Вы не можете просматривать результаты тендеров. Свяжитесь с вашим персональным менеджером, чтобы получить возможность просматривать результаты тендеров
на выполнение работ по ремонту и перезаправке блоков кондиционеров
г. Москва
«___» _________ 2025 г.
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Институт содержания и методов обучения имени В.С. Леднева» (ФГБНУ «ИСМО им. В.С. Леднева»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________, действующего на основании ____________________________,
и ___________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________________, действующий на основании _______________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», и каждый в отдельности «Сторона», в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий Контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:
Предмет Контракта
Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по ремонту и перезаправке блоков кондиционеров (далее – работы) в объеме и по требованиям, установленным в Техническом здании (Приложение № 1 к Контракту), а Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.
Цена Контракта в соответствии со Спецификацией (Приложение № 3 к Контракту) составляет _____________ (_________________________) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС/НДС не облагается (далее – Цена Контракта).
Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации.
Цена Контракта включает в себя все затраты, издержки, налоги, сборы и иные расходы Подрядчика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением Контракта.
Цена Контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
По соглашению Сторон Заказчик вправе изменить не более чем на 10 процентов предусмотренный Контрактом объем работ при изменении потребности в таких работах, на выполнение которых заключен Контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных Контрактом, но связанных с работами, предусмотренными Контрактом.
Оплата по Контракту осуществляется Заказчиком в следующем порядке:
Заказчик производит расчет путём перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, реквизиты которого указаны в разделе 16 Контракта, на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 3 к Контракту) (далее – Акт сдачи-приемки оказанных услуг), в течение 7 (семи) рабочих дней с даты завершения приемки, оформленной Актом приемки товаров, работ, услуг (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) (далее – Акт приемки (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть)). Датой оформления считается дата утверждения Акта приемки (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) руководителем Заказчика
Оплата по Контракту осуществляется на основании Счета и Акта сдачи-приемки выполненных работ.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, Заказчик производит оплату за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).
Обязательства Заказчика по оплате Цены Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, составляющем Цену Контракта, с лицевого счета Заказчика, указанного в разделе 16 Контракта.
Сроки выполнения работ
Срок выполнения работ по Контракту: в соответствии с Техническим заданием.
Подрядчик вправе досрочно выполнить работы по согласованию с Заказчиком.
Порядок сдачи-приемки выполненных работ
Не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после окончания выполнения работ в соответствии со сроком, указанным в п. 3.1. Контракта, Подрядчик представляет Заказчику комплект документов в соответствии с разделом 8 Технического задания. В целях оформления приемки выполненных работ, предусмотренных Контрактом, формируется Акт приемки (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) по унифицированной форме, установленной Приказом Минфина России от 15 апреля 2021 года № 61н. Акт приемки (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) оформляется на основании Акта, счета на оплату и иных документов, имеющих отношение к выполненной работе.
Не позднее 10 (десяти) рабочих дней после получения от Подрядчика документов, указанных в настоящей статье Контракта, Заказчик рассматривает результаты (при наличии овеществленного результата выполненных работ), отчетную документацию по выполненным работам и осуществляет приемку выполненных работ на предмет соответствия их объема, качества требованиям, изложенным в Контракте и Техническом задании, и направляет заказным письмом с уведомлением, либо отдает нарочным Подрядчику подписанный Заказчиком один экземпляр Акта сдачи-приемки выполненных работ, либо запрос о предоставлении разъяснений в отношении выполненных работ, либо акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. В случае отказа Заказчика от приемки выполненных работ в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработок, Подрядчик обязуется в срок, установленный в акте, составленном Заказчиком, устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет.
Для проверки выполненных работ на соответствие условиям Контракта Заказчик вправе провести экспертизу. Экспертиза выполненных работ может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.
В случае проведения Заказчиком экспертизы выполненных работ с привлечением экспертной организации либо экспертов срок приемки выполненных работ продлевается на срок проведения экспертизы.
В случае получения от Заказчика надлежащим образом официально направленного (почтой или с нарочным) запроса о предоставлении разъяснений в отношении выполненных работ или акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения, Подрядчик в течение 2 (двух) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от Заказчика замечания/недостатки/произвести доработки и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также подписанный Подрядчиком Акт сдачи-приемки выполненных работ в 2 (двух) экземплярах.
