Тендер - Выполнение работ по смазке тросов АМС цехов Тамбовка и Чёрный Яр филиала РТРС "Астраханский ОРТПЦ". №302777197

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть97 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Южный федеральный округ, Астраханская облМесто поставки (адрес):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Астраханская область, Харабалинский район, с. Тамбовка, ул. Придорожная, 5; ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Астраханская область, Черноярский район, с. Чёрный Яр, ул. Костякова, 11.
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 30.06.2025 по 28.07.2025Место предоставления документации:Электронная площадка РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальный сайт (http://zakupki.gov.ru)Порядок предоставления документации:В электронной форме на площадке РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальном сайте (http://zakupki.gov.ru)Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется 3._Приложение_№_1_к_Документации

4._Приложение_№_2_к_Документации

1._Извещение_о_проведении_запроса_предложений_от_27.06.2025_(смазка_тросов)

2._Документация_запроса_предложений_от_30.04.2024_(смазка_тросов)

- Посмотреть таблицу с данными

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общие сведения о процедуре запроса предложений в электронной форме, участниками которыми могут быть субъекты малого и среднего предпринимательства

1.1.1. Заказчик, указанный в документации о проведении запроса предложений в электронной форме, участниками которыми могут быть субъекты малого и среднего предпринимательства (далее - Документация), проводит закупочное мероприятие в соответствии с условиями и положениями настоящей Документации.

1.1.2. В запросе предложений в электронной форме, участниками которыми могут быть субъекты малого и среднего предпринимательства (далее – запрос предложений), может принять участие любое юридическое лицо индивидуальный предприниматель и физическое лицо, не являющимся индивидуальным предпринимателем и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»:

- прошедшее аккредитацию на электронной площадке «РТС-тендер» (www.rts-tender.ru);

- являющееся субъектом малого и среднего предпринимательства;

- своевременно подавшее надлежащим образом оформленную Заявку по предмету запроса предложений и документы согласно настоящей Документации.

1.2. Правовой статус процедуры и документов

1.2.1. Настоящая Документация подготовлена в соответствии с требованиями:

- Конституции Российской Федерации;

- Гражданского кодекса Российской Федерации;

- Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

- Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

- постановления Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

- постановления Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

- Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд РТРС, утвержденного приказом РТРС от 18.07.2022 № 112 «Об утверждении новой редакции Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд РТРС».

1.2.2. Извещение о проведении запроса предложений является приглашением подать Заявку на участие в запросе предложений.

1.2.3. Информация о проведении запроса предложений, включая извещение о проведении запроса предложений, Документацию о запросе предложений, проект договора размещается Заказчиком в единой информационной системе в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru) (далее – официальный сайт) и на электронной площадке «РТС-тендер» (www.rts-tender.ru) не менее чем за пять рабочих дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком запросе предложений.

1.2.4. Победителем запроса предложений признается Участник запроса предложений, заявка на участие в закупке которого в соответствии с критериями, определенными в Документации, наиболее полно соответствует требованиям Документации и содержит лучшие условия выполнения работ (далее - Победитель).

1.3. Прочие положения

Участник запроса предложений самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в запросе предложений, Заказчик не отвечает по этим расходам и не имеет обязательств перед Участниками, независимо от хода и результатов запроса предложений.

Заказчик обеспечивает конфиденциальность относительно всех полученных от Участников запроса предложений сведений, в том числе содержащихся в заявке. Предоставление этой информации другим Участникам или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Заказчик вправе отменить запрос предложений до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений.

Решение об отмене запроса предложений размещается на официальном сайте и на электронной площадке «РТС-тендер» (далее – электронная площадка) в день принятия этого решения.

По истечении срока отмены запроса предложений в соответствии с пунктом 1.3.3. Документации и до заключения договора заказчик вправе отменить определение Подрядчика только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.

Комиссия по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд филиала федерального государственного унитарного предприятия «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Астраханский областной радиотелевизионный передающий центр» (далее - Комиссия) имеет право отклонить заявку на участие в конкурентной закупке в случае:

несоответствия Участника закупки требованиям, установленным в соответствии с пунктами 2.1.1. и 2.1.2. настоящей Документации;

2) несоответствия заявки на участие в запросе предложений требованиям, установленным в Документации, в том числе:

- не предоставления документов, определенных пунктом 3.2. настоящей Документации;

- несоответствия документов требованиям, установленным пунктом 3.2. – 3.4. настоящей Документации;

- если заявка на участие в запросе предложений подписана не уполномоченным лицом участника закупки;

- в случае, предусмотренном пунктом 3.10.2. настоящей Документацией;

- если предложенная участником закупки цена договора превышает начальную (максимальную) цену договора;

- если цена, указанная участником закупки на электронной площадке при проведении запроса предложений, отличается от цены, указанной таким участником закупки в приложенном файле заявки.

1.3.7. Комиссия отклоняет заявку на участие в запросе предложений, Участниками которой с учетом особенностей, установленных Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 части 8 статьи 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, в случаях:

- содержания в первой части заявки на участие в запросе предложений сведений об Участнике такого запроса предложений и (или) о ценовом предложении;

- отсутствия информации об Участнике закупки в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства.

1.3.8. Комиссия принимает решение об отказе в допуске к участию в закупке Участника закупки (физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем) или об отказе от заключения договора с Участником закупки (физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем) в случае отсутствия на официальном сайте федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, информации о применении Участником закупки специального налогового режима «Налог на профессиональный доход».

1.3.8. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Участником закупки в соответствии с пунктом 3.2. настоящей Документации, Заказчик имеет право отклонить заявку такого участника от участия в запросе предложений на любом этапе ее проведения.

1.3.9. Заказчик устанавливает преимущество закупок товаров российского происхождения. Порядок предоставления национального режима при осуществлении закупки регламентирован пунктом 3.11. раздела III настоящей Документации.

II. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

2.1. Требования к Участникам.

2.1.1. К Участникам запроса предложений предъявляются следующие обязательные требования:

1) соответствие Участников закупки требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом закупки;

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в запросе предложений;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в закупке не принято;

5) отсутствие у Участника закупки - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке участника такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

2.1.2. При проведении запроса предложений устанавливаются дополнительные требования к Участникам запроса предложений, в том числе:

отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 104 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2.1.3. В случае, если несколько юридических, физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей) выступают на стороне одного участника закупки, требования, установленные заказчиком в Документации о конкурентной закупке к участникам закупки, предъявляются в совокупности к такой группе лиц.

2.1.4. Заказчик вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения о проведении ликвидации участника закупки – юридического лица, подавшего заявку на участие в запросе предложений, о принятии арбитражным судом решения о признании такого участника – юридического лица банкротом и об открытии конкурсного производства, о приостановлении деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, о наличии задолженностей такого участника по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, об обжаловании наличия таких задолженностей и о результатах рассмотрения жалоб.

III. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

3.1. Извещение и Документация о проведении запроса предложений

3.1.1. Извещение о проведении запроса предложений, Документация запроса предложений, проект договора размещаются на официальном сайте (www.zakupki.gov.ru) и на электронной площадке (www.rts-tender.ru) не менее чем за пять рабочих дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком запросе предложений.

3.1.2. Любой Участник запроса предложений вправе направить Заказчику запрос о даче разъяснений положений извещения о проведении запроса предложений и (или) Документации.

