Тендер - Закупка косметических средств для парикмахеров. №317386510

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Краткое_описание_КС_▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Условия поставки товаров и их оплата

Согласно проекту договора, Государственное профессиональное образовательное учреждение и Поставщик обязуются заключить договор на поставку товара, с соблюдением требований федерального закона о закупках и положения о закупках учреждения.

Поставщик обязуется поставить товар согласно спецификации, а Заказчик - принять и оплатить товар в соответствии с условиями договора.

Права и обязанности сторон по договору поставки

Согласно Договору, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств и своевременного устранения недостатков, а также обязан организовать прием Товара и произвести его оплату в соответствии с условиями Договора.

Права и обязанности сторон, качество и гарантии товара

Поставщик обязуется поставлять товар, соответствующий установленным требованиям качества, и предоставлять гарантию на товар в соответствии с производителем.

Заказчик должен своевременно подписывать накладные и оплачивать товар, а также уведомлять о выявленных недостатках в течение трех рабочих дней.

Условия приема-передачи и качества товара

Согласно условиям договора, поставщик самостоятельно осуществляет доставку товара со своего склада, а датой поставки считается момент фактической передачи товара заказчику.

Приемка товара производится заказчиком в течение двух календарных дней с момента поставки с обязательным участием поставщика и подписанием документа о приемке.

В случае выявления недопоставки или некачественного товара, поставщик обязан восполнить недопоставку или заменить товар в установленные сроки.

Товар должен быть упакован таким образом, чтобы предотвратить его повреждение во время доставки.

Условия передачи и приемки товара

Согласно условиям договора, право собственности на товар переходит к Заказчику после его фактической передачи и подписания документа о приемке, а цена договора, включая все расходы, является твердой и определена на весь срок его действия.

Условия оплаты и сроки действия договора

Согласно представленному фрагменту договора, стороны согласовали условия оплаты за товар, срок действия договора и ответственность за его нарушение.

Оплата производится в рублях РФ в течение 7 рабочих дней с даты приемки товара и подписания соответствующих документов.

Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 30 ноября 2025 года, с возможностью продления до полного исполнения обязательств.

Заказчик несет ответственность за просрочку исполнения обязательств, включая уплату пени в размере 1/300 от ключевой ставки ЦБ РФ за каждый день просрочки.

Условия ответственности и порядок расторжения Договора

Согласно пунктам 7.4 и 7.5 Договора, в случае нарушения обязательств Поставщиком, предусмотрено начисление пени, а общая сумма неустоек не может превышать цену Договора.

В случае споров стороны обязаны попытаться решить их в претензионном порядке в течение 10 рабочих дней, после чего споры могут быть переданы в Арбитражный суд Кемеровской области.

Окончание срока действия Договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение до момента расторжения, которое может произойти по соглашению сторон, решению суда или одностороннему отказу одной из сторон.

Заголовок: Условия изменения договора и форс-мажор.

Согласно пунктам 8.2 и 9.1-9.3 договора, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае форс-мажорных обстоятельств, при условии своевременного уведомления другой стороны о таких обстоятельствах.

Условия оформления и изменения договора

Стороны договора обязались изготовить два экземпляра договора на бумаге, подписать дополнительные соглашения для внесения изменений и незамедлительно уведомлять друг друга о смене контактных и банковских реквизитов.

Проект_договора_на_поставку_косметических_средств_для_парикмахеров

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Договор № ________

на поставку товара

- Посмотреть таблицу с данными

Государственное профессиональное образовательное учреждение «Кузнецкий Техникум Сервиса и Дизайна» им. Волкова В.А. (сокращенное наименование ГПОУ КузТСиД им. Волкова В.А.), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Мандровой Ольги Владимировны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________________________, действующий на основании ____________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», пп.2.1.1 п.2.1, п. 3.1. раздела 1 главы 3 Положения о закупке товаров, работ и услуг ГПОУ КузТСиД им. Волкова В.А., с использованием электронного магазина - платформы закупок малого объема Портал Поставщиков № котировочной сессии либо (при несостоявшейся котировочной сессии) без использования электронного магазина - платформы закупок малого объема (п. 3.4. раздела 1 главы 3 Положения о закупке товаров, работ и услуг ГПОУ КузТСиД им. Волкова В.А.), заключили настоящий договор (далее - договор) о нижеследующем:

Предмет договора

Поставщик обязуется поставить материалы (далее – Товар) в соответствии с условиями Договора и Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору), являющейся неотъемлемой частью Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

Наименование, характеристики, количество, единица измерения, цена за единицу, общая стоимость Товара, указываются в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору).

Права и обязанности сторон

2.1. Заказчик по настоящему Договору вправе:

2.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения принятых им обязательств, а также своевременного устранения выявленных недостатков.

2.1.2. Требовать от Поставщика предоставления надлежаще оформленных документов, подтверждающих исполнение принятых им обязательств.

2.1.3. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п., для участия в приеме Товара.

2.1.4. Контролировать ход поставки Товара, соблюдение срока поставки, проверять соответствие Товара условиям настоящего Договора, Спецификации.

2.1.5. При обнаружении недостатков Товара, требовать их устранения. Требование подлежит обязательному выполнению Поставщиком.

2.1.6. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом поставки Товара.

2.1.7. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.2. Заказчик по настоящему Договору обязан:

2.2.1. При надлежащем извещении Поставщиком о факте произведенной поставки Товара организовать и произвести его прием.

2.2.2. Произвести оплату в соответствии с условиями настоящего Договора.

2.2.3. Надлежаще исполнять иные принятые на себя обязательства.

2.3. Поставщик по настоящему Договору вправе:

2.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком товарной накладной/универсального передаточного документа.

2.3.2. Требовать своевременной оплаты принятого Заказчиком Товара.

2.3.3. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.4. Поставщик по настоящему Договору обязан:

2.4.1. Осуществить поставку Товара в соответствии с принятыми на себя обязательствами.

2.4.2. В срок, установленный в письменном запросе Заказчика, предоставлять информацию о ходе исполнения принятых на себя обязательств.

2.4.3. Устранить за свой счет все выявленные недостатки, в том числе скрытые, поставленного Товара.

2.4.4. Надлежаще исполнять иные принятые на себя обязательства.

Качество, комплектность товара

Гарантийные обязательства

3.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям, установленным законодательством РФ (ГОСТ, ТУ, СанПиН и тд.) и подтверждаться соответствующими документами (сертификат соответствия, сертификат качества и тд.) (при необходимости).

3.2. Гарантийные обязательства:

3.2.1. Гарантийный срок на поставляемый товар - не менее гарантийного срока, установленного производителем.

3.3. Извещение о выявленных недостатках направляется Заказчиком Поставщику в течение 3 (трех) рабочих дней со дня их обнаружения.

Условия поставки и порядок приема-передачи товара

4.1. Поставщик обязан передать Заказчику Товар в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора. Поставщик доставляет Товар со склада поставщика самостоятельно, при наличии Товара на складе. Датой поставки считается дата фактической передачи Товара.

4.2. Порядок приема-передачи Товара:

4.2.1. Прием Товара по наименованию, качеству и количеству производится Заказчиком путем осмотра по месту поставки, указанному в Договоре, и иными необходимыми способами, в течение 2 (двух) календарных дней с момента поставки Товара, с обязательным присутствием Поставщика либо его надлежаще уполномоченного представителя и подписанием документа о приемке.

4.2.2. В случае недопоставки товара по количеству и комплектности, Поставщик восполняет количество недопоставленного товара в течение 3 календарных дней с момента обнаружения недопоставки или с согласия Заказчика при поставке следующей партии в пределах срока действия договора.

4.2.3. Поставщик заменяет не качественный товар на качественный товар в течение 3 (трех) календарных дней.

4.2.4. Поставщик обеспечивает упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время доставки к конечному пункту. В случае поставки товара ненадлежащего качества, в том числе нарушения целостности упаковки товара, Заказчик вправе возвратить товар Поставщику или потребовать замены товара.

4.2.5. На момент передачи Товар новый (не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены его потребительские свойства), не является предметом иных договорных (контрактных) обязательств и свободно от прав и притязаний третьих лиц.

4.2.6. Право собственности на товар переходит от Поставщика к Заказчику после фактической передачи товара и подписания документа о приемке уполномоченными представителями Заказчика и Поставщика.

4.2.7. При приеме-передаче Товара Заказчиком от Поставщика, последний передает надлежаще оформленные документы: счет-фактуру; товарную накладную/универсальный передаточный документ и другие необходимые документы.

В случае невыполнения Поставщиком условия о передаче названных документов, Заказчик вправе отказаться от приема Товара.

4.3. Обязательство Поставщика по поставке Товара считается исполненным с момента удостоверения факта надлежащей поставки Товара в соответствии с условиями настоящего Договора, а именно с даты подписания Сторонами документа о приемке.

Цена и порядок расчетов

5.1. Цена Договора составляет_______________ (_____________) руб., в том числе НДС (___%) - ______ рублей / НДС не облагается. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.

5.2. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок его исполнения. Источник финансирования – за счет внебюджетных средств.

5.3. В цену Договора включены: стоимость товара, в том числе расходы на его перевозку и доставку, погрузочно-разгрузочные работы, расходы на страхование, расходы на обслуживание товара в течение гарантийного срока (при необходимости), уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

5.4. Расчет с Поставщиком за поставленный Товар осуществляется Заказчиком в рублях Российской Федерации.

5.5. Оплата производится по факту поставки товара в течение 7 (семи) рабочих дней с даты приемки Товара и подписания Заказчиком УПД и (или) счета-фактуры, товарной накладной.

Срок действия Договора

6.1. Договор, вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует 30.11.2025г., а в части взаиморасчетов до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору и до полного расчета обязательств по оплате.

Ответственность сторон

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Заказчик и Поставщик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Договором.

7.2. Неустойка по Договору выплачивается только на основании обоснованного письменного требования Стороны.

7.3. Ответственность Заказчика:

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается Договором в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Общая сумма начисленной неустойки (штрафа, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

7.4. Ответственность Поставщика:

В случае несвоевременного выполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных в Договоре, Поставщик обязуется выплатить Заказчику пени.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.

Общая сумма начисленной неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

7.5. В случае возникновения споров, требований или разногласий, которые могут возникнуть между Сторонами по применению или толкованию настоящего Договора, Стороны принимают меры к их разрешению в претензионном порядке (срок рассмотрения претензии – 10 (десять) рабочих дней с момента получения претензии). В случае невозможности решения споров и разногласий путем переговоров, они передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Кемеровской области.

7.6. Окончание срока действия Договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.

Условия расторжения и измененияДоговора

8.1. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа одной из Сторон от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

8.2. Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

Форс - мажорные обстоятельства

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений, действия внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы и, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

9.2. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

9.3. Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана немедленно в письменном виде уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия соответствующих обстоятельств. Если эта сторона не сообщит о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, она лишается права ссылаться на него, разве что само такое обстоятельство препятствовало отправлению такого сообщения.

Дополнительные условия

10.1. Договор составлен в форме электронного документа и подписан Сторонами усиленными электронными подписями сторон согласно требований Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи». После заключения Договора Стороны вправе изготовить копию Договора на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Поставщика.

10.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительными соглашениями и подписываются правомочными представителями Сторон.

10.3. Стороны обязуются незамедлительно в письменной форме извещать друг друга об изменении своих юридических и почтовых адресов, номеров телефонов и факсов, а также об изменении своих банковских и иных реквизитов. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре расчетный счет Поставщика, несет Поставщик.

Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к договору поставки товара № ________________

от «___» _________ 2025 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными