Тендер - Хозяйственные товары. Моющие и чистящие средства. Гигиена. Бытовые товары.: Закупка моющих средств (мыло жидкое) №318326441

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• НМЦК_Закупка-моющих-средств--мыло-жидкое-.xlsx

- Посмотреть таблицу с даннымиОписание_объекта_закупки

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

на Закупка моющих средств (мыло жидкое)

Наименование и количество поставляемого товара. Место поставки товара. - Посмотреть таблицу с данными*Если количество товара, предлагаемого к поставке без нарушения целостности потребительской упаковки (бутылка, флакон, канистра, пакет и иная емкость) производителя, превышает заявленное количество, указанное в описании объекта закупки, то в этом случае поставка товара заказчику сверх заявленного количества, осуществляется за счёт средств поставщика.
В том числе:
1.1. ГБУЗ РБ БАЙМАКСКАЯ ЦРБ - Посмотреть таблицу с данными

Общие требования к товару, требования к его качеству, потребительским свойствам.

Качество товара должно соответствовать стандартам, техническим условиям и требованиям, указанным в нормативно-технической и иной документации, а также стандартам и нормам безопасности, действующим в Российской Федерации на данный товар.

Поставляемый товар должен быть новым, находиться в оригинальной упаковке изготовителя, исключающей возможное повреждение товара при его транспортировке и хранении, не бывшим в эксплуатации, без дефектов изготовления, не поврежденным.

Товар, поставляемый заказчику, должен быть зарегистрирован в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3. Сроки (периоды) поставки товара: с даты заключения договора в течение 5-ти дней.

4. Условия поставки товара: поставка товара осуществляется отдельными партиями в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня направления заказчиком заявки в адрес поставщика. Периодичность поставок товара: не более 1 (одного) раза в месяц. По согласованию с поставщиком, в случае возникновения потребности, поставка осуществляется в течение 3 (трех) дней со дня направления заказчиком соответствующей заявки. По запросу заказчика возможна единовременная поставка товара.

Поставка товара осуществляется транспортом поставщика на условиях: «Доставка до места назначения». Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются поставщиком собственными силами и средствами или силами и средствами третьих лиц за свой счет. Заказчик обеспечивает проезд (доступ) транспортного средства поставщика на территорию, указанную как место поставки для проведения разгрузочных работ.

Поставщик обязан уведомить заказчика о времени и дате поставки товара телефонограммой или по факсимильной связи, с последующим письменным подтверждением.

5. Описание объекта закупки (требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам товара).

- Посмотреть таблицу с данными

6. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товара.

Поставляемый товар должен сопровождаться товарно-сопроводительной документацией: сформированным с использованием единой информационной системы, подписанным усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени поставщика, и размещенным в единой информационной системе поставщиком актом приемки-передачи товара, составленным с учетом требований, указанных в форме, установленной Приложением № 3 к контракту; товарными накладными; счетом-фактурой 2 либо универсальным передаточным документом (УПД); документами, подтверждающими качество товара: свидетельство о государственной регистрации в отношении товаров, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 №299 «О применении санитарных мер в Евразийском экономическом союзе».

7. Требования к упаковке товара.

Упаковка товара и грузовая тара должны обеспечивать сохранность товара, исключить его порчу и уничтожение при транспортировке, погрузо-разгрузочных работах и хранении. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать п. 5.3, 5.4 ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2 «Межгосударственный стандарт. Мыло туалетное твердое. Общие технические условия», п.3.3, 3.4 ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3 «Межгосударственный стандарт. Товары бытовой химии. Общие технические требования», Технический регламент ТС «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011).

Текст маркировки должен быть легко читаемым, устойчивым к воздействию упакованного средства, климатических факторов, должен сохраняться в течение срока использования средства при условии соблюдения правил хранения и транспортирования.

Маркировка товара должна обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы товара при его приемке. Маркировка мыла должна содержать данные о номинальном количестве (объем или масса) продукции в потребительской таре (для мыла твердого туалетного - номинальная масса куска). Маркировка средств, чистящих для твердых поверхностей, должна содержать данные о номинальном количестве продукции в потребительской упаковке (массу или объем).

8. Требования к гарантийному сроку товара.

Остаточный срок годности товара на момент поставки заказчику должен составлять не менее 12_ (двенадцать) месяцев.