3.1.3. В течение трех рабочих дней с даты поступления запроса, указанного в пункте 3.1.2. настоящей Документации, Заказчик осуществляет разъяснение положений извещения о проведении запроса предложений и (или) Документации, а также размещает их на официальном сайте и электронной площадке с указанием предмета запроса, но без указания Участника запроса предложений, от которого поступил указанный запрос. При этом Заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке.

3.1.4. Разъяснения положений Документации о конкурентной закупке не должны изменять предмет запроса предложений и существенные условия проекта договора.

3.1.5. Заказчик вправе отменить запрос предложений до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений.

3.1.6. Решение об отмене запроса предложений размещается на официальном сайте и электронной площадке в день принятия этого решения.

3.1.7. По истечении срока отмены запроса предложений в соответствии с пунктом 3.1.5. настоящей Документации, и до заключения договора Заказчик вправе отменить определение Подрядчика только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.

3.1.8. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом Участника запроса предложений вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении запроса предложений или в Документацию. Изменения, вносимые в извещение о проведении запроса предложений, Документацию, разъяснения положений Документации размещаются Заказчиком на официальном сайте и на электронной площадке не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений, предоставления указанных разъяснений. В случае внесения изменений в извещение о проведении запроса предложений, Документацию срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения на официальном сайте и на электронной площадке указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в такой закупке, установленной пунктом 3.1.1. настоящей Документации.

3.2. Требования, предъявляемые к Заявке

3.2.1. Участник запроса предложений должен подготовить заявку на участие в запросе предложений состоящее из двух частей и предложения Участника закупки о цене договора.

3.2.2. Первая часть заявки на участие в запросе предложений должна содержать предложение о выполняемой работе, которое является предметом закупки в соответствии с требованиями Документации о закупке. Первая часть заявка на участие в запросе предложений оформляется по форме п. 5.1. раздела V «Формы документов».

Не допускается указание в первой части заявки на участие в запросе предложений сведений об Участнике запроса предложений и предложений о цене договора.

3.2.3. Вторая часть заявки на участие в запросе предложений предоставляется по форме п. 5.2. раздела V «Формы документов». Ко второй части заявки на участие в запросе предложений должна быть приложена следующая информация и документы:

наименование, фирменное наименование (при наличии), адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица, идентификационный номер налогоплательщика (форма п. 5.3. раздела V «Формы документов»);

2) фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, адрес места жительства физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, если участником закупки является индивидуальный предприниматель, идентификационный номер налогоплательщика (форма п. 5.3. раздела V «Формы документов»);

3) учредительный документ, если участником закупки является юридическое лицо;

4) копию документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени Участника закупки (форма п. 5.4. раздела V «Формы документов»). Документы, указанные в настоящем пункте, не предоставляются в составе заявки на участие в закупке в случаях подписания такой заявки:

- физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем;

- индивидуальным предпринимателем, если участником такой закупки является индивидуальный предприниматель;

- лицом, указанным в едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, если участником такой закупки является юридическое лицо.

5) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, за исключением случаев, когда документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

6) копию решения о согласии на совершение крупной сделки или о последующем одобрении этой сделки, если требование о наличии указанного решения установлено законодательством Российской Федерации;

7) декларацию, подтверждающую на дату подачи заявки на участие в закупке соответствие Участника закупки:

- требованиям, установленным подпунктами 2-6 пункта 2.1.1. настоящей Документации;

- соответствие участника закупки указанным в Документации о конкурентной закупке требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работы, являющимся предметом закупки.

Указанный документ представляется Участником закупки с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки. В случае невозможности сформировать декларацию на электронной площадке, документ представляется Участником закупки по форме п. 5.5. раздела V «Формы документов»;

8) Справка о подтверждении страны происхождения товара (форма п. 5.6. раздела V «Формы документов»).

3.2.4. Предложение о цене договора предоставляется Участником закупки по форме п. 5.7. раздела V «Формы документов».

В случае, если участником закупки предложена цена договора, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, установленной в извещении о закупке и Документации, такой Участник запроса предложений в составе ценового предложения, указанного в первом абзаце настоящего пункта, предоставляет структуру предлагаемой цены, раскрывающий порядок ценообразования и обоснование такого снижения цены (форма 5.8. раздела V «Формы документов»).

3.2.5. Электронные документы Участника запроса предложений, перечисленные в пунктах 3.2.2. – 3.2.4. Документации, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Участника запроса предложений.

3.2.6. Вторая часть заявки на участие в запросе предложений должна содержать опись входящих в ее состав документов. Все листы указанной заявки должны быть пронумерованы.

3.2.7. Вторая часть заявки на участие в запросе предложений, в том числе документы, являющиеся приложениями к такой заявке, а также ценовое предложение должны быть утверждены печатью Участника запроса предложений (при ее наличии) и подписаны уполномоченным лицом.

3.3. Требования к языку

Все документы, входящие в заявку на участие в запросе предложений, должны быть подготовлены на русском языке, за исключением документов, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами на ином языке. В этом случае документы могут быть представлены на языке оригинала при условии, что к ним приложен надлежащим образом, заверенный перевод этих документов на русский язык.

3.4. Требования к валюте

Цена Договора, содержащаяся в заявке на участие в запросе предложений, должна быть выражена в рублях, если в Документации не установлено иное требование к виду валюты договора.

3.5. Подача Заявок на электронную площадку

3.5.1. Проведение процедуры запроса предложений осуществляется на электронной площадке по адресу: www.rts-tender.ru.

3.5.2. Порядок работы на электронной площадке определяется её Регламентом.

3.5.3. Для получения доступа к процедуре запроса предложений, проводимой на электронной площадке, уполномоченному представителю Участника запроса предложений а необходимо пройти процедуру аккредитации. Действия Участника запроса предложений при прохождении процедуры аккредитации, а также при подаче Заявки на участие в запросе предложений подробно описаны в Регламенте работы электронной площадки «РТС-тендер» для корпоративных закупок, доступного по следующему адресу:

https://www.rts-tender.ru/Portals/0/Files/library/docs/Reglament-raboty-223

3.5.4. Заявка на участие в запросе предложений подаётся на электронную площадку в электронно-цифровой форме. Электронно-цифровым документом признаётся отсканированная копия бумажного документа, представленная в одном из следующих форматов: JPG, BMP, PDF. Разрешение электронной копии должно позволять однозначно читать содержимое документа. При предоставлении многостраничных документов разрешается объединять все страницы такого документа в единый файл с использованием архиваторов, разрешенные форматы: RAR, ZIP, 7Z.

3.5.5. Прием заявок на участие в запросе предложений прекращается после окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений, установленного в извещении об осуществлении запроса предложений и Документации.

3.5.6. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе предложений подана только одна заявка на участие в запросе предложений или не подана ни одна заявка на участие в запросе предложений, запрос предложений признается несостоявшимся.

3.5.7. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе предложений в электронной форме подана только одна заявка на участие в запросе предложений в электронной форме, такая заявка рассматривается в порядке, установленном пунктом 3.6.5. Документацией.

3.5.8. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе предложений не подана ни одна заявка на участие в запросе предложений, решение о признании такого запроса предложений несостоявшимся указывается в протоколе рассмотрения первых частей заявок, предусмотренном пунктом 3.6.4. Документации. В данном случае этапы рассмотрения вторых частей заявок на участие в запросе предложений и оценки заявок на участие в запросе предложений не проводятся.

3.6. Рассмотрение первых частей заявок на участие в запросе предложений

3.6.1. Оператор электронной площадки направляет заказчику первые части заявок на участие в запросе предложений не позднее дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений, установленного в Извещении и Документации.

3.6.2. В установленный в Извещении день и время Комиссия рассматривает первые части заявок на участие в запросе предложений на соответствие требованиям, установленным Документацией.

3.6.3. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в запросе предложений и приложенных к ним документов Комиссией принимается решение о допуске к участию в запросе предложений Участника запроса предложений и о признании Участника запроса предложений, подавшего заявку на участие в запросе предложений, участником запроса предложений или об отклонении заявки на участие в запросе предложений такого Участника запроса предложений в порядке и по основаниям, предусмотренным в Документации.

3.6.4. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в запросе предложений Комиссией по осуществлению закупок формируется протокол рассмотрения первых частей заявок. Протокол должен содержать следующие сведения:

дата подписания протокола;

количество поданных на участие в запросе предложений заявок, а также дата и время регистрации каждой такой заявки;

результаты рассмотрения заявок на участие в запросе предложений с указанием в том числе:
а) количества заявок на участие в запросе предложений, которые отклонены;
б) оснований отклонения каждой заявки на участие в запросе предложений с указанием положений Документации, которым не соответствует такая заявка;

причины, по которым запрос предложений признан несостоявшимся, в случае ее признания таковой;

иные сведения, которые по усмотрению заказчика подлежат внесению в протокол, составляемый в ходе осуществления запроса предложений.

Настоящий протокол подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии. Протокол рассмотрения первых частей заявок размещается на официальном сайте и электронной площадке не позднее чем через три дня со дня его подписания.

3.6.5. В случае, если на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в запросе предложений принято решение об отклонении всех заявок на участие в запросе предложений е, или о допуске к участию в запросе предложений и признании участником запроса предложений только одного Участника запроса предложений, подавшего заявку на участие в запросе предложений, запрос предложений признается несостоявшимся.

3.6.6. В случае, если на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в запросе предложений принято решение об отклонении всех заявок на участие в запросе предложений, решение о признании такого запроса предложений несостоявшимся указывается в протоколе рассмотрения первых частей заявок, предусмотренном пунктом 3.6.4. настоящей Документации. В данном случае этапы рассмотрения вторых частей заявок на участие в запросе предложений в электронной форме и оценки заявок на участие в запросе предложений в электронной форме не проводятся.

3.7. Рассмотрение вторых частей заявок на участие в запросе предложений

3.7.1. Вторые части заявок на участие в запросе предложений Комиссией рассматриваются в сроки, установленные Извещением и Документацией. Указанные сроки не могут быть ранее сроков размещения заказчиком на официальном сайте и электронной площадке протокола рассмотрения первых частей заявок, формируемого в соответствии с пунктом 3.6.3. настоящей Документации.

3.7.2. Комиссия рассматривает заявки на участие в запросе предложений и Участников закупки, подавших такие заявки, на соответствие требованиям, установленным Документацией, в том числе о наличии информации об участниках закупки:

- в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства;

- на официальном сайте федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, о применении ими налогового режима «Налог на профессиональный доход» (https://npd.nalog.ru/check-status/).

3.7.3. На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в запросе предложений и приложенных к ним документов, Комиссией принимается решение о соответствии заявок на участие в запросе предложений установленным требованиям и о допуске таких заявок к этапу оценки заявок на участие в запросе предложений, или об отклонении заявок на участие в запросе предложений в порядке и по основаниям, предусмотренным в Документации.

3.7.4. На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в запросе предложений Комиссией формируется протокол рассмотрения вторых частей заявок. Протокол должен содержать следующие сведения:

дата подписания протокола;

количество поданных на участие в конкурентной закупке заявок, а также дата и время регистрации каждой такой заявки;

результаты рассмотрения заявок на участие в запросе предложений с указанием в том числе:
а) количества заявок на участие в запросе предложений, которые отклонены;
б) оснований отклонения каждой заявки на участие в запросе предложений с указанием положений Документации, которым не соответствует такая заявка;

причины, по которым запрос предложений признан несостоявшимся, в случае ее признания таковым;

иные сведения, которые по усмотрению заказчика подлежат внесению в протокол, составляемый в ходе осуществления запроса предложений.

Протокол подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии. Протокол рассмотрения вторых частей заявок на участие в запросе предложений размещается на официальном сайте и электронной площадке не позднее чем через три дня со дня его подписания.

3.7.5. В случае, если на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок Участников запроса предложений принято решение об отклонении всех заявок на участие в запросе предложений, или о допуске к этапу оценки заявок на участие в запросе предложений только одного Участника запроса предложений, запрос предложений признается несостоявшимся.

3.7.6. В случае, если на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок Участников запроса предложений принято решение об отклонении всех заявок на участие в запросе предложений, решение о признании такого запроса предложений несостоявшимся указывается в протоколе рассмотрения вторых частей заявок, предусмотренном пунктом 3.7.4. Документации. В данном случае этап оценки заявок на участие в запросе предложений не проводится.

3.8. Оценка заявок на участие в запросе предложений

3.8.1. Комиссия осуществляет оценку заявок на участие в запросе предложений, допущенных к данному этапу по результатам рассмотрения вторых частей заявок на участие в запросе предложений.

3.8.2. Оценка заявок на участие в запросе предложений осуществляется Комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке, установленными п. 3.8.3. Документацией.

3.8.3. Комиссия осуществляет оценку заявок на участие в запросе предложений, поданных Участниками запроса предложений и признанными Участниками запроса предложений исходя из критериев и предельного значения баллов по критерию.

Общая сумма баллов всех критериев оценки заявки, установленных в Документации, составляет 100 баллов.

По каждому из критериев Комиссией присваиваются бальные оценки в диапазоне, установленном для каждого критерия Документацией.

Установлены следующие критерии оценки заявок на участие в запросе предложений, их содержание и максимальное значение баллов:

Цена Договора – максимальное количество баллов 60.
60 баллов присуждается заявке Участника запроса предложений, предложившего наименьшую цену.
Баллы остальных участников по критерию «Цена договора» вычисляется по формуле: ЦБ1 = (Цmin/ Цi) х 60,
где:
ЦБ1 — количество баллов, присуждаемых i-нной заявке по критерию «Цена договора».
Цi — цена договора в заявке, которая оценивается.
Ц min — минимальная цена договора, предложенная участником закупки.
60 – максимальное количество баллов, предусмотренное по настоящему критерию.

Срок выполнения работ – максимальное количество баллов 20.
20 баллов присуждается заявке Участника, предложившего минимальный срок выполнения работ. Общий срок выполнения работ не может превышать 60 календарных дней с даты заключения договора.
Баллы остальных участников по критерию «Срок выполнения работ» вычисляется по формуле: СБ1 = (Сmin/ Сi) х 20,
где:
СБ1 — количество баллов, присуждаемых i-нной заявке по критерию «Срок выполнения работ».
Сi — срок выполнения работ по договору в заявке, который оценивается.
С min — минимальный срок выполнения работ по договору, предложенный участником закупки.
20 – максимальное количество баллов, предусмотренное по настоящему критерию.

