Тендер - Закупка антигололедного реагента №317792593

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• ТЗ.doc

Приложение №1

Закупка антигололедного реагента для нужд ГАУ БО «Дворец единоборств имени Артема Осипенко».

ОКПД2 – 08.93.10.115

- Посмотреть таблицу с данными

Сумма лота:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьруб.

Обязательные условия поставки: Поставляемые наборы в ГАУ БО «Дворец единоборств имени Артема Осипенко» должны сопровождаться следующим пакетом документов:

Паспорт производителя;

Сертификат соответствия;

Регистрационное удостоверение;

Товарная накладная – 2 экземпляра с указанием основания поставки;

Счет – фактура – 2 экземпляра с указанием основания поставки: номер, дата договора.

Директор ГАУ БО «Дворец

единоборств имени Артема Осипенко» А.В. Горбач

Зам. директора по АХЧ А.Н. Рачков

форма_заявки_

ЗАЯВКА

- Посмотреть таблицу с даннымиУважаемые господа!

Изучив направленный Вами запрос цены, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку товара согласно таблице цен.

- Посмотреть таблицу с данными

таблица цен

* Стоимость товаров указывается с учетом всех расходов, необходимых для исполнения гражданско-правового договора, в том числе налоги, сборы и другие обязательные платежи.

Мы подтверждаем свое согласие, исполнить условия гражданско-правового договора, указанные в извещении о проведении данного запроса котировок в электронной форме.

- Посмотреть таблицу с данными

М.П.

Договор_проект

Договор №

« » ноября 2025 г. г. Брянск

Государственное автономное учреждение Брянской области «Дворец единоборств имени Артема Осипенко», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя директора по спортивной работе Осипенко Елены Александровны, действующей на основании приказа ГАУ БО «Дворец единоборств имени Артема Осипенко от 18.09.2025 г. №339-К, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Грин-Сити», именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице Генерального директора Матюхиной Натальи Валерьевны действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с п.12 ч.1 р.50 Положения о закупке товаров работ, услуг для нужд ГАУ БО «Дворец единоборств имени Артема Осипенко» (далее – Положение о закупке Заказчика), заключили настоящий Договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется поставить и передать Заказчику антигололедный реагент согласно прилагаемой спецификации (приложение №1) (далее – товар), а Заказчик обязуется принять товар и обеспечить его оплату.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1. Цена договора составляет ________________НДС- ____________ и включает в себя: стоимость продукции, тары, упаковки и маркировки, расходы на погрузку, разгрузку, хранение, доставку до Заказчика, оплату всех видов налогов, пошлин и сборов, уплату обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации, и иных расходов Поставщика, связанных с исполнением настоящего договора.

2.2. Цена на весь срок действия договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, указанных в Положении о закупках и настоящим договором:

2.2.1. Уменьшение цены Договора на поставку товара без изменения объема товара.

2.2.2. Увеличение объема поставляемого товара не более чем на 10 процентов от первоначального объема такого товара, указанного при заключении договора. Заказчик вправе увеличить цену договора пропорционально увеличению объема поставляемого товара, при условии, если это предусмотрено договором.

2.2.3. Уменьшение объема поставляемого товара не более чем на 10 процентов от первоначального объема такого товара, указанного при заключении договора. При этом Заказчик обязан уменьшить цену договора соответственно уменьшаемому объему поставляемого товара, при условии, если это предусмотрено договором.

2.2.4. По согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанного в договоре.

2.2.5. Изменение цены Договора при изменении в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги.

2.2.6. Внесение изменений если при исполнении Договора изменяется срок исполнения отдельного этапа (отдельных этапов) исполнения Договора в рамках срока исполнения Договора, предусмотренного при его заключении.

2.3. Цена за единицу товара устанавливается в российских рублях.

2.4. При снижении в результате торгов общей цены лота, цена на каждую позицию, указанную в спецификации, не должна быть больше НМЦ по каждой позиции и изменяется пропорционально в соответствии с определенным коэффициентом снижения.

3. СРОКИ ПОСТАВКИ

3.1. Поставка товара осуществляется на склад Заказчика в течении 5 рабочих дней с момента подписания договора в полном объеме.

3.2. На момент подписания настоящего договора сроки, указанные в спецификации, являются исходными для определения штрафных санкций в случае нарушения сроков.

4.УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА И ПОСТАВКИ

4.1. Передача товара осуществляется Поставщиком с предоставлением необходимых документов на каждую партию с указанием реквизитов доверенности на уполномоченное лицо.

4.2. Датой поставки, т.е. датой передачи товара от Поставщика к Заказчику, считается дата подписания сторонами отгрузочных документов (накладных, актов сдачи-приемки и т.п.) или акта устранения недостатков (в случае несоответствия товара условиям договора).

4.3. Порядок приема-передачи товара:

4.3.1. Прием товара по наименованию, качеству и количеству производится Заказчиком путем его визуального осмотра по месту поставки, указанному в Спецификации (Приложение№ 1 к настоящему договору), и иными необходимыми способами, в течение 7 рабочих дней с момента поставки товара.

4.3.2. При приеме-передаче товара Заказчиком от Поставщика, последний передает надлежаще оформленные:

- счет-фактуру;

- товарную накладную и другие документы, необходимые для оприходования товара в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, на бумажном носителе и в электронном виде;

- при поставке товара в графе накладной «основание поставки» обязательно прописывать номер и дату договора;

- документы, предусмотренные пунктом 5.2. раздела 5 настоящего Договора.

В случае невыполнения Поставщиком условия о передаче названных документов, Заказчик вправе отказаться от приема товара.

4.4. Поставка товара осуществляется на склад Заказчика, по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Брянск, ул. Николая Королева, стр.1. Дата и время поставки предварительно согласуются с Заказчиком.

4.5. Оплата по договору осуществляется за счет бюджетных средств.

4.6. Оплата купленного товара производится по безналичному расчету, в течение 7 рабочих дней с момента поставки товара, за исключением случаев, предусмотренных законодательством и положением о закупках ГАУ БО «Дворец единоборств имени Артема Осипенко».

4.7. Поставщик гарантирует, что является собственником товара, товар не был в употреблении, ранее не использовался, в споре или под арестом не состоит, не является предметом залога, не обременен другими правами третьих лиц и не нарушает прав третьих лиц.

4.8. Доставка товара осуществляется силами и средствами Поставщика. Разгрузка осуществляется в помещения Заказчика, предусмотренные для размещения вышеуказанного товара средствами и силами Поставщика, в присутствии уполномоченного представителя Заказчика.

5. КАЧЕСТВО ТОВАРА

5.1. Качество товара, его потребительские свойства и функциональные характеристики должны полностью соответствовать заявке.

5.2. Основными документами, подтверждающими качество товара, являются регистрационное удостоверение, сертификат соответствия или декларация соответствия качества товара.

5.3. Товар отгружается в таре и упаковке, отвечающей требованиям ГОСТ, ТУ, обеспечивающей его сохранность от всякого рода повреждений при перевозке и хранении по каждой позиции.

5.4. Остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент поставки.

5.5. Поставщик несет ответственность за соответствие номеров серий поставляемого им товара, номерам серий, указанным в товарно-сопроводительных документах на поставку товара.

5.6. Поставщик несет ответственность за недостачу, бой, брак, фальсификат и другие дефекты поставленного товара. При выявлении вышеуказанных недостатков Поставщик обязан произвести замену товара на качественный (восполнить недостачу) в течение 5 календарных дней с момента поступления заявления (претензии). Поставщик несет ответственность также за все потери и повреждения, связанные с неправильной транспортировкой поставляемого товара. Возврат поставленного товара ненадлежащего качества осуществляется за счет средств Поставщика.

5.7. Претензии по качеству предъявляются в течение всего срока годности товара при условии его надлежащего хранения.

5.8. В случае, если Поставщик не устранил выявленные Заказчиком недостатки товара в разумный срок, Заказчик возвращает товар.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему договору в соответствии с законодательством РФ.

6.2. В случае просрочки отпуска товара и оплаты товара сторона, допустившая нарушение условий договора уплачивает другой стороне пеню за каждый день просрочки, начиная со следующего дня после истечения установленного договора срока исполнения обязательств, в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки ЦБ РФ.

6.3. Товар принимается комиссией Заказчика с привлечением, в случае необходимости, представителя поставщика. Существенными условиями нарушения договора являются изменение цены в период действия договора, за исключением случаев, оговоренных в Положении о закупке, нарушение сроков поставки, количества заявленного товара, отсутствия необходимых сопроводительных документов или поставки товара ненадлежащего качества.

6.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором. Размер штрафа составляет 1000,00 рублей.

6.5. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором. Размер штрафа составляет 10 % от цены договора.

7. ФОРС – МАЖОР

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение данного договора.

7.2. Сторона, для которой возникла невозможность исполнения обязательств, должна известить об этом другую сторону в письменном виде в течение 5-ти рабочих дней с момента наступления таких обязательств.

7.3. Несвоевременное уведомление одной из сторон о наличии форс - мажорных обстоятельств (кроме случаев, когда такое уведомление оказалось невозможным по независящим от стороны причинам) или отсутствие документального подтверждения наличия такого обстоятельства, лишает права ссылаться на них в качестве причины неисполнения обязательств по настоящему договору.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия между сторонами по настоящему договору будут разрешаться путем переговоров.

8.2. Заинтересованная сторона направляет другой стороне претензию в письменной форме.

8.3. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и о результатах уведомить в письменной форме заинтересованную сторону в течение 10 рабочих дней со дня получения претензии.

8.4. В случае не урегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в 8.3. настоящего Договора, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Брянской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

9.1. При заключении и исполнении договора допускается изменение его условий в порядке, установленном Положением о закупках Заказчика, с учетом норм Гражданского кодекса Российской Федерации и иных федеральных законов.

9.2. Продление срока исполнения договора допускается в соответствии с Положением о закупках Заказчика и Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» по соглашению сторон.

9.3. При исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. №925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

9.4. При исполнении договора не допускается перемена поставщика, за исключением случаев расторжения договора в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением победителем в процедуре закупки обязательств по такому договору, и в случае, когда новый поставщик является правопреемником поставщика, с которым заключен договор, вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения либо когда такая возможность прямо предусмотрена договором. При перемене поставщика его права и обязанности переходят к новому поставщику в том же объеме и на тех же условиях.

9.5. Если при исполнении договора происходит перемена Заказчика, то права и обязанности Заказчика, установленные договором и не исполненные к моменту такой перемены, переходят к новому лицу в объеме и на условиях, предусмотренных заключенным договором.

9.6. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.

9.7. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

9.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через 10 дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора. Надлежащим уведомление будет считаться направление письма по адресу электронной почты, обозначенной в заявке и договоре, по факсу, заказного письма по почте – с даты получения письма адресатом.

9.9. Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранены нарушения условий договора, послужившие основанием для принятия указанного решения.

9.10. При расторжении договора в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора другая сторона договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.

10. Антикоррупционная оговорка и конфиденциальность

10.1. При исполнении своих обязательств по настоящему договору, стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении своих обязательств по настоящему договору, стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего договора законодательством, как дача /получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

10.2. Каждая из сторон настоящего договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны. Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его стороны, понимаются:

• предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;

• предоставление каких-либо гарантий;

• ускорение существующих процедур;

• иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между сторонами.

10.3. В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая сторона обязуется уведомить другую сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 5 рабочих дней с даты направления письменного уведомления. В письменном уведомлении сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

10.4. Стороны настоящего договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. При этом стороны обеспечивают реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения сторон в коррупционную деятельность.

10.5. Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение антикоррупционных условий настоящего договора могут повлечь за собой неблагоприятные последствия – от понижения рейтинга надежности контрагента до существенных ограничений по взаимодействию с контрагентом, вплоть до расторжения настоящего договора. стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным в рамках исполнения настоящего договора фактам с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций.

10.6. Стороны гарантируют полную конфиденциальность по вопросам исполнения антикоррупционных условий настоящего договора, а также отсутствие негативных последствий как для обращающейся стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся стороны, сообщивших о факте нарушений.

10.7. Для целей настоящего договора термин «Конфиденциальная информация» означает любую информацию по настоящему договору, имеющую действительную или потенциальную ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, не предназначенную для широкого распространения и/или использования неограниченным кругом лиц, удовлетворяющую требованиям законодательства Российской Федерации. стороны обязуются сохранять Конфиденциальную информацию и принимать все необходимые меры для ее защиты, в том числе в случае реорганизации или ликвидации сторон.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой стороны. Каждый экземпляр имеет равную юридическую силу.

11.2. Договор вступает в силу со дня его заключения и действует по 31.12.2025 года, а в части финансовых обязательств – до их полного исполнения.

Стороны в процессе исполнения пришли к соглашению о том, что заявления, уведомления, извещения, требования и иные юридически значимые сообщения могут быть направлены любой из сторон в электронном виде. Данные документы в электронной форме, подписанные квалифицированной электронной подписью и/или электрофотографические копии (сканы) документов, содержащие подписи уполномоченных лиц Сторон и печати организаций, направленные/полученные по электронной почте или по средством ЭДО, приравниваются к бумажным документам с собственноручной подписью и печатью. Их направление в бумажном виде не требуется.

11.3. Заказчик осуществляет сбор, обработку, хранение, доступ и использование информации об обороте товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, содержащейся в Системе МТ, с учетом требований и ограничений, установленных законодательством Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации, законодательством Российской Федерации о персональных данных, законодательством Российской Федерации о государственной тайне, а также законодательством Российской Федерации о коммерческой, налоговой и иной охраняемой законом тайне

11.4. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством РФ.

11.5. Настоящий Договор составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1 к договору

№ от « » ноября 2025 г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Итого:,

Обязательные условия поставки: Поставляемый товар в ГАУ БО «Дворец единоборств имени Артема Осипенко» должен сопровождаться следующим пакетом документов:

1. Документы подтверждающие качество поставляемого товара (работ, услуг);

2. Товарная накладная (или УПД) – 2 экземпляра с указанием основания поставки: номер и дата Договора.

- Посмотреть таблицу с данными