Тендер - Закупка моющих и дезинфицирующих средств №320101451

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

описание_объекта_закупки

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

(описание объекта закупки)

Заказчик: муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад № 12 муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края.

Объект закупки:

- Посмотреть таблицу с данными

2. Место поставки товара: Краснодарский край, Кореновский район, хутор Бураковский, улица Горького, дом № 65.

3. Срок(и) поставки товара: с момента заключения контракта по 23.12.2025 года.

Заведующий С.А. Новак

_контракта_(2)

КОНТРАКТ №

на поставку товара

для нужд муниципального бюджетного учреждения

г. Кореновск « » декабря 2025 г.

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад 12 муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заведующего Новак Светланы Анатольевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и , именуемый (ая) в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________, действующей(его) на основании ____________ с другой стороны, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации Федерального закона от 18.07.2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", положения о закупке, утвержденного распоряжением администрации муниципального образования Кореновский район от 30.09.2025 г. № 1374, заключили настоящий муниципальный контракт (далее Контракт) о нижеследующем:

Предмет контракта

1.1. По настоящему контракту Поставщик обязуется в обусловленный настоящим контрактом срок осуществить поставку товара: согласно спецификации (Приложение № 1 к настоящему Контракту), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта в необходимом количестве по заявке Заказчика, а Заказчик обязуется обеспечить приемку и оплату поставленного Товара на условиях настоящего Контракта.

1.2. Товар должен поставляться в упаковке, соответствующей характеру поставляемого товара и способу транспортировки с целью обеспечения сохранения их качества. Весь товар должен быть замаркирован в соответствии с требованиями стандартов, этикетки и ярлыки должны быть выполнены на русском языке. Упаковка возврату не подлежит и входит в стоимость товара.

1.3. Срок и место поставки Товара: рабочие дни с 08 ч. 00 мин. до 17 ч.00 мин. московского времени 23.12.2025 года по адресу: х. Бураковский, ул. Горького, д.65.

Цена, порядок и форма расчетов

2.1. Стоимость Товара является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, и включает в себя все налоги, сборы и расходы, ж/д тариф, перевозки и стоимость прочих услуг и расходов, связанных с поставкой товара.

Общая стоимость контракта составляет:

2.2. В целях определения количества отпущенного Заказчику Товара и упорядочивания расчетов по контракту между Сторонами устанавливается этап контракта (расчетный период) равный с 23.12.2025 по 25.12.2025 г.

2.3. Оплата Товара, полученного в расчетный период производится Заказчиком на основании надлежащим образом оформленных и подписанных обеими Сторонами товарных накладных в течение, но не более 7 рабочих дней с даты выставления Поставщиком счета (счет-фактуры) на оплату. Авансирование не предусмотрено.

2.4. Оплата по Контракту осуществляется путем безналичного расчета за счет внебюджетных средств (родительская плата). В случае изменения своего расчетного счета Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте счет Поставщика, несет Поставщик.

2.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки, а также осуществляет перечисление суммы неустойки в доход бюджета на основании платежного документа, оформленного Заказчиком, с указанием Поставщика, за которого осуществляется перечисление неустойки.

2.7. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств с банковского счета Заказчика, указанного в разделе 11 Контракта.

Права и обязанности сторон

3.1. Поставщик обязуется:

3.1.1.Своевременно и надлежащим образом поставить товар в соответствии с условиями Контракта.

3.1.2. Предоставить Заказчику декларацию о стране происхождения товара и (или) документы, подтверждающие, что товар произведен на территории Российской Федерации, если наличие таких документов предусмотрено законодательством Российской Федерации и такие документы в соответствии с законодательством Российской Федерации передаются вместе с товаром.

3.1.3. Передать совместно с отгруженной продукцией товарно-сопроводительные документы, а также документы, регламентирующие качество и безопасность продукции, в соответствии с требованиями законодательства РФ.

3.1.4. Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту.

3.1.5. Представить Заказчику сведения об изменении своего почтового адреса в срок не позднее 5 дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса почтовым адресом Поставщика будет считаться адрес, указанный в Контракте.

3.1.6. Заменить Товар ненадлежащего качества в течение 1-го рабочего дня с момента получения претензии Заказчика.

3.1.7. Поставщик гарантирует качество продукции в течение срока ее реализации при условии соблюдения Заказчиком правил хранения.

3.2. Поставщик вправе:

3.2.1. Требовать подписания Заказчиком товарной накладной по Контракту.

3.2.2. Требовать своевременной оплаты за поставленные товары.

3.2.3. Запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений по вопросам поставки товаров в рамках Контракта

3.3. Заказчик обязуется:

3.3.1. Осуществлять приемку и оприходование поставляемых Товаров по количеству и качеству в соответствии с действующим законодательством и условиями настоящего Контракта или направить мотивированный отказ;

3.3.2. Своевременно принять и оплатить поставку товаров в соответствии с условиями Контракта.

3.3.3.При обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия количества, ассортимента, комплектности и стоимости поставленных товаров условиям Контракта вызвать полномочных представителей Поставщика для представления разъяснений в отношении поставленных товаров.

3.3.4.Требовать оплаты неустойки (штрафа, пени) в соответствии с условиями настоящего Контракта.

3.3.5. Провести экспертизу предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта.

3.3.6. Осуществлять контроль за исполнением поставщиком условий контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.4. Заказчик вправе:

3.4.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта.

3.4.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в статье 4 Контракта, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Контракта.

3.4.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств Поставщика по Контракту.

3.4.4. Для проверки соответствия качества поставляемых товаров привлекать независимых экспертов.

3.4.5. Ссылаться на недостатки поставляемых товаров, в том числе в части количества, ассортимента, комплектности и стоимости этих товаров.

3.4.6. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в порядке предусмотренном положениями Федерального закона № 223-ФЗ при неоднократном нарушении Подрядчиком им своих договорных обязательств.

4.Порядок сдачи и приемки поставленных Товаров

4.1. Поставщик обязан передать Заказчику Товар надлежащего качества и обеспечить его документами, подтверждающими качество Товара.

4.2. Товар должен быть поставлен в МДОБУ детский сад № 12 муниципального образования Кореновский район по адресу х. Бураковский, ул. Горького,65, в установленные сроки.

4.3. Поставка Товара осуществляется транспортом Заказчика.

4.4. Поставщик обязан передать совместно с отгруженной продукцией товарно-сопроводительные документы, а также документы, регламентирующие качество и безопасность продукции, в соответствии с требованиями законодательства РФ. Продукция, поставленная без документов, регламентирующих качество и безопасность продукции, не принимается Заказчиком.

4.5. Поставщик обязуется предоставить Заказчику информацию о Товаре на русском языке.

4.6. В случае поставки товаров с дефектами, возникшими по вине Поставщика, которые могут быть устранены на месте. Поставщик обязан по требованию Покупателя устранить дефекты немедленно. До устранения дефектов Покупатель вправе отказаться от их оплаты.

4.7. Поставщик предоставляет Заказчику акт о поставке товара, оформленный в двух экземплярах. При отсутствии претензий по качеству и количеству поставленного товара Заказчик в течение одного дня обязуется принять предоставленный Поставщиком товар, подписать представленный акт и направить один экземпляр в адрес Поставщика.

4.8. В случае выявления факта несоответствия поставленного товара по объему, качеству или другим требованиям, установленным в настоящем контракте, Заказчик направляет Поставщику в письменной форме мотивированный отказ от подписания акта о приеме товара с требованием устранить несоответствие.

4.9. Приемка товара осуществляется в присутствии представителей Заказчика и Поставщика. При возникновении между Заказчиком и Поставщиком спора по поводу недостатков поставленного товара или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена независимая экспертиза с привлечением экспертов (экспертной организации). Расходы на экспертизу несет Поставщик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Поставщиком Контракта или причинной связи между действиями Поставщика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну.

5. Требования к упаковке

5.1. Товар должен поставляться в таре (упаковке) отвечающей требованиям ГОСТ, ТУ на данный вид товара, и обеспечивающую ее сохранность в пути следования, при погрузочно-разгрузочных работах и в течение гарантированного срока хранения. Тара (упаковка) должна быть выполнена из материалов, разрешенных органами Госсанэпиднадзора Министерства здравоохранения и социального развития РФ, товар должен быть надлежащим образом промаркирован в соответствии с установленными требованиями.

5.2. В случае нарушения указанных требований Заказчик вправе отказаться от Товара и осуществить его возврат за счет Поставщика.

6. Ответственность сторон

6.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Контракту, обязана возместить причиненные таким неисполнением убытки помимо суммы выплаченных другой стороне штрафных санкций, предусмотренных Контрактом.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (пеней).

6.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

6.5. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом.

6.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в следующем размере:

а) 20 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) За неисполнение или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей.

6.7. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.8. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.Форс-мажорные обстоятельства

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые понимаются как обстоятельства, возникшие в результате непредвиденных и неотвратимых событий чрезвычайного характера, не поддающиеся контролю Сторон, включая пожар, наводнение, землетрясение и любые другие стихийные бедствия.

7.2. Сторона, которая по причине обстоятельств непреодолимой силы не может исполнить обязательства по настоящему Контракту, обязана незамедлительно уведомить другую Сторону о наступлении и предполагаемом сроке действия этих обстоятельств, после чего Стороны немедленно проведут взаимные консультации для принятия необходимых мер.

Надлежащим доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые местными компетентными органами административной территории, на которой находится Сторона, заявившая о таких обстоятельствах, или на которой произошло такое событие.

8. Срок действия контракта

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2025 г., а в части финансовых обязательств до полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору.

8.2. Настоящий договор составлен на 6 страницах в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Все приложения к настоящему договору, являются его неотъемлемой частью.

8.3. Все изменения и дополнения к настоящему контракту действительны, если они составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

9. Дополнительные условия контракта

9.1. Последующие изменения в законодательстве не изменяют условий настоящего контракта, если только данные изменения не носят прямых предписаний изменить контракт.

9.2. Стороны обязуются давать письменные ответы на все письменные замечания, предложения и претензии другой Стороны не позднее 10 рабочих дней со дня их поступления.

Все разногласия, возникающие между Сторонами, последние будут стремиться решить путем переговоров. В случае невозможности решить спор путем переговоров, он рассматривается в Арбитражном суде Краснодарского края, с соблюдением претензионного (досудебного) порядка разрешения спора, в соответствии с действующим законодательством.

10. Юридические адреса и реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

______________С.А. Новак _

М.П.

Поставщик:

ИП Еремина Н.В.

Адрес: г. Краснодар ул. Дмитрия Благоева 34/1

кв. 272

ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть700175

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть284

р/сч▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Филиал Южный ОАО УРАЛСИБ

_____________________ / /

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ

к контракту № на поставку товара

для нужд муниципального бюджетного учреждения

от декабря 2025 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПОСТАВКУ ТОВАРА

Заказчик: МДОБУ д/с № 12 Поставщик:

МО Кореновский район

- Посмотреть таблицу с данными

ИТОГО:

/сумма прописью/

_____________/С.А. Новак/ ________________ / /

М.П. М.П.