Тендер - Выполнение работ по тонированию окон расположенных на объектах ПАО «ТНС энерго НН» №301000874

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Форма_заявки_на_участие

Коммерческое предложение

Реквизиты ___________________________________________________

Описание работ ___________________________________________________

- Посмотреть таблицу с данными

____________________/_______________/

м.п.

Анкета_Участника

Фирменный бланк Участника

АНКЕТА УЧАСТНИКА

- Посмотреть таблицу с данными

____________________________________

(подпись, М.П.)

__________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Техническое_задание

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение работ по тонированию окон расположенных на объектах ПАО «ТНС энерго НН»

Требования к поставляемому товару (выполняемой работе, оказываемой услуге).

Все работы должны проводиться с соблюдением действующих нормативно-технических документов (ГОСТ, СНиП, СП и т.п.), регламентирующих производственный цикл, технику безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды и другими нормативными документами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

К тонированию допускаются только сертифицированные сервисные центры. Обязательными условиями для участника запроса предложения являются:

- материально-техническая база;

- квалифицированный персонал;

- возможность оперативного выезда на объект.

Требования к материалам, оборудованию используемым при выполнении работ.

- Все используемые материалы и оборудование для выполнения работ должны соответствовать ГОСТ, ТУ и иметь сертификаты соответствия.

• Во время выполнения работ по тонированию окон также после их завершения, Заказчик может запросить у Исполнителя (Подрядчика) копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы, запчасти, узлы и агрегаты примененные при ремонте оборудования с целью проверки соответствию выполненных работ, а также во избежание фальсификации продукции.

- Всё материалы, запчасти, узлы и агрегаты, применяемые при выполнении ремонтных работ и обслуживании должны быть новыми, не бывшими в употреблении, цены на материалы должны соответствовать прайс-листу .

• На все материалы, изделия и оборудование импортного производства, кроме паспортов и сертификатов качества, Исполнитель должен иметь и в случае запроса Заказчика представлять сертификаты соответствия для применения материалов при ремонте и обслуживании данного типа на территории Российской Федерации.

- Гарантийный срок на поставленные и монтируемые материалы, запчасти, узлы и агрегаты примененные при ремонте оборудования (товары) в соответствии с гарантийной документацией их производителя, а также увеличение гарантийного срока на товары должно быть подтверждено документами завода изготовителя.

- Исполнитель (Подрядчик) гарантирует, что результаты выполненных работ соответствуют по качеству установленным действующими нормами и правилами, в случае отсутствия таковых обычно предъявляемым требованиям в течении 1-го года с момента выполнения работ.

Порядок выполнения и сдачи-приемки работ.

- При производстве выполнении работ Исполнитель (Подрядчик) не должен нарушать деятельность Заказчика.

- Выполнение работ по ремонту должно осуществляться в соответствии с правилами, нормами, требованиями действующего законодательства РФ и СНиП.

- При производстве работ Исполнитель (Подрядчик) обеспечивает выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зелёных насаждений, земли, соблюдения правил благоустройства и несёт за это ответственность.

- После окончания работ Исполнитель (Подрядчик) за счёт собственных средств осуществить вывоз мусора и отходов образовавшихся при выполнении работ, при необходимости произвести уборку помещения, в котором производились работы.

- Исполнитель (Подрядчик) обязан произвести все необходимые испытания, замер светопроницаемости .

- По окончании работ Исполнитель (Подрядчик) в течение 5 рабочих дней обязан предъявить Заказчику для рассмотрения акт о приемке выполненных работ, счёт, счёт-фактуру, УПД.

- По окончании выполнения работ Исполнитель (Подрядчик) обязан известить Заказчика о необходимости приемки выполненных Подрядчиком работ.

- При обнаружении Заказчиком недостатков в выполненной работе Исполнитель (Подрядчик) обязан за свой счет устранить указанные недостатки в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента их обнаружения.

- Начало работ с момента подписания Договора/

- Срок выполнения работ с момента начала работ в соответствии с условиями Договора.

Требования к Исполнителю (Подрядчику) и персоналу при проведении работ.

• В ходе выполнения работ должны быть обеспечены:
• Сохранность инженерной инфраструктуры, существующих строительных конструкций и имущества Заказчика;
• Противопожарная безопасность при производстве всех видов работ;
• Выполнение природоохранных и антитеррористических мероприятий в соответствии с действующим законодательством РФ.
• Исполнитель несет ответственность за все действия своего персонала, в том числе и за соблюдение персоналом законодательства Российской Федерации.
• Решение о ремонте на месте установки или ремонте в условиях мастерской Исполнителя (Подрядчика) принимает специалист Исполнителя (Подрядчика).
• Перед началом работ на объектах Заказчика, работники Исполнителя (Подрядчика) обязаны пройти вводный инструктаж на предприятии Заказчика.
• Все виды работ должны выполнятся рабочими соответствующих специальностей, имеющими необходимую квалификацию.

Место поставки товара (выполнение ремонтных работ, оказания услуги).

- Выезд специалиста на объект в пределах Нижегородской области осуществляется на условиях договора.

6. Условия поставки товара (выполнение ремонтных работ, оказания услуги).

• В соответствии с условиями Договора.
• Выполнить работы в соответствии с заданием Заказчика по форме задания на ремонт установленной при подписании Договора (заявка, фотографии, схемы и т.п.) направленными Заказчиком на эл. почту Исполнителя (Подрядчика) в производство работ.

Требования к описанию участниками закупки выполняемых работ, которые являются предметом закупки, их качественных характеристик:

- Участник должен представить коммерческо-техническое предложение на основании формы предоставления коммерческого предложения (приложение №2) к техническому заданию с заполнением анкеты участника (приложение №1) к техническому заданию.

Форма, сроки и порядок оплаты товара (работы, услуги).

• Оплата выполненных работ производится Заказчиком на основании утвержденных сторонами актов приемки выполненных работ, счёта-фактуры, УПД;
• Авансовые платежи за материалы и работы не предусмотрены;
• Оплата выполненных работ осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания сторонами акта приемки выполненных работ и предоставления Подрядчиком счёта на оплату и счёта-фактуры.

Порядок формирования цены договора:

- Стоимость выполнения ремонтных работ и обслуживания должна учитывать выполнение полного комплекса работ и поставку всех необходимых материалов, для выполнения условий договора:

- Цены на материалы и запасные части при выполнении работ по Договору должны соответствовать прайс листу .

- Выполняемые работы должны выполнятся по прайс листу, согласованному приложению к Договору (в соответствии с приложением №2 к настоящему техническому заданию).

- Итоговая стоимость работ по Договору определяется на основании подписанных актов приемки-передачи выполненных работ.

Контактные данные:

Для получения дополнительных сведений и разъяснений по техническому заданию

Обращаться к инженеру:

сот. тел.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть-54-58, Хохлов Александр Николаевич.

Приложение:

1. Анкета участника;

2. Форма предоставления коммерческого предложения.

Составил:

Вед. инженер ОМТС_________________________Хохлов А.Н.

Проверил:

И.о. началника ОМТС_________________________________Шамщин В.Л.

Проект_договора

от ________________ №________

Договор №_________

г. Н. Новгород «____» ______________20___

Публичное акционерное общество «ТНС энерго Нижний Новгород», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Заместителя Генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - Управляющего директора ПАО «ТНС энерго НН» Каширского Сергея Сергеевича, действующего на основании нотариальной доверенности от 16.10.2024 за реестровым номером 77/535-н/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1115 , с одной стороны, и_______________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице__________________________________, действующего на основании __________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны» заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Предмет договора

Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить работы по тонировке пленкой SILVER 15% окон южной стороны 3, 4, 5 этажей здания Городского отделения по адресу Н.Новгород, ул. Бекетова 3Б, (далее - Объект). Виды и объемы выполняемых Подрядчиком определены техническим заданием. Общая площадь тонирования составляет 95,22 м. кв. остекления.

Подрядчик выполняет работы, указанные в п.1.1. своими силами с использованием своих материалов и оборудования. Привлечение Субподрядных организаций для выполнения отдельных видов работ допускается при условии согласования их кандидатур с Заказчиком.

Заказчик имеет право отказаться от выполнения отдельных видов работ, предусмотренных в локальном сметном расчете, при условии письменного уведомления об этом Подрядчика. При этом окончательная стоимость работ по договору определяется по локальному сметному расчету за вычетом стоимости работ, от выполнения которых Заказчик отказался.

При заключении настоящего договора Подрядчик осведомлен о том, что Заказчик по собственному усмотрению вправе поручить выполнение на Объекте отдельных работ, не являющихся предметом настоящего Договора, третьим лицам, заключив с ними соответствующие договоры. В случае привлечения Заказчиком таких третьих лиц Подрядчик обязуется не препятствовать этим лицам в выполнении работ и предпринять необходимые меры для обеспечения возможности выполнения ими работ в требуемых условиях.

Заказчик осуществляет расчет за выполненные работы в порядке, установленном настоящим Договором.

Стоимость работ

Общая стоимость работ по настоящему договору определяется на основании расценок____________ за 1 кв.м., площади тонировки и составляет _______________________________ руб. (___________________________ рублей 00 копеек), включая НДС 20% - ______________ руб.

Итоговая стоимость работ по договору определяется на основании подписанных актов приемки-передачи выполненных работ.

В случае выявления необходимости выполнения дополнительных работ, влекущих увеличение общей стоимости работ по договору, Стороны оформляют дополнительное соглашение на выполнение данных работ. Подрядчик не вправе приступать к выполнению дополнительных работ, влекущих увеличение общей стоимости работ по договору, без согласования данных работ Заказчиком.

Сроки выполнения работ

Начало работ: с момента подписания договора.

Срок выполнения работ: в течение 10 рабочих дней с начала работ.

Обязанности сторон

Подрядчик обязан:

Предоставить и согласовать с Заказчиком график выполнения строительно-монтажных работ по договору в течение 3-х дней с даты подписания Договора.

Подрядчик не вправе передавать какую-либо документацию, получаемую в процессе исполнения настоящего Договора, третьим лицам без согласия Заказчика.

Во время производства работ, при необходимости и по согласованию с Заказчиком допускается замена материалов и оборудования с внесением изменений в Локальный сметный расчет (смета) №___.

Выполнить все необходимые согласования работ по Договору до начала их выполнения.

Обеспечить беспрепятственный доступ представителям Заказчика на объект для проверки качества выполняемых работ.

При производстве работ Подрядчик не должен нарушать деятельность Заказчика.

Выполнить работу с надлежащим качеством в соответствии с Локальным сметным расчётом (смета) №___, с соблюдением требований строительных норм и правил, требований законодательства по охране труда, правил противопожарной безопасности, промышленной безопасности и других обязательных нормативных требований.

В трехдневный срок со дня заключении Договора назначить своего представителя на Объекте, который от имени Подрядчика будет осуществлять технический и производственный контроль качества строительно-монтажных работ, включая входной контроль рабочей документации, конструкций, изделий, материалов и оборудования, операционный контроль отдельных строительных процессов или производственных операций и приемочный контроль строительно-монтажных работ, а также принимать оперативные решения по всем вопросам, возникающим у представителей Заказчика в ходе контроля за ходом строительства.
Подрядчик обязуется письменно сообщить Заказчику контактные данные назначенного представителя не позднее следующего дня после его назначения, а также в тот же срок доводить до Заказчика список лиц, представляющих Подрядчика на Объекте, с приложением надлежащим образом заверенных документов, подтверждающих полномочия указанных лиц.

Доставить на объект необходимые материалы и оборудование согласно Локальному сметному расчёту (смета) №___ и осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение в период выполнения работ. Все поставляемые материалы и оборудование должны соответствовать требованиям действующего законодательства РФ и иметь документы, подтверждающие их качество.

В течение 10 дней со дня завершения работ по настоящему Договору, либо со дня его расторжения, обеспечить окончательную уборку места проведения работ, вывоз и утилизацию строительного мусора, демонтаж и вывоз временных зданий и сооружений, вывоз за пределы строительной площадки принадлежащих Подрядчику строительных машин и оборудования, инструментов, приборов, инвентаря, строительных материалов, иных материальных ценностей.
В случае неисполнения указанных в настоящем пункте обязанностей Подрядчик лишается права предъявлять Заказчику претензии по фактам пропажи, порчи, повреждения материальных ценностей, обнаруженных по истечении установленного срока, вне зависимости от их причин. В случае просрочки Подрядчиком исполнения предусмотренной настоящим пунктом обязанности более чем на 10 дней Заказчик вправе распорядиться оставленными Подрядчиком материальными ценностями по своему усмотрению без возмещения их стоимости или иного ущерба Подрядчику.

Передать Заказчику образцы отделочных, изоляционных и прочих материалов, предварительно согласовав с Заказчиком количество и размеры представляемых образцов. В случае отказа Заказчика от согласования предоставленных образцов Подрядчик обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней предоставить другие образцы материалов в пределах их стоимости по договору

После окончания работ за счёт собственных средств осуществить вывоз строительного мусора и отходов производства, произвести уборку строительной площадки, мест хранения материалов и помещений, в которых производились работы.

Произвести все необходимые испытания, измерения и пуско-наладочные работы смонтированного оборудования и систем согласно утвержденному Локальному сметному расчёту (смета) № ___.

По окончании работ Подрядчик в течение 5 рабочих дней обязан предъявить Заказчику для рассмотрения акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справку о стоимости выполненных работ (форма КС-3).

При производстве работ Подрядчик обеспечивает выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зелёных насаждений, земли, соблюдения правил благоустройства и несёт за это ответственность.

Своевременно и в полном объеме оформлять необходимую исполнительную техническую документацию по выполненным работам и после завершения выполнения работ передать ее Заказчику до подписания актов приемки выполненных работ. При отсутствии полного комплекта исполнительной документации Заказчик имеет право отказаться от подписания актов выполненных работ.

По окончании выполнения работ известить Заказчика о необходимости приемки выполненных Подрядчиком работ.

В случае выполнения работ, подлежащих последующему скрытию, письменно известить Заказчика о необходимости осмотра и приемки выполненных работ не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до скрытия выполненных работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком выполненных скрытых работ и подписания актов освидетельствования скрытых работ.

В случае невыполнения Подрядчиком требований, указанных в п.4.1.18, Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть выполненных скрытых работ по указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

При обнаружении Заказчиком недостатков в выполненной работе за свой счет устранить указанные недостатки в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента их обнаружения.

При выполнении работ по настоящему Договору нести ответственность перед Заказчиком за действия привлекаемых к выполнению работ по Договору Субподрядчиков как за свои собственные.

Нести всю ответственность за ущерб, причиненный в ходе работ работникам, имуществу и оборудованию Заказчика или третьим лицам.

Начиная с момента заключения Договора, Подрядчик обязуется обеспечивать наличие у себя и своих субподрядчиков всех необходимых действующих профессиональных допусков, разрешений и лицензий, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации в связи с исполнением обязательств по Договору.

Возместить Заказчику понесенные им затраты на обеспечение Объекта электроэнергией на период строительства на основании счета, выставленного Заказчиком.

В случае привлечения Подрядчиком к выполнению работ по данному договору субподрядных организаций, Подрядчик обязан письменно предоставить информацию о привлекаемых к выполнению работ по настоящему договору субподрядных организациях (наименование, юридический адрес, ИНН) в срок за 2 рабочих дня до начала выполнения работ субподрядной организацией.

Заказчик обязан:

Незамедлительно информировать Подрядчика о получении каких-либо приказов, уведомлений, требований, указаний и пр., а также обо всем, что может оказать какое-либо влияние на процесс исполнения настоящего Договора.

Предоставить Подрядчику помещение для выполнения работ по Договору в соответствии с графиком выполнения работ.

Для оперативного решения вопросов, связанных с выполнением работ, назначить своих представителей, которые от имени Заказчика будут осуществлять строительный контроль за выполнением работ (технический надзор), а также производить проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям Договора и Технической документации, строительным нормам и правилам, стандартам, сертификатам, техническим условиям и другим нормативно-методическим документам Российской Федерации. Представители оформляют совместно с Подрядчиком акты на выполненные объемы работ, на промежуточную приемку ответственных конструкций, скрытых работ и систем, акты гидравлического испытания, включая испытания на герметичность и давление.

Предоставить Подрядчику возможность пользоваться электроэнергией для производства работ и подключения электроинструмента, а также другими коммуникациями, необходимыми для выполнения работ по настоящему Договору.

В течении 5-ти рабочих дней с момента получения извещения от Подрядчика принять выполненные работы, а при обнаружении недостатков в работах немедленно письменно заявить об этом Подрядчику с составлением дефектной ведомости.

Произвести оплату выполненных работ в соответствии с п.5.3. настоящего Договора.

Платежи и расчеты

Оплата выполненных работ по договору производится Заказчиком поэтапно на основании утвержденных Сторонами актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справок о стоимости выполненных работ (форма КС-3), утвержденными Постановлением Госкомстата России от 11.11.99 №100.

Авансовые платежи по настоящему договору не предусмотрены.

Оплата выполненных работ по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания сторонами акта приемки выполненных работ и предоставления Подрядчиком счёта на оплату и счёта-фактуры.

Ответственности сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. Ни одна из сторон не несет никакой ответственности по обязательствам другой стороны, ее договорам и сделкам с третьими лицами.

6.3. В случае нарушения сроков сдачи выполненных работ, Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от суммы Договора за каждый день просрочки сдачи.

Заказчик вправе удержать сумму пени из стоимости выполненных Подрядчиком работ путем проведения зачета встречных требований по договору на сумму начисленной пени в соответствии со ст.410 Гражданского кодекса РФ. В таком случае Заказчик направляет Подрядчику письменное уведомление о начислении пени с указанием вида нарушения, расчета пени и заявления о проведении зачета. Письменное уведомление Заказчика является основанием для начисления и удержания суммы пени из стоимости выполненных Подрядчиком работ.

6.4. В случае обнаружения недостатков, брака или дефекта, Подрядчик обязан устранить их в течение 14 календарных дней с момента обнаружения, своими силами и за счет собственных средств, в противном случае Подрядчик уплачивает пени в размере 0,1% от стоимости устранения недостатков, дефекта или брака за каждый день просрочки устранения. Заказчик вправе удержать сумму пени из стоимости выполненных Подрядчиком работ путем проведения зачета встречных требований в соответствии с пунктом 6.3 настоящего договора.

6.5. Уплата пени не освобождает стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.

6.6. Заказчик несёт ответственность за несвоевременную оплату выполненных и принятых без замечаний работ в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.7. Подрядчик гарантирует надлежащее качество выполненных работ, материалов и оборудования по настоящему договору в течение 36 (тридцати шести) месяцев с момента подписания итогового акта сдачи-приемки выполненных работ и передачи объекта в эксплуатацию.

6.8. Стороны пришли к соглашению о том, что любая из Сторон, являясь кредитором в денежном обязательстве, вытекающем из настоящего Договора, не вправе требовать от другой стороны уплаты законных процентов в соответствии со ст.317.1 ГК РФ за пользование этой Стороной денежными средствами.

6.9 Подрядчик несёт ответственность за организацию и выполнение работ по настоящему договору в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ в области охраны труда.

Форс-мажор

Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если их неисполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств.

Под форс-мажорными обстоятельствами понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения настоящего Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных Сторонам, включая, но, не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, террористический акт, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по настоящему Договору, подтвержденные соответствующими уполномоченными органами. При этом действия таможенных органов не могут относиться к форс-мажору.

Сторона, у которой возникли обстоятельства форс-мажора, обязана в течение 10 (десяти) рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

Прочие положения

Все указанные в настоящем Договоре Приложения являются его неотъемлемой частью.

Настоящий Договор составлен на русском языке. Вся относящаяся к настоящему Договору переписка и другая документация, которой обмениваются Стороны, ведется на русском языке.

Настоящий Договор составлен в 2-х (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств.

Споры, возникающие из настоящего Договора или связанные с исполнением обязательств по нему, решаются сторонами путем устных переговоров. В случае не достижения соглашения по спорным вопросам в результате устных переговоров, стороны устанавливают обязательный досудебный претензионный порядок разрешения споров. Письменная претензия направляется стороной-инициатором по адресу стороны-получателя, указанному в настоящем договоре, заказным письмом с уведомлением о вручении. Срок для рассмотрения претензии и направления ответа стороной-получателем - 15 (пятнадцать) календарных дней со дня получения претензии. Если по истечении указанного срока ответ на претензию не будет получен, либо будет получен отказ в удовлетворении претензии, заинтересованная сторона вправе обратиться в Арбитражный суд Нижегородской области за разрешением спора в судебном порядке.

Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются положениями действующего законодательства РФ.

В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Договору.

Настоящий Договор, может быть расторгнут Заказчиком в любое время в одностороннем внесудебном порядке при условии письменного уведомления Подрядчика не менее чем за 10 (десять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора. При досрочном расторжении настоящего Договора Стороны производят взаиморасчеты.
8.9. Обмен документами осуществляется Сторонами в электронном виде в соответствии с Соглашением об использовании электронного документооборота (Приложение №2 к настоящему Договору).

Антикоррупционная оговорка

Подрядчику известно о том, что Заказчик реализует требования статьи 13.3. Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», принимает меры по предупреждению коррупции, ведет Антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру, поддерживает деловые отношения с контрагентами, которые гарантируют добросовестность своих партнёров и поддерживают антикоррупционные стандарты ведения бизнеса.
Подрядчик настоящим подтверждает, что он ознакомился с Антикоррупционной политикой ПАО «ТНС энерго НН», представленной по адресу:
https://cdn.tns-e.ru/medialibrary/c4c/c4cece43c8640d35dc484a6bb44598f4/Antikorruptsionnaya-politika-PAO-TNS-energo-NN.pdf

- полностью принимает положения Антикоррупционной политики ПАО «ТНС энерго НН» и обязуется обеспечивать соблюдение её требований как со своей стороны, так и со стороны аффилированных с ним физических и юридически лиц, действующих по настоящему Договору, включая собственников, должностных лиц, работников или посредников.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иные неправомерные цели.

Стороны отказываются от стимулирования каким-либо образом работников друг друга, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленным на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны (Подрядчика, Заказчика).

В случае возникновения у Подрядчика, Заказчика подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений раздела 9 настоящего Договора Подрядчик и/или Заказчик обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, Подрядчик и/или Заказчик имеет право приостановить исполнение Договора до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней от даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении Подрядчик и/или Заказчик обязаны сослаться на факты и/или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание полагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 9.1. и пункта 9.2 Подрядчиком и/или Заказчиком, его аффилированными лицами, работниками или посредниками.

В случае нарушения Подрядчиком и/или Заказчиком обязательств по соблюдению требований Антикоррупционной политики, предусмотренных пунктами 9.1, 9.2 и обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте 9.3. настоящего Договора действий, и/или неполучения другой стороной в установленных срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, Подрядчик и/или Заказчик имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор, в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

10. Налоговая оговорка

10.1. Подрядчик гарантирует, что:

зарегистрирован в ЕГРЮЛ надлежащим образом;

его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту регистрации юридического лица, и в нем нет дисквалифицированных лиц;

располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми для выполнения своих обязательств по Договору, а в случае привлечения подрядных организаций (соисполнителей) принимает все меры должной осмотрительности, чтобы подрядные организации (соисполнители) соответствовали данному требованию;

располагает лицензиями, необходимыми для осуществления деятельности и исполнения обязательств по Договору, если осуществляемая по Договору деятельность является лицензируемой;

является членом саморегулируемой организации, если осуществляемая по Договору деятельность требует членства в саморегулируемой организации;

ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, представляет годовую бухгалтерскую отчетность в налоговый орган;

ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, своевременно и в полном объеме представляет налоговую отчетность в налоговые органы;

не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности, а также не отражает в бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности факты хозяйственной жизни выборочно, игнорируя те из них, которые непосредственно не связаны с получением налоговой выгоды;

своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы;

своевременно и в полном объеме отражает в налоговой отчетности по налогу на добавленную стоимость суммы НДС, предъявленные Заказчику;

своевременно оформляет счета-фактуры и (или) первичные учетные и (или) иные документы при исполнении Договора;

лица, подписывающие от его имени первичные документы и счета-фактуры, имеют на это все необходимые полномочия и доверенности.

10.2. Если Подрядчик нарушит гарантии (любую одну, несколько или все вместе), указанные в пункте 10.1. настоящего раздела, и это повлечет:

предъявление налоговыми органами требований и (или) направление налоговыми органами рекомендаций Заказчику об уплате налогов, сборов, страховых взносов, штрафов, пеней, отказ в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов и (или) предъявление третьими лицами, купившими у Заказчика товары (работы, услуги), имущественные права, являющиеся предметом настоящего Договора, требований к Заказчику о возмещении имущественных потерь в виде начисленных по решению налогового органа налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, а также возникших из-за отказа в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов, то Подрядчик обязуется возместить Заказчику имущественные потери, который последний понес вследствие таких нарушений.

10.3. Если Заказчик получит от налогового органа письменную информацию о несформированном по цепочке хозяйственных операций с участием Подрядчика источнике для принятия к вычету сумм НДС, Заказчик незамедлительно уведомляет об этом факте Подрядчика. Подрядчик обязан устранить выявленные налоговым органом недостатки в течение 10 календарных дней путем надлежащего декларирования и уплаты соответствующей суммы НДС в бюджет.

Если по истечении 10 календарных дней Подрядчик не устранит признаки несформированного источника для применения вычета по НДС, Заказчик уведомляет его о неприменении налогового вычета по настоящему Договору, корректировке своих налоговых обязательств и подаче уточненной налоговой декларации. При этом Подрядчик обязуется возместить имущественные потери Заказчика в размере суммы не применённого вычета по НДС.

10.4. Подрядчик в соответствии со ст. 406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, возмещает Заказчику все имущественные потери последнего, возникшие в случаях, указанных в пунктах 10.2., 10.3. настоящего раздела. Факт оспаривания или не оспаривания налоговых претензий в налоговом органе, в том числе вышестоящем, или в суде, а также факт оспаривания или не оспаривания в суде претензий третьих лиц не влияет на обязанность Исполнителя возместить имущественные потери.

Потери, предусмотренные настоящим разделом, возмещаются Подрядчиком в течение 30 календарных дней со дня предъявления Заказчиком претензии.

Приложения:

Соглашение об использовании электронного документооборота.

11. Реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №2

к Договору №_______________

от «____»_____________

Соглашение об использовании электронного документооборота

г. Н. Новгород «___»_________________

ПАО «ТНС энерго НН», именуемое в дальнейшем «Сторона 1», в лице Заместителя Генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - Управляющего директора ПАО «ТНС энерго НН» Каширского Сергея Сергеевича, действующего на основании нотариальной доверенности от 16.10.2024 за реестровым номером 77/535-н/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1115 , с одной стороны, и _____________________, именуемое в дальнейшем «Сторона 2», в лице генерального директора _______________________., действующего на основании Устава, с другой стороны, при совместном или раздельном упоминании именуемые в дальнейшем соответственно «Стороны» или «Сторона», заключили настоящее соглашение об использовании электронного документооборота (далее – Соглашение) при исполнении заключенного договора/контракта (заключенных договоров/контрактов), именуемого (ых) далее «Договор», о нижеследующем:

Термины и определения, используемые при исполнении настоящего Соглашения и Договора:

«Система электронного документооборота (далее - Система ЭДО) - информационная система, в которой осуществляется обмен информацией в электронной форме между участниками информационного взаимодействия.

Электронное взаимодействие – обмен электронными документами через Систему ЭДО.

Участники электронного взаимодействия – осуществляющие обмен информацией в электронной форме Сторона 1 и Сторона 2.

Электронный документ – документированная информация, представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах.

Электронная подпись – информация в электронной форме, которая присоединена к электронному документу (подписываемому электронному документу) или иным образом связана с таким электронным документом и которая используется для определения участника электронного взаимодействия, подписывающего электронный документ.

Ключ электронной подписи – уникальная последовательность символов, предназначенная для создания электронной подписи.

Неквалифицированная электронная подпись – электронная подпись, которая:

получена в результате криптографического преобразования информации с использованием ключа электронной подписи;

позволяет определить лицо, подписавшее электронный документ;

позволяет обнаружить факт внесения изменений в электронный документ после момента его подписания;

создается с использованием средств электронной подписи.

Квалифицированная электронная подпись – электронная подпись, которая соответствует всем признакам неквалифицированной электронной подписи и следующим дополнительным признакам:

ключ проверки электронной подписи указан в квалифицированном сертификате;

для создания и проверки электронной подписи используются средства электронной подписи, получившие подтверждение соответствия требованиям, установленным в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Сертификат ключа проверки электронной подписи - электронный документ или документ на бумажном носителе, выданные удостоверяющим центром либо доверенным лицом удостоверяющего центра и подтверждающие принадлежность ключа проверки электронной подписи владельцу сертификата ключа проверки электронной подписи.

Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи - сертификат ключа проверки электронной подписи, соответствующий требованиям, установленным Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и иными принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, и созданный аккредитованным удостоверяющим центром либо федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере использования электронной подписи.»

Стороны пришли к соглашению об использовании в процессе исполнения Договора системы юридически значимого электронного документооборота, в рамках которой Стороны направляют и получают подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью платежные документы, счета, счета-фактуры, акты сверки взаимных расчетов, первичные учетные документы (в том числе акты приема-передачи; акты об оказании услуг (выполнении работ), претензии и иные документы, связанные с исполнением Договора, по телекоммуникационным каналам связи через организацию, обеспечивающую обмен информацией по телекоммуникационным каналам связи в рамках электронного документооборота (далее - Оператор электронного документооборота) между Сторонами. При этом Стороны подтверждают, что документы, направляемые ими друг другу посредством Системы ЭДО, будут считаться полученными надлежащим образом, а также получение Сторонами документов посредством Системы ЭДО равнозначно получению документов на бумажном носителе и такое получение документов будет иметь юридическую силу и являться юридически значимым для Сторон.

Оператором электронного документооборота по Договору является СБИС компании Тензор и ДИАДОК компании Контур Операторы электронного документооборота, услугами которых пользуются Стороны, должны соответствовать требованиям, утверждаемым федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять функции по контролю и надзору в сфере налогов и сборов.

Операции шифрования и подписания электронной подписью в Системе ЭДО выполняются с помощью сертифицированных средств криптографической защиты информации.

Юридически значимый электронный документооборот Стороны осуществляют в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2011 № 1137 «О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость» (далее – Постановление Правительства Российской Федерации № 1137), Порядком выставления и получения счетов-фактур в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, утвержденным приказом Минфина России от 10 ноября 2015 года № 174н», а также утвержденными федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, форматами представления актов об оказании услуг и счетов-фактур в электронной форме, указанными в Приложении № 1 к настоящему Соглашению, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. При этом в случае принятия и вступления в силу иных нормативных правовых актов, изменяющих либо отменяющих положения указанных выше актов, Стороны руководствуются положениями вступивших в силу нормативных правовых актов.

До начала осуществления обмена электронными документами каждая Сторона обязуется получить у Оператора электронного документооборота идентификатор участника обмена и реквизиты доступа.

До начала обмена электронными документами в соответствии с настоящим Соглашением Стороны обмениваются документами, подтверждающими полномочия лиц, осуществляющих подписание усиленной квалифицированной электронной подписью электронных документов, с целью обмена которыми Сторонами заключено настоящее Соглашение.

Стороны обязаны в течение 3 (трех) рабочих дней с момента предоставления полномочия предоставлять другой Стороне документы, подтверждающие полномочия лиц, осуществляющих подписание усиленной квалифицированной электронной подписью электронных документов, с целью обмена которыми Сторонами заключено настоящее Соглашение.

Стороны в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения запроса другой Стороны обязаны предоставлять ей документы, подтверждающие полномочия лиц, осуществляющих подписание усиленной квалифицированной электронной подписью электронных документов, с целью обмена которыми Сторонами заключено настоящее Соглашение. Риск неправомерного подписания электронного документа электронной подписью несет Сторона, уполномоченный представитель которой является владельцем сертификата ключа проверки электронной подписи.

Получение электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с условиями настоящего Соглашения, наличие положительного результата проверки принадлежности владельцу квалифицированного сертификата квалифицированной электронной подписи, с помощью которой подписан электронный документ, и подтверждение отсутствия изменений, внесенных в этот документ после его подписания, являются необходимыми и достаточными условиями, позволяющими установить, что электронный документ исходит от стороны, его отправившей.

Электронные документы, подписанные квалифицированной электронной подписью, признаются электронными документами, равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным уполномоченным лицом собственноручной подписью с проставлением печатей, и порождают для Сторон юридические последствия в виде установления, изменения и прекращения взаимных прав и обязанностей по Договору. Дублирование электронных документов, подписанных квалифицированной электронной подписью, на бумажных носителях не требуется.

Подписание электронного документа, аналог которого на бумажном носителе должен содержать подписи обеих Сторон, осуществляется путем последовательного подписания данного электронного документа каждой из Сторон.

Любой электронный документ, который должен быть подписан электронной подписью в соответствии с требованиями настоящего Соглашения, но не содержащий электронной подписи, не влечет правовых последствий.

Электронные документы, подписанные Стороной 2 усиленной квалифицированной электронной подписью и направленные им Стороне 1 в процессе исполнения Договора, подлежат рассмотрению Стороной 1, и те документы, которые предусматривают подписание Стороной 1, подлежат, при отсутствии возражений, подписанию Стороной 1 усиленной квалифицированной электронной подписью и направлению им Стороне 2 в сроки, установленные Договором.

Стороны имеют право в сроки, установленные Договором, заявить свои возражения в отношении указанных в электронных документах данных путем направления через Систему ЭДО оформленного надлежащим образом протокола разногласий. В случае если в сроки, установленные Договором, Сторонами не направлены письменные возражения в отношении полученных документов, то такие документы, в том числе влекущие возникновение денежных обязательств, считаются согласованными Сторонами без разногласий.

Направление Сторонами по телекоммуникационным каналам связи друг другу документов (пакетов документов) в электронном виде, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, производится в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Каждая из Сторон несет ответственность за содержание любого документа, направленного ею другой Стороне через Систему ЭДО.

Датой выставления Стороной 2 Стороне 1 документа (пакета документов) в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи считается дата, указанная в документе (пакете документов).

Датой направления Стороне 1 документа (пакета документов) в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи считается дата поступления файла документа (пакета документов) в электронном виде от Стороны 2 Оператору электронного документооборота, указанная в подтверждении этого Оператора электронного документооборота.

Датой получения Стороной 1 документа (пакета документов) в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи считается дата направления файла документа (пакета документов) в электронном виде Стороне 1 Оператором электронного документооборота, указанная в подтверждении этого Оператора электронного документооборота.

Датой подписания документа (пакета документов) Стороной 1 считается дата получения Стороной 2 подтверждения Оператором ЭДО о подписании и направлении документа (пакета документов) по телекоммуникационным каналам связи.

Стороны обеспечивают хранение документов, подписанных электронной подписью и направленных или полученных с использованием Системы ЭДО, а также хранение применявшегося для проверки подлинности электронной подписи сертификата ключа проверки электронной подписи в течение срока, установленного для хранения указанных документов.

В случае возникновения технических неисправностей в автоматизированной системе электронного документооборота, ответственность за работоспособность которой несет одна из Сторон, соответствующая Сторона обязуется в течение 24 часов уведомить другую Сторону о невозможности подписания документов электронной подписью, а также их направления или получения в электронном виде через Систему ЭДО. До устранения технических неисправностей Стороны подписывают и направляют друг другу документы на бумажном носителе в порядке, установленном Договором.

Сторона обязуется приостановить исполнение направленного другой Стороной документа в электронном виде в случае, если Сторона, направившая документ, в течение одного рабочего дня уведомит Сторону, получившую документ, о необходимости приостановить исполнение направленного электронного документа. Уведомление о приостановлении исполнения документа может быть направлено через Систему ЭДО, а также иным способом, позволяющим подтвердить факт и время получения такого уведомления.

Участники электронного взаимодействия обязаны использовать, принимать и признавать квалифицированные сертификаты ключей проверки электронной подписи, выданные аккредитованным удостоверяющим центром или доверенным лицом аккредитованного удостоверяющего центра либо федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере использования электронной подписи.

Участники электронного взаимодействия обязаны для создания электронной подписи в электронном документе с использованием ключа электронной подписи, для подтверждения подлинности электронной подписи в электронном документе с использованием ключа проверки электронной подписи, для создания ключа электронной подписи и ключа проверки электронной подписи принимать и использовать в качестве средств электронной подписи сертифицированные лицензионные средства криптографической защиты информации.

Владелец ключа электронной подписи несет ответственность за обеспечение конфиденциальности и недопущение использования неуполномоченным лицом принадлежащего ему ключа электронной подписи. Сторона, получившая документ, подписанный электронной подписью, добросовестно исходит из того, что документ подписан от имени Стороны, направившей такой документ, надлежащим лицом, действующим в рамках предоставленных ему полномочий. Квалифицированная электронная подпись, которой подписан документ, признается действительной до тех пор, пока иное не будет установлено в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Сторона не имеет права использовать ключ электронной подписи при наличии оснований полагать, что конфиденциальность данного ключа нарушена. При возникновении у Стороны оснований полагать, что конфиденциальность ее ключа электронной подписи нарушена, такая Сторона обязуется в течение 24 часов уведомить способом, позволяющим подтвердить дату и время получения уведомления, другую Сторону об отмене или временном блокировании действия своего ключа электронной подписи и ключа проверки электронной подписи.

Сторона обязана приостановить электронный документооборот в случаях:
а) обнаружения технических неисправностей своей автоматизированной системы электронного документооборота;
б) несоблюдения другой Стороной требований к электронному документообороту и обеспечению информационной безопасности, установленных действующим законодательством Российской Федерации.
При наступлении указанных обстоятельств Сторона обязана незамедлительно письменно уведомить другую Сторону способом, позволяющим подтвердить факт и время получения уведомления, о приостановлении электронного документооборота.
В уведомлении указываются причина, дата начала и продолжительность срока приостановления электронного документооборота.
На срок приостановления электронного документооборота Стороны переходят на документооборот на бумажных носителях, порядок которого установлен Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

Возобновление электронного документооборота осуществляется на основании письменного уведомления, направляемого Стороной, которой было инициировано приостановление электронного документооборота, другой Стороне. Электронный документооборот возобновляется в согласованный Сторонами срок.

Организация электронного документооборота между Сторонами не отменяет использование Сторонами иных способов изготовления, подписания и направления документов в случае неиспользования ЭДО.

В случае возникновения между Сторонами спорных ситуаций по вопросам направления, получения или подписания документов в Системе ЭДО такие спорные ситуации должны быть рассмотрены комиссией, формируемой из представителей Сторон с привлечением представителя Оператора электронного документооборота.
Споры и разногласия, не урегулированные Сторонами в рамках работы указанной комиссии, подлежат разрешению в соответствии с Договором.

Стороны не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты подписания настоящего Соглашения обязуются за свой счет получить ключи квалифицированной электронной подписи, квалифицированные сертификаты ключей проверки электронной подписи в удостоверяющем центре, аккредитованном на соответствие требованиям Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Стороны в течение (трех) рабочих дней обязаны уведомить друг друга о заключении договора с Оператором ЭДО (смене Оператора ЭДО).

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания.

Каждая Сторона имеет право в одностороннем порядке отказаться от настоящего Соглашения, письменно уведомив другую Сторону за один месяц способом, позволяющим подтвердить дату и время получения уведомления.

Прекращение действия настоящего Соглашения по любому основанию не влечет недействительности электронных документов, направленных и полученных через Систему ЭДО и подписанных квалифицированной электронной подписью до даты прекращения действия настоящего Соглашения.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора. Условия Договора, не указанные в настоящем Соглашении, остаются неизмененными и сохраняют свою юридическую силу.

Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру - для каждой из Сторон.

- Посмотреть таблицу с данными

к Соглашению об использовании электронного документооборота

Перечень и форматы электронных документов

- Посмотреть таблицу с данными