Тендер - Хозяйственные товары №301959937

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• АРГО.pdf
• ГК.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть37  . .top td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с данными

Государственный контракт

на поставку товаров для государственных нужд № ______

г. Архангельск « » ______________ 2025 г.

Федеральное казенное учреждение «Центр инженерно-технического обеспечения
и вооружения Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Архангельской области» (ФКУ ЦИТОВ УФСИН России по Архангельской области), выступающее от имени Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик» в лице начальника Ананьева Александра Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________________, действующего на основании Устава с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые "Стороны", в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – 44-ФЗ),распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.04.2018 № 824-р «О создании единого агрегатора торговли», на основании итогового протокола закупочной сессии на ЕАТ «Березка» ___ от ___ заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Предметом настоящего Контракта является поставка товара:

- Посмотреть таблицу с данными

1.2. Поставщик обязуется поставить Товар Государственному заказчику,
а Государственный заказчик обязуется обеспечить оплату принятого Товара.

1.3. Идентификационный код закупки –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0.

2. Цена и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта составляет ___________ (____________________) рубль ____ копеек, c/без НДС и включает стоимость товара, с учетом всех расходов по поставке до места назначения, транспортных расходов, стоимость тары и упаковки, разгрузку и погрузку товара, страхованию, предусмотренные законодательством Российской Федерации налоги, сборы и платежи, а также другие дополнительные расходы, связанные с поставкой товара.

2.2. Расчеты за поставленный Товар производятся в форме безналичного расчета денежными средствами, выделяемыми из федерального бюджета, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Государственным заказчиком документов о приемке: товарная (товарно-транспортная) накладная или УПД, подтверждающих передачу товара Поставщиком Государственному заказчиком.

2.3. Сумма, подлежащая уплате Государственным заказчиком Поставщику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Государственным заказчиком.

2.4. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2.5. При исполнении Контракта осуществляется оформление, обмен и подписание электронной подписью документов, необходимых для правильного учета приобретаемого товара, его оплаты и совершения операций с ним, подтверждающих поставку товара, в том числе корректировочных документов к ним.

В соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» информация в электронной форме, подписанная квалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.

3. Срок и порядок поставки товара.

3.1. Срок поставки: в течении 10 (Десяти) календарных дней с момента заключения государственного контракта.

3.2. Товар должен быть доставлен Поставщиком на склад Государственного заказчика
по адресу ФКУ ЦИТОВ УФСИН России по Архангельской области:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьг. Архангельск, Никольский, 27.

3.3. Приемка Товара по качеству и количеству производится в соответствии с действующими Инструкциями, утвержденными постановлением Государственного арбитража при СМ СССР № П-6 от 15.06.1965, № П-7 от 25.04.1966 с изменениями и дополнениями
на складе Государственного Заказчика по поступлению партии Товара

3.4. Государственный заказчик производит приемку товара согласно документам на поставленный товар. При отсутствии документов Товар считается непоставленным.

3.5. Товар, не соответствующий требованиям Контракта, приемке не подлежит и считается не поставленным. При этом Государственный заказчик составляет мотивированный отказ от приемки товара и подписания документов, подтверждающих приемку товара, который направляет Поставщику в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента выявления несоответствия товара требованиям действующего законодательства и условиям Контракта.

3.6. В случае ошибок или неточностей, допущенных при оформлении перевозочных или иных документов, все расходы, связанные с дооформлением и задержкой товара, оплачиваются Поставщиком.

3.7. При отсутствии у Государственного заказчика претензий по количеству и качеству поставленного Товара, Государственный заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента доставки Товара Поставщиком подписывает документы о приемке: товарную (товарно-транспортную) накладную или УПД. После этого товар считается переданным Поставщиком Государственному заказчику.

4. Тара, упаковка и маркировка

4.1.Товар должен быть упакован и транспортироваться в соответствии с требованиями законодательства. Тара и упаковка должны гарантировать целостность и сохранность товара при перевозке.

