Тендер - Хозяйственные товары №270836333

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• 1_Обоснование-НМЦК.pdf
• 2_ПроектКонтракта.pdf
• 3_ОписаниеОбъектаЗакупки.docx
• 4_Требования-к-Заявке.pdf

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть33 Извещение о проведении электронного аукциона от 16.04.2024 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } .font6 { 6px; } { 9px; } { 10px; } . .customer-qty .customer-qty-table th:nth-child(1), .customer-qty-table td:nth-child(1) { width: 100px; min-width: 100px; max-width: 100px; } .customer-qty-table tr td, .customer-qty-table tr .customer-qty-table .customer-qty-table tr:last .customer-qty-table tr th:last-child, .customer-qty-table tr td:last

Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000007

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет бюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Российская Федерация, Архангельская обл, Архангельск г, ул. Логинова, д.17

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

Российский рубль

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого: 42740.10 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ

Учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы (в соответствии со статьей 28 Федерального закона № 44-ФЗ) - 15.0%

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

3 Требование к участникам закупок в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Установлено

4 Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой реестр в связи отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера

Ограничения

Не установлены

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Обеспечение исполнения контракта не требуется

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 1_Обоснование-НМЦК

Проект контракта

1 2_ПроектКонтракта

Описание объекта закупки

1 3_ОписаниеОбъектаЗакупки

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1 4_Требования-к-Заявке

Дополнительная информация и документы

Документы не прикреплены

3. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Приложение №3 к извещению об осуществлении закупки
на поставку хозяйственных товаров
для обеспечения государственных нужд
Арбитражного суда Архангельской области в 2024 году

1. Общие сведения

1.1. Сведения о Заказчике:

наименование: Арбитражный суд Архангельской области,

юридический адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Архангельск, ул. Логинова, д. 17,

ответственное должностное лицо: Опарина Виктория Николаевна, главный специалист финансового отдела, тел. +7 (▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

1.2. Наименование Товара (предмет контракта):

Хозяйственные товары для обеспечения государственных нужд Арбитражного суда Архангельской области в 2024 году

1.3. Место доставки Товара:

Товар доставляется по адресу Арбитражного суда Архангельской области: г. Архангельск, ул. Логинова, дом 17, кабинет 118 (1 этаж), в рабочее время: с понедельника по четверг с 8.30 до 16.45 и в пятницу с 8.30 до 15.15 с перерывом на обед с 12.30 до 13.15 по Московскому времени, по предварительной договоренности по телефону сотрудников Заказчика, ответственных за исполнение Контракта.

1.4. Количество товара

- Посмотреть таблицу с данными

1.5. Сроки поставки Товара:

Товар должен быть поставлен в течение 10 рабочих дней с даты подписания государственного контракта.

1.6. Источник финансирования

Федеральный бюджет

1.7. Порядок формирования цены Контракта

Цена Контракта на поставку Товара включает в себя все расходы Поставщика, связанные с исполнением Контракта, в том числе стоимость Товара, складирование, упаковку, расходы Поставщика по доставке Товара по адресам Заказчика, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и иных затрат Поставщика, связанных с исполнением Контракта.

1.8. Форма, сроки и порядок оплаты

Оплата по Контракту осуществляется Заказчиком из средств федерального бюджета в форме безналичного расчета путем перечисления денежных средств в российских рублях на расчётный счёт Поставщика, указанный в Контракте.

Оплата по Контракту осуществляется Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней после подписания сторонами документа о приемке Товара.

Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными в момент списания денежных средств со счета Заказчика в адрес Поставщика.

2. Описание Товара (технические характеристики товара).

2.1. Тряпка для мытья полов

- Посмотреть таблицу с данными

2.2. Тряпка для удаления пыли

- Посмотреть таблицу с данными

2.3. Перчатки трикотажные рабочие

- Посмотреть таблицу с данными

3. Общие требования

3.1. Требования к качеству поставляемого Товара

Весь поставляемый Товар должен быть новым, то есть не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов, не должен иметь дефектов, связанных с материалами и/или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или упущения Поставщика.

Поставляемый товар должен быть предназначенным для страны Заказчика и на него должна распространяется полная гарантия производителя. В случае если товар или отдельные его составляющие произведены не в Российской Федерации, перед поставкой товар должен пройти все таможенные и иные процедуры, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

3.2. Требования к безопасности поставляемого Товара

Товар должен соответствовать действующим на территории Российской Федерации нормам и правилам по безопасности эксплуатируемых Товаров данного вида.

Поставляемый Товар при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации должен быть безопасен для жизни, здоровья людей, окружающей среды. Поставляемый Товар не должен содержать токсичных, радиоактивных и других веществ, угрожающих здоровью человека.

3.3. Требования к упаковке Товара

Товар должен поставляться в упаковке, способной обеспечить сохранность Товара при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах по адресу доставки и предотвратить повреждение или порчу Товара во время перевозки, доставки. Упаковка не должна иметь механических повреждений, следов воздействия влаги. Каждая упаковка Товара должна содержать указание о количестве единиц товара в упаковке. На упаковке должны быть указаны наименование Товара и наименование компании-производителя.

1. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ)

ЦЕНЫ КОНТРАКТА

Расчет начальной (максимальной) цены контракта (далее так же НМЦК) произведен в соответствии с положениями статьи 22 Федерального

закона № 44-ФЗ (ред. от 14.02.2024) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных

нужд», с учетом методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта,

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567.

Для расчета начальной (максимальной) цены контракта использован метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). Заказчик запросил

информацию о ценах на товары, являющихся предметом аукциона.

2.1 Заказчиком была получена следующая информация о ценах:

1

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Средняя

цена, в т.ч.

НДС 20%

(руб.)

