Тендер - Выполнение работ по техническому обслуживанию, диагностике, ремонту и наладке «Станции приема, хранения и выдачи жидкого химического реагента» №303518526

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• ТЗ_техническое_обслуживание_станции_реагентов.docx
• Форма_ТКП_на_выполнение_работ__оказание_услуг.docx
• 6___ЗК_06.01_25_ТФД_с_открытыми_условиями_на_выполнение_работ.docx

Документация_3

Обязательные условия проведения и участия

в процедуре открытого ценового запроса в электронной форме

- Посмотреть таблицу с данными

ЗАПОЛНЯЕТСЯ НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ

ТЕХНИКО - КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

В ответ на Ваш коммерческий запрос о предоставлении технико – коммерческого предложения на ___________________________, сообщаем следующее:

Изучив коммерческий запрос о предоставлении технико – коммерческого предложения и принимая установленные в нем требования и условия, _____ «______________», ОГРН ______, ИНН/КПП ______ / _____, зарегистрированное по адресу _________, предлагает рассмотреть технико – коммерческого предложения на ___________________________________________, в соответствии с условиями, изложенными в настоящем технико – коммерческом предложении и приложениях, являющихся его неотъемлемой частью.

Расчёт стоимости выполнения работ / оказания услуг

- Посмотреть таблицу с данными

Перечень запасных частей, расходных материалов, комплектующих

при выполнении Работ

- Посмотреть таблицу с данными

Предлагаемые существенные условия заключения договора:

- Посмотреть таблицу с данными

Подавая технико-коммерческое предложение подтверждаем, что соглашаемся со всеми положениями настоящих обязательных условий проведения и участия в Ценовом запросе, информацией на электронной площадке, требованиями технического задания и условиями договора и подтверждение выполнения всех требований Технического задания.

С уважением,

______________________ ________________ __________________

(должность) (подпись) (И.О. Фамилия)

Приложение № 1

к Договору № __________

от «___» ________20 ___ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по техническому обслуживанию, диагностике, ремонту и наладке «Станции приема, хранения и выдачи жидкого химического реагента», далее именуемые «Оборудование»

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ В СООТВЕТСТВИИ С ЧАСТЬЮ 6.1 СТАТЬИ 3 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 223-ФЗ, ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА), ТЕХНИЧЕСКИЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ, А ТАКЖЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ), ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ, КАЧЕСТВУ, ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ ТОВАРА, РАБОТ, УСЛУГ, ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ СВОЙСТВАМ) РАБОТЫ, К РАЗМЕРАМ, УПАКОВКЕ, ОТГРУЗКЕ ТОВАРА, К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ, УСТАНОВЛЕННЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ И ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИМИ РЕГЛАМЕНТАМИ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О ТЕХНИЧЕСКОМ РЕГУЛИРОВАНИИ, ДОКУМЕНТАМИ, РАЗРАБОТАННЫМИ И ПРИМЕНЯЕМЫМИ В НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ СТАНДАРТИЗАЦИИ, ПРИНЯТЫМИ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О СТАНДАРТИЗАЦИИ, ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, СВЯЗАНЫЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ СООТВЕТСТВИЯ ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА, ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЫ, ОКАЗЫВАЕМОЙ УСЛУГИ ПОТРЕБНОСТЯМ ЗАКАЗЧИКА ИЛИ ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНЫХ ТРЕБОВАНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ СООТВЕТСТВИЯ ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА, ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЫ, ОКАЗЫВАЕМОЙ УСЛУГИ ПОТРЕБНОСТЯМ ЗАКАЗЧИКА

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 4. МЕСТО И УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, РЕЗУЛЬТАТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ И ПРИВЛЕКАЕМЫМИ ИМИ СУБПОДРЯДЧИКАМИ И (ИЛИ) ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ТОВАРА (РАБОТ, УСЛУГ), И ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ПРЕДОСТАВИТЬ УЧАСТНИКУ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ИХ СООТВЕТСТВИЯ УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, СРОК (ПЕРИОД) ПОСТАВКИ ТОВАРА, ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА К ОПИСАНИЮ УЧАСТНИКАМИ ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА, КОТОРЫЙ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДМЕТОМ ЗАКУПКИ, ЕГО ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВ), ЕГО КОЛИЧЕСТВЕННЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК, ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА К ОПИСАНИЮ УЧАСТНИКАМИ ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЫ, ОКАЗЫВАЕМОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПРЕДМЕТОМ ЗАКУПКИ, ИХ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК [2]

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к Договору № __________

от «___» ________20 ___ г.

Расценки на выполнение Работ

- Посмотреть таблицу с данными

*- Перечень работ по техническому обслуживанию:

• осмотр оборудования на предмет механических повреждений элементов;
• проверка электрической схемы шкафа управления;
• проверка трубопроводов, соединений с фитингами, запорной арматуры, обратных клапанов и других элементов трубопроводной обвязки;
• замена (при необходимости) уплотнительных колец соединений трубопроводов, протяжка резьбовых соединений всех узлов трубопроводной обвязки;
• мелкий ремонт трубопроводов (при необходимости);
• осмотр насосных агрегатов;
• проверка электрической схемы управления насосами;
• проверка работы плотномера, снятие, промывка измерительной линии, установка;
• диагностика электронных расходомеров;
• проверка датчиков уровня в емкостях хранения, демонтаж, чистка, монтаж;
• комплексное опробование в течение 2-х часов всех систем оборудования после проведения работ для обеспечения правильного функционирования;
• выявление, устранение неисправностей, ликвидация или недопущение последствий воздействия неблагоприятных климатических и других дестабилизирующих факторов;
• проведение инструктажа по правильной эксплуатации установок и систем с лицами, допущенными к эксплуатации оборудования;
• консультирование по вопросу эксплуатации оборудования.

Цена за единицу Работ в том числе НДС является максимальной. [7] Допускается уменьшение цены по каждой отдельной позиции Работ в счете и комплекте первичных документов Подрядчика на выполнение Работ.

Перечень Работ не является исчерпывающим и в случае необходимости согласовывается уполномоченными представителями Сторон путем подписания дополнительного соглашения к Договору.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3

к Договору №_______________

от «___» ________ 20___г.

Перечень запасных частей, расходных материалов, комплектующих

при выполнении Работ

- Посмотреть таблицу с данными

Перечень оборудования и запасных частей не является исчерпывающим и в случае необходимости согласовывается уполномоченными представителями Сторон путем подписания Заказ-наряда или дополнительного соглашения к Договору.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 4

к Договору №_______________

от «___» ________ 20___г.

ФОРМА ЗАЯВКИ ЗАКАЗЧИКА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ*

Заявка Заказчика на выполнение Работ

«___» ________ 20__ г.

В рамках действующего договора ________ от «___» ________20__г. прошу вас выполнить Работы (диагностика, ремонт, техническое обслуживание) оборудования:

1. Наименование_______________________________________________________________

2. Техническая информация:

________________________________________________________________

____________________________________________________________________

3. Причина обращения, неисправность, виды Работ: __________________________________

4. Место выполнения работ: ______________________________________________________

5. Предпочтительная дата выполнения Работ: _______________________________________

6. Дефектный акт прилагается № __________ от «____» _______________ 20___г.

ФИО: _________________________________________________________________________

тел.: _________________________________________________________________________

e-mail: _______________________________________________________________________

Международный аэропорт «Внуково»

2-я Рейсовая ул., д. 2, корп. 3, Москва,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Россия,

www.vnukovo.ru

* при необходимости может быть указана дополнительная техническая или другая информация, характеризующая объект или вид Работ.

ФОРМА СОГЛАСОВАНА:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 5

к Договору №_______________

от «___» ________ 20___г.

ФОРМА ЗАКАЗ-НАРЯДА [11]

ФОРМА СОГЛАСОВАНА:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 6 [12]

к Договору № ________

от «__» ________ 20___ г.

СОГЛАШЕНИЕ

об использовании электронного документооборота

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Для целей настоящего Соглашения об использовании электронного документооборота (далее по тексту – Соглашение) нижеизложенные термины используются в следующих значениях:

• Электронный документ (далее по тексту - ЭД) – документированная информация, представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах.
• ЭД в целях настоящего Соглашения устанавливается в виде обмена Сторонами, формализованными и неформализованными ЭД.
• формализованный ЭД – электронный документ, для которого нормативными правовыми актами Российской Федерации установлен электронный формат.
• неформализованный ЭД – электронный документ, электронный формат которого не определен нормативными правовыми актами Российской Федерации.
• Электронная подпись (далее по тексту - ЭП) – усиленная квалифицированная электронная подпись, соответствующая требованиям Федерального закона от 06.04.2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», выданная аккредитованным Удостоверяющим центром, аккредитация которого действительна на день выдачи указанной ЭП.
• Электронный документооборот (далее по тексту - ЭДО) – процесс обмена электронными документами, подписанными ЭП, в рамках заключенного между Сторонами договора.
• Оператор ЭДО – организация, обеспечивающая обмен открытой и конфиденциальной информацией по телекоммуникационным каналам связи в рамках ЭДО между Сторонами.
• Удостоверяющий центр (далее по тексту - УЦ) - юридическое лицо, индивидуальный предприниматель либо государственный орган или орган местного самоуправления, осуществляющие функции по созданию и выдаче сертификатов ключей проверки электронных подписей, а также иные функции, предусмотренные Федеральным законом от 06.04.2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

Стороны договорились осуществлять ЭДО по телекоммуникационным каналам связи в отношении документов, перечень которых указан в Приложении № 1 к настоящему Соглашению.

ЭДО осуществляется через следующего Оператора ЭДО:

• Акционерное общество "Производственная фирма "СКБ Контур" (ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть7) с применением системы ЭДО Диадок;
• ________ (__________) (ИНН _________) с применением системы «_______». [13]
• ЭДО осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, правилами оказания услуг Оператора ЭДО, настоящим Соглашением и иными соглашениями Сторон.
• При подписании ЭД Стороны обязуются использовать ЭП, выданную УЦ, аккредитованным в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
• ЭД, подписанный ЭП, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью уполномоченных представителей Сторон и заверенному оттиском печати Сторон, независимо от того, существуют ли такие документы на бумажных носителях или нет, и может применяться в любых правоотношениях в соответствии с законодательством Российской Федерации.
• Одной ЭП могут быть подписаны несколько связанных между собой ЭД (пакет ЭД).

ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Стороны обязуются:

Самостоятельно, за свой счет и своими силами обеспечить выполнение условий, необходимых для участия в ЭДО в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и правилами оказания услуг Оператора ЭДО.

Обеспечивать конфиденциальность ключей ЭП в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в частности не допускать использование ключей ЭП без согласия владельца сертификата ключа ЭП. Стороны обязуются информировать друг друга о владельцах сертификата ключа ЭП, их полномочиях, а также об ограничении использования сертификата письменно информировать не позднее первого рабочего дня следующего за днем возникновения такого ограничения.

Не использовать ключ ЭП при наличии оснований полагать, что конфиденциальность данного ключа нарушена, уведомлять УЦ, выдавший сертификат ключа проверки ЭП, и письменно другую Сторону о нарушении конфиденциальности ключа ЭП не позднее следующего рабочего дня со дня получения информации о таком нарушении.

Использовать для создания и проверки ЭП, создания ключей ЭП и ключей их проверки средства ЭП, имеющие подтверждение соответствия требованиям, установленным в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Обеспечивать конфиденциальность информации, переданной другой Стороной в рамках исполнения обязательств по настоящему Соглашению, и принимать иные меры по защите информации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Уведомлять УЦ и письменно друг друга об ограничениях использования ЭП своими представителями не позднее следующего рабочего дня со дня возникновения таких ограничений. При этом, до момента получения такого уведомления Сторона вправе считать ЭП другой Стороны, не обремененной какими-либо ограничениями. Документы, подписанные такой ЭП, имеют полную юридическую силу.

Письменно уведомлять друг друга о невозможности обмена ЭД, подписанными ЭП, не позднее следующего рабочего дня со дня возникновения обстоятельств, препятствующих обмену.

Своевременно обновлять сертификат ключа проверки ЭП, а при неисполнении этого обязательства немедленно, но не позднее первого рабочего дня следующего за днем прекращения действия сертификата ключа, письменно уведомить другую Сторону о возникшей ситуации.

