Тендер - Химические реагенты (n-Гексан) №317335910

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

proekt-dogovora-postavki_▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Проект договора

Договор поставки №

Витебский район «__» __________ 2025 года

Учреждение здравоохранения «Витебский областной клинический центр психиатрии и наркологии», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице____________________________________________, действующего на основании ______________________, с одной стороны, и ____________________________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется поставить, а покупатель - принять и оплатить:

- Посмотреть таблицу с данными

далее Товар в порядке, сроки и на условиях, определенных настоящим Договором.

1.2. Поставщик гарантирует, что Товар не является предметом залога, не находится под арестом, не обременен какими-либо обязательствами и третьи лица прав на Товар не имеют.

1.3. Цель приобретения товара "Покупателем" – для собственного потребления.

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Поставщик формирует цену на товар в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь и несет полную ответственность за ценообразование и соблюдение мер по стабилизации цен в соответствии с действующим законодательством. Цена товара устанавливается согласно прейскуранту цен, утвержденному у продавца на момент продажи товара, сформированной по итогам проведения процедуры государственной закупки, и указывается в товаросопроводительных документах и остается неизменной на период действия Договора.

2.2 Общая сумма по Договору составляет: ______________________________________________бел. руб.

2.3. Источник финансирования областной бюджет.

2.4 Порядок оплаты – по факту поставки товара через органы государственного казначейства путем размещения платежного поручения в течение 10 банковских дней, на основании ТН (ТТН). Датой оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

2.5. Покупатель не несет ответственности за несвоевременное перечисление денежных средств органами государственного казначейства. Обязанности Покупателя по оплате считаются исполненными со дня регистрации в органах Государственного казначейства Министерства финансов Республики Беларусь необходимых платежных документов.

3.КАЧЕСТВО ТОВАРА

3.1 Качество и комплектность Товара должны соответствовать действующим стандартам Республики Беларусь и технической документации.

3.2. Приемка Товара производится в соответствии с Положением о приемке Товара по количеству и качеству, утвержденным Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 03.09.08 г. № 1290. О выявленных несоответствиях или недостатках Товаров Покупатель обязан незамедлительно письменно уведомить Продавца.

3.3. В случае поставки некачественного Товара (не соответствие стандартам и т.п.) Покупатель вправе отказаться от приемки некачественного Товара и потребовать от Поставщика замены его на качественный Товар, либо отказаться от получения данного некачественного Товара.

3.4. Товар должен быть упакован Поставщиком таким образом, чтобы исключить порчу и (или) уничтожение его на период поставки до приемки Товара Покупателем.

3.5 Поставщик гарантирует, что:

- поставленный товар является новым, не был в употреблении, ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, укомплектованным всеми необходимыми комплектующими в соответствии с требованиями настоящего договора и процедуры закупки, чтобы обеспечить его нормальную бесперебойную эксплуатацию, производительность и качество в соответствии с предоставляемыми документами к товару;

- поставляемый товар не обременен таможенными сборами и пошлинами, предусмотренными законодательством Республики Беларусь.

3.6 Гарантийный срок составляет: _____________________ со дня поставки товара (установки и ввода его в эксплуатацию).

3.7. Если в течение гарантийного срока товар окажется дефектным или несоответствующим условиям договора, Поставщик обязуется по требованию Покупателя в течение 15 рабочих дней с момента получения уведомления за свой счет устранить дефекты путем исправления или замены дефектного товара новым. Все расходы, связанные с заменой дефектного товара, несет Поставщик.

3.8. Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого товар не мог быть использован покупателем из-за обнаруженных в нем недостатков.

3.9. На исправленный товар и/или его части, поставленные взамен дефектных, устанавливается гарантийный срок той же продолжительности что и на замененный, который исчисляется с момента ввода товара и/или его частей в эксплуатацию. При замене товара в целом гарантийный срок исчисляется заново со дня замены.

3.10 В случае выявления визуальных и скрытых дефектов товара, Покупатель обязан сообщить об этом Поставщику в течение 10 календарных дней с момента поставки, а Поставщик обязуется за свой счет заменить Товар ненадлежащего качества в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения уведомления.

4. УСЛОВИЯ, СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

4.1. Поставка Товара производится по ____________________.

Досрочная поставка товара может производиться с согласия Покупателя.

4.2 Поставка приобретаемого товара производится силами «Поставщика» и за его счет. Покупатель производит разгрузку товаров по месту их поставки.

4.3 Место поставки: _______________________________

4.4. Поставщик обязан письменно уведомить Покупателя о готовности товара к передаче в течение 1 (одного) рабочего дня.

4.5. Днем исполнения Поставщиком обязательств по Договору считается дата приема Товара Покупателем согласно товарно-транспортной накладной (товарной накладной), которая является неотъемлемой частью договора.

4.6 Право собственности на Товар переходит к Покупателю при передаче Товара Покупателю (получателю) по накладной

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае невыполнения условий договора либо ненадлежащего исполнения указанных условий стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

5.2. За нарушение сроков поставки Товара Покупатель вправе требовать с Поставщика уплаты неустойки (пени) в размере 0,1% от стоимости не поставленного в срок Товара за каждый день просрочки в соответствии со ст. 311 Гражданского кодекса Республики Беларусь.

5.3. Выплата пени не освобождает Стороны от выполнения принятых на себя обязательств по настоящему Договору.

5.4. При передаче персональных данных физических лиц (работников контрагента) с целью исполнения обязательств по настоящему договору, каждая из сторон обязуется принимать все возможные меры предосторожности для обеспечения их защиты в соответствии со ст. 17 Закона от 07.05.2021 № 99-З «О защите персональных данных».

Под персональными данными в рамках настоящего раздела договора понимаются данные, указанные в ст. 1 Закона № 99-З.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

6.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения обязательств.

7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющий одинаковую юридическую силу, заключен в результате процедуры государственной закупки. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

7.3. При изменении адреса или банковских реквизитов стороны обязуются в письменном виде в течении 3 (трех) рабочих дней сообщить о произошедших изменениях.

7.4. Все изменения в Договоре и дополнения к нему действительны лишь при оформлении в письменной форме и подписании их сторонами. Сторона, получившая предложение о внесении изменений или дополнений в Договор, о расторжении или продлении срока действия Договора обязана дать ответ другой стороне в установленный законодательством срок с момента получения предложения.

7.5. Все споры, которые могут возникнуть в ходе исполнения Договора, подлежат решению путем переговоров. Нарушение срока поставки товара поставщиком рассматривается покупателем как нарушение существенного условия договора и дает ему право отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке. Договор будет считаться расторгнутым с момента получения поставщиком уведомления от покупателя об одностороннем отказе от исполнения договора. Поставщик, получив уведомление от покупателя об одностороннем отказе от исполнения договора обязан возвратить денежные средства в сумме неисполненных договорных обязательств. Расторжение договора не освобождает ни одну из Сторон от ответственности за невыполнение принятых на себя обязательств по Договору.

7.6. В случае невозможности достижения согласия путем переговоров все споры и разногласия, возникающие в ходе исполнения Договора подлежат рассмотрению в Экономическом суде по месту нахождения ответчика.

7.7. Все приложения являются неотъемлемой частью Договора.

7.8. Во всем остальном, стороны руководствуются действующим законодательством Республики Беларусь.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:

Поставщик: Покупатель:

- Посмотреть таблицу с данными

______________ _____________

geksan-2_▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть - Посмотреть таблицу с данными

Исх. № 11-05/1103

от 11.11.2025г.

ЗАЯВКА НА ПОКУПКУ

 

- Посмотреть таблицу с данными

VI. Требования к документам и (или) сведениям, предоставляемым поставщиками (подрядчиками, исполнителями)

 Документы и (или) сведения предоставляются поставщиками (подрядчиками, исполнителями) на белорусском и (или) русском языках посредством их размещения на электронной торговой площадке в сроки, определенные заказчиком, с обязательным их подписанием электронной цифровой подписью.

Документы и (или) сведения поставщика (подрядчика, исполнителя) должны содержать следующую информацию:

 

- Посмотреть таблицу с данными

 

VII. Договор

Договор заключается на условиях, согласованных между заказчиком и выбранным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в письменной форме в виде электронного документа на электронной торговой площадке.

Проект договора прилагается к настоящей заявке на покупку. В него могут быть внесены изменения и (или) дополнения по результатам проведения процедуры закупки из одного источника.

Выбранный поставщик (подрядчик, исполнитель) должен подписать договор в течение трех рабочих дней с момента передачи ему проекта договора, подписанного заказчиком. В случае неподписания выбранным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) проекта договора в указанный срок заказчик вправе определить поставщиком (подрядчиком, исполнителем) иного поставщика (подрядчика, исполнителя), разместившего на электронной торговой площадке документы и (или) сведения в ответ на заявку на покупку, или завершить процедуру закупки из одного источника, проводимую на электронной торговой площадке, без выбора поставщика (подрядчика, исполнителя).

Специалист по организации закупок М.В. Голубева

 

- Посмотреть таблицу с данными

 

tz-geksan_▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть