Тендер - Химические реактивы №313904561

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Обоснование.pdf

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть61  . .top td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с даннымиДоговор_реактивы ДОГОВОР №_____

на поставку товара для нужд федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Тульский государственный университет» («ТулГУ»)

г. Тула «____» _____________________ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный университет», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице проректора по учебной работе и цифровизации Котова В.В., действующего на основании доверенности № 1/603/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьот 20 декабря 2024 года, с одной стороны, и ___________, именуемое в дальнейшем «Поставщик» в лице ____________, действующего на основании ___, с другой стороны, совместно именуемые также «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Предмет договора.
1.1. Поставщик принимает на себя обязательства по поставке Товара для нужд ТулГУ, а Заказчик обязуется оплатить Товар.
1.2. Наименование, ассортимент, количество, стоимость Товара, определяются Приложением №1 к настоящему Договору, которое является его неотъемлемой частью.
1.3. Поставщик предоставляет гарантию на поставляемый Товар на срок один год.
1.4. Идентификационный код закупки______________________________
1.5. Поставщик гарантирует, что соответствует требованиям, установленным ч.1 ст. 31 ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

Цена Договора.
2.1. Цена настоящего Договора составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьруб. 00 коп. (семьдесят тысяч сто шестьдесят два) рубля, НДС не облагается на основании ст. 346.11 НК РФ
2.2. Источник финансирования: средства бюджетного учреждения.
2.3. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора, за исключением случаев, установленных законодательством РФ и Договором.

Сроки, порядок поставки и приемки Товара.
3.1. Поставка Товара осуществляется в течение 30 дней с момента заключения настоящего Договора.
3.2. Место доставки поставляемого Товара: г. Тула, ул. проспект Ленина, д. 92, 7-й этаж, кафедра химии.
3.3. Заказчик по истечении сроков указанных в пункте 3.1. настоящего Договора вправе отказаться от приемки Товара с последующим расторжением Договора, о чем в течение 3 рабочих дней извещает Поставщика.
3.4. Поставщик обязан заблаговременно письменно уведомить Заказчика о готовности Товара к поставке, назначить уполномоченного представителя со своей Стороны за оформление сдачи-приемки поставленного Товара, указать время доставки Товара.
3.5. Поставляемый Товар доставляется силами и за счет Поставщика в рабочие дни с 9 час. 00 мин.- 12 час.00 мин. , 13 час.00 мин. - 15 час. 00 мин.
3.6. Доставка Товара производится транспортом Поставщика, в невозвратной таре и упаковке, обеспечивающими сохранность Товара при его перевозке и последующем хранении.
3.7. Погрузочно-разгрузочные работы осуществляются силами и за счет Поставщика.
3.8. Заказчик с участием уполномоченного доверенностью представителем Поставщика (за исключением лица, имеющего право действовать без доверенности от имени Поставщика) осматривает Товар на соответствие требованиям Договора и принимает поставленный Товар, при наличии надлежащим образом оформленной товарной накладной и иных документов на Товар.
3.9. Обязательства Поставщика по поставке Товара считаются выполненными со дня подписания Заказчиком надлежащим образом оформленной товарной накладной и иных, предусмотренных Договором, надлежащим образом оформленных документов (счет, счет-фактура, сертификаты соответствия, гарантия качества на поставляемый товар и т. д.).
3.10. Если в процессе приемки Товара обнаружится несоответствие количества и качества поставленного Товара сведениям, содержащимся в надписи на упаковке, товарной накладной и (или) несоответствие сведениям, указанным в Приложении №1 Договора, Заказчик вправе отказаться от приемки товара и потребовать замены и (или) доукомплектования (в случае недопоставки) Товара.
3.11. Заказчиком в присутствии уполномоченного представителя Поставщика составляется акт, в котором отражаются выявленные недостатки. Заказчик вправе составить односторонний акт в случае неявки уполномоченного представителя Поставщика или отказа от его подписания Поставщиком. Указанный акт в разумный срок с момента его составления направляется Поставщику, а Поставщик обязуется в указанный Заказчиком в акте срок устранить все замечания.
3.12. Товар должен соответствовать стандартам и техническим условиям изготовителя, иметь действующие на территории РФ сертификаты соответствия, гигиенический сертификат Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и другие документы, предусмотренные действующим законодательством.
3.13. Если Поставщик передал Заказчику наряду с Товарами, ассортимент которых соответствует Договору, Товары с нарушением условия об ассортименте, предусмотренного Договором, Заказчик не принимает и не оплачивает Товары, ассортимент которых не соответствует условию об ассортименте, предусмотренным Договором.
3.14. Риск случайной гибели или повреждения Товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента подписания накладной обеими сторонами.