Письменно уведомлять друг друга об изменении своих реквизитов, указанных в настоящем Соглашении, не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты их изменения с приложением документов, подтверждающих факт изменения.

В период действия обстоятельств, препятствующих обмену ЭД, Стороны производят обмен оригиналами документов на бумажном носителе, подписанными собственноручной подписью уполномоченного лица Стороны и заверенными печатью Стороны, посредством почтовой связи или через уполномоченных представителей Сторон нарочно. Возобновление ЭДО производится по письменному согласованию Сторон.

Сторона несет ответственность за содержание документа ЭДО, подписанного ЭП Стороны.

Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему Соглашению, несет ответственность перед другой Стороной за причиненные ей документально подтвержденные убытки в полном объеме.

Информирование может производиться посредством электронной почты согласно реквизитам Сторон, указанным в настоящем Соглашении.

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего Соглашения, рассматриваются в Арбитражном суде города Москвы согласно условиям заключенного между Сторонами договора.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в период действия заключенного между Сторонами договора.

Соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой из Сторон при условии письменного уведомления другой Стороны не менее чем за 30 (Тридцать) дней до даты расторжения Соглашения.

Любая из Сторон вправе обратиться к Оператору ЭДО для разрешения спорных вопросов по фактам ЭДО без извещения о таком обращении другой Стороны, а также с запросом о предоставлении подтверждающих документов и информации о подписанных посредством ЭП договоров, в том числе запроса метки доверенного времени.

Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению должны быть совершены в электронной форме и подписаны ЭП уполномоченными представителями Сторон.

Во всем, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и заключенным между Сторонами договором.

Приложения к настоящему Соглашению, являющиеся его неотъемлемой частью:

• Приложение № 1: Перечень документов;
• Приложение № 2: Правила формирования наименования документов.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Соглашению об использовании электронного документооборота

Перечень документов

- Посмотреть таблицу с данными

Порядок и сроки подписания всех электронных документов, указанных в Приложении № 1 к настоящему Соглашению, осуществляются на условиях, заключенного между Сторонами Договора.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к Соглашению об использовании электронного документооборота

Правила формирования наименования файлов документов

Исходящие документы направляет из системы ЭДО Диадок Заказчик с наименованием, сформированным по следующим правилам.

Документы, указанные в пунктах 1-3 Приложения № 1 к настоящему Соглашению: «AAAAAAAAAA [18] _BBBBBBBBB [19] _CCCCCCCCCCCC_DDD_EEEE_FFF»

(например,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть9_▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть_▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть_000_0101_S01), где:

− AAAAAAAAAA – ИНН Подрядчика;

− BBBBBBBBB – КПП Подрядчика;

− CCCCCCCCCCCC - номер договора Заказчика;

− DDD – номер изменения/расторжения договора Заказчика;

− EEEE - общее количество файлов исходящего документа и порядковый номер файла исходящего документа Заказчика;

− FFF – сокращенного значение подписанта документа Заказчика.

• Документы, указанные в пункте 4 Приложения № 1 к настоящему Соглашению:

«GGGG_AAAAAAAAAA [20] _BBBBBBBBB [21] _НН_HHHHHHHH»,

(например, АКТС_▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть_▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть_на_31.03.2022), где:

- GGGG - сокращенное значение неформализованного документа:

- Посмотреть таблицу с данными

• AAAAAAAAAA – ИНН Подрядчика;

− BBBBBBBBB – КПП Подрядчика;

− НН_HHHHHHHH – дата по состоянию, на которую проводится сверка расчетов Заказчика в формате «на_ ДДММГГГГ».

При подписании уполномоченными лицами сторон исходящего документа наименование файла/-ов данного документа остаются без изменений.

Входящие документы направляет в систему ЭДО Диадок Подрядчик в зависимости от типа документа:

Формализованные документы:

Наименование формализованного документа формирует Подрядчик в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

- Посмотреть таблицу с данными

При направлении формализованного документа Подрядчик в XML-файле указывает дату, номер и название документа основания (например, ОснПер ДатаОсн="20.09.2018" НомОсн="▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть" НаимОсн="Договор").

• Неформализованные документы:

Наименование неформализованного документа формирует Подрядчик согласно следующих правил:

«GGGG_CCCCCCCCCCCC_HHHHHHHH_LLLLLLL [26] »,

(например, АКТР_▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть_▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть_▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть), где:

• GGGG - сокращенное значение неформализованного документа:

- Посмотреть таблицу с данными

• CCCCCCCCCCCC - номер договора Заказчика;
• HHHHHHHH – дата документа Подрядчика в формате «ДДММГГГГ»;
• LLLLLLL - номер документа Подрядчика.

Входящие документы в систему ЭДО Диадок могут быть направлены Подрядчиком в виде одного пакета документов.

- Посмотреть таблицу с данными

Ссылка на счет-фактуру исключается из Технического задания, в случае если Подрядчик не признается налогоплательщиком НДС в соответствии с Налоговым Кодексом Российской Федерации. ↑

Данный раздел удаляется из Технического задания при подписании договора. ↑

В случае нахождения в рейтинге - указать конкретный «Показатель эффективности Контрагента» ↑

В случае если Работы не облагаются НДС фразу «без учета НДС» заменить на «НДС не облагается». ↑

В случае если Работы не облагаются НДС столбец исключается. ↑

В случае если Работы не облагаются НДС столбец исключается. ↑

В случае если Работы не облагаются НДС в соответствии с Налоговым Кодексом Российской Федерации предложение изложить в редакции «Цена за единицу Работ является максимальной». ↑

В случае если запчасти и расходные материалы не облагаются НДС фразу «без учета НДС» заменить на «НДС не облагается». ↑

В случае если запчасти и расходные материалы не облагаются НДС столбец исключается. ↑

В случае если запчасти и расходные материалы не облагаются НДС столбец исключается. ↑

Заказ-наряд прикладывает по форме Подрядчика, на фирменном бланке организации, и согласовывается Сторонами. ↑

Данное Приложение исключается из Договора при отсутствии согласия Сторон об использовании электронного документооборота. ↑

Включается в случае если Подрядчик использует иную систему ЭДО. ↑

Ссылка на счет-фактуру исключается из Договора, в случае если Подрядчик не признается налогоплательщиком НДС в соответствии с Налоговым Кодексом Российской Федерации. ↑

Ссылка на счет-фактуру исключается из Договора, в случае если Подрядчик не признается налогоплательщиком НДС в соответствии с Налоговым Кодексом Российской Федерации. ↑

Ссылка на счет-фактуру исключается из Договора, в случае если Подрядчик не признается налогоплательщиком НДС в соответствии с Налоговым Кодексом Российской Федерации. ↑

Иные документы – это документы, предусмотренные условиями Договора, не являющиеся первичной документацией и не включенные в иные пункты Перечня документов, которые могут быть направлены Заказчику с использованием системы электронного документооборота.

↑

В случае если Подрядчиком является индивидуальный предприниматель количество символов может отличаться от указанных в настоящих Правилах. ↑

В случае если Подрядчиком является индивидуальный предприниматель в наименовании файла указывается «▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть». ↑

В случае если Подрядчиком является индивидуальный предприниматель количество символов может отличаться от указанных в настоящих Правилах. ↑

В случае если Подрядчиком является индивидуальный предприниматель в наименовании файла указывается «▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть». ↑

Форма и требования к формализованным документам установлены законодательством Российской Федерации и не ограничиваются данным перечнем. ↑

Ссылка на счет-фактуру исключается из Договора, в случае если Подрядчик не признается налогоплательщиком НДС в соответствии с Налоговым Кодексом Российской Федерации. ↑

Ссылка на счет-фактуру исключается из Договора, в случае если Подрядчик не признается налогоплательщиком НДС в соответствии с Налоговым Кодексом Российской Федерации. ↑

Ссылка на счет-фактуру исключается из Договора, в случае если Подрядчик не признается налогоплательщиком НДС в соответствии с Налоговым Кодексом Российской Федерации. ↑

Количество символов в документе может отличаться от указанных в настоящих Правилах. ↑

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ «ВНУКОВО»

- Посмотреть таблицу с данными

ТИПОВАЯ ФОРМА ДОГОВОРА

с открытыми условиями на выполнение работ, когда объемы работ не определены

МОСКВА-2024

ДОГОВОР № ______

Российская Федерация, город Москва «___» ______ 20__ г.

Акционерное общество «Международный аэропорт «Внуково» (АО «Международный аэропорт «Внуково»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________, действующего на основании ______, с одной стороны, и

________ (________), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________, действующего на основании ______, с другой стороны, при совместном наименовании «Стороны», заключили настоящий Договор (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по _________________ [1] (далее по тексту – Работы), в соответствии с Техническим заданием (Приложение № __ к настоящему Договору) и условиями настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять их результат и оплатить обусловленную Договором стоимость Работ.

В соответствии с Техническим заданием (Приложение № __ к настоящему Договору) и условиями настоящего Договора ________. [2]

СРОК, УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Работы выполняются в соответствии с условиями настоящего Договора, Технического задания (Приложение № __ к настоящему Договору) и Заявками Заказчика (Приложение № __ к настоящему Договору).

Выполнение Работ подтверждается Актом сдачи–приемки выполненных работ/Универсальным передаточным документом (далее по тексту - УПД) или Актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, которые подписываются уполномоченными представителями Сторон [3] .

Подрядчик гарантирует качество выполняемых Работ по настоящему Договору, которое соответствует установленным в Российской Федерации государственным стандартам, техническим регламентам, санитарным нормам и подтверждается сертификатами соответствия (при необходимости) и требованиям, установленным в Техническом задании (Приложение № __ к настоящему Договору).

Подписанием Договора Подрядчик гарантирует, что имеет все лицензии, разрешения, свидетельства, допуски, членство в саморегулируемой организации, сертификаты, аттестаты и иные документы (далее по тексту – разрешающие документы), необходимые для заключения и исполнения настоящего Договора.

В случае прекращения срока действия разрешающего документа в течение срока действия настоящего Договора, Подрядчик обязуется предоставить новый действующий разрешающий документ не позднее 5 (Пяти) календарных дней с даты выдачи соответствующего документа. В случае непредставления действующего документа в указанный в данном пункте срок Заказчик вправе отказаться от Договора в одностороннем внесудебном порядке.

Общий срок выполнения Работ по настоящему Договору - в течение _______ (______) _______ с даты подписания Сторонами настоящего Договора, либо до достижения Цены Договора в зависимости от того, что наступит раньше. [4] Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о достижении Цены Договора и прекращении выполнения Работ.

Место выполнения Работ определяется в Заявке Заказчика.

Работы выполняются Подрядчиком на основании подписанных Сторонами Заявок Заказчика. Заказчик по мере наличия у него потребности направляет Заявку Подрядчику на электронный адрес, указанный в пункте 2.11 настоящего Договора, в которой указывается объем Работ и другая необходимая информация. Заявка считается поданной Заказчиком (полученной Подрядчиком) в момент ее подачи Заказчиком на указанный электронный адрес Подрядчика. Подрядчик в течение 3 (Трех) календарных дней формирует и согласует с Заказчиком необходимые условия и направляет Заказчику сформированное итоговое предложение. В случае согласия Заказчика с предложенными условиями Стороны подписывают Заявку. Подрядчик должен приступить к началу выполнения Работ в течение ____ (_____) ____ дней с момента направления Заявки Заказчиком и завершить выполнение Работ в сроки, предусмотренные Техническим заданием (Приложение № __ к настоящему Договору) и Заявкой Заказчика.

Срок выполнения Работ по Заявке Заказчика может быть увеличен по письменному соглашению Сторон в зависимости от сложности выполняемых Работ.