В случае если по результатам рассмотрения отчета об устранении недостатков и выполнении необходимых доработок Заказчиком будет принято решение об устранении Подрядчиком недостатков/выполнении доработок в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов о представлении разъяснений в отношении выполненных работ, Заказчик принимает выполненные работы и подписывает 2 (два) экземпляра Акта сдачи-приемки выполненных работ, один из которых направляет Подрядчику в порядке, предусмотренном в настоящей статье Контракта.
Акт приемки (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) составляется в форме электронного документа и подписывается электронными подписями представителей Заказчика и Подрядчика. В отсутствие организационно-технической возможности составления/подписания Акта приемки (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) в электронной форме такой акт формируется на бумажном носителе и подписывается представителями Заказчика и Исполнителя собственноручно. В случае отсутствия недостатков выполненных работ Заказчик вправе направить подписанный со своей стороны Акт приемки (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) без подписи Подрядчика на электронную почту Подрядчика.
Количественные и качественные расхождения, а также несоответствие выполненных раюот требованиям Контракта, выявленные в ходе приемки, оформляются соответствующими разделами Акт приемки (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть).
Права и обязанности Сторон
Заказчик вправе:
Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом и иными нормами, регулирующими данную сферу деятельности, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Контрактом.
Письменно запрашивать информацию о ходе выполненных работ. На данный запрос Подрядчик предоставляет ответ в письменной форме в течение 2 (двух) рабочих дней.
Осуществлять контроль за объемом и сроками выполнения работ.
При обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия объема и стоимости выполненных Подрядчиком работ требованиям Контракта и Акта сдачи-приемки выполненных работ вызвать уполномоченных представителей Подрядчика для представления разъяснений в отношении выполненных работ.
Заказчик обязан:
Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ.
Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в соответствии с Контрактом.
При получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения работ в случае, указанном в настоящей статье Контракта, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения работ.
Подрядчик вправе:
Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ на основании представленных Подрядчиком отчетных документов и при условии истечения срока, указанного в разделе 3 Контракта.
Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с разделом 2 Контракта.
По согласованию с Заказчиком привлечь к исполнению своих обязательств по Контракту других лиц – соисполнителей, обладающих специальными знаниями, навыками, специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) работ. При этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.
Привлечение соисполнителей не влечет изменение Цены Контракта и/или объемов выполненных работ по Контракту. Перечень работ, выполненных соисполнителем, и их стоимость Подрядчик указывает в отчетной документации, представляемой Заказчику по результатам выполнения работ в порядке, установленном Контрактом.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения соисполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с Подрядчиком, осуществлять замену соисполнителей.
Письменно запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно проведения работ в рамках Контракта.
Подрядчик обязан:
Своевременно и надлежащим образом выполнить работы и представить Заказчику отчетную документацию по итогам исполнения Контракта.
Обеспечивать соответствие выполненных работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке выполненных работ и в течение гарантийного срока, за свой счет.
Приостановить выполнение работ в случае обнаружения независящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность или прочность результатов выполненных работ или создать невозможность их завершения в установленный Контрактом срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 3 (трех) дней после приостановления выполнения работ.
Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения, банковских реквизитов, реорганизации, ликвидации, банкротстве в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в Контракте.
Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и Контрактом.
Гарантии
Подрядчик гарантирует качество работ в соответствии с требованиями, указанными в Контракте.
Гарантийный срок на выполненные работы составляет 3 месяца с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.
При обнаружении в период гарантийного срока недостатков в выполненных работах, материалах, оборудовании, Подрядчик обязан устранить их за свой счет в сроки, установленные Заказчиком в Акте о недостатках с перечнем выявленных недостатков/дефектов, необходимых доработок. Гарантийный срок в данном случае продлевается на период устранения выявленных недостатков.
При отказе Подрядчика от составления или подписания Акта о недостатках, обнаруженных в период гарантийного срока, Заказчик вправе провести квалифицированную экспертизу с привлечением экспертов (специалистов), по итогам которой составляется соответствующий Акт, фиксирующий затраты по исправлению недостатков.
В случае неявки надлежащим образом уведомленного Подрядчика для составления и подписания Акта о недостатках, обнаруженных в период гарантийного срока, Акт считается подписанным Подрядчиком без возражений.
Невыполнение требований Заказчика по устранению выявленных недостатков в установленный Заказчиком срок является ненадлежащим исполнением Контракта и влечет применение штрафных санкций по п. 8.3 Контракта.
Подрядчик гарантирует своевременное предоставление необходимой и достоверной информации о ходе и результате выполнения работ.
В случае непредставления Подрядчиком Заказчику полной и достоверной информации о ходе и результате выполнения работ, Подрядчик несет ответственность в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации за недостатки результата работ, возникшие после его приемки Заказчиком вследствие отсутствия у Заказчика такой информации.
Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности
Передача исключительных прав не предусмотрена.
Ответственность Сторон
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном пп. 8.3–8.4 настоящей статьи, в виде фиксированной суммы, в том числе рассчитываемой как процент Цены Контракта.
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, в том числе гарантийного обязательства, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей.
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Подрядчик выплачивает Заказчику (при наличии в Контракте таких обязательств) штраф в размере 1000 рублей.
За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы – 1000 рублей.
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.
Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать Цену Контракта.
Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать Цену Контракта.
Стороны Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов выполнения работ не в полном объеме и/или завышения их стоимости Подрядчик осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств.
Уплата Подрядчиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по Контракту.
В качестве подтверждения фактов неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения обязательств, Заказчик может предъявлять фото- и видеоматериалы, являющиеся основанием для взыскания неустойки или применения иной формы ответственности в соответствии с действующим законодательством.
Порядок расторжения Контракта
Контракт может быть расторгнут:
по соглашению Сторон;
в судебном порядке;
в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта.
Основания расторжения Контракта в связи с односторонним отказом от исполнения Контракта по инициативе Заказчика:
Подрядчик не приступает к исполнению Контракта в срок, установленный Контрактом;
Подрядчик выполняет работы так, что окончание их выполнения к сроку, предусмотренному Контрактом, становится явно невозможно;
в ходе выполнения работ стало очевидно, что они не будут выполнены надлежащим образом в установленный Контрактом срок;
отступления от условий Контракта или иные недостатки результата выполненных работ в установленный Заказчиком срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми.
иные основания для одностороннего отказа от исполнения Контракта по инициативе Заказчика, предусмотренные гражданским законодательством Российской Федерации.
Расторжение Контракта по соглашению сторон определяется в порядке, установленном действующим гражданским законодательством Российской Федерации. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок, не превышающий 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.
Расторжение Контракта в одностороннем порядке осуществляется с соблюдением требований законодательства о контрактной системе.
Решение об одностороннем расторжении Контракта направляется второй Стороне в оригинале по адресу второй Стороны, указанному в разделе 16 Контракта.
Обстоятельства непреодолимой силы
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту в случае, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, которые возникли после заключения Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
Если, по мнению Сторон, выполнение работ может быть продолжено в порядке, действовавшем согласно Контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
Порядок урегулирования споров
В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке.
До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.
Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.
В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде города Москвы.
Срок действия, порядок изменения Контракта
Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2025 г. (в части гарантийных обязательств и оплаты выполненных работ до полного исполнения Сторонами своих обязательств).
Изменение и дополнение Контракта возможны по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Контракту. Дополнительные соглашения к Контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.
Прочие условия
Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в разделе 16 Контракта, или с использованием электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
Контракт заключен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.
Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
Антикоррупционная оговорка
При исполнении обязательств по настоящему Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники, а также лица, действующие от имени и по поручению Сторон, не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.
При исполнении обязательств по настоящему Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники, а также лица, действующие от имени и по поручению Сторон, не осуществляют действия, квалифицируемые как дача (получение) взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования законодательства Российской Федерации и международных актов о противодействии коррупции, и обязуются принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов в связи с исполнением условий настоящего Контракта.
В случае возникновения у Стороны обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений п. п. 14.1 и 14.2 настоящего Контракта, а также возникновение личной заинтересованности при исполнении настоящего Контракта, которая приводит или может привести к конфликту интересов, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений п.п. 14.1 и 14.2 настоящего Контракта, а также возникновение личной заинтересованности при исполнении настоящего Контракта, которая приводит или может привести к конфликту интересов.
Сторона, получившая письменное уведомление, указанное в п. 14.3 настоящего контракта, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 10 (десяти) дней с даты получения.
Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений п. п. 14.1 и 14.2 настоящего Контракта и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций.
В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в разделах настоящего Контракта действий и (или) неполучения другой Стороной в установленный настоящим Контрактом срок подтверждения, что нарушения не произошли или не произойдут, другая Сторона направляет информацию о фактах нарушений и материалы в компетентные органы в соответствии с действующим законодательством.
Конфиденциальность
Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность условий Контракта и всей информации, переданной в качестве конфиденциальной.
Право раскрывать содержание Контракта, публиковать его в открытом доступе, а также предоставлять информацию о ходе его исполнения, полученных результатах другим лицам принадлежит Стороне Заказчика.
Термин «Конфиденциальная информация» в целях Контракта означает любую информацию по Контракту, имеющую действительную или потенциальную ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, не предназначенную для широкого распространения и/или использования неограниченным кругом лиц, удовлетворяющую требованиям законодательства Российской Федерации.
«Разглашение Конфиденциальной информации» в целях Контракта означает несанкционированные соответствующей Стороной действия другой Стороны, в результате которых какие-либо третьи лица получают доступ и возможность ознакомления с Конфиденциальной информацией. Разглашением Конфиденциальной информации признается также бездействие соответствующей Стороны, выразившееся в необеспечении надлежащего уровня защиты Конфиденциальной информации и повлекшее получение доступа к такой информации со стороны каких-либо третьих лиц.
Стороны соглашаются с тем, что информация, полученная ими и не являющаяся конфиденциальной в соответствии с Контрактом, тем не менее не будет подтверждаться, опровергаться или комментироваться Сторонами третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
Стороны обеспечивают защиту информации от несанкционированного доступа, в том числе предоставления, использования, распространения или публикации, копирования, использования в рекламе результатов выполненных работ.
Запрещаются использование, распространение, публикация, реклама созданных Стороной-исполнителем или третьими лицами в процессе исполнения обязательств по Контракту любых результатов, в том числе результатов интеллектуальной деятельности, независимо от формы их распространения, в том числе в портфолио и публичных материалах, без письменного согласия другой Стороны Контракта.
Стороны предпринимают меры по защите конфиденциальной информации от неправомерных действий и неправомерного доступа к ней третьих лиц.
Разглашение, распространение и передача третьим лицам конфиденциальной информации любым способом и в любой форме расценивается Сторонами как ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Обязательства Сторон по соблюдению конфиденциальности сохраняют свою силу после истечения срока Контракта или его досрочного расторжения в течение 3 (трех) последующих лет.
Приложения к Контракту:
Техническое задание (Приложение № 1);
Акт сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 2);
на выполнение работ по ремонту и перезаправке блоков кондиционеров
1.Сроки выполнение работ: В течение 10 (Десять) рабочих дней с даты заключения Контракта.
2.Место выполнения работ: г. Москва, ул. Жуковского, д.16.
3.Описание объекта: Объект представляет собой здание с 4-мя надземными этажами
4.Перечень выполняемых работ:
4.1 Выполнение работ по ремонту и перезаправке блоков кондиционеров реализуется в соответствии с Таблицей 1 с использованием материалов в соответствии с Таблицей 2.
5.1. При исполнении работ Подрядчик выполняет опрессовку, устранение утечки, вакуумацию и перезаправка фреоном внешних блоков системы кондиционирования.
5.2. Перед началом выполнения работ внешние блоки должны быть обесточены. До начала выполнения работ Подрядчик предоставляет Заказчику допуски по работе на высоте и удостоверение промышленного альпиниста (при необходимости).
5.3. Опрессовка системы кондиционирования должна проводиться азотом под давлением, указанным в технической документации на кондиционер, но не менее 1,2 МПа (12 атмосфер). Проверка герметичности должна производиться с помощью мыльного раствора или специализированного детектора утечек. Система считается герметичной, если в течение 10 минут падение давления не превышает 0,02 МПа (0,2 атмосферы).
5.4. После выполнения работ по опрессовке Подрядчик производит работы по вакуумированию. При вакуумировании должен быть достигнут необходимый уровень разрежения не менее 130 Па.
5.5. По завершению работ по вакуумированию блоков Подрядчик заправляет внешних блоки хладагентом (фреоном) до необходимого уровня, указанного в инструкции по эксплуатации или на шильдике кондиционера, с использованием весов для точного измерения. По завершении заправки проверяется давление в системе, очищаются заправочные порты, устанавливаются заглушки и производится оценка работы кондиционера в различных режимах.
