Тендер - Хоз товары №319481719

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Перечень_товаров_для_нужд_ГКУЗ_ПК_МИАЦxx

Перечень товаров для нужд ГКУЗ ПК МИАЦ

1 Средство для сантехники САНОКС 750 гр шт 8

2 Универсальное чистящее средство ПЕМОЛЮКС ЭКСТРА порош 480г (ослепит белый) шт 8

3 Перчатки латексные HQ Profiline зеленые р.L пар 8

4 Салфетки Attache Selection д/экранов, биоразлагаемые, 20 шт, 110х190 упак 2

5 Мешки для мусора ПВД 120л 70х110см 50мкм черные 10шт/рул_ рул 8

6 Мешки для мусора БЭГ РОЛЛ ПВД черные 60л 25,9мкм 20 шт/рул (70) рул 8

7 Губки для мытья посуды Макси Плюс (5 шт/уп) Мск упак 6

8 Салфетки хозяйственные из микрофибры универс 220г/м2 30х30см 3шт/уп упак 8

9 Перчатки нитрил., н/с, н/о, CP Basic (L) голубые 3гр. 50 пар/уп упак 2

10 Мыло туалетное Детское в цветной обертке флоупак, 100 гр Детское_НОП шт 10

11 Бумага туалетная 1сл Челночок б/втул сер 42м 48рул/уп_ПРМ упак 10

12 Средство для сантехники отбеливающее ВЫГОДНАЯ УБОРКА Белизна-гель 750 мл шт 8

13 Мыло жидкое IQUP Clean Care зел 5 л ПЭТ шт 2

проект_контракта

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №

г. Пермь « » 2025 г.

Государственное казенное учреждение здравоохранения Пермского края «Медицинский информационно-аналитический центр», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Таранова Глеба Евгеньевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и в лице на основании, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт), в соответствии с п.4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе) о нижеследующем:

Предмет Контракта

Предметом настоящего Контракта является поставка товара (далее – Товар), в соответствии со спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Контракту), являющемся неотъемлемой частью настоящего Контракта (далее – Спецификация).

Поставщик обязуется поставить Товар, а Заказчик – принять и оплатить его по цене и на условиях, указанных в настоящем Контракте и Спецификации. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар является его собственностью, не заложен, не арестован, не является предметом исков третьих лиц.

В Спецификации устанавливаются технические требования, требования к комплектности Товара.

Источник финансирования настоящего Контракта – бюджет Пермского края.

ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0.

Цена Контракта и порядок расчетов
2.1.Цена настоящего Контракта составляет () рубля коп. в том числе НДС 20% - () рубля коп., Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
2.2.В случае перехода Поставщика в период исполнения настоящего Контракта на иную систему налогообложения у Заказчика не возникает дополнительных обязательств, связанных с уплатой НДС и иных налоговых платежей.
2.3. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом.
2.4.Цена Контракта включает в себя все расходы Поставщика, связанные с исполнением обязательств по настоящему Контракту в полном объеме (количестве) в том числе: гарантийное обслуживание, страхование, уплату таможенных пошлин, уплату налогов, в том числе сборов и других обязательных платежей Поставщика, иные расходы, которые могут возникнуть при исполнении обязательств по настоящему Контракту.
2.5.Авансовый платеж не предусмотрен. Заказчик производит оплату поставленного Товара безналичным расчетом за фактический объем (количество) поставляемого Товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 (пятнадцати) календарных дней после подписания Сторонами Товарной накладной по форме ТОРГ-12 (далее также – Товарная накладная) на основании оформленных надлежащим образом счета, счета-фактуры (при наличии).
2.6.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик вправе при условии направления письменного уведомления Поставщику произвести оплату по настоящему Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени). Исполнение обязательств Поставщика по перечислению неустойки (штрафа, пени) в доход бюджетной системы Российской Федерации в данном случае возлагается на Заказчика и осуществляется последним на основании платежного документа с указанием Поставщика, за которого осуществляется перечисление неустойки (штрафа, пени) в доход соответствующего бюджета.
2.7.Обязательства Заказчика по оплате поставленного Товара считаются исполненными с момента списания денежных средств с лицевого счета Заказчика, указанного в разделе 13 настоящего Контракта.
2.8.В случаях, предусмотренных п.6 ст.161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств, Заказчик в ходе исполнения настоящего Контракта обеспечивает согласование новых условий настоящего Контракта, в том числе Цены Контракта и (или) сроков исполнения настоящего Контракта и (или) объема (количества) поставляемого Товара, предусмотренного настоящим Контрактом, с учетом требований ч.2 – 4 ст.95 Закона о контрактной системе.
2.9.Оплата поставленного Товара, не предусмотренного условиями спецификации, не производится.

Срок, порядок и условия приема-передачи Товара

Срок поставки Товара – с даты заключения настоящего Контракта в течение 10 (десяти) календарных дней.

Стороны из числа своих сотрудников определяют ответственных лиц, осуществляющих организационное и техническое взаимодействие между Сторонами при приеме-передаче Товара.

3.3. О поставке Товара по месту поставки Поставщик уведомляет Заказчика не позднее чем за 1 (Один) рабочий день до дня поставки. Заказчик организует начало приемки Товара по месту поставки Товара и уведомляет Исполнителя об уполномоченных лицах осуществляющих приемку Товара по месту поставки Товара согласно п. 3.4.

3.4. Поставка Товара осуществляется силами Поставщика путем отгрузки Товара по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Пермский край, город Пермь, Красноармейская 1-я улица, 56 А, ГКУЗ Пермского края «Медицинский информационно-аналитический центр». Товар поставляется одной партией.

3.5. Поставщик обязан согласовать с представителем Заказчика время поставки Товара по телефону ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

3.6. Поставщик имеет право осуществить досрочную поставку Товара по предварительному (письменному или иными способами) согласованию с Заказчиком.

3.7. По результату поставки Товара по месту поставки Заказчик обеспечивает проведение проверки соответствия наименования, количества, качества, иных характеристик поставляемого Товара, сведениям, содержащимся в Спецификации и сопроводительных документах на товар.

3.8. При отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного Товара Заказчик в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня поставки Товара в порядке, предусмотренным настоящим Контрактом подписывает Товарную накладную. После этого Товар считается переданным Поставщиком Заказчику. Подписанная Заказчиком и Поставщиком Товарная накладная является единственным надлежащим доказательством (основанием) для оплаты Поставщику поставленного Товара по настоящему Контракту.

3.9. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента приемки Товара Заказчиком и подписания Товарной накладной Сторонами в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом.

3.10.Право собственности на Товар, поставляемый в рамках настоящего Контракта, переходит от Поставщика к Заказчику в момент подписания Товарной накладной Сторонами настоящего Контракта.

3.11. Для проверки качества поставленного Товара по настоящему Контракту в части их соответствия условиям настоящего Контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных настоящим Контрактом, может проводится Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом о контрактной службе.

Для проведения экспертизы экспертами, экспертными организациями поставленного Товара по настоящему Контракту эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Поставщика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения настоящего Контракта. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации.

В случае, если по результатам экспертизы, проведенной экспертами, экспертными организациями установлены нарушения требований настоящего Контракта и Спецификации, не препятствующие приемке поставленного Товара, в заключении эксперта, уполномоченным представителем экспертной организации могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

3.12.Для проведения экспертизы поставленного Товара и предоставленной отчетной документации силами Заказчика, Заказчик вправе запрашивать у Исполнителя дополнительные документы и материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта. При проведении экспертизы поставленного Товара силами Заказчика, фактом, подтверждающим проведение экспертизы, является оформленная и подписанная Заказчиком Товарная накладная, предусмотренная п. 3.8 Контракта.

