Тендер - Хладон R 22 №301715034

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть34  . .top td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с даннымиКонтракт_44-ФЗ_на_поставку_по_п_4_ст_93

Контракт №____

на поставку товара

ИКЗ:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

г. Томск «____»___________ 2025 года

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Томский национальный исследовательский медицинский центр Российской академии наук», именуемое в дальнейшем «Заказчик, Покупатель», в лице директора Научно-исследовательского института кардиологии - филиала Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Томский национальный исследовательский медицинский центр Российской академии наук» (НИИ кардиологии Томского НИМЦ) Попова Сергея Валентиновича, действующего на основании приказа №54-лц от 06.03.2025, доверенности №44 от 10.03.2025, с одной стороны, и

_________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице__________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые совместно «Стороны», в соответствии с п.4 ч.1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Поставщик обязуется поставить и передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить _________________ (далее – Товар), указанный в Спецификации (Приложение № 1) к настоящему Контракту, согласно счету №___________

1.2. Ассортимент, количество, цена и сроки поставки Товара указаны в Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.3. Право собственности на товар переходит к Покупателю с момента передачи товара.

Риск случайной гибели несет собственник товара в соответствии с действующим законодательством РФ.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И РАСЧЕТЫ СТОРОН

2.1. Цена настоящего Контракта составляет ________________ (_______________________ рублей _____копеек), включая:

- стоимость товара;

- НДС;

- стоимость доставки товара до места назначения и разгрузки;

- стоимость упаковки товара;

- стоимости эксплуатационной документации на русском языке;

- расходы по гарантийному обслуживанию;

- прочие затраты.

2.2. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта. Цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных настоящим контрактом количества товара и других условий исполнения контракта.

2.3. Расчёты между сторонами осуществляются по факту поставки товара на основании счёта, счёта-фактуры, товарной накладной, путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика в течение 7 (Семи) рабочих дней. Плательщиком по настоящему контракту является НИИ кардиологии Томского НИМЦ.

2.4. Покупатель считается исполнившим обязательства, указанные в пунктах 2.3. настоящего контракта, с момента списания денежных средств с его лицевого счета.

2.5. По мере необходимости, Стороны осуществляют сверку расчетов за оказанные услуги (выполненные работы, поставленный товар). Акт сверки расчетов составляется заинтересованной стороной в двух экземплярах и подписывается уполномоченными представителями Сторон. Сторона-Инициатор направляет в адрес Стороны-Получателя оригиналы Акта сверки расчетов почтовой связью. В течение 20 (двадцати) дней с момента получения Акта сверки расчетов Сторона-Получатель должна подписать, заверить печатью, направить один экземпляр Акта сверки расчетов в адрес Стороны-Инициатора или предоставить мотивированные возражения по поводу достоверности содержащейся в нем информации. В случае, если в течение 20 (двадцати) дней с даты получения Акта сверки Сторона-Получатель не направляет в адрес Стороны-Инициатора подписанный Акт сверки расчетов или мотивированные возражения по поводу достоверности содержащейся в ней информации, Акт сверки расчетов считается признанным Стороной-Получателем без расхождений содержащейся в нем информации.

3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

3.1. Поставка товара осуществляется по адресу НИИ кардиологии Томского НИМЦ:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Томск, ул. Киевская, 111а. Поставщик обязан передать покупателю товар, обусловленный договором, в срок не позднее _________2025 г. Покупатель вправе отказаться от принятия товара, поставленного после указанной даты, и потребовать возврата уплаченных за него денежных средств.

3.2. Поставщик, либо уполномоченное им лицо, обязан предоставить Покупателю на момент поставки товара, следующие документы:

- счет;

- счета-фактуры;

- товарные накладные;

- сертификата соответствия Товара;

-документы, подтверждающие гарантийные обязательства Производителя и Поставщика (гарантийные талоны либо документы, их заменяющие).

Грузополучателем (Получателем) по настоящему контракту является НИИ кардиологии Томского НИМЦ.

3.3. Поставщик обязан обеспечить упаковку товара, отвечающую требованиям ГОСТ, ОСТ, способную предотвратить его повреждение и порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, погрузочно-разгрузочных работ, и согласно свойствам товара, указанным в эксплуатационной документации на русском языке, прилагаемой к товару.

3.4. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов поставки, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу Товара в порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может проводиться силами Заказчика или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

3.5. Заказчик в срок не позднее 7 (Семи) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке, осуществляет приемку поставленного Товара, подписывает документ о приемке или предоставляет мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа и сроков по устранению недостатков.

3.6. Поставщик не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты поставки Товара, должен известить Заказчика о дате и времени поставки Товара.

3.7. Приемка поставленного Товара включает в себя следующие этапы:

3.7.1. проверка наличия (отсутствия) внешних повреждений упаковки (тары) (в случае, если Товар поставляется в упаковке (таре);

3.7.2. проверка наличия документов, предоставляемых Заказчику в соответствии с пунктом 3.2 Контракта;

3.7.3. проверка Товара на соответствие условиям Контракта и Спецификации (приложение к Контракту);

3.7.4. проверка количества поставленного Товара на соответствие количеству, указанному в заявке Заказчика и (или) в условиях Контракта.