Срок гарантий на выполненные работы: максимальное количество баллов 20.

20 баллов присуждается заявке Участника, предложившего максимальный срок гарантий на выполненные работы. Гарантийные обязательства на выполненные работы должны составлять не менее 36 месяцев и не превышать 60 месяцев.

Баллы остальных участников по критерию «Срок гарантий на выполненные работы» вычисляются по формуле: ГБ1 = (Гi/ Гmax) х 20,

где:

ГБ1 — количество баллов, присуждаемых i-нной заявке по критерию «Срок гарантий на выполненные работы».

Гi — срок гарантий на выполненные работы в заявке, который оценивается.

Гmax — максимальный срок гарантий на выполненные работы, предложенный участником запроса предложений.

20 – максимальное количество баллов, предусмотренное по настоящему критерию.

Итоговый рейтинг заявок каждого Участника запроса предложений рассчитывается как сумма баллов, присуждаемая Заявке по указанным критериям.

Победителем запроса предложений признается Участник запроса предложений, который предложил выгодные условия исполнения Договора, и заявка которого набрала наибольшее количество баллов.

3.8.4. Комиссия на основании результатов оценки заявок на участие в такой закупке присваивает каждой такой заявке порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора. Заявке на участие в запросе предложений, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких таких заявках содержатся одинаковые по степени выгодности условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других таких заявок.

3.8.5. Комиссия, на основании результатов оценки заявок на участие в запросе предложений, формирует итоговый протокол, который должен содержать следующие сведения:

дата подписания протокола;

количество поданных заявок на участие в запросе предложений, а также дата и время регистрации каждой такой заявки;

порядковые номера заявок на участие в запросе предложений в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора, включая информацию о ценовых предложениях;

результаты рассмотрения заявок на участие в запросе предложений с указанием в том числе:
а) количества заявок на участие в запросе предложений, которые отклонены;
б) оснований отклонения каждой заявки на участие в запросе предложений с указанием положений Документации о конкурентной закупке, которому не соответствуют такие заявки;

результаты оценки заявок на участие в запросе предложений с указанием решения Комиссии о присвоении каждой такой заявке значения по каждому из предусмотренных критериев оценки таких заявок;

причины, по которым запрос предложений признан несостоявшимся, в случае признания ее таковой;

количество, объем, цена закупаемых работ, срок исполнения договора;

иные сведения, которые по усмотрению заказчика подлежат внесению в протокол, составленный по итогам запроса предложений.

Итоговый протокол подписывается всеми присутствующими членами Комиссии по осуществлению закупок и размещается заказчиком на официальном сайте не позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола.

3.8.6. Заказчик имеет право вести аудио и видеозапись заседаний Комиссии при проведении запроса предложений в электронной форме.

3.9. Порядок заключения Договора.

3.9.1. Порядок заключения и исполнения договора регулируется Гражданским кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными актами Заказчика с учетом нижеследующего.

3.9.2. Договор с победителем по результатам проведения процедур закупки должен быть заключен Заказчиком не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее чем через 20 (двадцать) дней с даты размещения на официальном сайте и электронной площадке итогового протокола, составленного по результатам запроса предложений. В случае обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) заказчика, Комиссии, оператора электронной площадки договор должен быть заключен не позднее чем через 5 (пять) дней с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам обжалования действий (бездействия) заказчика, Комиссии, оператора электронной площадки.

3.9.3. Заказчик не менее чем за 5 (пять) календарных дней до истечения максимального срока, в течение которого должен быть заключен договор, передает Участнику запроса предложений, обязанному заключить договор, проект договора, составленного путем включения условий его исполнения, предложенных таким участником в заявке на участие в запросе предложений. Проект договора передается посредством использования программно-аппаратных средств электронной площадки.

3.9.4. Договор по результатам запроса предложений заключается с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и должен быть подписан электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника закупки, обязанного заключить договор, заказчика.

3.9.5. В случае наличия разногласий по проекту договора, направленному заказчиком, Участник запроса предложений, обязанный заключить договор, составляет протокол разногласий с указанием замечаний к положениям проекта договора, не соответствующим извещению, Документации и своей заявке, с указанием соответствующих положений данных документов. Протокол разногласий направляется заказчику с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки. Заказчик рассматривает протокол разногласий и направляет участнику закупки, обязанному заключить договор, доработанный проект договора либо повторно направляет проект договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания.

3.9.6. Договор по результатам запроса предложений, заключается на условиях, которые предусмотрены проектом договора, Документацией, извещением об осуществлении запроса предложений и заявкой Участника запроса предложений, обязанного заключить договор.

3.9.7. Договор с Участником запроса предложений, обязанным заключить договор, заключается после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора (если требование о предоставлении обеспечения исполнения договора было предусмотрено заказчиком в извещении об осуществлении запроса предложений и Документацией).

3.9.8. Участник запроса предложений, обязанный заключить договор, признается уклонившимся от заключения договора в следующих случаях:

участник, обязанный заключить договор, не предоставил заказчику в срок, указанный в пункте 3.9.2. Документации, подписанный им договор, либо не предоставил надлежащее обеспечение исполнения договора;

при заключении договора установлено, что Участник запроса предложений, обязанный заключить договор, не соответствует требованиям, установленным в соответствии с настоящей Документации;

Участник запроса предложений, обязанный заключить договор, предоставил недостоверные сведения в заявке на участие запросе предложений;

Установленном пунктом 3.10.2. настоящей Документации.

3.9.9. Заказчик вправе признать уклонившимся от заключения договора Участника запроса предложений, обязанного заключить договор, в случае если при заключении договора установлено, что заявка на участие в запросе предложений такого участника не соответствует требованиям, установленным в Документации.

3.9.10. В случае, если Участник запрос предложений, обязанный заключить договор, признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с Участником запроса предложений, заявка на участие в запросе предложений которого является наилучшей после заявки победителя.

3.9.11. При заключении и исполнении договора не допускается изменение его условий по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам запроса предложений, кроме случаев, предусмотренных разделом 9 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд РТРС, утвержденного приказом РТРС от 18.07.2022 № 112 «Об утверждении новой редакции Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд РТРС».

3.9.12. При заключении договора между заказчиком и победителем, с учетом требований пункта 3.9.6. настоящей Документации, могут проводиться преддоговорные переговоры (в том числе путем составления протоколов разногласий), направленные на уточнение несущественных условий договора.

3.10. Антидемпинговые меры

3.10.1. В случае, если участником запроса предложений предложена цена договора, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, установленной в извещении о запросе предложений и Документации, такой Участник запроса предложений в составе ценового предложения предоставляет структуру предлагаемой цены, раскрывающей порядок ценообразования и обоснование такого снижения цены (форма 5.8. раздела V «Формы документов»).

3.10.2. Комиссия, дополнительно к порядку рассмотрения заявок участников закупки, предусмотренной настоящей Документации, рассматривает документы, предусмотренные п. 3.10.1., обосновывающие снижение цены более чем на 25%.

При невыполнении участниками закупки на участие в запросе предложений в электронной форме требования о предоставлении информации, указанной в п. 3.10.1. или признании Комиссией этой информации недостоверной, Комиссия имеет право отклонить такие заявки к участию в запросе предложений.

3.10.3. В случае, если Участником запроса предложений, с которым заключается договор, предложена цена договора, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, то такой договор может быть заключен только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора в размере 5% начальной (максимальной) цены договора.

3.10.4. Обеспечение исполнения договора может предоставляться Участником запроса предложений, с которым заключается договор, путем внесения денежных средств или путем предоставления независимой гарантии. Выбор способа обеспечения исполнения договора осуществляется Участником запроса предложений.

Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатам запроса предложений, должна соответствовать следующим требованиям:

независимая гарантия должна быть выдана гарантом, предусмотренным частью 1 статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

независимая гарантия не может быть отозвана выдавшим ее гарантом;

независимая гарантия должна содержать:
а) условие об обязанности гаранта уплатить Заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования Заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования;
б) перечень документов, подлежащих представлению Заказчиком гаранту одновременно с требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии, в случае установления такого перечня Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 4 части 32 статьи 3.4. Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

независимая гарантия должна содержать указание на срок ее действия, который не может составлять менее одного месяца с даты окончания, предусмотренного извещением об осуществлении конкурентной закупки, Документацией о такой закупке срока исполнения основного обязательства;

независимая гарантия не должна содержать условие о представлении Заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение Участником закупки обязательств, обеспечиваемых независимой гарантией.
Несоответствие независимой гарантии, предоставленной Участником закупки, участниками которой с учетом особенностей, установленных Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 части 8 статьи 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, требованиям, предусмотренным настоящим пунктом, является основанием для отказа в принятии ее Заказчиком.
Гарант в случае просрочки исполнения обязательств по независимой гарантии, требование об уплате денежной суммы по которой соответствует условиям такой независимой гарантии и предъявлено заказчиком до окончания срока ее действия, обязан за каждый день просрочки уплатить заказчику неустойку (пени) в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по такой независимой гарантии.
Надлежащее обеспечения исполнения договора предоставляется Участником закупки в срок, не превышающий 20 (двадцать) календарных дней с даты размещения на официальном сайте и электронной площадке итогового протокола, составленного по результатам запроса предложений.
3.10.5. В случае если участник запроса предложений, обязанный заключить договор, не выполнил требования, предусмотренные пунктом 3.10.3. Документации, договор с таким участником не заключается, и он признается уклонившимся от заключения договора. В данном случае заказчик вправе заключить договор с участником запроса предложений, заявка на участие в запросе предложений, которого является наилучшей после заявки победителя. При этом если цена договора, предложенная таким участником, ниже начальной (максимальной) цены договора на 25% и более, он обязан выполнить требование, предусмотренное пунктами 3.10.3. и 3.10.4. Документации.
3.11. Предоставление национального режима при осуществлении закупки
3.11.1. Установлено преимущество закупки следующего товара, имеющее российское происхождение:
- смазка Торсиол-15 или эквивалент.
Основание: абзац 4 пункта 1 и подпункт «б» пункта 4 постановления Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
3.11.2. В отношении товара, указанного в пункте 3.11.1. Документации:
а) при рассмотрении, оценке заявок на участие в закупке, окончательных предложений осуществляется снижение на пятнадцать процентов ценового предложения, поданного в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке участником закупки, предлагающим к поставке товар только российского происхождения, либо увеличение на пятнадцать процентов ценового предложения этого участника закупки в случае подачи им предложения о размере платы, подлежащей внесению за заключение договора;
б) в случае заключения договора с участником закупки, указанным в подпункте «а» настоящего пункта, договор заключается без учета снижения либо увеличения ценового предложения, осуществленных в соответствии с подпунктом «а» настоящего пункта;
в) при исполнении договора допускается замена товара исключительно на товар российского происхождения, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения.
3.11.3. Информацией и документами, подтверждающими страну происхождения товара для целей настоящей Документации, являются:
3.11.3.1. номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, предусмотренного статьей 17.1 Федерального закона от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации», содержащей в том числе:
3.11.3.2. номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств - членов Евразийского экономического союза, порядок формирования и ведения которого устанавливается правом Евразийского экономического союза (далее - евразийский реестр промышленных товаров).
3.11.4. Положения пункта 3.11. Документации, касающиеся товара российского происхождения, работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой российским гражданином, российским юридическим лицом, применяются также в отношении товара, происходящего из государства - члена Евразийского экономического союза, работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным лицом, зарегистрированным на территории государства - члена Евразийского экономического союза.
. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, участниками которыми могут быть субъекты малого и среднего предпринимательства - Посмотреть таблицу с данными
. ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ
5.1. Форма
Заказчику:
Федеральному государственному унитарному предприятию «Российская телевизионная и радиовещательная сеть»
Первая часть заявки на участие в запросе предложений в электронной форме, участниками которыми могут быть субъекты малого и среднего предпринимательства
Уважаемые господа!
Изучив извещение о проведении запроса предложений в электронной форме и документацию запроса предложений в электронной форме, участниками которыми могут быть субъекты малого и среднего предпринимательства, мы предлагаем выполнить работу по смазке тросов АМС цехов Тамбовка и Чёрный Яр филиала РТРС «Астраханский ОРТПЦ». (далее – выполнение работ).
Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в извещении, документации запроса предложений в электронной форме, участниками которыми могут быть субъекты малого и среднего предпринимательства, и ее технической части.
Обязуемся выполнить работу на условиях, определенных документацией запроса предложений в электронной форме, участниками которыми могут быть субъекты малого и среднего предпринимательства, в том числе со стоимостью договора, не превышающей начальную (максимальную) цену договора, и с соблюдением срока выполнения работ. Обладаем опытом выполнения работ, аналогичному предмету закупки.
В случае если мы окажемся победителями запроса предложений в электронной форме, участниками которыми могут быть субъекты малого и среднего предпринимательства, обязуемся выполнить работы в соответствии с предъявляемыми требованиями документации запроса предложений в электронной форме и проекта договора подряда.
Оформляется на официальном бланке Участника запроса предложений в электронной форме
Заказчику:
Федеральному государственному унитарному предприятию «Российская телевизионная и радиовещательная сеть»
Вторая часть заявки на участие в запросе предложений в электронной форме, участниками которыми могут быть субъекты малого и среднего предпринимательства
Уважаемые господа!
Изучив документацию о проведении запроса предложений электронной форме, участниками которыми могут быть субъекты малого и среднего предпринимательства, на выполнение работ по смазке тросов АМС цехов Тамбовка и Чёрный Яр филиала РТРС «Астраханский ОРТПЦ» ___________________________________________________________
(полное наименование Участника
_________________________________________________________________________________,
с указанием организационно-правовой формы, фамилия, имя, отчество Участника – физического лица)
в лице __________________________________(должность, ФИО), действующего на основании _______________________________ (Устава, доверенности №__ от __) предлагает заключить Договор в соответствии с настоящей заявкой с Федеральным государственным унитарным предприятием «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» на выполнение работ по смазке тросов АМС цехов Тамбовка и Чёрный Яр филиала РТРС «Астраханский ОРТПЦ» (далее – выполнение работ), на следующих условиях:

Общая цена договора (в руб.), с учетом НДС: ______ (____________) рублей ______ коп.;

Срок выполнения работ: _______ (____________________) календарных дней;

Срок гарантий на выполненные работы: _______ (____________________) месяцев со дня подписания сторонами договора акта приемки-передачи выполненных работ (по форме КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3).

Настоящим подтверждаем, что: _________________________________________________________________________________

(наименование организации или Ф.И.О. Участника процедуры закупки)

а) правомочен заключать договор;

б) является субъектом малого и среднего предпринимательства Российской Федерации;

в) выполнение работ будет осуществляться российскими (иностранными) лицами (нужное подчеркнуть).

Мы обязуемся, в случае если мы окажемся победителем запроса предложений в электронной форме, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, при условии получения от заказчика проекта Договора, составленного путем включения цены договора и иных условий выполнения работ, предложенных нами в запросе предложений в электронной форме, в проект договора, прилагаемый к документации, и своевременно подписать оформленный Договор.

Мы обязуемся, в случае если мы окажемся участником, занявшим второе место и если победитель запроса предложений в электронной форме будет признан уклонившимся от заключения договора, при условии получения от заказчика проекта договора, составленного путем включения цены договора и иных условий выполнения договора, предложенной нами в запросе предложений в электронной форме, в проект договора, прилагаемый к документации, своевременно подписать оформленный Договор.

Мы обязуемся, в случае если мы окажемся единственным зарегистрировавшимся участником запроса предложений в электронной форме, и при условии получения от Заказчика проекта Договора, составленного путем включения в проект договора, прилагаемый к документации цены договора и иных условий выполнения договора, предложенной нами в запросе предложений в электронной форме, своевременно подписать оформленный Договор.

Мы подтверждаем, что мы извещены о включении сведений в реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения договора.

Мы обязуемся, в случае заключения с нами Договора, выполнить работу по смазке тросов АМС цехов Тамбовка и Чёрный Яр филиала РТРС «Астраханский ОРТПЦ», в соответствии с требованиями настоящей Документации и условиями Договора.

К настоящей заявке прилагаются документы по Описи на ________ лист__.

_____________________ _____________________ /___________________/

(должность) (подпись) (ФИО)

М.П.

- Посмотреть таблицу с данными

_____________________ _____________________ /___________________/

(должность) (подпись) (ФИО)

М.П.

На бланке организации

Дата, исх. номер

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____

г. _______ ________________________________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Организация – Участник закупки ______________________________________________

(наименование организации)

доверяет_________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ №_________ выдан «____» _____________________________________

представлять интересы _______________________________________ в закупках, проводимых

(наименование организации)

Федеральным государственным унитарным предприятием «Российская телевизионная и радиовещательная сеть».

В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять Комиссии необходимые документы, подписывать и получать от имени организации - доверителя все документы, связанные с его выполнением, давать разъяснения положений представленных заявок.

Подпись удостоверяем .

_________________________________ ______________________

(Подпись удостоверяемого) (Ф.И.О. удостоверяемого)

Доверенность действительна по «____» ____________________ 202 г.

Руководитель организации__________________ ( ___________________ )

М.П. (Ф.И.О.)

Декларация соответствия участника закупки

Настоящим подтверждаем, что _________________________________________________________________________________

(наименование организации или Ф.И.О. физического лица)

соответствует следующим требованиям:

- не находится в процессе ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствует решение арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);

- не приостановлена деятельность участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- отсутствует у участника закупки недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в закупке не принято;

- отсутствует у участника закупки - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также не применялись в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, являющегося предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

- отсутствуют факты привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке участника такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

- законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющимся предметом закупки. Если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» указать адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещены эти информация и документы.

_____________________ _____________________ /___________________/

(должность) (подпись) (ФИО)

М.П.

5.6. Форма справки о подтверждении страны происхождения товара

- Посмотреть таблицу с данными

_____________________ _____________________ /___________________/

(должность) (подпись) (ФИО)

М.П.

5.7. Форма предложения участника запроса предложений о цене договора

- Посмотреть таблицу с данными

_____________________ _____________________ /___________________/

(должность) (подпись) (ФИО)

М.П.

Примечание

1. Итоговая цена Договора должна соответствовать ценовому предложению, указанному на электронной площадке Участником закупки и в форме 5.2. раздела V Документации о закупке.

2. В случае предложения цены договора, которая снижена по отношению к начальной (максимальной) цене, указанной в пункте 7 раздела IV «Информационная карта запроса предложений в электронной форме, участниками которыми могут быть субъекты малого и среднего предпринимательства», расчеты по договору выполняются по сметным расчетам Заказчика с применением понижающего коэффициента рассчитанного как отношение предложенной Участником цены договора к начальной (максимальной) цене с округлением по математическим правилам до сотых.

Справочно: структура предлагаемой цены предоставляется только в том случае, если участником закупки предложена цена договора, которая на двадцать пять и более процентов, ниже начальной (максимальной) цены договора, установленной в извещении о закупке и документации.

На бланке организации

Дата, исх. номер

Федеральному государственному унитарному предприятию «Российская телевизионная и радиовещательная сеть»

СТРУКТУРА ПРЕДЛАГАЕМОЙ ЦЕНЫ

Изучив документацию о проведении запроса предложений в электронной форме, участниками которыми могут быть субъекты малого и среднего предпринимательства, на ________________________________________________________________________________

(наименование предмета запроса предложений в электронной форме в электронной форме)

_______________________________________________________________________________,

(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы, фамилия, имя, отчество Участника – физического лица)

в лице __________________________________(должность, ФИО), действующего на основании _______________________________ (Устава, доверенности №__ от __) предлагает заключить Договор с Федеральным государственным унитарным предприятием «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» на выполнение работ по смазке тросов АМС цехов Тамбовка и Чёрный Яр филиала РТРС «Астраханский ОРТПЦ» на сумму _________ руб. _______ коп., в т.ч. НДС ____ руб. ____ коп.

Снижение стоимости выполнения работ на ____ % обусловлена следующими причинами:

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

(указывается порядок ценообразования и обоснование такого снижения цены)

К структуре предлагаемой цены прилагаются документы на ________ лист__.

_____________________ _____________________ /___________________/

(должность) (подпись) (ФИО)

М.П.

I. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Техническое задание

на выполнение работ по смазке тросов АМС цехов Тамбовка и Чёрный Яр филиала РТРС «Астраханский ОРТПЦ»

- Посмотреть таблицу с данными

Приложения:

Локальный сметный расчет на выполнение работ по смазке тросов АМС цеха Тамбовка филиала РТРС «Астраханский ОРТПЦ» на 2 листах в 1 экземпляре (см. приложение № 1 к Документации о закупке, файл в формате «PDF»);

Локальный сметный расчет на выполнение работ по смазке тросов АМС цеха Чёрный Яр филиала РТРС «Астраханский ОРТПЦ» на 2 листах в 1 экземпляре (см. приложение № 2 к Документации о закупке, файл в формате «PDF»).

VII. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА

Начальная (максимальная) цена договора определена проектно-сметным методом.

Сметная документация разработана в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

на выполнение работ по смазке тросов АМС цехов Тамбовка и Чёрный Яр филиала РТРС «Астраханский ОРТПЦ»

- Посмотреть таблицу с данными

Общая стоимость выполнения работ составляет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Восемьсот четырнадцать тысяч девятьсот шестнадцать) рублей 00 копеек, в т. ч. НДС.

Приложения:

1. Локальный сметный расчет на выполнение работ по смазке тросов АМС цеха Тамбовка филиала РТРС «Астраханский ОРТПЦ» на 2 листах в 1 экземпляре (см. приложение № 1 к Документации о закупке, файл в формате «PDF»);

2. Локальный сметный расчет на выполнение работ по смазке тросов АМС цеха Чёрный Яр филиала РТРС «Астраханский ОРТПЦ» на 2 листах в 1 экземпляре (см. приложение № 2 к Документации о закупке, файл в формате «PDF»).

VIII. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР ПОДРЯДА № ________

г. Астрахань «___» _________ 2025 г.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора филиала РТРС «Астраханский ОРТПЦ» Омельяненко Владимира Николаевича, действующего на основании доверенности от 05.12.2023 № 01-12/196, с одной стороны и ____________________________________, относящееся к субъектам малого и среднего предпринимательства, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, далее именуемые «СТОРОНЫ», по итогам проведения запроса предложений в электронной форме, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства (протокол от _________ № _____), в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», заключили настоящий Договор о следующем:

1. Предмет договора

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работу по смазке тросов АМС цехов Тамбовка и Чёрный Яр филиала РТРС «Астраханский ОРТПЦ» (далее – выполнения работ), в соответствии с условиями настоящего Договора, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и оплатить обусловленную настоящим Договором цену.

1.2. Место выполнения работ:

1.2.1.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Астраханская область, Харабалинский район, с. Тамбовка, ул. Придорожная, 5;

1.2.2.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Астраханская область, Черноярский район, с. Чёрный Яр, ул. Костякова, 11

1.3. Виды и объемы работ, выполняемые Подрядчиком, определены техническим заданием (Приложение № 1) и локальными сметными расчетами (Приложения № 2, 3), являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Обязанности Подрядчика:

2.1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы с надлежащим качеством в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, в том числе техническим заданием (Приложение № 1), локальными сметными расчетами (Приложения № 2, 3) и графиком производства работ (Приложение № 4).

2.1.2. Вести исполнительную документацию и сдать их по окончанию выполнения работ Заказчику.

2.1.3. Обеспечить производство, качество и безопасность всех работ в соответствии с требованиями технических регламентов, СНиП, ГОСТ и иными нормативными документами.

2.1.4. Обеспечить на месте выполнения работ, определенном п. 1.2. настоящего Договора, соблюдения требований по технике безопасности и охране окружающей среды.

2.1.5. Обеспечить выполнение работ своими силами и средствами.

2.1.6. Обеспечить выполнение работ необходимыми материально-техническими ресурсами.

2.1.7. Обеспечить содержание и уборку места выполнения работ, а также прилегающей непосредственно к ней территории.

2.1.8. Нести ответственность в установленном порядке перед надзорными органами за нарушение правил и порядка ведения работ.

2.1.9. До приемки работ осуществить вывоз принадлежащего Подрядчику временные сооружения, оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и строительный мусор, а также произвести уборку места выполнения работ.

2.1.10. Немедленно известить Заказчика для принятия решения о приостановке работ при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

2.1.11. Своевременно и за свой счет устранять недостатки и дефекты, образовавшиеся по вине Подрядчика, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока.

2.1.12. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

2.2. Подрядчик вправе:

2.2.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком документов, предусмотренных в пункте 5.1. настоящего договора.

2.2.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ.

2.2.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно порядка выполнения работ.

2.2.4. Выполнить работу по настоящему Договору досрочно. В случае досрочного выполнения работ предупредить об этом Заказчика и согласовать с ним дату приема-передачи результата работ.

2.3. Обязанности Заказчика:

2.3.1. Оказывать содействие Подрядчику в ходе выполнения работ по вопросам, решение которых возможно только при участии Заказчика.

2.3.2. Передать Подрядчику документы, необходимые для выполнения работ по настоящему договору.

2.3.3. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения принятых им обязательств, а также своевременного устранения выявленных недостатков.

2.3.4. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в настоящем Договоре, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Договора.

2.3.5. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, в том числе требовать информацию у Подрядчика о ходе соблюдения графика производства работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

2.3.6. Принять выполненные работы в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

2.3.7. Оплатить выполненные работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим Договором.

2.4. Права Заказчика:

2.4.1. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

2.4.2. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего договора, или устранить недостатки своими силами, или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

2.4.3. В любое время до сдачи ему результата работы Заказчик вправе отказаться от договора, уплатив Подрядчику, часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.

2.4.4. Требовать оплаты неустойки (штрафа) и (или) возмещения убытков, причиненных по вине Подрядчика.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Работы, предусмотренные настоящим Договором, осуществляются Подрядчиком в следующие сроки:

3.1.1. Начало выполнения работ: с даты подписания настоящего Договора.

3.1.2. Окончание выполнения работ: «___» ____________ 2025 года.

4. Стоимость работ

4.1. Стоимость работ определяется на основании локальных сметных расчетов (Приложения № 2, 3 настоящего Договора) и составляет ________ (___________________________) рублей _____ копеек, включая НДС 20%. Цена работ указана с учетом всех затрат и издержек, требуемых для исполнения обязательств по договору, включая уплату пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

4.2. Оплата производится в российских рублях, форма оплаты – безналичный расчет.

4.3. Заказчик осуществляет оплату Подрядчику в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами акта приемки-передачи выполненных работ (по форме КС-2), не содержащего указаний на недостатки выполненных работ, на основании счета, счет-фактуры и справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3).

4.4. Датой оплаты считается дата списания средств с расчетного счета Заказчика.

5. Порядок приемки работ

5.1. Приемка выполненной работы по настоящему Договору оформляется актом приемки-передачи выполненных работ (по форме КС-2), справкой о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), подписанными обеими Сторонами, либо Заказчиком направляется Подрядчику в письменной форме мотивированный отказ от его подписания.

5.2. Подрядчик в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней до даты сдачи работы направляет Заказчику письменное уведомление о завершении работ, а также документы, перечисленные в пункте 5.1. настоящего Договора и исполнительную документацию (пункт 17 Приложения № 1), подтверждающие выполнения работ в объеме, предусмотренном настоящим Договором.

5.3. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления о готовности к сдаче результата выполненной работы с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную работу, а при обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

5.4. Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе ссылаться на них в случаях, если в актах, удостоверяющих приемку, были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требования об их устранении.

5.5. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин, по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчика условий настоящего Договора. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами обе стороны поровну.

5.6. При просрочке передачи или приемки результата работы, риски несет сторона, допустившая просрочку.

5.7. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от Договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента их обнаружения.

6. Ответственность сторон

6.1. Сторона, нарушившая условия Договора, обязана возместить другой стороне причиненные таким нарушением убытки.

6.2. Штраф начисляется за каждый случай неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором. Размер штрафа устанавливается в размере 1 (одного) % от цены Договора и составляет ________ (указать сумму прописью) рублей ___ копеек.

6.3. За нарушение сроков исполнения обязательств по настоящему Договору Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 процента от стоимости Договора за каждый день просрочки со дня установленного договором срока. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.4. В случае переноса срока исполнения Договора предусматривается неустойка в размере 5 (пяти) процентов от суммы договора за каждый месяц переноса срока.

6.5. В случае неудовлетворительного исполнения Подрядчиком условий Договора Заказчик имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

6.6. В случае отказа Подрядчика в одностороннем порядке от исполнения договора (или его части), Заказчик взыскивает с Подрядчика неустойки в размере 10 (десяти) процентов от суммы договора.

6.7. Уплата штрафов и неустойки не освобождают Стороны от исполнения обязательств по Договору.

7. Гарантии

7.1. Гарантия на выполненные работы составляет ____ месяцев, со дня подписания документов, перечисленных в пункте 5.1. настоящего Договора.

7.2. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока.

7.3. При обнаружении в течении гарантийного срока недостатков, Заказчик должен заявить о них Подрядчику в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента их обнаружения.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны освобождаются от ответственности друг перед другом за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых в момент наступления срока исполнения сторонами своих обязательств по Договору.

8.2. О наступлении обстоятельств непреодолимой силы Стороны уведомляют друг друга в течение 3 (трех) дней с момента их возникновения. Факт наступления таких обстоятельств должен быть документально удостоверен полномочными на то органами государственной власти. Удостоверяющий документ прилагается к письменному уведомлению. При отсутствии уведомления (равно как и при просрочке уведомления), удостоверяющего документа, Сторона Договора, их получающая (не получившая), вправе не принимать во внимание наступление указанных обстоятельств при предъявлении претензий (исков) к другой Стороне, в связи с ненадлежащим исполнением условий Договора.

8.3. В случае наступления указанных обстоятельств, срок исполнения обязательств по Договору, при отсутствии возражений, с другой стороны, может быть перенесен на срок их действия.

9. Срок действия договора

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

10. Разрешение споров

10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров.

10.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в судебном порядке в Арбитражном суде Астраханской области.

11. Антикоррупционная оговорка

11.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действий, которые в соответствии с законодательством могут быть квалифицированы как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действий, нарушающих требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

11.2. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес (либо адрес их родственников) работ (услуг) или другими, не поименованными в настоящем пункте способами, направленными на обеспечение выполнения этими работниками каких-либо действий в пользу стимулирующей их Стороны.

11.3. В случае возникновения у Стороны Договора подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушение антикоррупционных условий не произошло или не произойдет. Данное подтверждение должно быть направлено в течение пятнадцати рабочих дней со дня получения письменного уведомления о нарушении антикоррупционных условий.

11.4. В случае нарушения одной Стороной условий антикоррупционной оговорки и/или неполучения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, а также заявить требование о возмещении реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

12. Заверения об обстоятельствах

12.1. Настоящим Подрядчик заверяет, что:

имеет все необходимые лицензии, сертификаты соответствия, разрешения, свидетельства и иные аналогичные документы, требуемые в соответствии с законодательством Российской Федерации для заключения и исполнения Договора;

Подрядчиком были получены разрешения, одобрения, согласия его органов управления;

Договор подписан от имени Подрядчика лицом, которое имеет право или уполномочено на его подписание;

заключение и исполнение настоящего Договора не противоречит и не приведет к нарушению либо неисполнению законодательства Российской Федерации, положений учредительных документов Подрядчика;

вся информация, представленная Подрядчиком, является достоверной, полной и точной.

12.2. Подрядчик осведомлен и соглашается с тем, что заверения об обстоятельствах, указанные в п. 12.1, имеют существенное значение для заключения с Заказчиком Договора.

13. Заключительные положения

13.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными представителями сторон.

13.3. Все уведомления и сообщения в рамках настоящего Договора должны направляться сторонами друг другу в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу, телетайпу, телексу, телефаксу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.

13.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

13.5. Неотъемлемой и обязательной к исполнению Сторонами частью Договора являются:

13.5.1. Приложение № 1. Техническое задание на выполнение работ по смазке тросов АМС цехов Тамбовка и Чёрный Яр филиала РТРС «Астраханский ОРТПЦ»;

13.5.2. Приложение № 2. Локальный сметный расчёт на выполнение работ по смазке тросов АМС цеха Тамбовка филиала РТРС «Астраханский ОРТПЦ»;

13.5.3. Приложение № 3. Локальный сметный расчёт на выполнение работ по смазке тросов АМС цеха Чёрный Яр филиала РТРС «Астраханский ОРТПЦ»;

13.5.4. Приложение № 4. График производства работ по смазке тросов АМС цехов Тамбовка и Чёрный Яр филиала РТРС «Астраханский ОРТПЦ»;

13.5.5. Приложение № 5. Обеспечение исполнения договора (заполняется в случае применения антидемпинговых мер по обеспечению договора, предусмотренных п. 3.10. Документации о закупке, путем внесения денежных средств).

14. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к договору подряда

от «___» _________ 2025 № ______

Техническое задание

на выполнение работ по смазке тросов АМС цехов Тамбовка и Чёрный Яр филиала РТРС «Астраханский ОРТПЦ»

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к договору подряда

от «___» _________ 2025 № ______

Локальный сметный расчет

на выполнение работ по смазке тросов АМС цеха Тамбовка филиала РТРС «Астраханский ОРТПЦ»

Прикладывается локальный сметный расчет, с учетом представленного ценового предложения Участника закупки.

к договору подряда

от «___» _________ 2025 № ______

Локальный сметный расчет

на выполнение работ по смазке тросов АМС цеха Чёрный Яр филиала РТРС «Астраханский ОРТПЦ»

Прикладывается локальный сметный расчет, с учетом представленного ценового предложения Участника закупки.

Приложение № 4

к договору подряда

от «___» _________ 2025 № ______

График производства работ

по смазке тросов АМС цехов Тамбовка и Чёрный Яр филиала РТРС «Астраханский ОРТПЦ»

к договору подряда

от «___» _________ 2025 № ______

Обеспечение исполнения договора

(заполняется в случае применения антидемпинговых мер по обеспечению договора, предусмотренных п. 3.10. Документации о закупке, путем внесения денежных средств)

1. Обязанность Подрядчика, предусмотренная п. 1.1. настоящего договора, обеспечивается внесением денежной суммы в размере _________ рублей ___ на счет Заказчика.

2. Реквизиты для перечисления денежных средств, вносимых в качестве обеспечения исполнения Договора:

Получатель: РТРС/Филиал РТРС «Астраханский ОРТПЦ»

Юридический адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Москва, ул. Академика Королева, дом 13, строение 1

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Астрахань, ул. Ляхова, 4

ИНН/КПП:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОГРН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть6084

Р/с:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьв ПАО «Банк ПСБ» г. Ярославль

К/с:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

БИК:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Назначение платежа: на выполнение работ по смазке тросов АМС цехов Тамбовка и Чёрный Яр филиала РТРС «Астраханский ОРТПЦ».

Размер обеспечения исполнения договора: 5% начальной (максимальной) цены договора.

3. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Договора, подлежат возврату Заказчиком Подрядчику после надлежащего исполнения Подрядчиком взятых на себя по Договору обязательств в течение 5 (пяти) рабочих дней начиная с момента подписания Сторонами документов, предусмотренных пунктом 5.1. настоящего Договора.

4. Моментом возврата Заказчиком Подрядчику денежных средств, указанных, внесенных в качестве обеспечения исполнения Договора, является день списания указанных денежных средств со счета Заказчика.

- Посмотреть таблицу с данными