Упаковка должна обеспечивать сохранность товара от повреждений при его погрузке-разгрузке, перевозке и хранении. Упаковка должна быть изготовлена из материала, соответствующего требованиям нормативно-технических документов, обеспечивающих безопасность и сохранность товара в течение гарантийного срока эксплуатации.

Стоимость за упаковочные материалы не взыскивается, и эти материалы возврату не подлежат. Стоимость упаковочных материалов включается в стоимость товара.

4.2. Товар, получивший при отгрузке (разгрузке) и транспортировке повреждения, в том числе внешние, вследствие использования Поставщиком ненадлежащей тары и (или) упаковки, ненадлежащей маркировки, считается непоставленным и приемке не подлежит.

5. Качество, срок годности (хранения) товара, порядок приемки товара.

5.1. Поставщик гарантирует, что поставляемый товар является новым, не бывшим
в употреблении, не прошедшим ремонт (в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), свободен от любых притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге и не является предметом спора, не имеет дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием
при использовании в соответствии с техническими требованиями.

5.2. Гарантийный срок Поставщика и производителя на товар должен быть не менее
12 месяцев, с момента поставки товара Государственному заказчику. Поставщик гарантирует соответствие качества поставляемого товара требованиям действующего законодательства Российской Федерации и условиям Контракта.

5.3. В течение гарантийного срока на Товар Поставщик обеспечивает безвозмездные ремонт или замену (при невозможности ремонта) товара в целом и составляющих
его частей, не отвечающих требованиям технических условий, или преждевременно вышедших из строя в условиях эксплуатации, оговоренных в руководстве по эксплуатации.

Обязательства Поставщика по безвозмездному ремонту или замене Товара в целом
и составляющих его частей действуют в пределах гарантийного срока на Товар.

В случаях, когда недостатки Товара обнаружены Заказчиком по истечении гарантийного срока, но в пределах двух лет со дня передачи Товара Заказчику, Поставщик несет ответственность, если Заказчик докажет, что недостатки Товара возникли до передачи товара Заказчику или по причинам, возникшим до этого момента.

5.4. Замена товара ненадлежащего качества осуществляется силами Поставщика в 30-ти дневный срок с момента получения уведомления от государственного заказчика. Все расходы, связанные с заменой товара ненадлежащего качества оплачиваются за счет Поставщика.

5.5. При расторжении Контракта гарантийные обязательства Поставщика по Контракту не прекращаются.

Права и обязанности Сторон

6.1. Государственный заказчик обязан:

6.1.1.Осуществлять контроль за обеспечением Поставщиком поставки товара
в соответствии с Контрактом.

6.1.2. Обеспечить приемку товара в соответствии с условиями раздела 3 Контракта.

6.1.3. Обеспечить оплату товара в соответствии с условиями Контракта.

6.1.4. Взыскивать пени и штраф в соответствии с разделом 7 контракта
за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

6.1.5. В случае расторжения Контракта (по любым основаниям) оплатить Поставщику стоимость Товара, фактически поставленного на момент расторжения Контракта, при условии отсутствия претензий по его качеству, на основании документов, подтверждающих приемку товара.

6.1.6. Направить в уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок федеральный орган исполнительной власти сведения о Поставщике для включения их в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в случае расторжения Контракта по решению суда или в случае одностороннего отказа Государственного заказчика от исполнения Контракта в связи с существенным нарушением Поставщиком условий Контракта.

6.1.7. Осуществлять контроль качества Товара, поставляемого по Контракту,
на соответствие требованиям законодательства Российской Федерации, нормативных
и иных актов Государственного заказчика, условиям Контракта.

6.1.8. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.

6.2. Государственный заказчик вправе:

6.2.1. В период гарантийного срока товара требовать безвозмездной замены Товара ненадлежащего качества в соответствии с условиями раздела 3 Контракта.

6.2.2. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта
в соответствии с гражданским законодательством в случаях, предусмотренных пунктом
10.6. Контракта.

6.2.3. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.

6.2.4. Требовать от Поставщика своевременного устранения выявленных недостатков
и дефектов товара.

6.2.5. Участвовать в приемке товара по качеству. Определять лиц, непосредственно учавствующих в контроле за осуществлением поставки товара Поставщиком и (или) лиц, учавствующих в приемке.

6.2.6. Осуществлять контроль за исполнением Контракта без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика.

6.2.7. При наличии претензионных требований к Поставщику в случае неиполнения или ненадлежащего иполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Государственный заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени). Государственный заказчик направляет Поставщику уведомление о реализации им своего права на удержание из оплаты по Контракту суммы неустойки (штрафы, пени)

6.2.8. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

6.3. Поставщик обязан:

6.3.1. Обеспечить соответствие Товара требованиям действующего законодательства (в том числе ГОСТ, требованиям действующего законодательства по безопасности), нормативных и иных актов и условиям Контракта.

6.3.2. Передать Товар надлежащего качества, в предусмотренном Контрактом количестве и ассортименте, не обремененный правами третьих лиц.

6.3.3. Осуществить поставку (передачу) товара в порядке и в сроки, установленные
в разделе 5 Контракта.

6.3.4. Обеспечить устранение за свой счет некачественного Товара, выявленного
при приемке Товара.

6.3.5. Передать Товар вместе в комплекте с относящийся к нему документацией.

6.3.6. В период гарантийного срока Товара безвозмездно осуществлять замену Товара ненадлежащего качества в соответствии с условиями Контракта.

6.3.7. Своевременно по письменному запросу Государственного заказчика предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств,
в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

6.3.8. Соответствовать в течение всего срока действия Контракта требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации в отношении лиц, осуществляющих деятельность в установленных сферах.

6.3.9. Выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

6.4. Поставщик вправе:

6.4.1. Требовать оплату надлежащим образом поставленного и принятого Государственным заказчиком Товара в соответствии с условиями настоящего Контракта.

6.4.2. Требовать уплату пеней и штрафа согласно условиям Контракта.

6.4.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

6.4.5. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии со ст.34 Федерального закона
от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения
или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой
за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063».

7.2. Возмещение ущерба, убытков и уплата штрафов и пеней не освобождает виновную Сторону от выполнения своих обязательств по настоящему Контракту.

7.3. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом.

За каждый факт неисполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, размер штрафа устанавливается: 1000 рублей.

7.5. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Государственный заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства и устанавливается
в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

7.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 10 процентов цены контракта.

7.8. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

7.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени) если докажет,
что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.10. Вред, причиненный третьим лицам по вине Поставщика при исполнении обязательств по Контракту, возмещается за его счет.

7.11. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств): 1000 рублей.

8. Экспертиза товара

8.1. В целях проверки соответствия товара, передаваемого Поставщиком, условиям Контракта Государственным заказчиком проводится экспертиза. Экспертиза проводится Государственным заказчиком своими силами или экспертами, экспертными организациями, привлеченными в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9. Форс-мажорные обстоятельства

9.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая землетрясение, наводнение, пожар, тайфун, ураган и другие стихийные бедствия, военные действия, массовые заболевания и действия органов государственной власти и управления, влияющие на возможность исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный
и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения Контракта и не зависеть от воли Сторон.

9.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без промедления, но не позднее 3 дней, известить о них другую Сторону в любой форме, предпочтительно – в письменной. В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также по возможности оценка их влияния на возможность исполнения обязательств по Контракту и срок исполнения обязательств.

9.3. По прекращении указанных обстоятельств Сторона должна без промедления,
но не позднее 3 дней, известить об этом другую Сторону в письменной форме. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства
по Контракту. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение,
она лишается права ссылаться на такие обстоятельства, а также должна возместить другой Стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением.

9.4. Сторона должна в течение 10 дней с момента прекращения форс-мажорных обстоятельств передать другой Стороне сертификат торгово-промышленной палаты
или иного компетентного органа, или организации о наличии и продолжительности форс-мажорных обстоятельств.

9.5. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок исполнения Сторонами обязательств по Контракту отодвигается в пределах текущего финансового года соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.

9.6. Если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 1 (одного) месяца, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Контракта и достижения соответствующей договоренности.

10. Изменение, расторжение Контракта

10.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2. Все изменения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами соглашений к Контракту. Все приложения и Соглашения являются неотъемлемой частью Контракта. Соглашения вступают в силу с момента подписания Сторонами.

10.3. Контракт может быть расторгнут в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, исключительно по следующим основаниям:

10.3.1. в случае одностороннего отказа стороны от исполнения Контракта
в соответствии с действующим законодательством;

10.3.2. по соглашению Сторон;

10.3.3. по решению суда по иску одной из Сторон при существенном нарушении Контракта другой Стороной или по иным основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

10.4. При исполнении Контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»)
по согласованию Государственного заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, качество (потребительские свойства), которого являются улучшенными по сравнению
с качеством (потребительскими свойствами), указанным в Контракте.

10.5. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении
не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:

10.5.1. При снижении цены Контракта без изменения предусмотренного Контрактом количества товара, качества поставляемого Товара и иных условий Контракта.

10.5.2. Если по предложению Государственного заказчика увеличивается предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов
или уменьшается предусмотренное Контрактом количество поставляемого Товара
не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству Товара исходя из установленной
в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или цена единицы Товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться
как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара.

10.6. Государственный заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством в случае:

поставки товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Государственного заказчика срок;

неоднократного нарушения сроков поставки товаров.

неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком иных обязательств, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

10.7. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

10.8. В случае расторжения Контракта по любым основаниям Государственный заказчик обязан оплатить Поставщику стоимость Товара надлежащего качества
и соответствующего требованиям Государственного заказчика, фактически поставленного на момент расторжения Контракта.

10.9. Если в результате издания акта органа государственной власти Российской Федерации исполнение Государственным заказчиком своих обязательств по Контракту становится невозможным полностью или частично, обязательство прекращается полностью или в соответствующей части.

11. Порядок разрешения споров, претензии Сторон

11.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Контракта, решаются Сторонами путем переговоров.

11.2. Досудебный порядок урегулирования споров, предусматривающий направление претензии контрагенту, является обязательным.

Сторона, которой предъявлена претензия, обязана рассмотреть такую претензию
в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента ее получения и сообщить о своем решении другой Стороне путем направления ответа в письменной форме.

Претензии могут быть направлены в адрес Государственного заказчика
по электронному адресу ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, в адрес Поставщика ______________________.

11.3. При невозможности достижения соглашения Сторон споры и разногласия, возникающие при исполнении Контракта, подлежат разрешению в Арбитражном суде по месту нахождения истца.

12. Прочие условия

12.1. Контракт подписан усиленной электронной подписью лиц, имеющих право действовать от имени каждой из Сторон.

12.2. В случае изменения юридических адресов, банковских и отгрузочных реквизитов Сторона обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 1 (одного) рабочего
дня в письменной форме.

12.3. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика,
за исключением случаев, когда новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены Государственного заказчика по Контракту его права и обязанности по такому Контракту переходят к новому Государственному заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

12.4. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

13.Срок действия Государственного контракта

13.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по «31» декабря 2025 г., а в части осуществления оплаты и гарантийных обязательств – до их полного исполнения.

13.2. Дата окончания исполнения Контракта «31» декабря 2025 г.

14. Юридические адреса, банковские реквизиты

Сторон на момент заключения Государственного контракта

Государственный заказчик Поставщик

- Посмотреть таблицу с данными

Государственный заказчик Поставщик

______________ А.В. Ананьев ______________

М.П. М.П.

ИП_Кобыльников

АО_Фарм