^

Проект_ГПД

Проект договора

Договор №________

Закупка моющих средств (мыло жидкое)

г. Баймак «__» ____________ 2025 г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Баймакская центральная районная больница, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице временно исполняющего обязанности главного врача Гатиной Эльвиры Фаритовны действующего на основании Устава, и _______________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________, действующего на основании ______, с другой стороны, (вместе далее именуемые «Стороны»), с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О договорной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» по результатам закупочной сессии в Агрегаторе торгов малого объема (Итоговый протокол закупочной сессии № ___________________от «____» _______ 2025г.), заключили настоящий договор (далее - Контракт) о нижеследующем:

ОБЪЕКТ ЗАКУПКИ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется произвести поставку моющих средств (далее – Товар), согласно прилагаемой спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью Договора, Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
1.2. Срок поставки товара: поставка осуществляется с момента заключения контракта в течение 5-ти дней.
1.3 Место поставки Товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, РФ, РБ, г. Баймак, ул. Мира, 1, склад, в сроки, предусмотренные п. 1.2.
1.4. Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик вправе:

2.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Договору.

2.1.2. При приемке Товара в присутствии представителя Поставщика производить вскрытие упаковок (до 100 (ста) процентов от объема Товара) с Товаром на предмет оценки поставленного Товара.

2.1.3. Провести экспертизу поставленного Товара своими силами, а также (или) с привлечением экспертов, экспертных организаций.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. Назначить лицо, ответственное за приемку Товара от имени Заказчика на соответствие его количества и качества требованиям, установленным Договором.

2.2.2. После заключения Договора (в дальнейшем при возникновении потребности) отправить заявку на электронную почту Поставщика в течении 3-х рабочих дней, согласно спецификации (Приложение №1) с указанием необходимого количества товара.

2.2.3. Обеспечить приемку Товара, проверку соответствия Товара сведениям, указанным в акте сдачи-приемки товара, товарной накладной, его качества и количества.

2.2.4. Оплатить поставку товара в соответствии с условиями настоящего Договора.

2.3. Поставщик вправе:

2.3.1. Требовать от Заказчика своевременной и полной оплаты поставленного в соответствии с настоящим Договором Товара.

2.4. Поставщик обязан:

2.4.1. Своевременно и надлежащим образом осуществить поставку товара до места назначения по адресу Заказчика в соответствии с условиями настоящего Договора.

2.4.2. Обеспечить передачу товара в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.

2.4.3. Производить разгрузку поставляемого товара в месте хранения или приемки товара Заказчика.

2.4.4. Передать Заказчику товар соответствующего качества.

2.4.5. Поставщик в соответствии с условиями Договора обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора, а также к установленному Договором сроку обязан предоставить заказчику результаты поставки товара, предусмотренные Договором.

2.4.6. Поставщик предоставляет на Товар следующую документацию:

2.4.6.1. приемо-сдаточные документы:

товарную накладную (или УПД), составленную по форме в соответствии с законодательством Российской Федерации;

счета (с указанием даты и № Договора);

счет-фактура (с указанием даты и № Договора);
не обязательно в случаях:
- закупки товаров, работ, услуг, не облагаемых НДС согласно п. 2 ст.149 НК РФ;
- применением Поставщиком специальных режимов налогообложения согласно гл.2 ст.18 НК РФ;
- если Поставщик предоставляет универсальный передаточный документ;

акт приема-передачи товара (Приложение №2) (с указанием даты и № Договора)
- представление в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), универсального передаточного документа (счета-фактуры), в том числе корректировочных документов к ним;
2.4.6.2. документы, подтверждающие качество товара в установленном законодательством порядке (сертификат соответствия качества или декларация о соответствии, подтверждающий срок годности товара с оригинальной печатью декларанта, паспорт качества, свидетельство).
а) на товар иностранного происхождения таможенную декларацию и документы на русском языке (инструкция, паспорт и т.д.), а также упаковка или этикетка товара должна содержать информацию на русском языке.
б) качество поставляемого Товара должно подтверждаться Поставщиком Сертификатом качества завода – изготовителя, регистрационным удостоверением, выданным Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор).
3. Качество и гарантийные обязательства поставляемого товара
3.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид товара и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с российским законодательством.
3.2. Качество товара, поставляемого по настоящему Договору, должно соответствовать требованиям ГОСТов и настоящего Договора, изложенных в показателях качества технической характеристики (описания объекта закупки), должно подтверждаться Поставщиком Сертификатом соответствия качества, оформленным по Правилам Системы сертификации ГОСТ России или Сертификатом качества завода – изготовителя, регистрационным удостоверением выданным Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор). Соответствие требованиям нормативных документов, соответствие Российским стандартам.
3.3. Поставщик гарантирует, что Товар, который он обязуется поставить по Договору, имеет свободное обращение в России и Заказчик свободен от уплаты каких-либо таможенных или иных сборов за настоящий Товар.
3.4. Поставщик гарантирует, что Товар, поставляемый по Договору, не имеет недостатков, связанных с качеством изготовления.
3.5. Товар, поставленный Поставщиком по Договору, должен полностью соответствовать условиям Договора.
3.6. Остаточный срок годности на поставленный Товар составляет не менее 12 месяцев общего срока годности товара, и действует до истечения срока годности, либо до даты использования Товара в соответствии с их назначением согласно прилагаемой к каждому Товару инструкции по применению, в зависимости от того, что наступит ранее. Неисправные или некачественные Товары будут возвращены Поставщику за его счет в сроки, согласованные Заказчиком и Поставщиком.
4. Упаковка и маркировка поставляемого товара
4.1. Поставщик должен обеспечить упаковку, применяемую для экспортных товаров в стране - производителе Товара, которая обеспечила бы сохранность Товара при перевозке с учетом возможных перегрузок, складирования, продолжительности и способов транспортировки, при надлежащем и обычном способе обращения с грузом, а также предохранять Товар от атмосферных воздействий. Поставщик несет полную ответственность за порчу или повреждение Товара вследствие несоответствующей упаковки, до момента разгрузки на складе Заказчика.
4.2. В каждое грузовое место должен быть вложен упаковочный лист. На каждое место груза должна быть нанесена следующая маркировка: номер Договора, название и адрес Заказчика, номер места, описание места, вес брутто/нетто.
4.3. Поставщик обязан возместить все возможные расходы, понесенные Заказчиком вследствие неполноценной или неправильной маркировки груза.

