Тендер - Хозяйственные товары и средства бытовой химии. №307220218

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

ХОЗ_ТОВАРЫ

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

Хозяйственные товары и средства бытовой химии

- Посмотреть таблицу с данными

Исполнитель

КузнецоваГ.А.

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть  . .top td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с даннымиДоговор_хоз_товары_и_средства_бытовой_химии_август_2025

Договор №

« » 2025г.

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Кузоватовский технологический техникум», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Таирова Рамиля Камильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и с другой стороны, на основании п.5 ч.1 ст.93 Федерального Закона №44 ФЗ от 05.04.2013г «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий контракт о нижеследующем:

Предмет договора
1.1. Поставщик обязуется поставить хозяйственные товары и средства бытовой химии (далее товар), в соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к настоящему договору), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.
1.2. Прием качества товара и оплату по настоящему договору осуществляет Заказчик.

Цена и порядок расчетов.
2.1. Цена договора включает в себя расходы на отгрузку, доставку, страхование, уплату таможенных пошлин и других обязательных платежей, которые Поставщик должен уплачивать в соответствии с условиями договора или на иных основаниях.
Цена договора составляет:
Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора, (Сумма платежей, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.).
2.2. Оплата за поставленный товар осуществляется заказчиком по безналичному расчету в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания заказчиком документов о приемке товара (товарная накладная, счет).
2.2.1. Источник финансирования: средства бюджетных учреждений (субсидии, инвестиции бюджетным и автономным учреждениям) на 2025 год.
2.2.2. Право собственности на товар переходит к Заказчику с момента получения продукции и подписания универсального передаточного документа.

Порядок и сроки приёмки товара.
3.1. Приемка товара осуществляется в ходе передачи товара Заказчику в месте поставки и включает в себя следующие этапы:
- проверка по товарно-сопроводительным документам номенклатуры поставленного товара на соответствие спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора (приложение №1);
- проверка полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов, в соответствии с условиями настоящего договора;
- контроль наличия/отсутствия внешних повреждений специализированной тары;
- проверка наличия необходимых сертификатов и деклараций.
3.2. Товар принимается Заказчиком по количеству мест, указанных в универсальном передаточном документе, и в ненарушенной упаковке Поставщика (изготовителя), по качеству – согласно документам по качеству.
3.3. Приемка товара осуществляется Заказчиком по рабочим дням с 09.00 до 16.00 часов (в пятницу и предпраздничные дни с 09.00 до 15.00 часов) местного времени.
3.4. Поставляемый товар должен соответствовать обязательным требованиям к его качеству и безопасности, предусмотренными для товара данного рода действующим законодательством РФ, иными правовыми актами органов государственной власти РФ.
3.5. Стороны вправе по договоренности устанавливать дополнительные гарантии качества товара, поставляемых Поставщиком, а также дополнительные требования к маркировке товара.
3.6. Весь поставляемый товар должен быть упакован с учётом ее специфических свойств и особенностей для обеспечения сохранности качества, безопасности в пути следования и при хранении.
3.7. Весь поставляемый товар должен быть отгружен в соответствии Инструкцией Госарбитража приемки товара по количеству и Инструкцией Госарбитража приемки товара по качеству утвержденной, Постановлением при СМ СССР от 25 апреля 1966 года № П -7 утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г. N П-6 с внесенными в установленном порядке изменениями.
3.8. Заказчик в лице представителя комиссии по приёмке товара для обеспечения государственных нужд, в течение 3 дней со дня получения товарной накладной, принимает товар по объему и качеству и направляет Поставщику подписанный экземпляр товарной накладной или мотивированный отказ от приемки товара.
3.9. В случае если товарная накладная подписана не уполномоченными лицами, отсутствует расшифровка подписей, отсутствуют печати Поставщика и Заказчика, товарная накладная считается не подписанной, а товар – не поставленным.
3.10. Исправление недостатков, допущенных Поставщиком и выявленных в момент поставки товара, осуществляется в срок, согласованный с Заказчиком, за собственный счет.
3.11. Фактом, подтверждающим поставку товара, является подписание сторонами товарной накладной.

