Тендер - Углемолекулярное сито CMS280 №298834382

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• ЗД.rar

/КП.xlsx - Посмотреть таблицу с данными/Перечень документации.xlsx - Посмотреть таблицу с данными/Типовой договор поставки.docx

Договор поставки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть___/СПГТ

г. Москва «___» _____ 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью «НОВАТЭК-СПГ топливо» (ООО «НОВАТЭК-СПГ топливо»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора Мамонова Михаила Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

_______________ «_______________» (___«_______________»), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________, действующего на основании _______________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор поставки (далее – Договор) о нижеследующем:

Предмет Договора

Поставщик обязуется поставить Покупателю товар, указанный в Спецификации к Договору (далее – Товар), а Покупатель принять и оплатить качественный и своевременно поставленный Товар на условиях Договора.

Наименование Товара, количество, а также иные условия указываются в Спецификации (Приложении № 1 к Договору).

Поставка осуществляется в рабочий день.

Товар поставляется в упаковке, пригодной для данного вида Товара, обеспечивающей сохранность Товара при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении.

Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям, указанным в Договоре, ГОСТам, техническим регламентам и иным обязательным нормам, и правилам, действующим в Российской Федерации и предъявляемым к данного вида товарам, Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении (не бывший в эксплуатации), не прошедшим ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей.

Поставка Товара должна сопровождаться передачей документов, подтверждающих факт поставки Товара (товарная накладная или универсальный передаточный документ (УПД)), а также передачей конструкторской и/или иной технической документации на поставляемый Товара (поставленную партию Товара), необходимой для ввода в эксплуатацию/использования Товара, его ремонта, включая, но не ограничиваясь, инструкции по эксплуатации, технический паспорт, сертификаты качества, сертификаты соответствия, декларации соответствия, свидетельства о поверке. Указанные документы передаются Поставщиком одновременно с Товаром (далее – Сопроводительная документация).

При доставке Товара и документов перевозчиком Поставщик дополнительно к указанным в настоящем пункте Договора документам предоставляет через перевозчика Покупателю товарно-транспортную накладную.

• В случае если поставляемый Товар содержит в качестве своей неотъемлемой части программы для ЭВМ (далее – Программное обеспечение), необходимые для его обычного использования и неотделимые от него без утраты Товаром своих функций, то Поставщик обеспечит предоставление Покупателю неисключительного права на использование Программного обеспечения в счет стоимости Договора.

Цена Договора и порядок оплаты

Цена Договора составляет ___________ (______________) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% - _____________.

Если иное не согласовано Сторонами в Спецификации, в цену Договора включены все расходы Поставщика, связанные с выполнением его обязательств по Договору, в том числе стоимость Товара, стоимость упаковки, стоимость оформления соответствующих сертификатов и другой необходимой документации на Товар, транспортные расходы (погрузка, крепление, доставка), хранение Товара перед его доставкой Покупателю, налоги, сборы и другие обязательные платежи, издержки, связанные с инфляционными рисками, колебаниями цен, расходы на получение любых банковских гарантий, предусмотренных Договором, а также иные расходы и затраты, связанные с исполнением обязательств Поставщика по Договору.

Если иное не предусмотрено в Спецификации оплата Товара (партии Товара) в размере 100% (ста процентов) от стоимости Товара (партии Товара), указанной в Спецификации, оплачивается Покупателем в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с даты исполнения Поставщиком обязательства по поставке Товара (с даты подписания товарной накладной или УПД), и предоставления Покупателю в совокупности следующих документов:

• оригинала товарной накладной по форме № ТОРГ-12 или УПД в установленном порядке;
• оригинала счёта на оплату Товара (партии Товара);
• оригинала счета-фактуры на поставленный Товар (поставленную партию Товара), оформленного в установленном действующим законодательством РФ порядке (не требуется при оформлении УПД);
• транспортной накладной и/или товарно-транспортной накладной.

Наступление всех событий, указанных в настоящем пункте, является обязательным для начала течения срока оплаты. Товарная накладная (форма № ТОРГ-12) или УПД не могут быть подписаны без предоставления указанных выше документов Поставщиком Покупателю, а также предоставления вместе с Товаром полного комплекта Сопроводительной документации на поставленный Товар (партию Товара). Срок оплаты Товара исчисляется с даты подписания Товарной накладной (форма № ТОРГ-12) или УПД.

В случае если Договор предусматривает авансовые платежи, то пункт 2.3 Договора должен быть изложен в следующей редакции:

• Если иное не предусмотрено в Спецификации оплата поставленного Товара производится Покупателем в следующем порядке.
• Авансовый платеж в размере ___% (____ процентов) от общей стоимости Товара по Спецификации, оплачивается Покупателем в течение ___ (___) календарных дней с даты предоставления Поставщиком Покупателю в совокупности следующих документов:
• оригинала счёта на оплату аванса;
• оригинала Договора, подписанного Поставщиком;
• оригинала безотзывной безусловной банковской гарантии возврата денежной суммы в размере, равном 100 (сто) % от суммы авансового платежа (далее – Гарантия возврата авансового платежа), и соответствующей согласованным Сторонами в Приложении № 2 к Договору требованиям и форме, а также получения по системе передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС), либо SWIFT, либо TELEX от банка-гаранта в адрес банка Покупателя подтверждения факта выдачи Гарантии возврата авансового платежа и подтверждения полномочий подписанта или предоставление Покупателю официального письма банка-гаранта в подтверждение факта выдачи Гарантии возврата авансового платежа и полномочий подписанта. Поставщик предоставляет Покупателю соответствующую требованиям Договора Гарантию возврата авансового платежа не позднее «___»________202__ г. Срок действия Гарантии на возврат авансового платежа – с момента ее выдачи и до поставки Товара в полном объеме (всех партий Товара) плюс 60 (шестьдесят) календарных дней.

