Тендер - Закупка дезинфекционных средств №318495289

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• извещение.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть89 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Центральный федеральный округ, Брянская облМесто поставки (адрес):242220, Брянская обл., Трубчевский р-н, д.Кветунь, пер.Надгорный, д.1
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков Форма_котировочной_заявкиxx

Заполняется на фирменном бланке участника закупки

Исх № ________

от «____»______________20__ г.

(дата заявки)

Образец заявки

на участие в закупочной процедуре

Изучив условия и требования извещения о закупке, а также применимое к данному запросу котировок действующее законодательство _____________________________________________________________________________

(указывается полное и сокращенное наименование (для юридического лица)/ФИО (для физического лица, индивидуального предпринимателя (с указанием статуса предпринимателя) участника)

в лице ____________________________________________________________________

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)

подтверждаем, что согласны принять участие в Запросе котировок в электронной форме на ____________________________________________________________________________

(указывается наименование закупки)

на условиях, установленных в Извещении о закупке и предложенных нами в настоящей заявке на участие в Запросе котировок в электронной форме:

- Посмотреть таблицу с данными

Мы согласны исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, по цене договора, предложенной нами в результате проведения запроса котировок в электронной форме.

Настоящей заявкой ___________________________ (указывается полное наименование юридического лица - участника закупки / ФИО полностью физического лица – участника закупки) гарантируем достоверность предоставленной информации и подтверждаем, что на момент подписания настоящей заявки в отношении нас:

- не проводится ликвидация и отсутствует решение арбитражного суда о признании нас несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

- не приостановлена деятельность в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год;

- отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, регламентирующим проведение закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд;

- отсутствуют сведения в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и законодательством о закупках для государственных и муниципальных нужд.

- отсутствует конфликт интересов по отношению к руководителю заказчика, члена комиссии по осуществлению закупок.

В случае, если наше предложение будут признано лучшим, мы берем на себя обязательство подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями извещения о закупке и на условиях, указанных в настоящей заявке, в установленный срок.

В случае, если нашей заявке на участие в закупке будет присвоен второй номер, а победитель закупки будет признан уклонившимся от заключения договора, мы обязуемся подписать договор в соответствии с требованиями закупочной документации и на условиях, указанных в настоящей заявке.

Мы согласны, что сведения о __________________________________________________

(указывается полное наименование юридического лица - участника закупки / ФИО полностью физического лица – участника закупки)

будут внесены в публичный реестр недобросовестных поставщиков сроком на 2 года в следующих случаях:

а) если мы:

- будучи признанным победителем закупки уклонимся от заключения договора;

- будучи признанным участником закупки, предложение о цене договора которого содержит лучшее условие о цене договора, следующее после предложенного победителем закупки, уклонимся от заключения договора;

б) если договор, заключенный с нами по результатам закупки, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения нами условий договора.

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен ___________________________ _________________________________________________ (указывается Ф.И.О., телефон работника Участника размещения заказа)

___________________ ___________________ _____________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Техзадание_(2)xx

Техническое задание

на поставку дезинфицирующих средств

ГБСУСОН «Трубчевский психоневрологический интернат»

Место поставки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Брянская обл., Трубчевский р-н, д. Кветунь, пер.Надгорный, д.1

Срок поставки: с момента заключения договора до 20.12.2025 года.

- Посмотреть таблицу с данными

Поставляемый Товар не должен быть бывшим в эксплуатации.

Эквивалентом является Товар, соответствующий по описанию, характеристике, составу и регламентирующим документам Товару, указанному в Техническом задании.

Весь Товар должен быть новым, оригинальным, изготовленным не ранее 2025 года. Качественные и количественные характеристики Товара должны соответствовать описанию, указанному в настоящем Техническом задании, а также действующим стандартам и техническими регламентам.

Поставщик должен предоставить всю необходимую документацию на русском языке, включающую инструкции по использованию, паспорта, сертификаты соответствия, подтверждающие качество Товара другие необходимые документы.

Товар должен отвечать требованиям безопасности, согласно ГОСТам РФ, ТУ регистрационным удостоверениям и другим нормам, действующим на данный вид Товара.

Остаточный срок годности всей поставляемой продукции (на момент поставки) должен составлять не менее 70% от установленного производителем.

x

Утверждаю:

Директор

ГБСУСОН "Трубчевский психоневрологический интернат"

___________________Е.Н. Нестерова

Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на поставку сока для обеспечения нужд ГБСУСОН "Трубчевский психоневрологический интернат"

- Посмотреть таблицу с даннымиобоснование_НМЦК_(1)_(2) - Посмотреть таблицу с даннымиПроект_договора

Проект договора

договор №_____

на ПОСТАВКУ ТОВАРА

д.Кветунь «____» __________2025 года

ГБСУСОН «Трубчевский психоневрологический интернат», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Нестеровой Елены Николаевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», по результатам запроса котировок в электронной форме, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, руководствуясь Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ « О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», на основании протокола подведение итогов от «___» _______ 2025 г. № ______ заключили настоящий договор о нижеследующем:

Предмет Договора
1.1. Заказчик поручает, а Поставщик обязуется поставить дезинфицирующие средства для нужд ГБСУСОН "Трубчевский психоневрологический интернат", в количестве и по цене, указанным в приложении №1, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.
1.2. Срок поставки: с момента заключение договора до 20.12.2025 г.
Место поставки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Брянская обл.,Трубчевский р-н,д. Кветунь, пер. Надгорный, д. 1
Условия поставки товара, выполнения работы, оказания услуги: качественно и своевременно в соответствии со сроками настоящего договора.

Цена Договора и порядок расчетов
2.1. Цена договора составляет: ________ (____________________________ ____________________) рублей __ копеек, в т.ч. НДС ___%___________руб.____копеек.
2.2. Цена договора является твердой и может изменяться только в следующих случаях:
2.2.1. если цена снижается по соглашению сторон без изменения, предусмотренного договором количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения договора;
2.2.2. если поставщик частично выполнил условия договора и Заказчика такое исполнение договора удовлетворило, оплата поставленного товара, выполнения работ, оказания услуг осуществляется по цене единицы товара, услуги, работы исходя из объема фактически поставленного товара, оказанных услуг, выполненных работ по цене за каждую единицу товара, работы, услуги.
2.2.3. в ходе исполнения договорных обязательств на поставку товара Заказчик, согласовав свои действия с исполнителем, может внести изменения, если изменились потребности Заказчика в товарах, поставка которых предусмотрена договором.
2.3. Цена договора включает расходы на товар, упаковку, доставку, разгрузку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и другие обязательные платежи.
2.4. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения настоящего Договора вправе увеличить предусмотренное Договором количество товара не более чем на десять процентов или уменьшить предусмотренное количество поставляемого товара, не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Договора пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Договоре цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены Договора. При уменьшении предусмотренного Договором количества товара стороны Договора обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного Договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Договора на предусмотренное в Договоре количество такого товара.
2.5. Оплата за поставленный товар осуществляется Заказчиком по безналичному расчёту в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания документа о приемке.
2.6. Обязанности Заказчика по оплате считаются исполненными после списания денежных средств с расчётного счёта Заказчика.
2.7. Источник финансирования: внебюджетные средства Заказчика, полученные при осуществлении им приносящей доход деятельности, в рамках предусмотренных учредительным документом Заказчика основных видов деятельности.
2.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим договором, Заказчик вправе осуществить оплату договора путём выплаты Поставщику суммы, уменьшенной на сумму неустойки (пеней, штрафов).

Обязанности и права сторон
3.1. Права Поставщика:
3.1.1. Приостанавливать действие настоящего договора в случае нарушения Заказчиком своих обязательств, уведомив его об этом за 3 (три) дня.
3.1.2. Запрашивать в письменной форме у Заказчика сведения и документы, необходимые для надлежащего исполнения принятых на себя обязательств.
3.1.3. Требовать от Заказчика своевременной оплаты в соответствии с условиями настоящего договора при условии полного и надлежащего исполнения принятых на себя обязательств.
3.2. Права Заказчика:
3.2.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения условий настоящего договора.
3.2.2. В одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора по причине:
- нарушения Поставщиком сроков поставки, в том числе сроков на допоставку/доукомплектование/замену Товара;
- Поставщик не выполнит какие-либо из своих обязательств по Договору;
- нарушения требований к качеству Товара;
- если в ходе исполнения Договора будет установлено, что Поставщик и (или) поставляемый Товар не соответствуют требованиям к участникам закупки и (или) товару, установленным извещением о закупке и (или) законодательством РФ и (или) условиям настоящего Договора, или Поставщик представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии Товара таким требованиям;
- ликвидации Поставщика, кроме случаев, когда законом или иными правовыми актами исполнение обязательства Поставщика возлагается на другое лицо;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим Договором.
3.2.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему договору.
3.2.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки.
3.3. Поставщик обязан:
3.3.1. Поставить товары своими силами и средствами по Заявке Заказчика.
3.3.2. Все виды погрузо-разгрузочных работ осуществляются Поставщиком, собственными техническими средствами или за свой счет.
3.3.3. Передать Заказчику подписанные оригиналы товарно-транспортных накладных, счетов, счетов-фактур и/или других документов необходимых для оформления поступления товара Заказчиком.
3.3.4. По требованию Заказчика заменить товар на товар, соответствующий по качеству условиям настоящего Договора, либо вернуть все денежные средства, полученные в счет оплаты товара, в течение 5 рабочих дней с даты получения соответствующего требования Заказчика и забрать товар при обнаружении недостатков и невозможности их устранения на месте.
3.3.5. Поставщик обязан своевременно предоставить достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора, а также к дате окончания срока действия Договора предоставить Заказчику результаты поставки Товара.
3.4. Поставщик несет ответственность за качество поставляемого по настоящему Договору товара вне зависимости от того, кто является его изготовителем.
3.5. Заказчик обязан:
3.5.1. Принять товар и при отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента и других характеристик товара, подписать товарно-транспортную накладную товара и передать один экземпляр Поставщику.
3.5.2. Оплатить принятый товар в соответствии с условиями настоящего Договора.
3.5.2. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора.

Условия поставки и порядок приемки товара

4.1. Поставка Товара осуществляется «Поставщиком» с момента подписания договора до 20.12.2025г.

4.2. Товар поставляется по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Брянская обл.,Трубчевский р-н,д. Кветунь, пер. Надгорный, д. 1

4.3. Приемка товара производится в следующие сроки: с 8:30 до 16:00 часов в рабочие дни Заказчика.

4.4. Поставщик самостоятельно своим транспортом и за свой счет производит доставку Товара на склад Заказчика.

4.5. Поставщик обязуется осуществлять транспортировку Товаров специальным транспортом в условиях, полностью исключающих возможность их порчи и загрязнения.

4.6. Поставщик в день доставки Товаров по адресу Заказчика должен передать последнему товарные накладные, счета, счета-фактуры, подписанные со своей Стороны.

4.7. Приемка Товара по количеству осуществляется Заказчиком в день поставки. Заказчик обязан при приемке Товара осуществить проверку Товара по количеству и подписать соответствующие товарные накладные. Приемка поставленного Товара производится Заказчиком по транспортным и сопроводительным документам (счету-фактуре, накладным, упаковочным ярлыкам и т.д.). Количество поступившего Товара при его приемке должно определяться в тех же единицах измерения, которые указаны в Спецификации. В случае выявления в момент приема-передачи Товара количественных несоответствий Товара условиям настоящего Договора или согласованным условиям по ассортименту Товара, уполномоченные представители Сторон делают отметку о фактическом принятии Товара, по которому разногласий не возникло.

Отсутствие у Поставщика товарно-сопроводительной документации при приемке Товара может являться основанием для отказа в приемке Товара. В случае отказа Заказчика от приемки Товара по данному основанию, Товар считается непоставленным Поставщиком и Заказчик вправе применить ответственность за просрочку поставки Товара в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.8. Претензии по качеству и внутритарной недостаче Товара Заказчик вправе предъявить Поставщику в течение 10 рабочих дней с момента подписания товарных накладных. Поставщик обязан в течение одного рабочего дня с момента получения уведомления от Заказчика о несоответствии Товара направить своего уполномоченного представителя для составления двустороннего акта. Неявка представителя Поставщика для составления Акта в указанный срок означает согласие Поставщика на составление Акта Заказчиком в одностороннем порядке. Составленный Акт имеет полную юридическую силу.

4.9. Для приемки Товара Заказчик вправе провести экспертизу. Экспертиза проводится в сроки приемки Товара, установленные настоящим Договором.

Экспертиза Товара проводится на предмет его соответствия условиям Договора. Экспертиза может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться независимые эксперты, экспертные организации. Для проведения экспертизы независимые эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Поставщика дополнительные материалы, относящиеся к предмету Договора и его результату. Результаты экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается независимым экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации.

Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного Товара в случае выявления несоответствия Товара условиям Договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке товара и устранено Поставщиком.

Приемка результатов исполнения Договора (его отдельных этапов) оформляется документом о приемке либо в те же сроки Заказчик направляет письменный мотивированный отказ от подписания такого документа.

Заказчик отказывает в приемке результатов исполнения Договора в случае несоответствия представленных результатов условиям Договора, за исключением если недостатки Товара устранены Поставщиком в приемлемый для Заказчика срок.

4.10. В случае неполной поставки или поставки Товара, не соответствующего условиям настоящего Договора, Заказчик вправе потребовать по своему усмотрению восполнения недопоставки Товара, замены или возврата Товара ненадлежащего качества. По требованию Заказчика Поставщик обязан оперативно, в течение 5-ти рабочих дней с момента получения требования, допоставить/заменить Товар. (Требование о допоставке/замене Товара может быть направлено по телефону, электронной почте Поставщика).

4.11. Заказчик вправе направлять претензии о несоответствии Товара условиям Договора и заявок Заказчика посредством электронной почты на электронный адрес Поставщика, указанный в Договоре.

4.12. После выполнения условий, указанных в п. 4.10 настоящего Договора, проводится окончательная приемка товара Заказчиком.

4.13. Товары считаются поставленными надлежащим образом, а Поставщик – выполнившим свои обязательства (в соответствующей части) с момента подписания товарных накладных.

4.14. По соглашению Сторон допускается поставка Товара, качество, потребительские свойства которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в Договоре.

5. Качество товара, упаковка и сроки годности

5.1. Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с техническими регламентами, санитарно-эпидемиологическими требованиями и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, устанавливающими требования к качеству Товара.

5.2. Товар не должен представлять опасности для жизни и здоровья граждан.

5.3. Товар должен быть пригодным для целей, для которых Товар такого рода обычно используется, и соответствовать условиям настоящего Договора.

5.4. Товар должен соответствовать требованиям, предъявляемым к качеству Товара в момент его передачи, в течение остаточного срока годности. Заказчик предъявляет претензии по качеству Товара в течение остаточного срока годности Товара. Невыполнение требований по качеству предусматривает возврат некачественного товара за счёт Поставщика.

5.5. В течение остаточного срока годности Товара Поставщик обязан за свой счет заменить Товар ненадлежащего качества, если не докажет, что недостатки Товара возникли в результате нарушения Заказчиком правил хранения Товара. Замена Товара производится в течение 5 (пяти) календарных дней с момента уведомления Заказчиком Поставщика.

В случае если по результатам экспертизы, указанной в разделе 4 настоящего Договора, выявлено нарушение условий настоящего Договора в части качества и безопасности Товара и (или) установлен факт фальсификации Товара, Поставщик осуществляет поставку Товара надлежащего качества и соответствующего требованиям безопасности в объеме партии Товара, поставленного Заказчику, образец из которой был исследован в рамках указанной экспертизы.

5.6. Товар должен быть соответствующим образом упакован. Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать ГОСТ Р▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3, требованиям санитарно-эпидемиологических норм, установленным действующим законодательством РФ. Упаковка Товара должна обеспечивать полную сохранность Товара при погрузке, разгрузке, транспортировке, хранении. Поставщик обязан предоставить каждую единицу Товара с информацией на русском языке.

Товары должны быть затарены и упакованы Поставщиком таким образом, чтобы исключить возможность порчи, повреждения или уничтожения ее до приемки Заказчиком.

Стоимость тары входит в цену Товара. Многоразовая тара подлежит возврату Поставщику, сертификат на тару не выдается. Поставщик самостоятельно вывозит многоразовую тару, возвращенную Заказчиком.

Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность Товара при его хранении, транспортировке и при разгрузке.

6. Ответственность сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и договором.

6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон обязательств, предусмотренных договором, виновная сторона выплачивает другой стороне штраф, в случае получения от другой стороны соответствующего письменного требования.

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора превышает 100 млн. рублей.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 10 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик выплачивает другой стороне неустойку (пеню), в случае получения от другой стороны соответствующего письменного требования. Неустойка (пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного договором срока исполнения обязательства.

Порядок расчета неустойки следующий: одна трехсотая действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы, умноженные на количество дней просрочки.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки (пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного договором, Поставщик (подрядчик, исполнитель) выплачивает Заказчику неустойку (пеню), в случае получения от Заказчика соответствующего письменного требования. Неустойка (пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного договором срока исполнения обязательства.

Порядок расчета неустойки определяется по формуле: (Цена просроченной услуги* 1/300) * количество дней просрочки, начиная с первого дня просрочки * ключевая ставка Центрального банка Российской Федерации / 100.

6.5. Поставщик (подрядчик, исполнитель) освобождается от уплаты неустойки (пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.6. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения принятых ими обязательств.

7. Порядок урегулирования споров

7.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего договора или в связи с ним, были урегулированы путём переговоров.

7.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из сторон своих обязательств другая сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему договору, Сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты её получения.

7.3. В случае если указанные споры и разногласия не могут быть разрешены путём переговоров, они подлежат разрешению в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в Арбитражном суде Брянской области.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

8.2. О возникновении и прекращении обстоятельства непреодолимой силы Стороны уведомляют друг друга письменно ( в том числе по средствам электронной почте) в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты их возникновения или прекращения. После прекращения обстоятельства непреодолимой силы Сторона, прекратившая исполнение обязательства по настоящему Договору, незамедлительно возобновляет его исполнение. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и возможных последствиях.

8.3. Факт возникновения обстоятельства непреодолимой силы должен быть документально удостоверен уполномоченным органом федеральной, региональной власти или органом местного самоуправления.

8.4. Если одна из Сторон не направит или несвоевременно направит документы, указанные в пунктах 8.2 - 8.3 настоящего раздела, то такая Сторона не вправе ссылаться на возникновение обстоятельства непреодолимой силы в целях обоснования неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения обязательства по настоящему Договору, а вторая Сторона вправе не принимать во внимание наступление обстоятельства непреодолимой силы при предъявлении претензий и исковых заявлений в связи с неисполнением и (или) ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему Договору.

8.5. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы будут сохраняться более 30 (Тридцати) календарных дней, любая Сторона имеет право предложить другой Стороне расторгнуть его. При прекращении настоящего Договора по причинам, указанным в настоящем пункте, Стороны обязаны осуществить взаиморасчеты по своим обязательствам на день прекращения настоящего Договора.

9. Заключительное положение

9.1. При осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, в договор при его заключении включается информация о стране происхождения товара.

9.2. При исполнении договора не допускается перемена Поставщика (исполнителя, подрядчика), за исключением случаев, когда новый Поставщик (исполнитель, подрядчик) является правопреемником Поставщика (исполнителя, подрядчика), с которым заключен договор, вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения либо когда такая возможность прямо предусмотрена договором. При перемене Поставщика (исполнителя, подрядчика) его права и обязанности переходят к новому Поставщику (исполнителю, подрядчику) в том же объеме и на тех же условиях.

9.3. Если при исполнении договора происходит перемена Заказчика, то права и обязанности Заказчика, установленные договором и не исполненные к моменту такой перемены, переходят к новому лицу в объеме и на условиях, предусмотренных заключенным договором.

9.4. Расторжение договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством, в том числе при наступлении причин, указанных в п. 3.2.2 настоящего договора.

9.5. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует по 30.12.2025г., а в части расчётов и гарантийных обязательств, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки (штрафов, пеней) - до полного их исполнения Сторонами.

9.6. Любые изменения и дополнения к настоящему договору, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме и подписываются обеими Сторонами.

9.7. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

И ПОДПИСИ СТОРОН:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к Договору №

от

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на поставку дезинфицирующих средств для нужд

ГБСУСОН «Трубчевский психоневрологический интернат»

- Посмотреть таблицу с данными