Порядок и сроки поставки и приемки товара
5.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в Место доставки на условиях, предусмотренных пунктом 1.3 Договора.
Поставщик за 3 (три) дня до осуществления поставки Товара направляет Заказчику уведомление о времени доставки Товара в Место доставки. Уведомление должно содержать ссылку на реквизиты Договора, сведения о наименовании, количестве и ассортименте товара, адреса поставки, стоимости товара, а также дату и планируемое время отгрузки.
5.2. Фактической датой поставки Товара считается дата, указанная в Акте приема-передачи Товара по Договору (этапу) (приложение N 2 к Договору) или указанная в документе о приемке.
5.3. Поставщик в течение 5 рабочих дней с даты поставки товара в соответствии с подпунктом «а» пункта 1 части 2 статьи 51 Закона № 44-ФЗ формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени поставщика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке, который должен содержать:
а) включенные в Договор в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 51 Закона № 44-ФЗ идентификационный код закупки, наименование, место нахождения заказчика, наименование объекта закупки, место поставки товара, информацию о поставщике, предусмотренную подпунктами "а", "г" и "е" части 1 статьи 43 Закона № 44-ФЗ, единицу измерения поставленного товара;
б) наименование поставленного товара;
в) наименование страны происхождения поставленного товара;
г) информацию о количестве поставленного товара;
д) стоимость исполненных поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, с указанием цены за единицу поставленного товара;
е) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 статьи 5 Закона № 44-ФЗ;
5.4. К документу о приемке, могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет информация, содержащаяся в документе о приемке;
5.5. Документ о приемке, подписанный поставщиком, не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе, автоматически с использованием единой информационной системы направляется заказчику. Датой поступления заказчику документа о приемке, подписанного поставщиком, считается дата размещения такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен заказчик;
5.6. Заказчик в течение 20 (двадцати) дней, со дня поступления документа о приемке товара осуществляет одно из следующих действий:
а) члены приемочной комиссии (лицо, имеющее право действовать от имени заказчика) подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием единой информационной системы, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.
б) после подписания членами приемочной комиссии (лицом, имеющим право действовать от имени заказчика) или в соответствии с подпунктом "а" настоящего пункта документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает их в единой информационной системе.
5.7. Датой поступления поставщику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения в соответствии с пунктом 6 части 13 статьи 94 Закона о контрактной системе таких документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен поставщик.
5.8. В случае получения в соответствии с пунктом 5.6 Договора мотивированного отказа от подписания документа о приемке поставщик вправе в течение 3 (трех) рабочих дней устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном Договором, а в случае несогласия с требованиями Заказчика в этот же срок направить Заказчику претензию. Срок рассмотрения претензии составляет 10 календарных дней.
5.9. Датой приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного заказчиком.
5.10. Внесение исправлений в документ о приемке, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени поставщика, заказчика, и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке.
5.11. Товар не принимается в форме посылок и бандеролей. Присутствие представителей Поставщика в момент передачи Товара обязательно. Полномочия представителя для приемки – передачи товара должны быть оформлены надлежащим образом, в соответствии со ст.185 Гражданского кодекса РФ. В случае неявки представителя Поставщика товар подлежит возврату за счет средств Поставщика.
5.12. Передача Товара Заказчику должна осуществляться в рабочие дни, в рабочее время. Приемка Товара по количеству производится по товарной накладной и должна быть полностью завершена в день доставки.
5.13. При обнаружении несоответствия качества, количества, комплектности, маркировки поступившего Товара, тары или упаковки требованиям стандартов, технических условий, образцам, либо данным, указанным в маркировке и сопроводительных документах, удостоверяющих качество Товара Заказчик приостанавливает дальнейшую приемку и составляет акт, в котором указывает количество осмотренного Товара и характер выявленных при приемке несоответствий.
5.14. Если в процессе приемки будут обнаружены недостатки или дефекты Товара, то Заказчик обязан приостановить приемку, обеспечив сохранность Товара, удовлетворяющего условиям Договора по качеству, а Поставщик забрать Товар, с выявленными недостатками. О выявленных недостатках составляется акт за подписями лиц, производивших приемку Товара. Заказчик обязан направить Поставщику письменную претензию о выявленных дефектах. Поставщик обязан рассмотреть претензию и дать ответ в течение трех дней, включая дату получения. Если по истечению данного срока от Поставщика не последует ответ на претензию, претензия считается принятой Поставщиком. Поставщик обязан устранить недостатки поставленного Товара или заменить Товар ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям настоящего Договора. Замена некачественного Товара производится на склад Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней с момента направления Заказчиком претензии Поставщику.
5.15. Все расходы, связанные с допоставкой или заменой некачественного Товара, Товара, не соответствующего условиям Договора, в том числе расходы на его погрузку/разгрузку, перевозку и доставку до склада Заказчика, несет Поставщик.
5.16. Уборка и вывоз упаковки производятся силами Поставщика или за его счет.

Цена Договора и порядок оплаты
6.1. Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.
Цены Договора составляет _____________ (_______) рублей __ копеек, в том числе НДС - (__ процентов) ________ (______) рублей __ копеек/НДС не облагается в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.
6.2. Оплата осуществляется Заказчиком по факту поставки Товара, путем перечисления денежных средств в безналичной форме на расчетный счет Поставщика, в срок не более семи рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приёмке.
6.3. Финансирование Договора осуществляется за счет бюджетных средств и за счет средств, полученных на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию.
6.4. Цена за единицу товара сформирована с учетом расходов на погрузку, перевозку, разгрузку, доставку до склада, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.
6.5. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
Не предусмотрено.

ЭКСПЕРТЫ, ЭКСПЕРТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

8.1. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Договором, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании Договора. Экспертиза результатов, предусмотренных Договором, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании Договора. Результаты экспертизы, проводимой экспертом или экспертной организацией, оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом или уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. За предоставление недостоверных результатов экспертизы, экспертного заключения или заведомо ложного экспертного заключения, за невыполнение экспертом, экспертной организацией требования части 3 статьи 41 ФЗ №44 эксперт, экспертная организация, уполномоченный представитель экспертной организации, должностные лица экспертной организации несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2. При исполнении Договора проводится внутренняя экспертиза.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается Договором в порядке, установленном Правительством Российской Федерации (Постановление Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042).

9.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором, Заказчиком направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

9.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора (отдельного этапа исполнения Договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором (соответствующим отдельным этапом исполнения Договора) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

9.4. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается Договором в порядке (Постановление Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042) , установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

9.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены Договора (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

9.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Договора, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена Договора не превышает начальную (максимальную) цену Договора:

10 процентов начальной (максимальной) цены Договора, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены Договора, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена Договора превышает начальную (максимальную) цену Договора:

10 процентов цены Договора, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены Договора, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

9.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Договоре таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

9.8. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

9.9. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

9.10. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

9.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

10. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА

10.1. Все изменения Контракта должны быть оформлены дополнительными соглашениями к Контракту. Соглашения об изменении условий контракта, заключенного по результатам электронных процедур, заключаются с использованием единой информационной системы.

10.2. При исполнении Договора (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Закона № 44-ФЗ) по согласованию заказчика с поставщиком допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Договоре. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр Договоров, заключенных заказчиком.

11.АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

11.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достигнуть неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

11.2. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение любого из вышеуказанных условий, соответствующая Сторона обязуется незамедлительно уведомить в письменной форме о ставшем известном факте неправомерных действий другую Сторону, и при необходимости, по запросу предоставить дополнительные пояснения и необходимую информацию (документы).

В случае если указанные неправомерные действия работников одной из Сторон, ее аффилированных лиц или посредников, установлены вступившим в законную силу решением (приговором) суда, другая Сторона имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, путем направления письменного уведомления о расторжении Договора. Сторона, являющаяся инициатором расторжения настоящего Договора по указанным основаниям, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

12. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

12.1. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

12.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

12.3. Если заказчиком проведена экспертиза поставленного товара, с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть принято заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара, в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения Договора.

12.4. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в случаях, если в ходе исполнения Договора установлено, что:

а) поставщик и (или) поставляемый товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ) и (или) поставляемому товару;

б) при определении поставщика, поставщик представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям, указанным в подпункте "а" настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения поставщика.

12.5. Расторжение Договора в связи с односторонним отказом Стороны Договора осуществляется в порядке, установленном Законом №44-ФЗ.

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

13.1. Настоящий Договор составлен в форме электронного документа, в том числе приемочных документов, подписан обеими сторонами с помощью усиленной электронной подписью в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, стороны вправе изготовить копию на бумажном носителе в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

13.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты заключения и действует до 31.12.2026 г., а в части взаиморасчетов – до полного их завершения.

13.3. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

13.4. Поставщик представляет по запросу Заказчика, в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Договору.

13.5. В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Стороной условий Договора, такой обмен осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Стороны и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

13.6. В случае, если совокупный объем электронных уведомлений, предусмотренных пунктом 13.5 настоящего Договора, превысит допустимый объем, установленный Положением о порядке формирования и размещения информации и документов в единой информационной системе в сфере закупок, о требованиях к их формам, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27.01.2022 № 60, обмен информацией и уведомлениями осуществляется посредством направления Сообщений на электронные адреса Сторон.

13.7. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуется действующим законодательством РФ.

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14.1. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

14.2. Для рассмотрения споров, возникающих при исполнении настоящего Договора, устанавливается обязательный досудебный претензионный порядок.

Обмен документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в случае нарушения Поставщиком или Заказчиком условий Договора осуществляется в электронной форме с использованием единой информационной системы, в порядке, установленном ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ.

В случае направления претензии, в ней перечисляются допущенные при исполнении Договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора или его приложения, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

Сторона должна предоставить ответ на документ, направляемый при применении мер ответственности и совершении иных действий, связанных с нарушением условий Договора, по существу в срок не позднее пять календарных дней с даты получения такого документа.

В случае, если в результате обязательного досудебного порядка урегулирования споров Стороны не могут достичь согласия, все споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Республики Башкортостан в г. Уфе.

14.3. Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

Приложение №1 – СПЕЦИФИКАЦИЯ;

Приложение №2 - АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРОВ.

15. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору № _______

от «___» __________ 2025 года

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Общая стоимость Договора ___________ () руб.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к Договору № ____

от «___» __________ 2025 года

- Посмотреть таблицу с данными

Результат приемки груза

- Посмотреть таблицу с данными

Перечень прилагаемых документов: _

С правила приемки материальных ценностей по количеству, качеству и комплектности члены комиссии ознакомлены и предупреждены об ответственности за подписание акта, содержащего недостоверные сведения.

- Посмотреть таблицу с данными

" ________ " __________________________ 20 ____ г.

Материальные ценности приняты и оприходованы.

- Посмотреть таблицу с данными

Бухгалтерская запись для принятия к учету

Исполнитель _____________ ______________ _________________

должность подпись расшифровка