5.6. В рамках работ по расшивке теплообменников и промывке конденсатора внешнего блока кондиционера Подрядчик выполняет очистку от загрязнений, таких как пыль, пух, насекомые, а также продуктов износа компрессора. После промывки все элементы тщательно просушиваются, после чего кондиционер собирается.
5.7. Работы должны выполняться в соответствии с нормами и ГОСТами, установленными на такие виды работ.
5.8. Все необходимое оборудование и инструменты предоставляются Подрядчиком за его счет.
5.9. Подрядчик несет полную материальную ответственность за ущерб, причиненный во время выполнения работ при снятии и установке вентиляционных решеток и других элементов оборудования который будет осуществлен Подрядчиком в рамках обеспечения доступа к системам вентиляции и кондиционирования.
6. Гарантийный срок на выполненные работы:
Гарантийный срок на все выполняемые работы составляет 3 месяца с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ. Подрядчик обязан безвозмездно устранить недоработки по работам предусмотренным данным контрактом, выявленные в течение гарантийного срока.
Требования соответствия нормативным документам (лицензии, допуски, разрешения, согласования):
Работы должны выполняться с соблюдениями требований охраны труда и пожарной безопасности, в соответствии с требованиями и нормами, действующими в Российской Федерации, в частности:
Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
Постановление Минтруда России от 25.12.1997 № 66 «Об утверждении Типовых отраслевых норм бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты»;
«Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 года;
Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Седьмое издание. Раздел 1. Общие правила. Глава 1.8 (утв. Приказом Минэнерго РФ от 09.04.2003 № 150);
Приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»;
Приказ Минтруда России от 16.11.2020 № 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»;
Приказ Росстандарта от 12.07.2012 №191-ст «ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1. Межгосударственный стандарт. Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»;
СП 336.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.2017 Системы вентиляции и кондиционирования воздуха. Правила эксплуатации, утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 15.09.2017 года № 1222/пр;
ГОСТ Р▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. Государственный стандарт Российской Федерации. Оборудование бытовое для кондиционирования и очистки воздуха. Требования безопасности и методы испытаний (утв. и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 14.01.1998 № 2);
ГОСТ Р▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3. Национальный стандарт Российской Федерации. Работ бытовые. Ремонт, установка и техническое обслуживание электрических машин и приборов. Общие технические условия (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 08.11.2013 № 1348-ст);
ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть6. Межгосударственный стандарт. Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения» (введен в действие Приказом Росстандарта 28.03.2017 № 186-ст);
Иная нормативно-техническая документация, регламентирующая требования к обслуживанию кондиционерного оборудования.
8. Приемка работ:
В течение 5 (Пяти) рабочих дней после окончания выполнения работ Подрядчик предоставляет Заказчику оригиналы следующих документов:
- счет на оплату;
- акт сдачи-приемки выполненных работ в 2 (двух) экземплярах с приложением следующих документов и сведений:
1) акт опрессовки, в котором указывается: давление, время проведения и результаты проверки на герметичность, марка и чистота использованного азота.
2) акт выполненных работ по вакуумированию, в котором указываются: дата, время, тип оборудования, давление и время откачки воздуха. Также предоставляются данные манометрического коллектора;
3) акт выполнения работ по заправке кондиционеров фреоном с указанием модели кондиционера, его серийный номер, а также давление фреона до и после заправки.
___________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________________, действующего на основании __________________________,
и __________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. В соответствии с условиями Контракта от __________________ №____________________ (далее – Контракт) Подрядчиком выполнены работы, а Заказчиком приняты работы по: _________________________.
Контрактом предусмотрено выполнение следующих видов работ за период с «__» ___________ 20__ г. по «___» ___________ 20___ г.:
Фактически выполнены работы за период с «___» ___________ 20__ г. по «___»________ 20__ г., что подтверждено соответствующим Отчетом о выполненных работах:
Сведения о сопутствующих услугах (если предусмотрены Контрактом): ___________________________________________________________.
5.
Сведения о проведенной экспертизе выполненных работ: ____________.
Всего с даты начала выполнения работ по Контракту выполнено работ на сумму ___________________ (______________________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС 20 % – _________ (__________________) рублей ____ копеек, в том числе за отчетный период ________________________ (____________________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС 20% – _______________ (_______________________________) рублей _______ копеек.
Размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени) (при необходимости) ___________________________________________________________.
Дополнительные сведения: _____________________________________.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
- Посмотреть таблицу с данными▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
.
.top
td.pre-wrap-white