3.8. Претензии по качеству в отношении скрытых недостатков товара могут быть предъявлены Поставщику Покупателем либо уполномоченным им лицом в течение всего срока предоставления гарантии качества товара.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Поставщик обязуется:

4.1.1. Передать Покупателю товар, соответствующего качества, если законом или в установленном им порядке предусмотрены обязательные требования к качеству передаваемого товара.

4.1.2. Поставщик обязуется поставить товар к строго определенному сроку (п. 2 ст. 457 ГК РФ). При нарушении этого срока покупатель будет считаться утратившим интерес к товару и вправе не принимать его, а также отказаться от исполнения договора (абз. 2 п. 2 ст. 457, ст. 523 ГК РФ).

4.1.3. Поставщик обязан передать Покупателю товар в таре и (или) упаковке, за исключением товара, который по своему характеру не требует затаривания и (или) упаковки.

Если контрактом не определены требования к таре и упаковке, то товар должен быть затарен и (или) упакован обычным для такого товара способом, а при его отсутствии способом, обеспечивающим сохранность товаров такого рода при обычных условиях хранения и транспортирования.

4.1.4. Поставщик гарантирует, что он не находится в реестре недобросовестных поставщиков, а также, что соответствует требованиям, которые перечислены в части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4.2. Покупатель обязуется:

4.2.1. Принять товар на условиях, указанных в настоящем Контракте, при отсутствии замечаний либо предоставить мотивированный отказ от приемки товара.

4.2.2. Оплатить товар в размере и сроки, установленные в настоящем Контракте.

4.2.3. Покупатель имеет право не оплачивать некачественный товар и вернуть его Поставщику. В этом случае обязательство Поставщика по поставке товара считается невыполненным.

4.2.4. Покупатель вправе отказаться от переданного товара и от его оплаты, если поставщик передал в нарушение договора Заказчику меньшее количество товара, чем определено договором или заявкой Заказчика на поставку определенной партии товара.

4.3 Поставщик (Исполнитель, Подрядчик) обязан подписать Акт приемки товаров, работ, услуг (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) (далее – Акт приемки, Акт), направленный Заказчиком.

Акт приемки формируется Заказчиком на основании документов, которыми Поставщик (Исполнитель, Подрядчик) подтвердил поставку товара, оказание услуг или выполнение работ и направляется другой стороне, которая в течение 3 (трех) рабочих дней обязана подписать указанный Акт.

Поставщик (Исполнитель, Подрядчик) вправе подписать Акт квалифицированной электронной подписью в рамках установленного электронного взаимодействия между сторонами, в случае отсутствия такой возможности, подписать Акт приемки собственноручно на бумажном носителе и направить скан копии Акта Заказчику.

Акт приемки утверждается руководителем Заказчика после его подписания другой стороной.

В случае отсутствия претензий, расхождений по результатам приемки Заказчик вправе подписать Акт приемки без участия Поставщика (Исполнителя, Подрядчика). По результатам приемки, проведенной без участия Поставщика (Исполнителя, Подрядчика), Заказчик подписывает и утверждает Акт и в целях уведомления о результатах приемки направляет Поставщику (Исполнителю, Подрядчику) электронный Акт приемки (скан копии Акта) посредством направления по адресу электронной почты, передачи через систему электронного документооборота либо почтового отправления.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае просрочки исполнения заказчиком (покупателем) обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

5.3. В случае просрочки исполнения поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

5.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком.

5.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6. ГАРАНТИИ

6.1. Поставщик гарантирует надлежащее качество товара. Все расходы, связанные с осуществлением гарантийного ремонта товара, несет Поставщик.

6.2 Товар имеет гарантию 12 месяцев.

6.3. Срок действия гарантии Поставщика должен быть не менее, чем срок действия гарантии Производителя данного товара. Гарантия Производителя на товар предоставляется вместе с товаром.

7. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

7.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, установленных статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

7.2. Расторжение настоящего Контракта допускается:

7.2.1. по соглашению сторон.

7.2.2. по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

7.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора (полностью или частично) в случае длительного нарушения срока поставки поставщиком, что является для Заказчика существенным нарушением договора со стороны Поставщика. При этом длительным нарушением срока поставки поставщиком признается просрочка исполнения обязательств более 20 дней с момента окончания срока поставки, предусмотренного заявкой Заказчика и (или) условиями договора.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Настоящий контракт составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

8.2. Изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны только в том случае, если составлены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями сторон и скреплены оттисками печатей.

8.3. Споры и разногласия, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, будут решаться сторонами путем переговоров. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по Контракту должны быть рассмотрены сторонами не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня их получения. В случае не достижения согласия, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Томской области.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

9.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 29.12.2025 г.

10. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Покупатель: Поставщик:

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Директор________________( ________)

Приложение №1

к контракту №_________________________

от _____________________2025г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

За Покупателя: За Поставщика:

_______________________/ С.В. Попов/ ____________________/__________________/

м.п. м.п.