12

Тряпка для мытья пола

Штука

130

264.88

293.00

279.00

353.40

238.55

42.83119

14.98820

285.77

37 150.10

2

Тряпка для удаления пыли

Штука

100

53.00

42.40

36.30

52.40

37.25

8.04065

18.16274

44.27

4 427.00

3

Перчатки трикотажные рабочие

Пара

50

28.40

16.80

28.00

26.00

17.10

5.83250

25.07522

23.26

1 163.00

ИТОГО

42 740,10

№

п/п

Наименование товара (работы, услуги)

2

Единица

измерения

Ценовые предложения, в т.ч. НДС 20% (руб.)

Количество

Поставщик

№1

Поставщик

№2

Поставщик

№3

Поставщик

№4

Поставщик

№5

Среднее

квадратичное

отклонение

Коэффициент

вариации

2.2. Порядок расчета:

2.2.1. S - средняя арифметическая стоимость единиц товаров:

Значения столбцов 5,6,7,8, и 9 складываются и делятся на 5 (количество предложений о цене), полученный результат заносится в столбец 12.

2.2.2. Начальные (максимальные) цены партии Товаров:

Значения столбцов 4 и 12 перемножаются, результат заносится в столбец 13.

2.3. Начальная (максимальная) цена Контракта составила▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,10 руб. (Сорок две тысячи семьсот сорок рублей 10 копеек).

НМЦК, в т.ч.

НДС 20%

(руб.)

13

4. Требования к содержанию и составу заявки

на участие в закупке

Настоящие требования установлены в соответствии со статьей 43 Федерального закона от

05.04.2013 № 44-ФЗ (ред. от 16.04.2022) «О контрактной системе в сфере закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту –

Федеральный закон № 44-ФЗ).

1. Заявка на участие в закупке должна содержать:

1.1. информацию и документы об участнике закупки:

1.1.1. полное и сокращенное (при наличии) наименование юридического лица, в том

числе иностранного юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо),

аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от

имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или

представительство), наименование обособленного подразделения юридического лица (если от

имени участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица),

фамилия, имя, отчество (при наличии) (если участником закупки является физическое лицо, в

том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя);

1.1.2. фамилия, имя, отчество (при наличии), идентификационный номер

налогоплательщика (при наличии) и должность лица, имеющего право без доверенности

действовать от имени юридического лица, либо действующего в качестве руководителя

юридического лица, аккредитованного филиала или представительства иностранного

юридического лица, либо исполняющего функции единоличного исполнительного органа

юридического лица;

1.1.3. идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) членов

коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного

исполнительного органа, управляющего (при наличии), управляющей организации (при

наличии), участников (членов) корпоративного юридического лица, владеющих более чем

двадцатью пятью процентами акций (долей, паев) корпоративного юридического лица,

учредителей унитарного юридического лица или в соответствии с законодательством

соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера

налогоплательщика таких лиц;

1.1.4. адрес юридического лица, в том числе иностранного юридического лица (если

участником закупки является юридическое лицо) в пределах места нахождения юридического

лица, адрес (место нахождения) аккредитованного филиала или представительства на

территории Российской Федерации (если от имени иностранного юридического лица выступает

аккредитованный филиал или представительство), адрес (место нахождения) обособленного

подразделения юридического лица (если от имени участника закупки выступает обособленное

подразделение юридического лица), место жительства физического лица, в том числе

зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (если участник закупки

является физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального

предпринимателя), адрес электронной почты, номер контактного телефона;

1.1.5. копия документа, удостоверяющего личность участника закупки в соответствии

с законодательством Российской Федерации (если участник закупки является физическим

лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем);

1.1.6. идентификационный номер налогоплательщика юридического лица (если

участником закупки является юридическое лицо), аккредитованного филиала или

представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного

юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), физического

лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (если

участником закупки является физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве

индивидуального предпринимателя), аналог идентификационного номера налогоплательщика в

соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства (если

участником закупки является иностранное лицо), код причины постановки на учет

юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо), аккредитованного

филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного

юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство),

обособленного подразделения юридического лица (если от имени участника закупки выступает

обособленное подразделение юридического лица);

1.1.7. выписка из единого государственного реестра юридических лиц (если

участником закупки является юридическое лицо), выписка из единого государственного

реестра индивидуальных предпринимателей (если участником закупки является

индивидуальный предприниматель);

1.1.8. надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о

государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве

индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего

государства (если участником закупки является иностранное лицо);

1.1.9. декларация о принадлежности участника закупки к учреждению или

предприятию уголовно-исполнительной системы (если участник закупки является

учреждением или предприятием уголовно-исполнительной системы);

1.1.10. декларация о принадлежности участника закупки к организации инвалидов,

предусмотренной частью 2 статьи 29 Федерального закона № 44-ФЗ (если участник закупки

является такой организацией);

1.1.11. декларация о принадлежности участника закупки к социально

ориентированным некоммерческим организациям в случае установления в извещении об

осуществлении закупки преимущества, предусмотренного частью 3 статьи 30 Федерального

закона № 44-ФЗ;

1.1.12. решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной

сделки, если требование о наличии такого решения установлено законодательством Российской

Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника закупки

заключение контракта на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги,

являющихся объектом закупки, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки

на участие в закупке, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;

1.1.13. документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям,

установленным пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ, документы,

подтверждающие соответствие

участника закупки

дополнительным требованиям,

установленным в соответствии с частями 2 и 2.1 (при наличии таких требований) статьи 31

Федерального закона № 44-ФЗ, если иное не предусмотрено Федеральным законом № 44-ФЗ;

1.1.14. декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным

пунктами 3 - 5,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасти 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ;

1.1.15. реквизиты счета участника закупки, на который в соответствии с

законодательством Российской Федерации осуществляется перечисление денежных средств в

качестве оплаты поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной

услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта, за исключением случаев, если в

соответствии с законодательством Российской Федерации такой счет открывается после

заключения контракта;

1.2. предложение участника закупки в отношении объекта закупки:

1.2.1. с учетом положений части 2 статьи 43 Федерального закона № 44-ФЗ

характеристики предлагаемого участником закупки товара, соответствующие показателям,

установленным в описании объекта закупки в соответствии с частью 2 статьи 33 Федерального

закона № 44-ФЗ, товарный знак (при наличии у товара товарного знака);

1.2.2. наименование страны происхождения товара в соответствии с общероссийским

классификатором, используемым для идентификации стран мира, с учетом положений части 2

статьи 43 Федерального закона № 44-ФЗ;

1.2.3. документы, подтверждающие соответствие товара, работы или услуги

требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (в

случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены

требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено

извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке, если Федеральным законом

№ 44-ФЗ предусмотрена документация о закупке). Заказчик не вправе требовать представление

указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они

передаются вместе с товаром;

1.2.4. иные информация и документы, в том числе эскиз, рисунок, чертеж, фотография,

иное изображение предлагаемого участником закупки товара. При этом отсутствие таких

информации и документов не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке;

1.3. Предложение участника закупки о цене контракта;

2. Формирование предложения участника закупки в отношении объекта закупки.

2.1. Информация о товаре, предусмотренная пунктами 1.2.1. и 1.2.2., включается в заявку

на участие в закупке в случае осуществления закупки товара, в том числе поставляемого

заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг. Информация,

предусмотренная подпунктом 1.2.1., может не включаться в заявку на участие в закупке в

случае указания заказчиком в описании объекта закупки товарного знака и предложения

участником закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых

работ, оказании закупаемых услуг, обозначенного таким товарным знаком.

Заявка на участие в закупке, подготовленная участником закупки, должна быть

составлена на русском языке. Входящие в заявку на участие в закупке документы, оригиналы

которых выданы участнику закупки третьими лицами на ином языке, могут быть

представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский

язык. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод.

Все документы, входящие в состав заявки на участие в закупке, должны иметь четко

читаемый текст.

Сведения, содержащиеся в заявке на участие в закупке, не должны допускать

двусмысленных толкований.

Документы и информация, направляемые в форме электронных документов участником

закупки, должны быть подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего право

действовать от имени участника закупки.

При проведении закупки на поставку товара, в том числе поставляемого заказчику при

выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг следует соблюдать следующие

правила.

При описании товара могут быть использованы только общепринятые обозначения и

сокращения.

Не допускается при заполнении сведений вместо указания конкретных характеристик

(показателей) товара указывать: «не более», «не менее» и т.п., за исключением случаев, если

это предусмотрено технической документацией на товар.

Заявка участника также не должна содержать не конкретные характеристики

(показатели) товара, например, «должен быть» или «может быть», «вероятно», «возможно»

и т.п.

При этом участник указывает товарный знак (при наличии) предполагаемого к

поставке товара, а в случае отсутствия товарного знака участнику следует указать

«товарный знак отсутствует». Не указание товарного знака в заявке участника закупки при

его наличии может быть признано заказчиком предоставлением участником недостоверных

сведений о предмете контракта в заявке такого участника.

3. Подача заявки на участие в закупке

3.1. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в закупке в любое

время с момента размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении

закупки до окончания установленного в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ срока

подачи заявок на участие в закупке.

3.2. Подача заявки на участие в закупке означает согласие участника закупки, подавшего

такую заявку, на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги на условиях,

предусмотренных извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке (в случае,

если Федеральным законом № 44-ФЗ предусмотрена документация о закупке), и в соответствии

с заявкой такого участника закупки на участие в закупке.

3.3. Подать заявку на участие в закупке вправе только зарегистрированный в единой

информационной системе и аккредитованный на электронной площадке участник закупки

путем направления такой заявки в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ оператору

электронной площадки.

3.4. Информация и документы, предусмотренные подпунктами 1.1.1. – 1.1.11. не

включаются участником закупки в заявку на участие в закупке. Такие информация и документы

направляются (по состоянию на дату и время их направления) заказчику оператором

электронной площадки путем информационного взаимодействия с единой информационной

системой.

3.5. При проведении электронных процедур документы, подтверждающие соответствие

участника закупки дополнительным требованиям, установленным в соответствии с частью 2

или 2.1 (при наличии таких требований) статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ, и

предусмотренные подпунктом 1.1.13. не включаются участником закупки в заявку на участие в

закупке. Такие документы в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ,

направляются (по состоянию на дату и время их направления) заказчику оператором

электронной площадки из реестра участников закупок, аккредитованных на электронной

площадке.

3.6. Не позднее одного часа с момента получения заявки на участие в закупке оператор

электронной площадки осуществляют возврат заявки подавшему ее участнику закупки в

случаях:

3.6.1. подачи заявки на участие в закупке с нарушением требований, предусмотренных

частью 1 статьи 5 Федерального закона № 44-ФЗ;

3.6.2. подачи одним участником закупки двух и более заявок на участие в закупке при

условии, что поданные ранее таким участником заявки на участие в закупке не отозваны. При

этом такому участнику закупки возвращаются все заявки на участие в закупке;

3.6.3. подачи заявки на участие в закупке после окончания срока подачи заявок на

участие в закупке;

3.6.4. подачи участником закупки в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

заявки на участие в закупке, содержащей предложение о цене контракта, о сумме цен единиц

товара, работы, услуги, размер которого превышает соответственно начальную (максимальную)

цену контракта, начальную сумму цен единиц товара, работы, услуги либо равен нулю;

3.6.5. указания в соответствии с подпунктом 1.2.2. иностранного государства в качестве

страны происхождении товара в случае установления в соответствии со статьей 14

Федерального закона № 44-ФЗ в извещении об осуществлении закупки запрета допуска

товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств;

3.6.6. получения оператором электронной площадки от банка информации, указанной в

подпункте "г" пункта 3 части 5 статьи 44 Федерального закона № 44-ФЗ;

3.6.7. отсутствия номера реестровой записи в реестре независимых гарантий,

размещенном в единой информационной системе, несоответствия идентификационного кода

закупки, для обеспечения заявки на участие в которой выдана независимая гарантия,

идентификационному коду закупки, указанному в извещении об осуществлении закупки,

приглашении, а также если сумма независимой гарантии менее размера обеспечения заявок на

участие в закупке, установленного заказчиком;

3.6.8. наличия в предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ реестре

недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике

закупки, в том числе информации о членах коллегиального исполнительного органа, лице,

исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки юридического лица, при условии установления требования, предусмотренного частью 1.1

статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ;

3.6.9. отсутствия в реестре участников закупок, аккредитованных на электронной

площадке, информации и документов участника закупки, предусмотренных перечнем,

установленным Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 3 статьи 31

Федерального закона № 44-ФЗ (при осуществлении закупки, в отношении участников которой в

извещении об осуществлении закупки установлены дополнительные требования в соответствии

с частью 2 или 2.1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ);

3.6.10. подачи заявки участником закупки, не являющимся субъектом малого

предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организацией, в случае

установления в извещении об осуществлении закупки преимущества, предусмотренного частью

3 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ;

3.6.11. подачи заявки участником закупки, являющимся иностранным лицом, в случае

установления в соответствии со статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ в извещении об

осуществлении закупки запрета допуска работ, услуг, соответственно выполняемых,

оказываемых иностранными лицами;

3.7. Одновременно с возвратом заявки на участие в закупке, по основаниям

перечисленным в пункте 3.6., оператор электронной площадки направляют участнику закупки,

подавшему такую заявку, уведомление о возврате заявки на участие в закупке с указанием

оснований ее возврата. Возврат заявок на участие в закупке по основаниям, не

предусмотренным пунктом 3.6. не допускается;

3.8. Участник закупки после возврата ему заявки на участие в закупке по основаниям,

предусмотренным пунктом 3.6., вправе подать новую заявку на участие в закупке в

соответствии с требованиями статьи 43 Федерального закона № 44-ФЗ.

3.9. Не позднее одного часа с момента получения заявки на участие в закупке, которая не

подлежит возврату в соответствии с пунктом 3.6., оператор электронной площадки обязан

присвоить такой заявке идентификационный номер и направить уведомление такому участнику

о получении его заявки на участие в закупке с указанием присвоенного ей идентификационного

номера.

3.10. Не позднее одного часа с момента окончания срока подачи заявок на участие в

закупке оператор электронной площадки, оператор специализированной электронной площадки

направляют заказчику в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ заявки на участие в

закупке, которые не возвращены по основаниям, предусмотренным пунктом 3.6., а также

информацию о дате и времени их подачи.

3.11. Участник закупки, подавший заявку на участие в закупке, вправе отозвать такую

заявку:

3.11.1. до окончания срока подачи заявок на участие в закупке;

3.11.2. с момента размещения в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в единой

информационной системе протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика,

исполнителя) до размещения в соответствии с частью 2 статьи 51 Федерального закона № 44ФЗ проекта контракта, заключаемого с таким участником закупки, за исключением случаев,

если такая заявка отклонена. Не допускается отзыв заявок, которым присвоены первые три

порядковых номера.

3.12. Если участник закупки отзывает заявку на участие в закупке такой участник

закупки:

3.12.1. формирует с использованием электронной площадки отзыв заявки на участие в

закупке и подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право

действовать от имени участника закупки;

3.12.2. в случае, предусмотренном пунктом 1 части 9 настоящей статьи, заявка на

участие в закупке считается отозванной с момента подписания в соответствии с пунктом 1

настоящей части отзыва заявки на участие в закупке;

3.12.3. в случае, предусмотренном пунктом 3.11.2., оператор электронной площадки не

позднее одного часа с момента подписания отзыва заявки на участие в закупке направляет

такой отзыв заказчику с указанием идентификационного номера такой заявки, а также номера

реестровой записи в едином реестре участников закупок в отношении участника закупки,

сформировавшего отзыв заявки на участие в закупке, в единую информационную систему.

С момента направления отзыва заявки на участие в закупке заявка на участие в закупке

считается отозванной.

Государственный контракт № 06-01/____-24

на поставку хозяйственных товаров

для обеспечения государственных нужд

Арбитражного суда Архангельской области в 2024 году

г. Архангельск

«___» ________ 2024 года

Арбитражный суд Архангельской области, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице

____________________________________________________, действующего на основании

_____________________________________________________________________________,

с

одной стороны, и ____________________________________________________________,

именуемый (ое) в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________________________,

действующего на основании _____________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем

«Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), и иного

законодательства

Российской

Федерации,

по

итогам

электронного

аукциона

(идентификационный

код

закупки

позиции

плана-графика

закупок

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть), результаты которого зафиксированы в

протоколе _________________________________________________ от «___» _________ 2024 г.

заключили настоящий государственный контракт на поставку хозяйственных товаров для

обеспечения государственных нужд Арбитражного суда Архангельской области в 2024 году

(далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Поставщик обязуется поставить хозяйственные товары для обеспечения

государственных нужд Арбитражного суда Архангельской области в 2024 году в количестве,

качеством и ассортиментом согласно Спецификации (Приложение № 1 к Контракту) (далее –

Товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар в соответствии с

условиями Контракта.

1.2. Сроки поставки Товара: Товар должен быть поставлен в течение 10 рабочих дней с

даты подписания Контракта.

1.3. Место и время поставки Товара:

Товар доставляется по адресу Арбитражного суда Архангельской области:

г. Архангельск, ул. Логинова, дом 17, кабинет 118 (1 этаж), в рабочее время: с понедельника по

четверг с 8.30 до 16.45 и в пятницу с 8.30 до 15.15 с перерывом на обед с 12.30 до 13.15 по

Московскому времени, по предварительной договоренности по телефону сотрудников

Заказчика, ответственных за исполнение Контракта.

2. Цена Контракта

2.1. Цена поставляемого по условиям Контракта Товара (цена Контракта) определена по

итогам электронного аукциона и составляет ____________ руб. (________________ рублей ___

копеек), в том числе НДС 20% в размере ___________ руб. (_____________ рублей

____________ копеек).

2.2. Цена Контракта является твердой и определена на весь срок исполнения Контракта,

за исключением следующих случаев:

2.2.1. снижение цены Контракта по соглашению Сторон без изменения предусмотренных

Контрактом объема поставляемого Товара и иных условий Контракта;

2.2.2. увеличение цены Контракта, если по предложению Заказчика увеличиваются

предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов, при этом

стр. 1 из 11

Проект государственного контракта на поставку хозяйственных товаров для обеспечения государственных нужд Арбитражного суда Архангельской области в

2024 году

по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного

законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному

количеству Товара исходя из установленных в Контракте цен единиц Товара, но не более чем

на десять процентов цены Контракта;

2.2.3. снижение цены Контракта, если по предложению Заказчика уменьшаются

предусмотренное Контрактом количество поставляемого Товара не более чем на десять

процентов, при этом Стороны Контракта уменьшают цену Контракта исходя из установленных

в Контракте цен единиц Товара;

2.2.4. в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса

Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя

бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств, при этом Заказчик в ходе исполнения

Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта с Поставщиком, в том числе

цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) количества поставляемого Товара,

предусмотренных Контрактом. Уменьшение количества товара при уменьшении цены

контракта осуществляется в соответствии с методикой сокращения количества товаров,

объемов работ или услуг при уменьшении цены контракта, утвержденной постановлением

Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1090.

2.3. Указанные в пункте 2.2. Контракта изменения могут быть осуществлены в пределах

доведенных в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации до

Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств на срок

исполнения Контракта.

2.4. Суммы, подлежащие уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу,

в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшаются

на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы

Российской Федерации, связанные с оплатой контракта, если в соответствии с

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные

обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации

Заказчиком.

2.5. Цена Контракта включает в себя все расходы Поставщика, связанные с исполнением

Контракта, в том числе стоимость Товара, расходы на страхование, уплату налогов, сборов и

иных затрат Поставщика, связанных с исполнением Контракта.

2.6. Стоимости единиц Товара, полученные путем умножения стоимостей единиц

Товара, указанных в извещении о проведении закупки, на коэффициент снижения начальной

(максимальной) цены контракта, не могут превышать начальные (максимальные) стоимости

единиц Товара, указанные в извещении о закупке, определены в Спецификации (Приложение

№ 1 к Контракту). Коэффициент снижения начальной (максимальной) цены контракта

рассчитывается как отношение цены, предложенной победителем процедуры, или иного

участника закупки, с которым заключается Контракт, к начальной (максимальной) цене

Контракта.

3. Порядок расчетов

3.1. Оплата по Контракту осуществляется Заказчиком из средств федерального бюджета

в форме безналичного расчета путем перечисления денежных средств в российских рублях на

расчётный счёт Поставщика, указанный в Контракте.

3.2. Оплата по Контракту осуществляется Заказчиком в течение 7 (Семи) рабочих дней с

даты подписания Заказчиком документа о приемке, предусмотренного пунктом 6.2 Контракта.

стр. 2 из 11

Проект государственного контракта на поставку хозяйственных товаров для обеспечения государственных нужд Арбитражного суда Архангельской области в

2024 году

3.3. Обязательства Поставщика по поставке Товара по Контракту считаются

исполненными и факт поставки подтвержденным после подписания Сторонами

предусмотренного пунктом 6.2 Контракта документа о приемке.

3.4. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными в момент списания

денежных средств со счета Заказчика в адрес Поставщика.

3.5. В случае изменения расчётного счёта Поставщика, Поставщик в пятидневный срок в

письменной форме сообщает об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного

счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных

средств на указанный в Контракте счёт Поставщика несёт Поставщик.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Заказчик вправе:

4.1.1. запрашивать и получать у Поставщика документы и информацию, связанную с

выполнением Контракта;

4.1.2. требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с

условиями Контракта;

4.1.3. требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных

документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Контракта;

4.1.4. в случае невыполнения условий Контракта по вине Поставщика требовать у него

соответствующего возмещения.

4.1.5. требовать возмещения ущерба, причиненного виновными действиями Поставщика,

в случаях, предусмотренных условиями Контракта;

4.1.6. для проверки соответствия качества поставляемого Товара Спецификации

(Приложение № 1 к Контракту) и условиям Контракта привлекать независимых экспертов,

выбор которых осуществляется в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.

4.2. Поставщик вправе:

4.2.1. запрашивать и получать у Заказчика документацию и информацию, необходимые

для выполнения Контракта;

4.2.2. привлекать к исполнению Контракта третьих лиц. При этом Поставщик несёт

ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение

обязательств третьими лицами. Привлечение третьих лиц не влечёт за собой изменение

стоимости, качества и количества, поставляемого по Контракту Товара;

4.2.3. требовать от Заказчика своевременной оплаты поставленного по Контракту

Товара.

4.3. Заказчик обязан:

4.3.1. предоставлять Поставщику необходимую для выполнения Контракта информацию;

4.3.2. в течение установленного условиями Контракта срока произвести приёмку Товара,

поставленного по Контракту, его проверку по количеству, качеству и ассортименту;

4.3.3. оплатить Товар в порядке и сроки, определенные Контрактом.

4.4. Поставщик обязан:

4.4.1. обеспечить поставку качественного и безопасного Товара, соответствующего

требованиям и условиям Контракта, в установленный Контрактом срок;

4.4.2. организовать соблюдение сотрудниками Поставщика техники безопасности,

охраны

труда,

производственной

санитарии,

правил

пожарной

безопасности,

электробезопасности, пропускного режима, действующего на территории Заказчика и нести за

выполнение этих требований полную ответственность;

стр. 3 из 11

Проект государственного контракта на поставку хозяйственных товаров для обеспечения государственных нужд Арбитражного суда Архангельской области в

2024 году

4.4.3. при появлении условий, препятствующих своевременной поставке Товара,

незамедлительно уведомить Заказчика о факте задержки, её предположительной длительности

и причинах;

4.4.4. передать Заказчику документы в соответствии с требованиями Контракта, в том

числе предоставить документы подтверждения соответствия Товара, подлежащего

обязательной сертификации либо иные формы подтверждения качества и соответствия

требованиям законодательства Российской Федерации;

4.4.5. устранить недостатки Товара, обнаруженные Заказчиком, в течение 5 (Пяти)

рабочих дней с момента уведомления о них. Расходы, связанные с устранением недостатков

Товара, несёт Поставщик;

4.4.6. заменить некачественный Товар на соответствующий условиям качества по

Контракту в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения претензии с указанным

требованием от Заказчика. Расходы, связанные с заменой некачественного товара, несёт

Поставщик;

4.4.7. незамедлительно информировать Заказчика в случае невозможности исполнения

обязательств по Контракту.

5. Качество товара и упаковка

5.1. Качество и безопасность поставляемого Товара должны соответствовать

требованиям действующего законодательства и условиям Контракта.

5.2. Поставщик подтверждает качество Товара соответствующими сопроводительными

документами или их заверенными копиями, в том числе сертификатами (декларациями)

соответствия, удостоверениями качества и безопасности.

5.3. Товар должен поставляться в упаковке. Упаковка Товара должна быть целостной

(ненарушенной), должна обеспечивать его полную сохранность и предохранять товар от

повреждений при транспортировке. Каждая упаковка товара должна содержать указание о

количестве единиц Товара в упаковке (коробке, пачке).

6. Порядок сдачи и приемки товара

6.1. После заблаговременного извещения сотрудников Заказчика, ответственных за

исполнение Контракта, о готовности к поставке Товара и о планируемых датах поставки Товара

Поставщик доставляет Товар по адресам Заказчика указанным в спецификации (Приложение

№ 1 к Контракту).

6.2. В день поставки Товара Поставщик формирует с использованием единой

информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего

право действовать от имени Поставщика, и размещает в единой информационной системе

документ о приемке, который должен содержать информацию, предусмотренную пунктом 1

части 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ.

6.3. Заказчик в течение двадцати рабочих дней с даты получения документа о приемке и

документов, указанных в пункте 5.1. Контракта, осуществляет проверку поставленного по

Контракту Товара на предмет соответствия требованиям и условиям Контракта и осуществляет

одно из следующих действий:

6.3.1. подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать

от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;

6.3.2. формирует с использованием единой информационной системы, подписывает

усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и

размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа

стр. 4 из 11

Проект государственного контракта на поставку хозяйственных товаров для обеспечения государственных нужд Арбитражного суда Архангельской области в

2024 году

о приемке с указанием причин такого отказа.

6.4. Поставщик, в случае получения мотивированного отказа от подписания документа о

приемке, вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить

Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящим разделом.

6.5. Датой приемки поставленного товара считается дата размещения в единой

информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.

7. Ответственность сторон и порядок разрешения споров

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту

Стороны несут ответственность, в соответствии с законодательством Российской Федерации и

условиями Контракта.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных

Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком

обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату неустоек

(штрафов, пеней).

7.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком

обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня

истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени равен

одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка

Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.2.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,

предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств,

предусмотренных Контрактом.

7.2.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных

Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных

Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 руб. (Одна тысяча рублей

00 копеек).

7.2.4. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или

ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может

превышать цену Контракта.

7.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе

гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях

неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных

контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком

обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня

истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной

трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской

Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему

обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

7.3.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение

Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки

исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства),

предусмотренных Контрактом.

7.3.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком

обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения

обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, штрафы

стр. 5 из 11

Проект государственного контракта на поставку хозяйственных товаров для обеспечения государственных нужд Арбитражного суда Архангельской области в

2024 году

начисляются в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее

1 тыс. рублей.

7.3.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком

обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным

участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом №44-ФЗ), предложившим

наиболее высокую цену за право заключения Контракта, за исключением просрочки

исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных

Контрактом, штрафы начисляются в следующем размере:

а) в случае, если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену

Контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта

б) в случае, если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн.

рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн.

рублей (включительно).

7.3.5. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего

исполнения Поставщиком не имеющих стоимостного выражения обязательств,

предусмотренных Контрактом, в размере 1 000,00 руб. (Одна тысяча рублей 00 копеек).

7.3.6. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее

исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать

цену Контракта.

7.4. Уплата неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает

Стороны от исполнения обязательств по Контракту.

7.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом,

произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.6. Правительство Российской Федерации вправе установить случаи и порядок списания

начисленных Поставщику, но не списанных Заказчиком сумм неустоек (штрафов, пеней) в

связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных

Контрактом.

7.7. Все споры и разногласия между Сторонами разрешаются путем переговоров с

составлением протокола, подписываемого представителями обеих Сторон. В случае если

Стороны не придут к соглашению, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде

Московской области.

8. Срок действия Контракта

8.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до

31.12.2024.

8.2. Прекращение (окончание) срока действия настоящего контракта влечет за собой

прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за

неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта, если таковые имели место при

исполнении условий Контракта.

стр. 6 из 11

Проект государственного контракта на поставку хозяйственных товаров для обеспечения государственных нужд Арбитражного суда Архангельской области в

2024 году

9. Порядок изменения и расторжения Контракта

9.1. Все изменения и дополнения к настоящему контракту действительны, если

совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами, либо направлены Сторонами

с использованием программных средств Единой информационной системы в сфере закупок.

9.2. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в

случаях, определённых статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

9.3. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в

случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с

гражданским законодательством.

9.3.1. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения

Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации

для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. Порядок, основания и

последствия принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта

установлены Гражданским кодексом Российской Федерации и частями 12 – 18 и 23 Статьи 95

Федерального закона № 44-ФЗ.

9.3.2. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения

Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации

для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. Порядок, основания и

последствия принятия Поставщиком решения об одностороннем отказе от исполнения

Контракта установлены Гражданским кодексом Российской Федерации и частями 20.1. – 23

статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

9.4. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Контракт в одностороннем порядке в

случае, если просрочка поставки Товара составит 15 (Пятнадцать) и более рабочих дней, без

возмещения Поставщику расходов или убытков, вызванных указанным расторжением.

10. Обеспечение исполнения Контракта и обеспечение гарантийных обязательств

10.1. Требование обеспечения исполнения Контракта и обеспечения гарантийных

обязательств не установлено.

11. Заключительные положения

11.1. Настоящий контракт составлен на русском языке и подписан электронными

подписями лиц, имеющих право действовать от имени Сторон Контракта.

11.2. Документы, связанные с исполнением Контракта, в том числе заявления,

уведомления, сообщения, с которыми закон или Контракт связывают наступление гражданскоправовых последствий для другой стороны, направляются Сторонами в письменной форме

почтой заказным письмом с уведомлением о вручении, с нарочным (курьерской доставкой)

вручаются под роспись уполномоченному представителю другой Стороны, факсимильной

связью на номер факса указанный в Контракте или по электронной почте на адреса указанные в

Контракте с последующим представлением оригинала.

Документы о приемке поставленного товара формируются и направляются Сторонами с

использованием программных средств Единой информационной системы в сфере закупок в

соответствии с разделом 6 Контракта.

11.3. В случае изменения у любой из Сторон наименования, местонахождения или

банковских реквизитов Стороны обязаны письменно уведомить об этом друг друга в течение 5

(Пяти) рабочих дней.

11.4. Контактные лица Сторон, ответственные за исполнение Контракта:

Со стороны Заказчика:

стр. 7 из 11

Проект государственного контракта на поставку хозяйственных товаров для обеспечения государственных нужд Арбитражного суда Архангельской области в

2024 году

исполнение контракта - Опарина Виктория Николаевна, главный специалист

финансового отдела, тел. +7 (▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

согласование даты и времени поставки Товара, обеспечение доступа в помещения

Заказчика, приемка Товара – Кулагина Светлана Михайловна, специалист, тел. +7 (8182) 420

194, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Со стороны Поставщика:__________________________________________________

11.5. Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего Контракта:

приложение № 1 «Спецификация».

12. Реквизиты сторон

Заказчик:

Арбитражный суд Архангельской области

163000, г. Архангельск, ул. Логинова,

д. 17, тел.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, факс▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0,

КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,

ОКПО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,

ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3478,

присвоен

21.06.2003

ИФНС

по

г. Архангельску,

Банковские

реквизиты:

УФК

по

Архангельской области и Ненецкому

автономному округу (Арбитражный суд

Архангельской области л/с 03241А90810)

Казначейский счет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Отделение

Архангельск

Банка

России//УФК по Архангельской области и

Ненецкому

автономному

округу

г. Архангельск

Единый

казначейский

счет

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,

БИК ТОФК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОКТМО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

ОКОГУ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

ОКОПФ 75104, ОКФС 12, ОПФ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,

ОКАТО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть00, ОКВЭД 84.23.18.

Поставщик:

Документ подписан электронной подписью

Арбитражный суд Архангельской области

Дата и время:

Пользователь:

Сертификат:

Выдан:

Период действия сертификата:

стр. 8 из 11

Дата и время:

Пользователь:

Сертификат:

Выдан:

Период действия сертификата:

Проект государственного контракта на поставку хозяйственных товаров для обеспечения государственных нужд Арбитражного суда Архангельской

области в 2024 году

Приложение № 1

к государственному контракту

№ 06-01/____-24

от «….» ………………. 2024 г.

Спецификация

1. Общие сведения

1.1. Сведения о Заказчике:

наименование: Арбитражный суд Архангельской области,

юридический адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Архангельск, ул. Логинова, д. 17,

ответственное должностное лицо: Опарина Виктория Николаевна, главный

специалист

финансового

отдела,

тел.

+7 (▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

1.2. Наименование Товара (предмет контракта):

Хозяйственные товары для обеспечения государственных нужд Арбитражного суда

Архангельской области в 2024 году

1.3. Место доставки Товара:

Товар доставляется по адресу Арбитражного суда Архангельской области:

г. Архангельск, ул. Логинова, дом 17, кабинет 118 (1 этаж), в рабочее время: с понедельника

по четверг с 8.30 до 16.45 и в пятницу с 8.30 до 15.15 с перерывом на обед с 12.30 до 13.15 по

Московскому времени, по предварительной договоренности по телефону сотрудников

Заказчика, ответственных за исполнение Контракта.

1.4. Количество товара

№

Наименование товара (работы, услуги)

1

2

1.4.1

1.4.2

1.4.3

Тряпка для мытья пола

Тряпка для удаления пыли

Перчатки трикотажные рабочие

Единица

измерения

3

Количество

4

Штука

130

Штука

100

Пара

50

1.5. Сроки поставки Товара:

Товар должен быть поставлен в течение 10 рабочих дней с даты подписания

государственного контракта.

1.6. Источник финансирования

Федеральный бюджет

1.7. Порядок формирования цены Контракта

Цена Контракта на поставку Товара включает в себя все расходы Поставщика,

связанные с исполнением Контракта, в том числе стоимость Товара, складирование,

упаковку, расходы Поставщика по доставке Товара по адресам Заказчика, расходы на

страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и иных затрат Поставщика,

связанных с исполнением Контракта.