Место, сроки и условия поставки товара
4.1. Поставка товара осуществляется Поставщиком на условиях, в порядке и в сроки, определяемые Сторонами в настоящем Договоре.
4.2. Место поставки товара: Ульяновская область, р.п. Кузоватово ул Октябрьская 30
4.3. Сроки поставки товара: в течение 5(пяти ) календарных дней с момента заключения договора.

Права и обязанности сторон
5.1. Обязанности Поставщика:
5.1.1. Уведомить заказчика о времени и дате поставки товара телефонограммой или по факсимильной связи.
5.1.2. Поставить товар в соответствии с условиями настоящего договора.
5.1.3. Обеспечить качество поставленного товара в соответствии с требованиями нормативно-технической документации.
5.1.4. В течение 3 рабочих дней с даты предъявления требования заказчиком заменить товар ненадлежащего качества.
5.1.5. Уведомить заказчика в течение 5 дней в письменной форме об изменении места нахождения, почтового адреса.
5.1.6. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении договора, а также к установленному настоящим договором сроку обязан предоставить Заказчику результаты поставки товара.
5.1.7. Поставщик представляет по запросу, Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему договору.
5.1.8. Установить базовый размер труда работникам, который не должен быть ниже среднеотраслевой заработной платы по Ульяновской области, рассчитанной Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Ульяновской области;
5.1.9. Ежегодно определять показатель темпа роста заработной платы работников на 15 процентов в текущем году по отношению к предыдущему году;
5.1.10. Стремиться к снижению дифференциации между средней заработной платой наиболее оплачиваемых и наименее оплачиваемых групп работников;
5.1.11. Создать условия для планомерного повышения заработной платы темпами выше заявленного Министерством экономического развития Российской Федерации уровня инфляции и выше прожиточного минимума трудоспособного населения Ульяновской области.
5.2. Права Поставщика:
5.2.1. Запрашивать в письменной форме у Заказчика сведения и документы, необходимые для надлежащего исполнения принятых на себя обязательств.
5.2.2. Требовать своевременной оплаты по настоящему договору при условии полного и надлежащего исполнения принятых на себя обязательств.
5.3. Обязанности Заказчика:
5.3.1. Осуществить в присутствии уполномоченного представителя Поставщика приемку товара в соответствии со спецификацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора (приложение № 1), действующей нормативной документацией.
5.3.2. Оплатить поставленный товар в соответствии с условиями настоящего договора.
5.4. Права Заказчика:
5.4.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями настоящего договора;
5.4.2. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему договору;
5.4.3. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товара.

Ответственность сторон.
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
6.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
6.2.2. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
6.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
6.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.
6.3.2. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
6.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

Порядок изменения и расторжения договора.
7.1. Изменение существенных условий договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
- при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором количества товара, объёма работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий договора.
7.2. При исполнении договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
7.3. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные договором, переходят к новому Заказчику.
7.4. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.
7.5. Договор может быть признан судом недействительным, в том числе по требованию контрольного органа в сфере закупок, если будет установлена личная заинтересованность руководителя заказчика, члена комиссии по осуществлению закупок, руководителя контрактной службы заказчика, контрактного управляющего в заключении и исполнении договора. Такая заинтересованность заключается в возможности получения указанными должностными лицами заказчика доходов в виде денег, ценностей, иного имущества, в том числе имущественных прав, или услуг имущественного характера, а также иной выгоды для себя или третьих лиц.
7.6. При расторжении Договора по обоюдному согласию Стороны определяют и производят взаиморасчеты по возмещению понесенных затрат и убытков по предмету Договора.

Срок действия договора.
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента заключения и действует до «30» сентября 2025г., а в части расчетов до полного их исполнения сторонами

Порядок урегулирования споров
9.1. Претензионный порядок до судебного урегулирования споров, вытекающих из договора, является для Сторон обязательным.
9.2. Претензионные письма направляются Сторонами нарочным либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению Сторон, указанному в разделе 11 настоящего договора.
9.4. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 5 (пять) рабочих дней со дня получения последнего адресатом.
9.5. В случае не урегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Ульяновской области.

Прочие условия.
10.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего договора, разрешаются путем переговоров, а при невозможности их урегулирования – передаются в Арбитражный суд Ульяновской области.
10.2. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.
Приложение №1 – спецификация.

Реквизиты и подписи сторон.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1к договору № от « » 2025г

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Поставщик Заказчик

__________________ Директор ___________Р.К.Таиров

Мп Мп