Датой окончания выполнения Работ по Заявке Заказчика является дата подписания Сторонами Акта сдачи–приемки выполненных работ/УПД или Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

• Подрядчик обеспечивает наличие канала связи (электронная почта) в рабочие дни с 08.00 до 18.00 часов (по московскому времени) для возможности оперативного получения Подрядчиком Заявок Заказчика на выполнение Работ по настоящему Договору.
• Ответственные за решение оперативных вопросов по Договору:
• со стороны Заказчика: _____________, телефон: __________, адрес электронной почты: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;
• со стороны Подрядчика: ___________, телефон: ____________, адрес электронной почты: ______________.
• В случае, если в ходе выполнения Работ обнаруживаются неисправности, устранение которых не предусмотрено Заявкой Заказчика, Подрядчик устраняет их только с согласия Заказчика. В случае, если Заказчик отказывается от устранения обнаруженных неисправностей, которые делают невозможным надлежащее исполнение Подрядчиком обязанностей по Заявке Заказчика, Подрядчик имеет право отказаться от выполнения Работ, предусмотренных Заявкой. Заказчик обязуется оплатить Подрядчику фактически выполненные Работы. В случае если в процессе выполнения Работ обнаруживается необходимость проведения дополнительных работ, которые не предусмотрены настоящим Договором, но напрямую связаны с выполнением Работ, Подрядчик согласовывает их с Заказчиком, путем подписания дополнительного соглашения к Договору, уполномоченными представителями Сторон.
• Подрядчик перестает принимать Заявки от Заказчика и выполнять Работы в случае достижения Цены Договора, указанной в пункте 5.1 настоящего Договора.

ПОРЯДОК ДОПУСКА НА ТЕРРИТОРИЮ ЗАКАЗЧИКА [5]

Порядок допуска на территорию Заказчика Подрядчика, его сотрудников и автотранспорта в секторы зоны транспортной безопасности (далее по тексту - СЗТБ) объекта транспортной инфраструктуры аэропорт Москва (Внуково) (далее по тексту – ОТИ) субъекта транспортной инфраструктуры АО «Международный аэропорт «Внуково» (далее по тексту – СТИ):

В связи с действием на территории Заказчика ОТИ пропускного и внутриобъектового режимов, Подрядчик, как лицо, осуществляющее свою деятельность в зоне транспортной безопасности ОТИ, его сотрудники и автотранспорт, допускаются в СЗТБ ОТИ Заказчика для исполнения обязанностей по настоящему Договору по постоянным пропускам установленного Заказчиком образца и в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, Инструкции по пропускному и внутриобъектовому режимам на объекте транспортной инфраструктуры аэропорта Москва (Внуково) АО «Международный аэропорт «Внуково» и условиями настоящего Договора.

Постоянные пропуска в СЗТБ ОТИ оформляются Заказчиком на основании письменного обращения Подрядчика и по согласованию с Подразделением Федеральной службы безопасности в аэропорту Внуково, Отделом Пограничного контроля Федеральной службы безопасности Российской Федерации в аэропорту Внуково, Линейным отделом Министерства внутренних дел Российской Федерации в аэропорту Внуково, Внуковской таможней.

Максимальный срок оформления постоянных пропусков составляет 45 (сорок пять) календарных дней с момента подачи Подрядчиком письменного обращения.

Оформление и изготовление на сотрудников и автотранспорт Подрядчика, постоянных пропусков, осуществляется Заказчиком за счет Подрядчика в соответствии с тарифами, утвержденными Заказчиком.

Допуск сотрудников Подрядчика в помещения и здания Заказчика, находящиеся в секторе свободного доступа зоны транспортной безопасности ОТИ, осуществляется также по постоянным пропускам.

Подрядчик самостоятельно оформляет и формирует пакет документов, необходимый для получения пропусков и передает его в бюро пропусков Заказчика.

Оформление пропусков осуществляется в порядке, установленном внутренними нормативными и/или распорядительными документами, и действующими тарифами Заказчика.

Перемещение товарно-материальных ценностей в/из СЗТБ ОТИ осуществляется в порядке, предусмотренном Инструкцией «Порядок перемещения товарно-материальных ценностей и бытовых отходов в/из зону транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры – Аэропорт Москва (Внуково)», которая размещена на официальном сайте Международного аэропорта Внуково в директории «Партнёрам» в папке «Стандарты и правила» (www.vnukovo.ru)».

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Подрядчик обязуется:

Выполнять Работы в соответствии с Техническим заданием (Приложение № __ к настоящему Договору) в порядке, сроки и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

Обеспечить выполнение Работ своими силами и средствами с использованием своих материалов или путем привлечения субподрядных организаций (далее по тексту – субподрядчиков), обладающих лицензиями, допусками, специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием, имеющих соответствующее членство в саморегулируемой организации и т.п. (далее по тексту – разрешительные документы).

При этом Подрядчик несет ответственность в полном объеме перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.

При привлечении субподрядчиков Подрядчик предоставляет Заказчику информацию о договоре с субподрядчиками вместе с его копией в течение 1 (Одного) рабочего дня, следующего за датой подписания настоящего Договора.

В случае если привлекаемые субподрядчики относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства Подрядчик вместе с информацией, указанной в настоящем пункте, предоставляет Заказчику декларацию о соответствии привлекаемого субподрядчика критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона Российской Федерации от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», форма которой установлена Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 года № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

При этом Подрядчик обязуется представить Заказчику копии всех необходимых разрешительных документов до их привлечения к Работе по настоящему Договору и следить за их продлением (в случае окончания срока их действия в период выполнения Работ по настоящему Договору).

• • Обеспечивать своих специалистов спецодеждой с логотипом Подрядчика, необходимым сертифицированным инструментом, оборудованием и принадлежностями, а также запасом необходимых расходных материалов и оборудования.
  • Соблюдать пропускной и внутриобъектовый режим, действующий в помещениях и на территории Заказчика. Самостоятельно и за свой счет проходить процедуру оформления пропусков для своих сотрудников и автотранспорта в установленном порядке, на основании раздела 3 настоящего Договора. Стоимость оформления пропусков в цену настоящего Договора не входит.
  • Выполнять требования по обеспечению информационной безопасности, предусмотренные на территории Заказчика.
  • Сдать выполненные Работы по Акту сдачи–приемки выполненных работ/УПД или Акту о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справке о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
  • Соблюдать правила техники безопасности, охраны труда, противопожарных и иных норм и правил, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, а также «Инструкции по организации безопасного проведения огневых работ на объектах АО «Международный аэропорт «Внуково» [6] и «Руководства пользователя Международного аэропорта Внуково АО «Международный аэропорт «Внуково» (далее по тексту – Руководство пользователя), опубликованные в свободном доступе на сайте Заказчика: www.vnukovo.ru, при выполнении Работ по Договору.
  • Нести ответственность за соблюдение правил техники безопасности, охраны труда, противопожарных и иных норм и правил, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации при выполнении Работ по Договору.
  • Обеспечить надлежащее выполнение обязательств, предусмотренных условиями настоящего Договора. Устранять своими силами и за свой счет недостатки в согласованные Сторонами сроки.
  • Нести полную материальную ответственность за ущерб, нанесенный имуществу Заказчика и/или жизни и здоровью и/или имуществу третьих лиц, окружающей среде при исполнении обязанностей по настоящему Договору и возместить его в полном объеме в течение 3 (Трех) календарных дней с момента получения соответствующего требования от Заказчика/третьего лица. Такая ответственность ограничена размерами прямого действительного ущерба, нанесенного имуществу Заказчика и/или имуществу третьих лиц, а также размером вреда, причиненного жизни и здоровью физических лиц, окружающей среде в результате действий Подрядчика.
  • Подрядчик обязуется предоставлять информацию об изменениях, произошедших в период действия Договора в цепочке собственников Подрядчика (до конечных бенефициаров). Информация предоставляется в письменном виде в адрес Заказчика в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты изменений с подтверждением соответствующими документами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
  • Подрядчик обязан обеспечить соответствие Работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), сертификации, лицензирования, установленным действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
  • Подрядчик обязан обеспечить Работы необходимыми материалами, оборудованием и конструкциями, поставляемых Подрядчиком свободными от прав третьих лиц. Все поставляемые для выполнения Работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, копии/оригиналы которых передаются Заказчику одновременно с Актом сдачи–приемки выполненных работ/УПД или Актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 либо по запросу Заказчика.
  • Подрядчик вправе по предварительному письменному согласованию с Заказчиком сдать Работы досрочно.
  • Нести ответственность за нарушение правил и норм техники безопасности в соответствии с действующим законодательством, пропускного и внутриобъектового режимов зон на территории Заказчика, на которых проводятся работы Подрядчиком, требований «Инструкции по организации безопасного проведения огневых работ на объектах АО «Международный аэропорт «Внуково» [7] , с которой ознакомлен и Руководства пользователя. Размеры штрафов за нарушения в части Руководства пользователя опубликованы в свободном доступе на сайте Заказчика: www.vnukovo.ru.
  • В качестве обеспечения своевременного, полного и надлежащего исполнения своих обязательств по Договору, Подрядчик должен предоставить Заказчику в установленные настоящим Договором сроки и в соответствии с условиями настоящего Договора оригиналы следующих документов [8] :
  • Независимую гарантию по возврату аванса в размере аванса (при его наличии), независимую гарантию исполнения Договора, гарантийных обязательств и уплаты штрафных санкций в размере 30 % [9] от Цены Договора.

Срок действия – до момента полного и надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору плюс 90 (Девяносто) календарных дней.

• • • Стороны относят к надлежащему исполнению, в том числе, но не исключительно, наличие у Подрядчика всех необходимых разрешений и свидетельств на Работы (установленных настоящим Договором и другим условиями, Техническим заданием, приложениями), фактическое выполнение Работ (при этом отказ Подрядчика от исполнения настоящего Договора по любым причинам приравнивается к ненадлежащему исполнению Договора) и пр.
    • Одновременно с представлением независимой гарантии Подрядчик должен представить Заказчику лицензию финансовой/кредитной организации (при необходимости наличия таковой) на осуществление сделок и финансовых операций (нотариально заверенную копию, либо копию, заверенную финансовой/кредитной организацией), а также документы подтверждающие полномочия лица, подписавшего независимую гарантию от имени финансовой/кредитной организации (нотариально заверенную копию доверенности, либо копию доверенности, заверенную финансовой/кредитной организацией, в случае, если независимая гарантия подписана лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени финансовой/кредитной организации).
  • Независимая гарантия должна быть предоставлена в форме банковской гарантии и Банк-гарант должен соответствовать следующим требованиям:
• Банк-гарант должен удовлетворять требованиям, установленным пунктом 1 части 1 статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44–ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и находиться в перечне банков, соответствующих этим требованиям, опубликованном на сетевом ресурсе minfin.gov.ru на дату предоставления Заказчику независимой банковской гарантии;
• Банк-гарант должен удовлетворять требованиям, установленным пунктом 3 статьи 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации и находиться в перечне банков, отвечающих требованиям для принятия независимой банковской гарантии в целях налогообложения, опубликованном на сетевом ресурсе minfin.gov.ru на дату предоставления Заказчику независимой банковской гарантии.

При этом в независимой гарантии должно быть предусмотрено условие, что выплата по гарантии производится безусловно, в том числе в случае наложения санкций на Подрядчика за отказ Подрядчика от исполнения настоящего Договора.

В противном случае обязательства Подрядчика по предоставлению независимых гарантий могут быть признаны Заказчиком исполненными ненадлежащим образом, в связи с чем Заказчик вправе не принимать предоставленные Подрядчиком независимые гарантии и отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке.

• • В случае увеличения Цены Договора и/или увеличения срока выполнения Работ по Договору, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика, а Подрядчик обязан предоставить дополнительное обеспечение исполнения обязательств по Договору в форме и сроки, установленные Заказчиком.
  • Независимые гарантии (их форма, содержание) должны быть согласованы Заказчиком, а финансовая/кредитная организация отвечать требованиям Заказчика, указанным в пункте 4.1.17 настоящего Договора.

В противном случае обязательства Подрядчика могут быть признаны Заказчиком исполненными ненадлежащим образом, в связи с чем Заказчик вправе не принимать предоставленную Подрядчиком независимые гарантии и отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем внесудебном порядке.

• • Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком независимые гарантии и предоставить их оригиналы не позднее __ (_______) календарных дней с даты подписания настоящего Договора.
• Заказчик обязуется оплачивать выполненные Подрядчиком Работы в соответствии с условиями настоящего Договора при условии надлежащего исполнения Подрядчиком обязанностей по настоящему Договору.
• Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора, в случае неисполнения Подрядчиком условий, предусмотренных в пункте 4.1.11 настоящего Договора. В этом случае Договор считается расторгнутым со дня получения Подрядчиком письменного уведомления от Заказчика об отказе от Договора или с иной даты, указанной в таком уведомлении.
• Заказчик вправе вносить изменения в «Инструкцию по организации безопасного проведения огневых работ на объектах АО «Международный аэропорт «Внуково» [10] и Руководство пользователя, в соответствии с пунктом 4.1.7 настоящего Договора.
• Заказчик вправе требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
• Заказчик вправе требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с настоящим Договором.
• В период срока действия настоящего Договора Стороны обязуются ежеквартально проводить сверку взаимных расчетов. Результаты сверки оформляются Актом сверки взаимных расчетов. Акт сверки взаимных расчетов составляется и подписывается Сторонами в 2 (Двух) экземплярах. Акт сверки взаимных расчетов может быть запрошен любой из Сторон по истечению срока действия настоящего Договора.
• Заказчик вправе в период действия настоящего Договора, в том числе в течении срока действия гарантийных обязательств по нему, плюс 90 (Девяносто) календарных дней, а также при досрочном расторжении договора/расторжении Заказчиком настоящего Договора в одностороннем внесудебном порядке в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору, удерживать из денежных средств, внесенных Подрядчиком на счет Заказчика в качестве обеспечения исполнения настоящего Договора, начисленные в связи с этим санкции (неустойку и т.п.), а также иные суммы, предусмотренные настоящим Договором, в т.ч. сумму выплаченного Заказчиком аванса. [11]

ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

Предельная цена Договора (далее по тексту – Цена Договора) не может превышать ____ (_____) ___ [12] , в том числе НДС. [13] Цена Договора включает в себя: цену Работ, все расходы Подрядчика по выполнению Работ, понесенные Подрядчиком при исполнении им обязательств, в том числе включает стоимость транспортных расходов, все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, связанные с исполнением условий настоящего Договора, иные обязательные платежи и сборы, иные расходы, конкретно не указанные, но относящиеся к деятельности Подрядчика, связанной с надлежащим исполнением настоящего Договора. В случае изменения ставки НДС Цена Договора в том числе НДС изменению не подлежит.

Цена Работ определяется расценками на выполнение Работ (Приложение №__ к настоящему Договору) и является максимальной. Допускается уменьшение цены Работ в счете, Акте сдачи–приемки выполненных работ/УПД или Акте о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справке о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, и счет-фактуре [14] Подрядчика.

В течение срока установленного в настоящем Договоре Заказчик постепенно выбирает Цену Договора, пока не исчерпает ее.

Итоговый объем Работ каждого наименования по настоящему Договору в течение срока его действия определяется, исходя из всех выполненных Подрядчиком Заявок Заказчика и расценок на выполнение Работ (Приложение № ____ к настоящему Договору).

Сумма всех Заявок Заказчика и расценок на выполнение Работ в период действия настоящего Договора не может превышать Цену Договора.

Изменение расценок на выполнение Работ оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору на основании письменного обращения Подрядчика, при условии положительного решения Заказчика, но не более 1 (Одного) раза в год.

Окончательная стоимость Договора определяется исходя из стоимости подписанных Сторонами и исполненных в соответствии с условиями Договора Заявок Заказчика. При отсутствии потребности в выполнении Работ Заказчик не обязан подавать Заявки и выбирать Цену Договора.

Оплата производится на основании выставленного Подрядчиком счета на оплату, в течение _____ (_____) _____ дней [15] с даты подписания Сторонами Акта сдачи–приемки выполненных работ/УПД или Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, и передачи документов, предусмотренных пунктом 4.1.13 настоящего Договора и условиями Технического задания (Приложение № __ к настоящему Договору), путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. [16]

При этом в указанный период не входит срок приостановки/отказа платежа обслуживающим банком в связи с наличием признаков осуществления перевода денежных средств без добровольного согласия Заказчика.

• Датой оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
• В течение 5 (Пяти) рабочих дней после окончания срока выполнения Работ по Заявке Заказчика, Подрядчик направляет Заказчику подписанный со своей стороны в 2 (Двух) экземплярах Акт сдачи–приемки выполненных работ/УПД или Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, и документы, предусмотренные пунктом 4.1.13 настоящего Договора.
• Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней после получения от Подрядчика Акта сдачи–приемки выполненных работ/УПД или Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 подписывает и возвращает Подрядчику один экземпляр Акта сдачи–приемки выполненных работ/УПД или Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, или направляет Подрядчику мотивированный отказ от подписания Акта сдачи–приемки выполненных работ/УПД или Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 в течение 5 (Пяти) рабочих дней после его получения.
• Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.
• В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента такого изменения в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Подрядчика, несет Подрядчик. Изменение реквизитов Сторон оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору.
• Счет-фактура, составляемый в рамках Договора, должен быть оформлен и предоставлен Подрядчиком Заказчику в сроки и в порядке, установленные Налоговым Кодексом Российской Федерации, а также согласно Правил заполнения счета-фактуры, утвержденных Постановлением Правительства от 26.12.2011 года № 1137 «О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость», с учетом изменений и дополнений, действующих на дату выставления счета-фактуры. [17]

В случае обнаружения ошибок в Акте сдачи-приемки выполненных работ/УПД или Акте о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справке о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, счете-фактуре [18] , Заказчик сообщает об этом Подрядчику по электронной почте, указанной в разделе 15 настоящего Договора. Подрядчик обязан исправить ошибки и передать Заказчику исправленные документы в течение 5 (Пяти) календарных дней после получения сообщения от Заказчика. Дата получения сообщения от Заказчика считается дата отправки Заказчиком сообщения Подрядчику по электронной почте.

• При осуществлении расчетов Заказчик вправе удержать из суммы оплаты сумму начисленных Подрядчику в соответствии с настоящим Договором санкций (неустойки, пени, штрафы).
• В случае досрочного расторжения Договора/одностороннего внесудебного отказа Заказчика от исполнения настоящего Договора по основаниям, установленным настоящим Договором и/или законодательством Российской Федерации, Подрядчик обязан произвести возврат оплаченного Заказчиком авансового платежа, в размере, указанном в пункте ___ настоящего Договора, за вычетом фактических расходов, понесенных Подрядчиком и подтвержденных документально, не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты расторжения настоящего Договора/даты прекращения договора в случае одностороннего внесудебного отказа Заказчика от исполнения настоящего Договора. [19]
• Стороны пришли к соглашению о возможности использования обмена документами посредством электронного документа согласно Приложению № __ к настоящему Договору.

Процесс подписания электронных документов, указанных в Приложении № 1 к Соглашению об использовании электронного документооборота (Приложение № __ к настоящему Договору), происходит аналогично подписанию бумажных версий документов, на условиях настоящего Договора. [20]

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.

Подрядчик предоставляет гарантию на выполненные Работы по настоящему Договору в течение ____ (____) _____ со дня подписания Сторонами Акта сдачи–приемки выполненных работ/УПД или Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. Гарантия на оборудование, запасные части и комплектующие по настоящему Договору предоставляется ______________. [21]

В течение срока гарантии Подрядчик обязан своими силами и за свой счет устранять выявленные недостатки в Работе в согласованные Сторонами сроки.

После устранения Подрядчиком выявленных недостатков в Работе гарантийный срок возобновляется. Окончание срока Договора не влияет на обязанность Подрядчика по исполнению гарантийных обязательств.

• При нарушении срока выполнения Работ по Заявке Заказчика, Заказчик имеет право потребовать от Подрядчика, а Подрядчик обязан уплатить неустойку в размере 0,5 % (Ноль целых и пять десятых процента) от стоимости Работ по Заявке Заказчика за каждый календарный день нарушения сроков выполнения Работ.
• Подрядчик несет ответственность в полном объеме за причинение ущерба (вреда) третьим лицам и (или) Заказчику в результате ненадлежащего исполнения своих обязанностей по настоящему Договору, безопасность выполнения комплекса Работ, соблюдение норм и правил по охране труда и технике безопасности во время выполнения Работ по настоящему Договору.
• За несвоевременную оплату выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком Работ Подрядчик имеет право потребовать от Заказчика уплаты неустойки в размере 0,5 % (Ноль целых и пять десятых процента) от несвоевременно оплаченной суммы за каждый календарный день нарушения сроков, предусмотренных условиями настоящего Договора.
• В случае выявления в ходе проверок Заказчика государственными (надзорными) органами нарушений, вызванных неисполнением Подрядчиком надлежащим образом обязательств, предусмотренных настоящим Договором, что повлекло привлечение Заказчика к административной ответственности и наложение административного штрафа, Подрядчик обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Заказчика возместить последнему в полном объеме сумму убытков в размере уплаченного Заказчиком административного штрафа и расходы на уплату данного штрафа.
• Окончание срока действия настоящего Договора не влечет прекращение обязанности Сторон уплачивать неустойку и иные штрафные санкции за нарушение обязательства.
• Если Заказчику будут предъявлены требования, связанные с нарушением интеллектуальных прав третьих лиц на выполненные Работы, Подрядчик обязуется за свой счет обеспечить исполнение Договора таким образом, чтобы устранить нарушение, а также полностью возместить Заказчику причиненные убытки. В случае рассмотрения спора о нарушении интеллектуальных прав третьих лиц в судебном порядке Подрядчик обязуется выступить соответчиком в суде. В случае отказа Подрядчика от участия в судебном процессе в качестве соответчика Заказчик имеет право отказаться от Договора в части Работ, в отношении которых нарушены интеллектуальные права третьих лиц, и требовать возврата оплаченной стоимости таких Работ и причинённых убытков. В случае нарушения Подрядчиком вышеуказанных обязательств и не устранения таких нарушений в течение 3 (Трех) месяцев с момента получения требования Заказчика, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора в части Работ, в отношении которых нарушены интеллектуальные права третьих лиц, и требовать возврата оплаченной стоимости таких Работ и причиненных убытков.
• В случае несоблюдения Подрядчиком пункта 2.5 настоящего Договора и отсутствия у Подрядчика/субподрядчика лицензии на осуществление деятельности и/или членства в саморегулируемой организации, если наличие соответствующей лицензии и/или членство в саморегулируемой организации предусмотрено законодательством Российской Федерации для исполнения обязательства по настоящему Договору, Заказчик вправе во внесудебном одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора и потребовать от Подрядчика возмещения убытков.
• За нарушение срока возврата Подрядчиком денежных средств в соответствии с пунктом 5.16 настоящего Договора, Заказчик имеет право требовать уплаты Подрядчиком, а Подрядчик обязан уплатить пени в размере 0,1 % (Ноль целых и одна десятая процента) от несвоевременно уплаченной суммы за каждый календарный день просрочки. [22]
• В случае расторжения договора по инициативе Подрядчика до начала выполнения Работ/этапов Работ, Заказчик имеет право потребовать от Подрядчика, а Подрядчик обязан уплатить неустойку в размере 10 % (Десять процентов) от Цены Договора.
• В случае непредоставления независимой гарантии в сроки, установленные в пункте 4.1.20 настоящего Договора или иного обеспечения в установленный срок, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика оплаты штрафа в размере __ % (________) от Цены Договора. [23]
• В случае непредоставления независимой гарантии в срок, установленный в пункте 4.1.20 настоящего Договора или иного обеспечения в установленный срок, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке путем направления соответствующего уведомления Подрядчику. [24]
• В случае если настоящий Договор расторгается по причине ненадлежащего исполнения (неисполнения) условий Договора со стороны Подрядчика, Заказчик вправе потребовать оплаты штрафа в размере __ % (______) от Цены Договора или в размере обеспечительного платежа. [25]
• За отказ Подрядчика от исполнения настоящего Договора по любым причинам (или ненадлежащее исполнение настоящего Договора), Подрядчик обязан уплатить штраф в пользу Заказчика в сумме не выполненных Работ (условие должно быть обеспечено независимой гарантией). [26]

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, таких как, например, (включая, но не ограничиваясь) наводнение, землетрясение, эпидемии, война, эмбарго, забастовки и, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора в назначенный срок.

При этом срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.

В случае неисполнения договорных обязательств вследствие обстоятельств непреодолимой силы, соответствующая Сторона обязана в письменной форме известить другую Сторону о наступлении или прекращении вышеуказанных обстоятельств письменно (в том числе и по факсу) уведомить другую Сторону о характере, виде, предполагаемой продолжительности действия непреодолимой силы, а также о том, выполнению каких именно обязательств по настоящему Договору она препятствует, не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента их наступления или прекращения с предоставлением доказательств наступления указанных обстоятельств и их непосредственного влияния на невозможность надлежащего исполнения Стороной, которая ссылается на возникновение указанных обстоятельств, обязательств по настоящему Договору.

При этом, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы Сторона, должна предпринять все, зависящие от нее меры, чтобы исполнить ранее принятые обязательства надлежащим образом.

• Не извещение/несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы и/или непредставление доказательств наступления и влияния указанных обстоятельств, на которые ссылается Сторона, на непосредственное исполнение Стороной своих обязательств по настоящему Договору, лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них как на основание освобождения от ответственности.

Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и/или их продолжительности будут служить свидетельства соответствующих уполномоченных органов, иные официальные документы, подтверждающие наступление обстоятельств непреодолимой силы.

• Если эти обстоятельства непреодолимой силы, надлежаще подтвержденных документально, будут длиться более 1 (Одного) месяца непрерывно, Стороны обсудят возможность дальнейшего исполнения Договора и внесение в него изменений. Если Стороны в течение следующего 1 (Одного) месяца не придут к соглашению по дальнейшему исполнению Договора, то любая Сторона имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор.

РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или в одностороннем порядке Заказчиком без возмещения Подрядчику убытков, за исключением фактических и документально подтверждённых расходов, понесенных Подрядчиком к моменту расторжения Договора .

В случае несоблюдения Подрядчиком условий Технического задания (Приложение № __ к настоящему Договору) и/или иного приложения к настоящему Договору, не устранения выявленных Заказчиком недостатков результатов выполненных Работ в согласованные Сторонами сроки и/или трехкратного в течение календарного года невыполнения требований «Инструкции по организации безопасного проведения огневых работ на объектах АО «Международный аэропорт «Внуково» [27] и/или Руководства пользователя, Заказчик имеет право на односторонний отказ от настоящего Договора во внесудебном порядке. В этом случае настоящий Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком письменного уведомления от Заказчика об отказе от исполнения Договора или с иной даты, указанной в таком уведомлении.

Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора:

• в случае выявления факта нахождения/внесения Подрядчика и/или привлекаемых им субподрядчиков в реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» и Федеральным законом от 18.07.2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
• в случае изменения обстоятельств, оказавших влияние на потребность Заказчика в Работе, в том числе финансовых, инвестиционных, производственных и иных обстоятельств, без возмещения каких-либо убытков. Стороны принимают в качестве доказательств упомянутых обстоятельств, в том числе внутренние документы Заказчика.

В этом случае настоящий Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком письменного уведомления от Заказчика об отказе от Договора или с иной даты, указанной в таком уведомлении.

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

Стороны признают и подтверждают, что каждая из них проводит политику полной нетерпимости к взяточничеству и коррупции, предполагающую полный запрет коррупционных действий и совершения выплат за содействие/выплат, целью которых является упрощение формальностей в связи с хозяйственной деятельностью, обеспечение более быстрого решения тех или иных вопросов. Стороны руководствуются в своей деятельности применимым законодательством и разработанными на его основе политиками и процедурами, направленными на борьбу со взяточничеством и коммерческим подкупом.

Стороны гарантируют, что ни они, ни их работники не будут предлагать, предоставлять, давать или давать согласие на предоставление каких–либо коррупционных выплат (денежных средств или ценных подарков) любым лицам (включая, помимо прочего, частных лиц, коммерческие организации и государственных должностных лиц), а также не будут добиваться получения, принимать или соглашаться принять от какого–либо лица, прямо или косвенно, какие–либо коррупционные выплаты (денежные средства или ценные подарки).

В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 9.1-9.2 настоящего Договора соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме по официальным каналам связи или сообщением по линии доверия, указанной на официальном сайте Заказчика. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 9.1-9.2 настоящего Договора другой Стороной, её аффилированными лицами, работниками или посредниками.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН О НЕРАЗГЛАШЕНИИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ

Каждая из Сторон согласилась считать весь объем информации, переданной или передаваемой Сторонами друг другу при заключении настоящего Договора и в ходе исполнения обязательств, возникающих из настоящего Договора, конфиденциальной информацией (а в пределах, допускаемых действующим законодательством, коммерческой тайной другой Стороны).

Не является конфиденциальной информация хотя и относящаяся к настоящему Договору, но являющаяся общеизвестной.

Каждая из Сторон принимает на себя обязательство в течение 5 (Пяти) лет с даты заключения настоящего Договора никакими способами не разглашать (кроме случаев наличия у третьих лиц соответствующих полномочий в силу прямого указания закона, ответов на запросы аудиторов Сторон, либо случаев, когда другая Сторона в письменной форме даст согласие на предоставление конфиденциальной информации третьим лицам) конфиденциальную информацию другой Стороны.

Сторона, нарушившая свои обязательства, указанные в разделе 10 настоящего Договора, принимает на себя обязательство возместить другой Стороне весь (без каких–либо ограничений и изъятий) нанесенный таким нарушением и документально подтвержденный ущерб.

ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

Подписав настоящий Договор, Стороны, в соответствии со статьей 406.1 и статьей 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации, безусловно заверяют и гарантируют, что:

Стороны созданы и осуществляют деятельность в полном соответствии с законодательством Российской Федерации и учредительными документами Сторон.

Каждая Сторона своевременно и в полном объеме выполняет все установленные действующим налоговым законодательством Российской Федерации обязанности добросовестного налогоплательщика, не является должником по платежам, подлежащим уплате в бюджет Российской Федерации или бюджет соответствующего субъекта Российской Федерации.

Каждая Сторона вправе в любое время в течение срока действия настоящего Договора, но не чаще 1 (Одного) раза в квартал обратиться к другой Стороне за документальным подтверждением данной гарантии и получить такое подтверждение не позднее 30 (Тридцати) дней с даты направления обращения.

Каждая из Сторон будет активно взаимодействовать и сотрудничать с представителями другой Стороны, а также представителями контролирующих государственных органов (в том числе, но, не ограничиваясь, налоговыми органами) по всем вопросам, прямо или косвенно связанным с фактом и правомерностью уплаты налогов, включая, но, не ограничиваясь, налога на добавленную стоимость и налога на прибыль в бюджет Российской Федерации или бюджет соответствующего субъекта Российской Федерации.

• • Стороны не находятся в стадии ликвидации и/или реорганизации. В отношении Сторон не введена процедура банкротства и Стороны не предвидят возникновение существенных судебных споров или процедур банкротства.
  • Представитель, действующий от имени Стороны по Договору, надлежащим образом уполномочен на подписание и исполнение настоящего Договора.
  • Заключение и исполнение Сторонами условий настоящего Договора не является нарушением законодательства Российской Федерации, нарушением положений учредительных документов Стороны по Договору или условий любого договора, стороной которого она является.
  • Предоставленные в рамках исполнения настоящего Договора документы являются подлинными, выданными Банком гарантом в рамках договора с Подрядчиком о предоставлении банковских гарантий во исполнение обеспечения обязательств Подрядчика по настоящему Договору. [28]
  • Заключение настоящего Договора осуществлено Сторонами с соблюдением требований внутренних учредительных, регламентных, нормативных и иных документов соответствующей Стороны и действующего законодательства Российской Федерации об одобрении сделок.
  • Стороны располагают полномочиями, финансовыми, денежными, материальными и трудовыми ресурсами, а также прочими условиями, необходимыми для заключения настоящего Договора и исполнения всех обязательств по Договору. Исполнение Договора не влечет за собой нарушение или неисполнение положений каких-либо иных договоров, соглашений, судебных запретов или постановлений, обязательных для Стороны.
  • Стороны имеют все необходимые согласия, согласования, лицензии или разрешения государственных и иных уполномоченных органов, в том числе, но, не ограничиваясь, арендодателей, собственников для принятия и исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору или осуществления иной деятельности, результаты которой оказывают влияние на его исполнение.
  • Стороны признают, что заверения и гарантии, предусмотренные настоящим Договором, являются существенными условиями для Сторон, влияющими на оценку обеспечения Сторонами своих обязательств по Договору как надлежаще исполненных. В случае ненадлежащего исполнения либо неисполнения условий и требований, указанных в настоящем разделе, Сторона, которая при заключении Договора либо до или после его заключения дала другой Стороне недостоверные заверения об обстоятельствах, имеющих значение для заключения Договора, его исполнения или прекращения (в том числе, но, не ограничиваясь, относящихся к предмету Договора, полномочиям на его заключение, соответствию Договора применимому к нему праву, наличию необходимых лицензий и разрешений, своему финансовому состоянию либо относящихся к третьему лицу), обязана возместить другой Стороне по ее требованию документально подтвержденные убытки, причиненные недостоверностью таких заверений. При этом Сторона, полагавшаяся на недостоверные заверения контрагента, имеющие для нее существенное значение, наряду с требованием о возмещении убытков или взыскании неустойки также вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора.
  • В случае неисполнения Стороной настоящих гарантийных обязательств и заверений (в том числе, но, не ограничиваясь, в случае уклонения Стороны от уплаты налоговых платежей, пошлин, сборов в бюджет Российской Федерации или бюджет соответствующего субъекта Российской Федерации) такая Сторона обязана возместить другой Стороне имущественные потери другой Стороны, как то: уплаченные другой Стороной в бюджет Российской Федерации или бюджет субъекта Российской Федерации суммы доначислений налогов, а также пени, штрафы, неустойки, наложенные государственными органами (в том числе, но, не ограничиваясь, налоговыми) в связи с предъявлением к другой Стороне исков и/или претензий, и/или требований по данному обстоятельству, а также компенсировать иные документально подтвержденные убытки, понесенные другой Стороной.
  • В случае если настоящий Договор будет признан незаключенным, недействительным либо будет досрочно расторгнут одной Стороной по причине нарушения другой Стороной настоящих гарантий и заверений, то Сторона - инициатор расторжения Договора вправе требовать от другой Стороны, а вторая Сторона обязана в течение 5 (Пяти) дней с момента получения соответствующего требования от первой Стороны возместить последней документально подтвержденные убытки, включая, но, не ограничиваясь, перечисленные в пункте 11.1.10 настоящего Договора настоящих гарантий и заверений.
  • В случае невозможности предоставления Стороной каких-либо документов, предусмотренных настоящими гарантиями и заверениями, по запросу другой Стороны, такая Сторона обязуется направить письменный мотивированный ответ другой Стороне с отказом в предоставлении запрашиваемых документов не позднее 5 (Пяти) дней с даты получения соответствующего запроса. За последствия отказа в предоставлении документов и информации, необходимых для установления оценки благонадежности партнера (контрагента), в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, ответственность возлагается на Сторону, не предоставившую документы.
  • До подписания Договора его текст изучен Стороной, она понимает значение и смысл всех его положений, включая условия о порядке применения и о размере ответственности, наступающей за неисполнение/ненадлежащее исполнение своих обязательств, и, действуя своей волей и в своих интересах, полностью признает и безусловно принимает все его условия, в том числе о размере пеней и штрафов.
• Сторона, которая дала недостоверные заверения об обстоятельствах обязана возместить другой Стороне по ее требованию убытки, причиненные недостоверностью таких заверений.

ВОЗМЕЩЕНИЕ ПОТЕРЬ [29]

В рамках настоящего Договора Подрядчик принимает на себя обязанность возместить имущественные потери Заказчика, возникшие в случае наступления следующих обстоятельств (не связанных с нарушением обязательств):

• прекращение действия настоящего Договора полностью или в любой части (расторжение, односторонний отказ и пр.) по инициативе и/или в результате действий/бездействия Подрядчика;
• возникновения обстоятельств, при которых Подрядчик не имеет возможности исполнять настоящий Договор (в том числе, но не исключительно, банкротство, ликвидация, арест банковского счета и пр.);
• иные обстоятельства, создающие причинную связь с имущественными потерями Заказчика.

Подрядчик осуществляет возмещение потерь Заказчика в следующих размерах:

В размере разницы между ценой настоящего Договора и ценой Договора, зафиксированной с Подрядчиком, принявшим обязательства исполнять аналогичный договор (полностью или в части), заключенный с Заказчиком по причине неисполнения настоящего Договора.

В случае, если иной аналогичный договор не заключается, по выбору Заказчика размер имущественных потерь Заказчика определяется:

• в виде разницы между ценой настоящего Договора и наименьшей ценой, зафиксированной не менее чем в 2 (Двух) коммерческих предложениях участников рынка, предложивших Заказчику выполнение аналогичных Работ;
• либо в размере разницы между ценой настоящего Договора и ценой, определенной экспертом/специалистом, подавшим заключение (отчет), составленное в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», на предмет установления рыночной цены Работ, являющихся предметом настоящего Договора (Заказчик вправе перевыставить расходы за проведенную экспертизу/исследование на Подрядчика);
• либо в размере, установленном в заключении (отчете) эксперта/специалиста, составленного в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», на предмет установления размера имущественных потерь, понесенных Заказчиком в результате наступления обстоятельств, упомянутых в пункте 12.1 настоящего Договора (Заказчик вправе перевыставить расходы за проведенную экспертизу/исследование на Подрядчика).

Стороны исходят из того, что установленная настоящим Договором цена является существенной для Заказчика, а Работы требуются в целях производственной необходимости. Стороны также подтверждают, что наступление упомянутых в пункте 12.1 настоящего Договора обстоятельств, приводящих Заказчика к необходимости приобретения у третьих лиц Работ, являющихся предметом по настоящему Договору (или аналогичного), по цене выше, чем установлено Договором, состоит в причинной связи с возникновением (неизбежным возникновением в будущем) имущественных потерь у Заказчика. Среди прочего, но не исключительно, в качестве доказательств наличия причинной связи между наступлением соответствующего обстоятельства и имущественными потерями Заказчика могут служить следующие сведения:

• пояснительная записка должностного лица от подразделения АО «Международный аэропорт «Внуково», заказывающего выполнение Работ;
• коммерческие предложения третьих лиц - участников рынка в сфере оборота Работ, являющихся предметом по настоящему Договору;
• заключение (отчет) эксперта/специалиста, составленное в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», на предмет установления рыночной цены Работ, являющихся предметом настоящего Договора/на предмет установления размера имущественных потерь, понесенных Заказчиком в результате наступления обстоятельств, упомянутых в пункте 12.1 настоящего Договора.
• В случае наступления обстоятельств, упомянутых в пункте 12.1 настоящего Договора, Заказчик направляет Подрядчику письменное уведомление с приложением доказательств, обосновывающих возникновение (неизбежное возникновение в будущем) имущественных потерь. В течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения указанного уведомления, Подрядчик производит оплату суммы, определенной по правилам пункта 12.2 настоящего Договора на счет Заказчика.
• Обязательства по соглашению настоящего раздела являются составной частью настоящего Договора. Признание недействительными отдельных частей соглашения по настоящему разделу не влечет недействительности всего соглашения, равно как признание недействительным настоящего Договора или его частей не влечет недействительности соглашения.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, подлежат досудебному урегулирования путем направления претензии. Срок рассмотрения претензии - 30 (Тридцать) календарных дней со дня направления претензии. При не достижении взаимоприемлемого решения/отсутствия ответа на претензию в установленный настоящим пунктом срок, спор может быть передан на решение Арбитражного суда г. Москвы.

Если одна из Сторон должна предоставить документ в оригинале в рамках исполнения настоящего Договора, за исключением электронных документов, указанных в Приложении № 1 к Соглашению об использовании электронного документооборота (Приложение № __ к настоящему Договору) [30] , то она может сделать это предварительно с использованием электронной почты указанной в разделе 15 настоящего Договора, однако Сторона направившая документ с использованием электронной почты обязана в срок не позднее первого рабочего дня, следующего за днем направления документа другой Стороне, отправить оригинал документа другой Стороне почтовым отправлением или курьерской почтой с описью и уведомлением о вручении, либо вручить нарочно уполномоченному представителю получающей Стороны под подпись либо по передаточному акту. При этом Стороны договорились, что до момента получения оригинала документа получающей Стороной, Стороны будут руководствоваться документом, отправленным по электронной почте. Бухгалтерские документы, направленные по факсу или электронной почте, юридической силы не имеют.

Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора и/или от отдельной Заявки Заказчика без возмещения каких-либо убытков (только оплата фактически выполненных и принятых Работ), но при условии оплаты Подрядчику фактически понесенных им расходов.

В этом случае настоящий Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком письменного уведомления от Заказчика об отказе от исполнения Договора или с иной даты, указанной в таком уведомлении.

• Признание недействительными отдельных частей Договора не влечет недействительности всего Договора. Во всем ином, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
• Все приложения и/или изменения и/или дополнения к настоящему Договору действительны и являются его неотъемлемой частью лишь в том случае, если они:
• совершены в письменной форме;
• подписаны уполномоченными представителями Сторон;
• содержат прямую ссылку на настоящий Договор.
• Срок действия Договора: с даты подписания обеими Сторонами и действует по _______, либо до достижения Цены Договора, в зависимости от того, что наступит раньше, но в любом случае до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
• Подрядчик перестает выполнять Работы в случае достижения суммы оказанных Работ значения, указанного в пункте 5.1 настоящего Договора. Обязательства Подрядчика по Договору считаются выполненными, а действие Договора прекращается с момента списания денежных средств со счёта Заказчика согласно последнему выставленному счёту Подрядчика.
• Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
• В случае изменения данных о Стороне, контактных данных, банковских реквизитов, или иной важной для исполнения Договора информации, соответствующая Сторона уведомляет другую Сторону в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты изменений.
• Ничтожность, противоречие какого–либо условия настоящего Договора действующему законодательству Российской Федерации, не влечет за собой ничтожность иных условий настоящего Договора
• Нумерация и названия различных статей настоящего Договора даны лишь для удобства пользования и не влияют на толкование положений самого Договора.
• Передача прав и обязанностей по настоящему Договору одной Стороной может быть осуществлена только с письменного согласия другой Стороны

ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

Все приложения, подписанные уполномоченными представителями Сторон настоящего Договора, являются неотъемлемыми частями настоящего Договора. Список приложений при подписании Договора не является исчерпывающим. Стороны вправе согласовывать и подписывать иные приложения к настоящему Договору. Приложения к настоящему Договору, являющиеся его неотъемлемой частью:

• ____________;
• ____________.

Например:

• Приложение № __ Техническое задание;
• Приложение № __ Ведомость/спецификация; [31]
• Приложение № __ Расценки на выполнение Работ;
• Приложение № __ Форма Заявки Заказчика на выполнение Работ;
• Приложение № __ Перечень оборудования подлежащего ТО или ремонту и пр.;
• Приложение № __ Перечень запасных частей используемых для выполнения работ;
• Приложение № __ Соглашение об использовании электронного документооборота; [32]
• И прочие, в зависимости от специфики условий заключаемого Договора.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № __

к Договору № __________

от «___» ________20 ___ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на _____________

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № __ [37]

к Договору № __________

от «___» ________20 ___ г.

Ведомость/спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № __

к Договору № __________

от «___» ________20 ___ г.

Расценки на выполнение Работ

- Посмотреть таблицу с данными

Цена за единицу Работ в том числе НДС является максимальной. [48] Допускается уменьшение цены по каждой отдельной позиции Работ в счете и комплекте бухгалтерских документов Подрядчика на выполнение Работ.

Перечень Работ не является исчерпывающим и в случае необходимости согласовывается уполномоченными представителями Сторон путем подписания дополнительного соглашения к Договору.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № _

к Договору №_______________

от «___» ________ 20___г.

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Заявка Заказчика на выполнение Работ (ФОРМА)

по Договору №_______________ от «___» ________ 20___г.

- Посмотреть таблицу с данными

Адрес объекта/инвентарный номер:__________________.

Дефектный акт прилагается:______________.

Цена за единицу Работ в том числе НДС является максимальной. [54] Допускается уменьшение цены по каждой отдельной позиции Работ в счете и комплекте бухгалтерских документов Подрядчика на выполнение Работ.

Место выполнения Работ: ________________________.

Срок выполнения Работ: ________________________.

Приложение: _________________.

- Посмотреть таблицу с данными

ФОРМА СОГЛАСОВАНА:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № __ [57]

к Договору № ________

от «__» ________ 20___ г.

СОГЛАШЕНИЕ

об использовании электронного документооборота

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Для целей настоящего Соглашения об использовании электронного документооборота (далее по тексту – Соглашение) нижеизложенные термины используются в следующих значениях:

• Электронный документ (далее по тексту - ЭД) – документированная информация, представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах.
• ЭД в целях настоящего Соглашения устанавливается в виде обмена Сторонами, формализованными и неформализованными ЭД.
• формализованный ЭД – электронный документ, для которого нормативными правовыми актами Российской Федерации установлен электронный формат.
• неформализованный ЭД – электронный документ, электронный формат которого не определен нормативными правовыми актами Российской Федерации.
• Электронная подпись (далее по тексту - ЭП) – усиленная квалифицированная электронная подпись, соответствующая требованиям Федерального закона от 06.04.2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», выданная аккредитованным Удостоверяющим центром, аккредитация которого действительна на день выдачи указанной ЭП.
• Электронный документооборот (далее по тексту - ЭДО) – процесс обмена электронными документами, подписанными ЭП, в рамках заключенного между Сторонами договора.
• Оператор ЭДО – организация, обеспечивающая обмен открытой и конфиденциальной информацией по телекоммуникационным каналам связи в рамках ЭДО между Сторонами.
• Удостоверяющий центр (далее по тексту - УЦ) - юридическое лицо, индивидуальный предприниматель либо государственный орган или орган местного самоуправления, осуществляющие функции по созданию и выдаче сертификатов ключей проверки электронных подписей, а также иные функции, предусмотренные Федеральным законом от 06.04.2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

Стороны договорились осуществлять ЭДО по телекоммуникационным каналам связи в отношении документов, перечень которых указан в Приложении № 1 к настоящему Соглашению.

ЭДО осуществляется через следующего Оператора ЭДО:

• Акционерное общество "Производственная фирма "СКБ Контур" (ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть7) с применением системы ЭДО Диадок;
• ________ (__________) (ИНН _________) с применением системы «_______». [58]
• ЭДО осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, правилами оказания услуг Оператора ЭДО, настоящим Соглашением и иными соглашениями Сторон.
• При подписании ЭД Стороны обязуются использовать ЭП, выданную УЦ, аккредитованным в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
• ЭД, подписанный ЭП, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью уполномоченных представителей Сторон и заверенному оттиском печати Сторон, независимо от того, существуют ли такие документы на бумажных носителях или нет, и может применяться в любых правоотношениях в соответствии с законодательством Российской Федерации.
• Одной ЭП могут быть подписаны несколько связанных между собой ЭД (пакет ЭД).

ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Стороны обязуются:

Самостоятельно, за свой счет и своими силами обеспечить выполнение условий, необходимых для участия в ЭДО в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и правилами оказания услуг Оператора ЭДО.

Обеспечивать конфиденциальность ключей ЭП в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в частности не допускать использование ключей ЭП без согласия владельца сертификата ключа ЭП. Стороны обязуются информировать друг друга о владельцах сертификата ключа ЭП, их полномочиях, а также об ограничении использования сертификата письменно информировать не позднее первого рабочего дня следующего за днем возникновения такого ограничения.

Не использовать ключ ЭП при наличии оснований полагать, что конфиденциальность данного ключа нарушена, уведомлять УЦ, выдавший сертификат ключа проверки ЭП, и письменно другую Сторону о нарушении конфиденциальности ключа ЭП не позднее следующего рабочего дня со дня получения информации о таком нарушении.

Использовать для создания и проверки ЭП, создания ключей ЭП и ключей их проверки средства ЭП, имеющие подтверждение соответствия требованиям, установленным в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Обеспечивать конфиденциальность информации, переданной другой Стороной в рамках исполнения обязательств по настоящему Соглашению, и принимать иные меры по защите информации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Уведомлять УЦ и письменно друг друга об ограничениях использования ЭП своими представителями не позднее следующего рабочего дня со дня возникновения таких ограничений. При этом, до момента получения такого уведомления Сторона вправе считать ЭП другой Стороны, не обремененной какими-либо ограничениями. Документы, подписанные такой ЭП, имеют полную юридическую силу.

Письменно уведомлять друг друга о невозможности обмена ЭД, подписанными ЭП, не позднее следующего рабочего дня со дня возникновения обстоятельств, препятствующих обмену.

Своевременно обновлять сертификат ключа проверки ЭП, а при неисполнении этого обязательства немедленно, но не позднее первого рабочего дня следующего за днем прекращения действия сертификата ключа, письменно уведомить другую Сторону о возникшей ситуации.

Письменно уведомлять друг друга об изменении своих реквизитов, указанных в настоящем Соглашении, не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты их изменения с приложением документов, подтверждающих факт изменения.

В период действия обстоятельств, препятствующих обмену ЭД, Стороны производят обмен оригиналами документов на бумажном носителе, подписанными собственноручной подписью уполномоченного лица Стороны и заверенными печатью Стороны, посредством почтовой связи или через уполномоченных представителей Сторон нарочно. Возобновление ЭДО производится по письменному согласованию Сторон.

Сторона несет ответственность за содержание документа ЭДО, подписанного ЭП Стороны.

Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему Соглашению, несет ответственность перед другой Стороной за причиненные ей документально подтвержденные убытки в полном объеме.

Информирование может производиться посредством электронной почты согласно реквизитам Сторон, указанным в настоящем Соглашении.

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего Соглашения, рассматриваются в Арбитражном суде города Москвы согласно условиям заключенного между Сторонами договора.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в период действия заключенного между Сторонами договора.

Соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой из Сторон при условии письменного уведомления другой Стороны не менее чем за 30 (Тридцать) дней до даты расторжения Соглашения.

Любая из Сторон вправе обратиться к Оператору ЭДО для разрешения спорных вопросов по фактам ЭДО без извещения о таком обращении другой Стороны, а также с запросом о предоставлении подтверждающих документов и информации о подписанных посредством ЭП договоров, в том числе запроса метки доверенного времени.

Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению должны быть совершены в электронной форме и подписаны ЭП уполномоченными представителями Сторон.

Во всем, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и заключенным между Сторонами договором.

Приложения к настоящему Соглашению, являющиеся его неотъемлемой частью:

• Приложение № 1: Перечень документов;
• Приложение № 2: Правила формирования наименования документов.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Соглашению об использовании электронного документооборота

Перечень документов [59]

- Посмотреть таблицу с данными

Порядок и сроки подписания всех электронных документов, указанных в Приложении № 1 к настоящему Соглашению, осуществляются на условиях, заключенного между Сторонами Договора.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к Соглашению об использовании электронного документооборота

Правила формирования наименования файлов документов

Исходящие документы направляет из системы ЭДО Диадок Заказчик с наименованием, сформированным по следующим правилам.

Документы, указанные в пунктах 1-4 Приложения № 1 к настоящему Соглашению: «AAAAAAAAAA [66] _BBBBBBBBB [67] _CCCCCCCCCCCC_DDD_EEEE_FFF»

(например,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть9_▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть_▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть_000_0101_S01), где:

− AAAAAAAAAA – ИНН Подрядчика;

− BBBBBBBBB – КПП Подрядчика;

− CCCCCCCCCCCC - номер договора Заказчика;

− DDD – номер изменения/расторжения договора Заказчика;

− EEEE - общее количество файлов исходящего документа и порядковый номер файла исходящего документа Заказчика;

− FFF – сокращенного значение подписанта документа Заказчика.

• Документы, указанные в пункте 5 Приложения № 1 к настоящему Соглашению:

«GGGG_AAAAAAAAAA [68] _BBBBBBBBB [69] _НН_HHHHHHHH»,

(например, АКТС_▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть_▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть_на_31.03.2022), где:

- GGGG - сокращенное значение неформализованного документа:

- Посмотреть таблицу с данными

• AAAAAAAAAA – ИНН Подрядчика;

− BBBBBBBBB – КПП Подрядчика;

− НН_HHHHHHHH – дата по состоянию, на которую проводится сверка расчетов Заказчика в формате «на_ ДДММГГГГ».

При подписании уполномоченными лицами сторон исходящего документа наименование файла/-ов данного документа остаются без изменений.

Входящие документы направляет в систему ЭДО Диадок Подрядчик в зависимости от типа документа:

Формализованные документы:

Наименование формализованного документа формирует Подрядчик в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

- Посмотреть таблицу с данными

При направлении формализованного документа Подрядчик в XML-файле указывает дату, номер и название документа основания (например, ОснПер ДатаОсн="20.09.2018" НомОсн="▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть" НаимОсн="Договор").

• Неформализованные документы:

Наименование неформализованного документа формирует Подрядчик согласно следующих правил:

«GGGG_CCCCCCCCCCCC_HHHHHHHH_LLLLLLL [74] »,

(например, АКТР_▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть_▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть_▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть), где:

• GGGG - сокращенное значение неформализованного документа:

- Посмотреть таблицу с данными

• CCCCCCCCCCCC - номер договора Заказчика;
• HHHHHHHH – дата документа Подрядчика в формате «ДДММГГГГ»;
• LLLLLLL - номер документа Подрядчика.

Входящие документы в систему ЭДО Диадок могут быть направлены Подрядчиком в виде одного пакета документов.

- Посмотреть таблицу с данными

При наличии Технического задания, указывается полное наименование Работ (предмета закупки) в соответствии с Техническим заданием. ↑

В данном пункте необходимо указать один из следующих вариантов передачи Товара по результатам выполненных работ:

по результатам выполнения Работ передача Товара не предусмотрена;

по результатам выполнения Работ предусмотрена передача Товара в соответствии с Ведомостью/спецификацией (Приложение № __ к настоящему Договору);

по результатам выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства предусмотрена передача Товара, который подлежит принятию Заказчиком к бухгалтерскому учету в качестве отдельного объекта основных средств в соответствии с Ведомостью/спецификацией (Приложение № __ к настоящему Договору). ↑

В случае если Работы подтверждаются Подрядчиком одним видом документа: или Актом сдачи–приемки выполненных работ/УПД или Актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, в тексте Договора указать тот документ, который предоставляет Подрядчик. ↑

В случае выполнения Работ в секторах зоны транспортной безопасности данный абзац изложить в следующей редакции: «Общий срок выполнения Работ по настоящему Договору - в течение _______ (______) ______ с даты оформления пропусков, указанных разделе 3 настоящего Договора, либо до достижения Цены Договора в зависимости от того, что наступит раньше». ↑

Данный раздел включается в Договор только при выполнении работ в секторах зоны транспортной безопасности. ↑

Данная Инструкция включается в Договор только при выполнении строительно-монтажных и ремонтных работ. ↑

Данная Инструкция включается в Договор только при выполнении строительно-монтажных и ремонтных работ. ↑

Пункты 4.1.16 - 4.1.20 включаются в Договор только в случаях, предусмотренных СТО-06.01-01 Стандартом «Порядок организации закупочной деятельности АО «Международный аэропорт «Внуково» или по решению закупочной комиссии об установлении требований обеспечения обязательств, связанных с исполнением Договора.

В случае если победителем конкурентной/неконкурентной закупки выбран способ обеспечения обязательств, связанных с исполнением Договора:

в виде внесения денежных средств пункты 4.1.16 - 4.1.20 в Договор, заключаемый с победителем, не включаются.

В указанном случае используется следующая редакция пункта 4.1.16:

«В качестве обеспечения своевременного, полного и надлежащего исполнения своих обязательств, связанных с исполнением Договора, Подрядчик в течение ____ (_______) календарных дней с даты заключения Договора предоставляет обеспечение в виде внесения на указанный Заказчиком счет денежных средств в размере аванса: ______ (_______) руб. __коп., предусмотренного условиями настоящего Договора и направляет Заказчику скан-копию платежного поручения на электронную почту ______.

Заказчик обязуется вернуть обеспечение, полученное в виде внесения на счет Заказчика денежных средств в размере _____ (_______) руб. __коп., в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента полного и надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору.

В случае ненадлежащего исполнения (неисполнения) условий Договора сумма обеспечения к возврату может быть уменьшена на сумму примененных санкций, убытков и расходов Заказчика». ↑

При проведении закупки среди субъектов малого и среднего предпринимательства размер обеспечения исполнения договора:

не может превышать 5 % от начальной (максимальной) цены договора, если договором не предусмотрена выплата аванса;

устанавливается в размере аванса, если договором предусмотрена выплата аванса. ↑

Данная Инструкция включается в Договор только при выполнении строительно-монтажных и ремонтных работ. ↑

Данный пункт подлежит включению в договор, заключаемый с победителем закупки, проводимой только среди субъектов малого и среднего предпринимательства в случае, если такой участник выбрал в качестве обеспечения обязательств, связанных с исполнением договора, внесение денежных средств на счет Заказчика. ↑

Указывается цена в валюте Договора. ↑

В случае если Подрядчик не признается налогоплательщиком НДС, указать статью Налогового кодекса Российской Федерации, которая подтверждает освобождение от налогообложения НДС (например: «НДС не облагается, в связи с применением Исполнителем упрощенной системы налогообложения на основании положений главы 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации»). ↑

Ссылка на счет-фактуру исключается из Договора, в случае если Подрядчик не признается налогоплательщиком НДС в соответствии с Налоговым Кодексом Российской Федерации. ↑

Срок оплаты указывается не более 7 (Семи) рабочих дней, в случае если контрагент является субъектом малого и среднего предпринимательства, в иных случаях срок оплаты указывается в течение 30 (Тридцати) календарных дней. ↑

В случае авансового платежа пункт 5.8 Договора изложить в следующей редакции: «Авансовый платеж в размере ___% от суммы Заявки Заказчика в сумме ____ (____) ____, в том числе НДС, производится Заказчиком в течение ___ (_____) _____ дней 13 с даты получения счета на оплату. Окончательная оплата производится на основании выставленного Подрядчиком счета на оплату, в течение _____ (_____) _____ дней 13 с даты подписания Сторонами Акта сдачи–приемки выполненных работ/УПД или Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, и передачи документов, предусмотренных пунктом 4.1.13 настоящего Договора и условиями Технического задания (Приложение № __ к настоящему Договору), путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика». ↑

Данный абзац исключается из Договора, в случае если Подрядчик не признается налогоплательщиком НДС в соответствии с Налоговым Кодексом Российской Федерации. ↑

Ссылка на счет-фактуру исключается из Договора, в случае если Подрядчик не признается налогоплательщиком НДС в соответствии с Налоговым Кодексом Российской Федерации. ↑

Данный пункт включается в Договор только при наличии авансового платежа. ↑

Данный пункт исключается из Договора при отсутствии согласия Сторон об использовании электронного документооборота. ↑

Последнее предложение включается в Договора, в случае если при выполнении Работ осуществляется установка/замена оборудования, запасных частей и комплектующих. ↑

Данный пункт включается в Договор только при наличии авансового платежа. ↑

Данный пункт включается в Договор только при наличии требований обеспечения обязательств, связанных с исполнением Договора. ↑

Данный пункт включается в Договор только при наличии требований обеспечения обязательств, связанных с исполнением Договора. ↑

Данный пункт включается в Договор только при наличии требований обеспечения обязательств, связанных с исполнением Договора. ↑

Данный пункт включается в Договор только в случае установления требований обеспечения обязательств, связанных с исполнением Договора. ↑

Данная Инструкция включается в Договор только при выполнении строительно-монтажных и ремонтных работ. ↑

Данный пункт включается в договор, заключаемый с подрядчиком при закупке, проведенной только среди субъектов малого и среднего предпринимательства, в случае если участник выбрал способ обеспечения обязательств виде банковской гарантии. ↑

Указанная редакция раздела 12 настоящего Договора используется при проведении неконкурентной закупки.

При проведении конкурентной закупки используется следующая редакция раздела 12 настоящего Договора:

«12.1. В рамках настоящего Договора Подрядчик принимает на себя обязанность возместить имущественные потери Заказчика, возникшие в случае наступления следующих обстоятельств (не связанных с нарушением обязательств):

• прекращение действия настоящего Договора полностью или в любой части (расторжение, односторонний отказ и пр.) по инициативе и/или в результате действий/бездействия Подрядчика;
• возникновения обстоятельств, при которых Подрядчик не имеет возможности исполнять настоящий Договор (в том числе, но не исключительно, банкротство, ликвидация, арест банковского счета и пр.);
• иные обстоятельства, создающие причинную связь с имущественными потерями Заказчика.

12.2. Подрядчик осуществляет возмещение потерь Заказчику в следующих размерах:

12.2.1. В размере разницы между ценой настоящего Договора и ценой Договора, предложенной участником, занявшим второе место при подведении итогов конкурентной закупки, в рамках которой заключен настоящий Договор.

12.2.2. В случае, если в рамках конкурентной закупки не был определен участник, занявший второе место, по выбору Заказчика размер имущественных потерь Заказчика определяется:

• в виде разницы между ценой настоящего Договора и наименьшей ценой, зафиксированной не менее чем в 2 (Двух) коммерческих предложениях участников рынка, предложивших Заказчику выполнение аналогичных Работ;
• либо в размере разницы между ценой настоящего Договора и ценой, определенной экспертом/специалистом, подавшим заключение (отчет), составленное в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», на предмет установления рыночной цены Работ, являющихся предметом настоящего Договора (Заказчик вправе перевыставить расходы за проведенную экспертизу/исследование на Подрядчика)
• либо в размере, установленном в заключении (отчете) эксперта/специалиста, составленного в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 года N 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», на предмет установления размера имущественных потерь, понесенных Заказчиком в результате наступления обстоятельств, упомянутых в пункте 12.1 настоящего Договора (Заказчик вправе перевыставить расходы за проведенную экспертизу/исследование на Подрядчика).

12.3. Стороны исходят из того, что установленная настоящим Договором цена, сформированная в результате соблюдения норм Федерального закона от 18.07.2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», является существенной для Заказчика, а Работы требуются в целях производственной необходимости. Стороны также подтверждают, что наступление упомянутых в пункте 12.1 настоящего Договора обстоятельств, приводящих Заказчика к необходимости приобретения у третьих лиц Работ, являющихся предметом по настоящему Договору (или аналогичного), по цене выше, чем установлено настоящим Договором, состоит в причинной связи с возникновением (неизбежным возникновением в будущем) имущественных потерь у Заказчика. Среди прочего, в качестве доказательств наличия причинной связи между наступлением соответствующего обстоятельства и имущественными потерями Заказчика могут служить следующие сведения:

• итоговый протокол заседания закупочной комиссии Заказчика;
• календарный план закупки товаров, работ, услуг АО «Международный аэропорт «Внуково» на текущий календарный год;
• пояснительная записка должностного лица от подразделения АО «Международный аэропорт «Внуково», заказывающего выполнение Работ;
• коммерческие предложения третьих лиц - участников рынка в сфере оборота Работ, являющихся предметом по настоящему Договору;
• заключение (отчет) эксперта/специалиста, составленное в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», на предмет установления рыночной цены Работ, являющихся предметом настоящего Договора/на предмет установления размера имущественных потерь, понесенных Заказчиком в результате наступления обстоятельств, упомянутых в пункте 12.1 настоящего Договора.

12.4. В случае наступления обстоятельств, упомянутых в пункте 12.1 настоящего Договора, Заказчик направляет Подрядчику письменное уведомление с приложением доказательств, обосновывающих возникновение (неизбежное возникновение в будущем) имущественных потерь. В течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения указанного уведомления, Подрядчик производит оплату суммы, определенной по правилам пункта 12.2 настоящего Договора на счет Заказчика.

12.5. Обязательства по соглашению настоящего раздела являются составной частью настоящего Договора. Признание недействительными отдельных частей соглашения по настоящему разделу не влечет недействительности всего соглашения, равно как признание недействительным настоящего Договора или его частей не влечет недействительности соглашения». ↑

Слова «за исключением электронных документов, указанных в Приложении № 1 к Соглашению об использовании электронного документооборота (Приложение № __ к настоящему Договору)» исключаются из Договора при отсутствии согласия Сторон об использовании электронного документооборота. ↑

Данное Приложение включается в Договор только в случае если по результатам выполнения работ предусмотрена передача Товара или в случае если по результатам выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства предусмотрена передача Товара, который в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете подлежит принятию Заказчиком к бухгалтерскому учету в качестве отдельного объекта основных средств. ↑

Данное Приложение исключается из Договора при отсутствии согласия Сторон об использовании электронного документооборота. ↑

В данном разделе в обязательном порядке указывается контактный телефон ответственного работника/-ов Подрядчика, с целью взаимодействия/урегулирования вопросов при исполнении обязательств по Договору/использовании электронного документооборота. ↑

В данном разделе в обязательном порядке указывается электронный адрес ответственного работника/-ов Подрядчика, с целью взаимодействия/урегулирования вопросов при исполнении обязательств по Договору/использовании электронного документооборота. ↑

В данном разделе в обязательном порядке указывается ФИО, должность и контактный телефон:

руководителя подразделения – Держателя договора, с целью взаимодействия/урегулирования вопросов с Исполнителем при исполнении обязательств по Договору;

начальника группы поддержки ЭДО, с целью взаимодействия/урегулирования вопросов при использовании электронного документооборота. ↑

В данном разделе в обязательном порядке указывается электронный адрес:

руководителя подразделения – Держатель договора, с целью взаимодействия/урегулирования вопросов с Подрядчиком при исполнении обязательств по Договору;

начальника группы поддержки ЭДО, с целью взаимодействия/урегулирования вопросов при использовании электронного документооборота. ↑

Данное Приложение включается в Договор только в случае если по результатам выполнения работ предусмотрена передача Товара или в случае если по результатам выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства предусмотрена передача Товара, который в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете подлежит принятию Заказчиком к бухгалтерскому учету в качестве отдельного объекта основных средств. ↑

Указывается цена за единицу без учета НДС в валюте Договора. В случае если Товары не облагаются НДС фраза «без учета НДС» заменяется на «НДС не облагается». ↑

Указывается цена за единицу в том числе НДС в валюте Договора. В случае если Товары не облагаются НДС столбец исключается. ↑

Указывается сумма без учета НДС в валюте Договора. В случае если Товары не облагаются НДС фраза «без учета НДС» заменяется на «НДС не облагается». ↑

Указывается сумма НДС в валюте Договора. В случае если Товары не облагаются НДС столбец исключается. ↑

Указывается сумма в том числе НДС в валюте Договора. В случае если Товары не облагаются НДС столбец исключается.

Порядок расчета суммы в том числе НДС:

Количество * Цена за ед. без учета НДС = Сумма без учета НДС, Сумма без учета НДС * 20% = Сумма НДС. Сумма без учета НДС + Сумма НДС = Сумма в том числе НДС.

Порядок расчета путем выделения налога с применением «расчетной» ставки налога 20/120 из графы «сумма, в том числе НДС» (обратный расчет), в целях достоверности показателей, не используется. ↑

Указывается итоговая сумма в том числе НДС в валюте Договора. В случае если Товары не облагаются НДС фраза «в том числе НДС» заменяется на «НДС не облагается на основании (указать статью Налогового кодекса Российской Федерации согласно пункту 5.1 Договора). ↑

Указывается цена за единицу без учета НДС в валюте Договора. В случае если Работы не облагаются НДС фразу «без учета НДС» заменить на «НДС не облагается». ↑

Указывается сумма НДС в валюте Договора. В случае если Работы не облагаются НДС столбец исключается. ↑

Указывается цена за единицу в том числе НДС в валюте Договора. В случае если Работы не облагаются НДС столбец исключается. ↑

Указывается итоговая сумма в том числе НДС в валюте Договора. В случае если Работы не облагаются НДС фраза «в том числе НДС» заменяется на «НДС не облагается на основании (указать статью Налогового кодекса Российской Федерации согласно пункту 5.1 Договора). ↑

В случае если Работы не облагаются НДС в соответствии с Налоговым Кодексом Российской Федерации предложение изложить в редакции «Цена за единицу Работ является максимальной». ↑

Указывается цена за единицу без учета НДС в валюте Договора. В случае если Работы не облагаются НДС фразу «без учета НДС» заменить на «НДС не облагается». ↑

Указывается сумма без учета НДС в валюте Договора. В случае если Работы не облагаются НДС фразу «без учета НДС» заменить на «НДС не облагается» ↑

Указывается сумма НДС в валюте Договора. В случае если Работы не облагаются НДС столбец исключается. ↑

Указывается сумма в том числе НДС в валюте Договора. В случае если Работы не облагаются НДС столбец исключается.

Порядок расчета суммы в том числе НДС:

Количество * Цена за ед. без учета НДС = Сумма без учета НДС, Сумма без учета НДС * 20% = Сумма НДС. Сумма без учета НДС + Сумма НДС = Сумма в том числе НДС.

Порядок расчета путем выделения налога с применением «расчетной» ставки налога 20/120 из графы «сумма, в том числе НДС» (обратный расчет), в целях достоверности показателей, не используется. ↑

Указывается итоговая сумма в том числе НДС в валюте Договора. В случае если Работы не облагаются НДС фраза «в том числе НДС» заменяется на «НДС не облагается на основании (указать статью Налогового кодекса Российской Федерации согласно пункту 5.1 Договора). ↑

В случае если Работы не облагаются НДС в соответствии с Налоговым Кодексом Российской Федерации предложение изложить в редакции «Цена за единицу Работ является максимальной» ↑

Указывается лицо уполномоченное на подписание Заявки Заказчика на выполнение Работ, действующее на основании доверенности. ↑

Указывается лицо уполномоченное Подрядчиком на подписание Заявки Заказчика. ↑

Данное Приложение исключается из Договора при отсутствии согласия Сторон об использовании электронного документооборота. ↑

Включается в случае если Подрядчик использует иную систему ЭДО. ↑

Перечень документов указывается в соответствии с условиями Договора. ↑

При оформлении Дополнительного соглашения к договору/Соглашения к договору пункт исключается. ↑

Только в случае, если в договоре указано, что Протокол разногласий/Протокол согласования разногласий к договору является приложением к договору. ↑

Ссылка на счет-фактуру исключается из Договора, в случае если Подрядчик не признается налогоплательщиком НДС в соответствии с Налоговым Кодексом Российской Федерации. ↑

Ссылка на счет-фактуру исключается из Договора, в случае если Подрядчик не признается налогоплательщиком НДС в соответствии с Налоговым Кодексом Российской Федерации. ↑

Ссылка на счет-фактуру исключается из Договора, в случае если Подрядчик не признается налогоплательщиком НДС в соответствии с Налоговым Кодексом Российской Федерации. ↑

Иные документы – это документы, предусмотренные условиями Договора, не являющиеся первичной/бухгалтерской документацией и не включенные в иные пункты Перечня документов, которые могут быть направлены Заказчику с использованием системы электронного документооборота.

Примеры иных документов (не являются исчерпывающими): Сменный рапорт специализированной машины, Протокол подведения итогов процедуры, Заявка Заказчика на выполнение работ, Акт начала оказания услуг, Акт прекращения услуг, Акт выполненных ремонтных работ, Отчет о выполненных ремонтных работах и использованных материалах, Заказ на оказание услуг связи, Руководство пользователя, Акт субподряда, Реестр документов качества, Реестр операций, Реестр заправок, Сводный отчет, Отчет о работе, Чек-лист, Детализация расчетов, Расчет стоимости, Детализация, Калькуляция, Акт о проведении диагностических работ/ремонтно-восстановительных работ, Акт передачи прав на результат интеллектуальной деятельности, Акт установки оборудования, Акт замены оборудования, Акт осмотра (дефектовки), Дефектный акт, Акт об обращении с отходами (обезвреживание), Акт об уничтожении, Сертификат, Паспорт, План-график. ↑

В случае если Подрядчиком является индивидуальный предприниматель количество символов может отличаться от указанных в настоящих Правилах. ↑

В случае если Подрядчиком является индивидуальный предприниматель в наименовании файла указывается «▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть». ↑

В случае если Подрядчиком является индивидуальный предприниматель количество символов может отличаться от указанных в настоящих Правилах. ↑

В случае если Подрядчиком является индивидуальный предприниматель в наименовании файла указывается «▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть». ↑

Перечень документов указывается в соответствии с условиями Договора. Форма и требования к формализованным документам установлены законодательством Российской Федерации и не ограничиваются данным перечнем. ↑

Ссылка на счет-фактуру исключается из Договора, в случае если Подрядчик не признается налогоплательщиком НДС в соответствии с Налоговым Кодексом Российской Федерации. ↑

Ссылка на счет-фактуру исключается из Договора, в случае если Подрядчик не признается налогоплательщиком НДС в соответствии с Налоговым Кодексом Российской Федерации. ↑

Ссылка на счет-фактуру исключается из Договора, в случае если Подрядчик не признается налогоплательщиком НДС в соответствии с Налоговым Кодексом Российской Федерации. ↑

Количество символов в документе может отличаться от указанных в настоящих Правилах. ↑

Перечень документов указывается в соответствии с условиями Договора. ↑