Права и обязанности сторон
4.1. Права Заказчика:
4.1.1. Производить выборочную экспертизу Товара на соответствие его предмету закупки и для определения качества поставленного Товара.
4.1.2. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Поставщика по Договору.
4.1.3. Требовать у Поставщика надлежащим образом оформленные документы на поставляемый Товар, либо передачи недостающих или замены документов, материалов и иной документации, подтверждающих поставку (отгрузку) товара.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Производить оплату за поставленный Товар в соответствии с разделами 2 и 6 Договора.
4.3. Права Поставщика:
4.3.1. Требовать оплаты надлежащим образом поставленного и принятого Заказчиком Товара.
4.3.2. Привлекать для выполнения своих обязательств по Договору третьих лиц с предварительным письменным уведомлением Заказчика.
4.3.3. Запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений по вопросам поставки Товара в рамках Договора.
4.4. Поставщик обязан:
4.4.1. Обеспечить поставку Товара в пределах твердой договорной цены, указанной в разделе 2 Договора, передать Товар по качеству соответствующим условиям Договора и действующему законодательству.
4.4.2. Передать Товар свободным от любых прав и притязаний 3-х лиц.
4.4.3. Предоставить Заказчику счет, счет-фактуру, товарную накладную на поставленный Товар с указанием наименования Товара на русском языке, сертификат (декларация) соответствия на продукцию. Товарные накладные и счета-фактуры на поставляемый Товар должны быть оформлены надлежащим образом. Единицы измерения товара, его количественные и качественный характеристики должны указываться в строгом соответствии с Приложением № 1 к настоящему Договору.
4.4.4. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 2 рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Поставщика будет считаться адрес, указанный в Договоре.
4.4.5. Исполнять гарантийные обязательства в случае обнаружения недостатков, связанных с качеством товара, в течение всего гарантийного срока на поставляемый Товар. Самостоятельно нести все расходы, связанные с исполнением гарантийных обязательств.
4.4.6. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, Поставщик обязан исполнить требования Заказчика по исправлению таких недостатков течение 24 часов с момента сообщения.
4.4.7. Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по Договору.
4.5. Стороны обязуются обеспечить, чтобы при исполнении своих обязательств по настоящему Договору они, их работники и представители не совершали действий (бездействий), нарушающих требования антикоррупционного законодательства РФ, в том числе, воздерживались от:
- предложения, дачи и обещания взяток;
- совершения платежей для упрощения административных, бюрократических и прочих формальностей в любой форме, в т.ч. в форме денежных средств, ценностей, услуг и иной выгоды, каким либо лицам или организациям, включая коммерческие организации, органы власти и самоуправления, государственных служащих, частные компании и их представительства.

Ответственность сторон
5.1. В случае просрочки исполнения обязательства Поставщиком (его неисполнения или ненадлежащего исполнения), предусмотренного настоящим Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (пени, штрафа). Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения срока, установленного разделом 3 настоящего Договора. Размер неустойки (пени) в случае ненадлежащего исполнения любых обязательств по настоящему Договору, устанавливается следующий - одна трехсотая действующей на день уплаты неустойки (пеней) ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от суммы ненадлежаще исполненного обязательства, предусмотренного Договором. Размер неустойки (штрафа), в случае неисполнения любых обязательств по настоящему Договору, устанавливается следующий – две действующих на день уплаты неустойки (штрафа) ключевых ставок Центрального банка Российской Федерации от суммы, указанной в разделе 2 настоящего Договора. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (пени), если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
5.2. В случае просрочки исполнения обязательства Заказчиком (его неисполнения или ненадлежащего исполнения), предусмотренного настоящим Договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки (пени). Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения срока, установленного разделом 6 настоящего Договора. Размер неустойки (пени) в случае ненадлежащего исполнения любых обязательств по настоящему Договору, устанавливается следующий - одна трехсотая действующей на день уплаты неустойки (пеней) ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от суммы ненадлежаще исполненного обязательства, предусмотренного Договором.
5.3. В случае просрочки исполнения гарантийных обязательств Поставщиком (его исполнения или ненадлежащего исполнения), Заказчик вправе обратиться в суд с исковыми требованиями о взыскании неустойки. Размер неустойки определяется в соответствии с п. 5.1. настоящего Договора.
5.4. Заказчик вправе удержать средства на выплату штрафа и пени из сумм, подлежащих выплате Поставщику за выполненные обязательства по поставке. Для удержания достаточно заявления Заказчика (ст. 410 ГК РФ).

Платежи

6.1. Оплата за поставленную по товарной накладной продукцию производится в течение 7 (семи) рабочих дней после поставки товара, подписания накладной, на основании выставленного Поставщиком счета, счета-фактуры/УПД. Днем оплаты считается день поступления платежного поручения в банк Заказчика. Оплата осуществляется без авансирования.

6.2. Оплата поставленного Товара осуществляется по цене, установленной настоящим Договором и производится после подписания накладной обеими Сторонами на основании счета-фактуры Поставщика в соответствии с разделом 6 настоящего Договора.

7. Особые условия Договора

7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору, не противоречащие действующему законодательству РФ, оформляются дополнительным соглашением Сторон в письменной форме.

7.2. Все сообщения, предупреждения, уведомления, заявления и иные юридически значимые сообщения (далее вместе – сообщение) Сторон в ходе исполнения Договора направляются Сторонами в письменной форме по электронной почте либо через операторов почтовой связи общего пользования (далее – почтой), заказным письмом с уведомлением о вручении по адресам, указанным в разделе 9 Договора, либо передаются нарочным способом под подпись уполномоченному представителю принимающей Стороны.

7.3. Сообщение по электронной почте считается полученным принимающей Стороной в день успешной отправки этого сообщения, при условии, что оно отправляется по адресам, указанным в разделе 9 Договора и подписано электронно-цифровой подписью. Отправка сообщения по электронной почте считается не состоявшейся, если передающая Сторона получает сообщение о невозможности доставки. В этом случае передающая Сторона должна отправить сообщение почтой, заказным письмом с уведомлением о вручении, по адресу места нахождения, указанному в разделе 9 Договора.

7.4. Сообщение, направленное почтой, заказным письмом с уведомлением, считается полученным принимающей Стороной в следующих случаях:

7.4.1. имеется подтверждающая факт получения сообщения информация сервиса «Отслеживание почтовых отправлений» с официального сайта АО «Почта России» или, если письма направлены через иную организацию почтовой связи, информация от такой организации почтовой связи, полученная любым способом;

7.4.2. несмотря на почтовое извещение, принимающая Сторона не явилась за получением сообщения или отказалась от его получения, или сообщение не вручено принимающей Стороне в связи с отсутствием адресата по указанному в разделе 9 Договора адресу, в результате чего сообщение возвращено организацией почтовой связи по адресу направляющей Стороны с указанием причины возврата.

7.5. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило принимающей Стороне, но по обстоятельствам, зависящим от нее, не было ей вручено, или принимающая Сторона не ознакомилась с ним.

Сообщение, переданное нарочным способом принимающей Стороне, считается полученным такой Стороной с даты фактического вручения сообщения уполномоченному представителю принимающей Стороны под подпись.

7.6. Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон настоящего Договора.

7.7. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами. Срок действия Договора включает в себя период поставки, сборки Товара, экспертизы и срок оплаты в соответствии с условиями Договора.

7.8. Настоящий Договор расторгается на основании:

а) письменного соглашения Сторон;

б) вынесенного в установленном порядке решения судебного органа;

в) в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора.

Нарушение срока (этапа) исполнения настоящего Договора, установленного п. 3.1. Договора и (или) Приложениями к Договору, более чем на 10% от установленного в настоящем Договоре срока (этапа), либо наличие более 2 претензий по качеству Товара, рассматривается как существенное нарушение настоящего Договора.

7.9. Все возникшие споры и разногласия Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений. В случае не достижения взаимного согласия, споры по настоящему Договору передаются в Арбитражный суд по месту нахождения Заказчика.

Статья 9. Адреса и реквизиты сторон - Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к Договору № _________

от «___»______________

- Посмотреть таблицу с данными

鰹/鰹1

鰹/鰹2

鰹/鰹3