стр. 9 из 11

Проект государственного контракта на поставку хозяйственных товаров для обеспечения государственных нужд Арбитражного суда Архангельской

области в 2024 году

1.8. Форма, сроки и порядок оплаты

Оплата по Контракту осуществляется Заказчиком из средств федерального бюджета в

форме безналичного расчета путем перечисления денежных средств в российских рублях на

расчётный счёт Поставщика, указанный в Контракте.

Оплата по Контракту осуществляется Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней

после подписания сторонами документа о приемке Товара.

Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными в момент списания

денежных средств со счета Заказчика в адрес Поставщика.

2. Описание Товара (технические характеристики товара).

2.1. Тряпка для мытья полов

№

п/п

1

2.1.1.

Наименование характеристик

Единицы

измерения

2

3

Требуемые

значения

характеристик

4

2.1.2.

Производитель, товарный

знак,

фирменное

наименование

Страна происхождения

2.1.3.

Назначение

2.1.4.

Вид материала

2.1.5.

Длина

сантиметр

≥ 70

2.1.6.

Ширина

сантиметр

≥ 80

х

х

х

х

Указать

Указать

Для

мытья

пола

Микрофибра

Инструкция по заполнению характеристик в

заявке

5

Участник закупки указывает в заявке

конкретное значение характеристики

Участник закупки указывает в заявке

конкретное значение характеристики

Значение

характеристики

не

изменяться участником закупки

Значение

характеристики

не

изменяться участником закупки

Участник закупки указывает в

конкретное значение характеристики

Участник закупки указывает в

конкретное значение характеристики

может

может

заявке

заявке

2.2. Тряпка для удаления пыли

№

п/п

1

2.2.1.

Наименование характеристик

Единицы

измерения

2

3

Требуемые

значения

характеристик

4

2.2.2.

Производитель, товарный

знак,

фирменное

наименование

Страна происхождения

2.2.3.

Назначение

2.2.4.

Вид материала

2.2.5.

Длина

сантиметр

≥ 30

2.2.6.

Ширина

сантиметр

≥ 30

х

х

х

х

Указать

Указать

Для удаления

пыли

Микрофибра

Инструкция по заполнению характеристик в

заявке

5

Участник закупки указывает в заявке

конкретное значение характеристики

Участник закупки указывает в заявке

конкретное значение характеристики

Значение

характеристики

не

изменяться участником закупки

Значение

характеристики

не

изменяться участником закупки

Участник закупки указывает в

конкретное значение характеристики

Участник закупки указывает в

конкретное значение характеристики

может

может

заявке

заявке

2.3. Перчатки трикотажные рабочие

№

п/п

1

2.3.1.

Наименование характеристик

Единицы

измерения

2

3

2.3.2.

Производитель, товарный

знак,

фирменное

наименование

Страна происхождения

2.3.3.

Описание и назначение

стр. 10 из 11

х

Требуемые

значения

характеристик

4

Указать

х

Указать

х

Трикотажные

перчатки для

Инструкция по заполнению характеристик в

заявке

5

Участник закупки указывает в заявке

конкретное значение характеристики

Участник закупки указывает в заявке

конкретное значение характеристики

Значение

характеристики

не

изменяться участником закупки

может

Проект государственного контракта на поставку хозяйственных товаров для обеспечения государственных нужд Арбитражного суда Архангельской

области в 2024 году

№

п/п

Наименование характеристик

Единицы

измерения

1

2

3

2.3.4.

2.3.5.

2.3.6.

Наличие ПВХ-покрытия с

наружной стороны

Содержание

хлопка

в

составе

Размер

х

%

х

Требуемые

значения

характеристик

4

индивидуальной

защиты

рук

от

повреждений

Да

≥70

24

Инструкция по заполнению характеристик в

заявке

5

Значение

характеристики

не

изменяться участником закупки

Участник закупки указывает в

конкретное значение характеристики

Значение

характеристики

не

изменяться участником закупки

может

заявке

может

3. Общие требования

3.1. Требования к качеству поставляемого Товара

Весь поставляемый Товар должен быть новым, то есть не бывшим в эксплуатации, не

восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов, не должен иметь

дефектов, связанных с материалами и/или качеством изготовления, либо проявляющихся в

результате действия или упущения производителя и/или упущения Поставщика.

Поставляемый товар должен быть предназначенным для страны Заказчика и на него

должна распространяется полная гарантия производителя. В случае если товар или

отдельные его составляющие произведены не в Российской Федерации, перед поставкой

товар должен пройти все таможенные и иные процедуры, предусмотренные действующим

законодательством Российской Федерации.

3.2. Требования к безопасности поставляемого Товара

Товар должен соответствовать действующим на территории Российской Федерации

нормам и правилам по безопасности эксплуатируемых Товаров данного вида.

Поставляемый Товар при обычных условиях его использования, хранения,

транспортировки и утилизации должен быть безопасен для жизни, здоровья людей,

окружающей среды. Поставляемый Товар не должен содержать токсичных, радиоактивных и

других веществ, угрожающих здоровью человека.

3.3. Требования к упаковке Товара

Товар должен поставляться в упаковке, способной обеспечить сохранность Товара

при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах по адресу доставки и

предотвратить повреждение или порчу Товара во время перевозки, доставки. Упаковка не

должна иметь механических повреждений, следов воздействия влаги. Каждая упаковка

Товара должна содержать указание о количестве единиц товара в упаковке. На упаковке

должны быть указаны наименование Товара и наименование компании-производителя.

Документ подписан электронной подписью

Арбитражный суд Архангельской области

Дата и время:

Пользователь:

Сертификат:

Выдан:

Период действия сертификата:

Дата и время:

Пользователь:

Сертификат:

Выдан:

Период действия сертификата:

стр. 11 из 11