3.13. В случае обнаружения во время приемки Товара Заказчиком в соответствии с п. 3.7 одной и более единиц некачественного Товара, Товара с наличием дефектов или некомплектности Товара, а также несоответствие сопроводительной документации требованиям настоящего Контракта и Спецификации, Заказчик вправе не принимать весь Товар и потребовать от Поставщика замены некачественного Товара. В таком случае Заказчик уведомляет Поставщика о необходимости устранить недостатки Товара в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предъявления такого уведомления Заказчика и заменить или доукомплектовать Товар в порядке и сроки, предусмотренные Спецификацией.

3.14. В случае не устранения Поставщиком недостатков Товара в порядке, предусмотренном п. 3.13 настоящего Контракта Заказчик имеет право взыскать с Поставщика убытки, вызванные необходимостью хранения такого Товара.

3.15.После устранения Поставщиком выявленных несоответствий в срок, указанный в п. 3.13 осуществляется прием-передача Товара в порядке, установленном для первоначальной приемки Товара по настоящему Контракту.

3.16.Поставщик гарантирует, что при исполнении настоящего Контракта не будут нарушены права третьих лиц. Поставляемый Товар соответствует требованиям нормативных актов Российской Федерации, государственных стандартов, требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным действующим законодательством Российской Федерации для данного вида Товара, условиям настоящего Контракта и Спецификации, гарантийным обязательствам, предусмотренным разделом 5 настоящего Контракта.

3.17.Товар, не соответствующий требованиям, предусмотренным законодательством Российской Федерации для данного вида Товара, а также условиям настоящего Контракта и Спецификации, в том числе требованиям к качеству, некомплектный Товар, Заказчик вправе считать не поставленным.

4.Права и обязанности Сторон

4.1.Заказчик обязан:

4.1.1.Обеспечить принятие Товара, соответствующего требованиям к количеству, качеству, комплектности в соответствии с условиями настоящего Контракта и Спецификации.

4.1.2.Оплатить в порядке, установленном настоящим Контрактом, Цену Контракта за надлежащим образом поставленный Товар.

4.1.3.Своевременно предоставлять Поставщику необходимую для выполнения обязательств по настоящему Контракту информацию.

4.1.4.В течение 3 (Трех) рабочих дней со дня получения Товара уведомить Поставщика о несоответствии Товара по качеству, количеству, комплектности (в том числе об отсутствии необходимых сопроводительных документов, технической документации) условиям настоящего Контракта, которые невозможно было обнаружить в момент приема-передачи Товара.

4.2.Поставщик обязан:

4.2.1.Передать Заказчику Товар, соответствующий требованиям, указанным в Спецификации в порядке и на условиях, установленных в настоящем Контракте.

4.2.2.Собственными силами и за свой счет осуществить поставку Товара, в том числе отгрузку, поставку, погрузочно-разгрузочные работы, подъем на этаж до места, указанного Заказчиком в настоящем Контракте, в соответствии с требованиями Спецификации, а также вывоз Товара и допоставку Товара в случае исполнения требования Заказчика об устранении недостатков Товара в соответствии с п. 3.13 настоящего Контракта.

4.2.3.Передать Товар полностью свободным от прав третьих лиц, не состоящим в споре и под арестом, не являющимся предметом залога и т.п., что может повлечь изъятие Товара у Заказчика.

4.2.4.Обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки. Упаковка должна обеспечивать высокий уровень сохранности при погрузке-разгрузке, транспортировке и хранении. Риски повреждения Товара в процессе перевозки, погрузки-разгрузки до момента подписания Сторонами товарной накладной несет Поставщик.

4.2.5.Одновременно с Товаром передать принадлежности Товара, техническую документацию на Товар, сопроводительные документы.

4.2.6.Производить замену Товара ненадлежащего качества, допоставку Товара по количеству, комплектности не соответствующего условиям настоящего Контракта и Спецификации в порядке, установленном настоящим Контрактом, в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения от Заказчика соответствующего уведомления в письменной форме.

4.2.7.Предоставить гарантии качества на поставленный Товар, произвести экспертизу Товара за свой счет и своими силами при наличии споров с Заказчиком о причинах неисправности Товара, и устранить недостатки Товара за свой счет в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения от Заказчика соответствующего уведомления в письменной форме.

4.2.8. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения, банковских реквизитов в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Поставщика будет считаться адрес, указанный в настоящем Контракте.

4.2.9. Представлять по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту.

4.2.10. Выполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

4.3.Заказчик вправе:

4.3.1.Осуществлять контроль за исполнением Поставщиком условий настоящего Контракта и Спецификации без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика.

4.3.2.Привлекать в целях приемки поставляемого Товара по количеству, комплектности, качеству экспертную организацию (экспертов).

4.3.3.При передаче Поставщиком Товара ненадлежащего качества, недоукомплектованного, не соответствующего требованиям, установленным в Спецификации потребовать по своему выбору:

- замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям настоящего Контракта и Спецификации.

- доукомплектования Товара в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения от Заказчика соответствующего уведомления в письменной форме.

- принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта.

4.3.4. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

4.3.5. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов: счета, счет-фактуры (при наличии), товарной накладной, сопроводительной и технической документации, подтверждающих исполнение обязательств Поставщика в соответствии с требованиями настоящего Контракта, Спецификации, а также действующего законодательства Российской Федерации.

4.4.Поставщик вправе:

4.4.1. Требовать своевременной (установленной условиями настоящего Контракта) приемки Заказчиком Товара, поставленного Поставщиком по настоящему Контракту.

4.4.2. Требовать своевременной оплаты принятого Заказчиком Товара в соответствии с пунктом 2.5. настоящего Контракта.

4.4.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения по вопросам поставки Товара по настоящему Контракту.

4.4.4. Получать от Заказчика содействие при исполнении настоящего Контракта в соответствии с условиями настоящего Контракта, если это не приведет к материальным затратам Заказчика.

4.4.5.Досрочно выполнить обязательства по настоящему Контракту по письменному согласованию с Заказчиком.

4.4.6.В случае досрочной поставки Товара сообщить Заказчику о сроках поставки предварительно, не позднее чем за 3 (Три) рабочих дня до наступления события.

5. Гарантии

5.1. Поставщик гарантирует качество поставленного по настоящему Контракту Товара в соответствии с требованиями, установленными в Спецификации в течение всего установленного пунктом 5.2. настоящего Контракта гарантийного срока.

5.2. Срок гарантийных обязательств устанавливается производителем для каждой единицы Товара и должен быть указан в гарантийном талоне.

5.3. Поставщик несет полную ответственность по гарантийным обязательствам в течение срока, указанного в гарантийном талоне, с момента подписания товарной накладной Заказчиком.

5.4. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки Товара, в том числе, скрытые недостатки, препятствующие использованию Товара, обнаружить которые при приемке не представлялось возможным то Поставщик обязан в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента предъявления соответствующего письменного требования Заказчика устранить недостатки Товара за свой счет в срок, не превышающий 3 (Трех) рабочих дней. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков.

6. Ответственность Сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Контрактом, Заказчик и Поставщик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки Заказчиком исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если Цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если Цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

6.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, начисляются неустойки (штрафы, пеня). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом и фактически исполненных Исполнителем.

6.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения Поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона о контрактной системе, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 3 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 2 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно).

6.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом о контрактной системе), предложившим наиболее высокую цену за право заключения настоящего Контракта, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены настоящего Контракта в случае, если начальная (максимальная) цена настоящего Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов начальной (максимальной) цены настоящего Контракта в случае, если начальная (максимальная) цена настоящего Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

6.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в настоящем Контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если Цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если Цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

6.8. Под ненадлежащим исполнением Поставщиком обязательств понимается результат поставки Товара, не соответствующий требованиям, установленным настоящим Контрактом, Спецификации (приложение № 1 к настоящему Контракту), являющимися приложениями к настоящему Контракту, а также законодательством Российской федерации.

6.9. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.10. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не может превышать Цену Контракта.

6.11. Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.12. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представленной отчетной документации, несет Поставщик.

6.13. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов поставки Товара не в полном объеме и/или завышения их стоимости Поставщик осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств.

6.14. Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

6.15. В качестве подтверждения фактов неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту, Заказчик может предъявлять фото- и видеоматериалы, являющиеся основанием для взыскания неустойки или применения иной формы ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7. Порядок изменения и расторжения Контракта

7.1. Изменение настоящего Контракта возможно по соглашению Сторон. Все изменения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к настоящему Контракту. Дополнительные соглашения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

7.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- в судебном порядке;

- посредством одностороннего отказа от исполнения настоящего Контракта, в случаях, предусмотренных настоящим Контрактом, действующим законодательством Российской Федерации, а также в случаях, установленных пп. 8.3.1 - 8.3.8. настоящего Контракта.

7.3. Заказчик вправе направить Поставщику односторонний отказ от исполнения настоящего Контракта в следующих случаях:

7.3.1. При существенном нарушении условий настоящего Контракта Поставщиком - поставке Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в указанный Заказчиком срок, обнаружении неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков.

7.3.2. Установления факта проведения ликвидации Поставщика - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Поставщика банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства.

7.3.3. Установления факта приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

7.3.4. Наличия у Поставщика задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (Двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Поставщика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Поставщик не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.3.5. Неоднократного (более одного раза) неисполнения Поставщиком требования Заказчика устранить нарушение настоящего Контракта и Спецификации, допущенное Поставщиком при выполнении обязательств по настоящему Контракту.

7.3.6. Если Поставщик в установленный настоящим Контрактом срок не выполнил требования Заказчика о доукомплектовании Товара.

7.3.7. Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, при условии, что по результатам экспертизы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий настоящего Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения настоящего Контракта.

7.3.8. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

7.4. При расторжении настоящего Контракта Заказчик обязан:

7.4.1.Принять в порядке, определенном разделом 3 настоящего Контракта, фактически поставленный Поставщиком на момент расторжения настоящего Контракта Товар надлежащего качества, соответствующий требованиям Спецификации.

7.4.2.Оплатить Поставщику в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами товарной накладной за фактически поставленный Поставщиком и принятый Заказчиком Товар надлежащего качества, соответствующий требованиям Спецификации.

7.5. Расторжение настоящего Контракта влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, за исключением обязанностей, предусмотренных разделом 5, разделом 6, пунктом 7.4.2 настоящего Контракта, но не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Контракту, которое имело место до момента расторжения настоящего Контракта.

7.6. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в настоящем Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и поставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. Выполнение Заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в настоящем Контракте. При невозможности получения указанного подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в единой информационной системе.

7.7. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта вступает в силу и настоящий Контракт считается расторгнутым через 10 (Десять) календарных дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта.

7.8. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта устранено нарушение условий настоящего Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий настоящего Контракта, которое является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения настоящего Контракта.

7.9. Поставщик вправе направить Заказчику односторонний отказ от исполнения настоящего Контракта в следующих случаях:

7.9.1. при нарушении сроков оплаты по настоящему Контракту более, чем на 15 (Пятнадцать) рабочих дней.

7.9.2. при остановке Заказчиком хода поставки Товара по независящим от Поставщика причинам на срок, превышающий один месяц.

7.9.3. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации

7.10. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта не позднее трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в настоящем Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и поставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Поставщиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Поставщиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Поставщиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

7.11. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта вступает в силу и настоящий Контракт считается расторгнутым через 10 (Десять) календарных дней с даты надлежащего уведомления Поставщиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта.

7.12. Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта устранены нарушения условий настоящего Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

8.Срок действия Контракта

8.1. Настоящий Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2025 года.

8.2. Обязательства Сторон, не исполненные до даты истечения срока действия настоящего Контракта, указанного в пункте 8.1. настоящего Контракта, подлежат исполнению в полном объеме.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнений, пожаров, землетрясений, диверсий, военных действий, блокад, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами обязательств по настоящему Контракту и которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

9.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы поставленному Товару нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в срок не позднее 3 (Трех) календарных дней, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения поставки Товара и продолжить выполнение обязательств в соответствии с условиями настоящего Контракта, либо расторгнуть настоящий Контракт. Если обстоятельства, указанные в пункте 9.1, будут длиться более 10 (Десяти) календарных дней с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

10. Порядок урегулирования споров

10.1. Неурегулированные споры передаются на разрешение в арбитражный суд Пермского края только после принятия мер по их досудебному урегулированию.

10.2. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Пермского края Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты ее получения.

11. Прочие условия

11.1. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации, полученной в ходе выполнения настоящего Контракта, в течение одного года с момента завершения настоящего Контракта, если продолжительность такого срока не определена соответствующим дополнительным соглашением Сторон.

Сведения, полученные в ходе выполнения настоящего Контракта, предназначены исключительно для Сторон и не могут быть полностью или частично переданы (опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-либо иным способом с участием третьих лиц без согласия Сторон.

11.2.В случае подачи третьими лицами претензий и/или исков в связи с нарушением прав на поставленный Товар по настоящему Контракту, Поставщик обеспечивает судебную защиту интересов Заказчика и несет полную ответственность по таким искам, а также возмещает в полном объеме Заказчику расходы, связанные с указанными претензиями и/или исками, если таковые последуют.

11.3.Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.4.Все уведомления и извещения должны направляться в письменной форме.

11.5.Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. Настоящий контракт имеет приложение, являющееся его неотъемлемой частью:

11.5.1.Приложение № 1 – Спецификация.

12.Адреса и банковские реквизиты сторон:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к государственному контракту

№ от « » 2025 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Итого:

- Посмотреть таблицу с даннымиКраткое_описание_КС_▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьxx

Краткая сводка

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №г. Пермь

Статья 1 Права и обязанности сторон

Допускается поставка товара с улучшенными характеристиками: нет

- Обеспечить принятие Товара, соответствующего требованиям к количеству, качеству, комплектности.

- Оплатить Цену Контракта за поставленный Товар.

- Своевременно предоставлять Поставщику необходимую информацию.

- Уведомить Поставщика о несоответствии Товара в течение 3 рабочих дней.

- Передать Заказчику Товар, соответствующий требованиям Спецификации.

- Осуществить поставку Товара, включая отгрузку и погрузочно-разгрузочные работы.

- Передать Товар свободным от прав третьих лиц.

- Обеспечить упаковку Товара, предотвращающую его повреждение.

- Передать принадлежности, техническую документацию и сопроводительные документы.

- Производить замену Товара ненадлежащего качества и устранять недостатки в течение 5 рабочих дней.

- Предоставить гарантии качества на Товар и устранить недостатки за свой счет.

- Представлять информацию об изменении своего местонахождения и банковских реквизитов.

- Предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по запросу Заказчика.

- Выполнять обязательства, предусмотренные законодательством и Контрактом.

- Контролировать исполнение условий Контракта и Спецификации.

- Привлекать экспертную организацию для приемки Товара.

- Требовать замены или доукомплектования Товара, отказаться от Контракта или требовать устранения недостатков.

- Требовать своевременного устранения недостатков и представления документов.

- Требовать своевременной приемки Товара Заказчиком.

- Требовать своевременной оплаты Товара.

- Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения.

- Получать от Заказчика содействие при исполнении Контракта.

- Досрочно выполнить обязательства по Контракту по согласованию с Заказчиком.

- Сообщать о сроках досрочной поставки Товара заранее.

Статья 2 Гарантии

Срок гарантии: да

- Гарантийное обязательство качества Товара соответствует требованиям Спецификации.

- Гарантийный срок начинается с момента подписания товарной накладной Заказчиком и указывается в гарантийном талоне.

- Ответственность за гарантийные обязательства лежит на Поставщике.

- При обнаружении недостатков Товара в течение гарантийного срока Поставщик обязан устранить их за свой счет в течение 3 рабочих дней, продлевая гарантию на время устранения недостатков.

Статья 3 Ответственность сторон

- За неисполнение обязательств по Контракту, Заказчик и Поставщик отвечают согласно законодательству РФ.

- За просрочку исполнения обязательств Заказчиком, Поставщик вправе требовать уплаты неустоек, начисляемых за каждый день просрочки.

- Размер штрафа за неисполнение обязательств Заказчиком зависит от цены Контракта и составляет фиксированную сумму.

- При просрочке исполнения обязательств Поставщиком начисляются неустойки, исчисляемые от цены Контракта.

- За ненадлежащее исполнение обязательств Поставщиком, не связанных со стоимостью, предусмотрены фиксированные штрафы.

- Ненадлежащее исполнение означает поставку товара, не соответствующего требованиям Контракта и законодательства.

- Общая сумма неустоек не может превышать цену Контракта.

- Стороны освобождаются от уплаты неустоек в случае непреодолимой силы или вины другой стороны.

- Поставщик несет ответственность за достоверность отчетной документации.

- При выявлении фактов неполной поставки или завышения стоимости, Поставщик возвращает излишне уплаченные средства.

- Уплата неустойки не освобождает от исполнения обязательств.

- Заказчик может предъявлять фото- и видеоматериалы в качестве доказательства неисполнения обязательств.

Статья 4 Порядок изменения и расторжения контракта

Изменение Контракта возможно по соглашению сторон и оформляется в письменном виде. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или посредством одностороннего отказа. Заказчик может отказаться от контракта в случаях существенного нарушения условий, ликвидации Поставщика, приостановления его деятельности, задолженности по налогам, неоднократного неисполнения обязательств и других предусмотренных случаев. При расторжении Заказчик обязан принять и оплатить фактически поставленный товар. Решение об одностороннем отказе должно быть уведомлено Поставщика в установленные сроки. Поставщик также имеет право на односторонний отказ в определенных случаях.

Статья 5 Срок действия контракта

Срок действия контракта: да

Дата начала действия: со дня подписания сторон

Дата окончания действия: 31 декабря 2025 года

Неисполненные обязательства: подлежат исполнению в полном объеме после окончания срока действия контракта

Статья 6 Обстоятельства непреодолимой силы

Обеспечение исполнения контракта: нет

Размер обеспечения: не применимо

Статья 9 описывает условия освобождения сторон от ответственности за неисполнение обязательств по контракту в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, таких как наводнения, пожары, землетрясения и другие чрезвычайные события. Если такие обстоятельства приводят к значительному ущербу товару, сторона должна уведомить другую сторону в течение трех календарных дней. Стороны должны обсудить дальнейшие действия и могут расторгнуть контракт, если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более десяти календарных дней после уведомления, без требования возмещения убытков.

Статья 7 Порядок урегулирования споров

Возможность освобождения от ответственности: нет

Споры передаются в арбитражный суд Пермского края после попыток досудебного урегулирования. Претензии должны быть направлены в письменном виде, на что ответ дается в течение 10 рабочих дней.

Статья 8 Прочие условия

Конфиденциальность информации: да

Срок конфиденциальности: один год с момента завершения контракта

Разглашение информации третьим лицам: запрещено

Защита интересов Заказчика: Поставщик обеспечивает судебную защиту и компенсирует расходы Заказчика в случае претензий на товар

Дополнительные условия: руководство действующим законодательством РФ

Форма уведомлений: письменная

Количество экземпляров контракта: два

Приложение к контракту: Приложение № 1 – Спецификация

Статья 9 Адреса и банковские реквизиты сторон:

Срок действия контракта: нет данных