Указанный в настоящем подпункте срок оплаты исчисляется с даты предоставления последнего из указанных выше документов.

• • Гарантия возврата авансового платежа должна обеспечивать надлежащее исполнение Поставщиком его обязательств перед Покупателем по возврату авансового платежа, предусмотренного Договором, в том числе при его расторжении.
  • Сумма аванса не может превышать сумму, на которую выдана соответствующая Гарантия возврата авансового платежа.
  • Поставщик в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня получения авансового платежа обязан предоставить Покупателю счет-фактуру на сумму полученного аванса, оформленный в соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ (НК РФ).
  • В случае не предоставления до поставки Товара Гарантии возврата авансового платежа и/или документов, предусмотренных пп. 2.3.1 Договора, авансовый платеж по Договору не производится, а оплата Товара производится (по факту поставки Товара) согласно пп. 2.3.6 Договора в размере 100% (сто процентов) от поставленного Товара (поставленной партии Товара) в порядке, указанном в подпункте 2.3.6 Договора.
  • Окончательная оплата Товара (партии Товара) в размере ___% (___ процентов) от стоимости Товара (партии Товара), указанной в Спецификации, оплачивается Покупателем в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с даты исполнения Поставщиком обязательства по поставке Товара (с даты подписания товарной накладной или УПД), и предоставления Покупателю в совокупности следующих документов:
• оригинала товарной накладной по форме № ТОРГ-12 или УПД в установленном порядке;
• оригинала счёта на оплату Товара (партии Товара);
• оригинала счета-фактуры на поставленный Товар (поставленную партию Товара), оформленной в установленном действующим законодательством РФ порядке (не требуется при оформлении УПД);
• транспортной накладной и/или товарно-транспортной накладной;
• сопроводительной (конструкторской и/или иной технической) документации на поставляемый Товара (поставленную партию Товара), необходимой для ввода в эксплуатацию/использования Товара, его ремонта, включая, но не ограничиваясь, инструкцию по эксплуатации, технический паспорт, сертификат качества, сертификат соответствия, декларация соответствия, свидетельство о поверке.

Наступление всех событий, указанных в настоящем подпункте, является обязательным для начала течения срока оплаты. Товарная накладная или УПД не могут быть подписаны без предоставления указанных выше документов Поставщиком, Поставщик понимает и признаёт, что без данных документов невозможен ввод в эксплуатацию/использование Товара. Срок оплаты Товара исчисляется с даты подписания товарной накладной или УПД.

• • Погашение авансового платежа в счет стоимости поставленного Товара осуществляется на дату подписания Сторонами без замечаний товарных накладных (форма № ТОРГ-12)/УПД, в размере 100 (сто)% уплаченного аванса от стоимости поставленного Товара. Авансовый платеж должен быть погашен не позднее срока поставки, установленного в Спецификации.
  • Нарушение Поставщиком любого срока поставки Товара, установленного в Спецификации, на срок более 30 (тридцати) календарных дней означает одновременное нарушение срока погашения авансового платежа. В этом случае Поставщик обязуется совершить одно из следующих действий по выбору Покупателя:

а) вернуть сумму непогашенного авансового платежа в полном объеме в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения соответствующего письменного требования Покупателя. Стороны достигли соглашения о том, что предъявление Покупателем требований о возврате авансового платежа, предусмотренное настоящим пунктом, не свидетельствует о намерении Покупателя в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора и не освобождает Поставщика от исполнения обязательств, предусмотренных Договором, если в требовании Покупателя прямо не указано иное;

б) представить новую, отвечающую требованиям Договора банковскую гарантию возврата авансового платежа или обеспечить продление действующей Гарантий возврата авансового платежа не менее, чем за 20 (двадцать) рабочих дней до истечения срока действующей Гарантии возврата авансового платежа, на весь срок нарушения обязательства по поставке Товара плюс 60 (шестьдесят) календарных дней, а также обеспечить предоставление банком-гарантом Покупателю подтверждения факта выдачи банковской гарантии возврата авансового платежа (изменений к такой гарантии) и полномочий подписанта либо по системе передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС), либо SWIFT, либо TELEX или предоставление Покупателю официального письма банка-гаранта в подтверждение факта ее выдачи (изменений к такой гарантии) и полномочий подписанта.

• • В случае если когда-либо и по какой-либо причине любая предоставленная банковская гарантия окажется юридически недействительной или если выдавший её банк утратит платежеспособность, в отношении него будет принято решение о ликвидации или введена любая процедура банкротства, либо будет достигнуто компромиссное соглашение с его кредиторами или банк продолжит деятельность в их пользу под руководством доверительного управляющего, а также при осуществлении любых действий или наступлении любых обстоятельств, которые в рамках применимого права имеют сходные вышеуказанным последствия, либо после выдачи банковской гарантии произойдет падение кредитного рейтинга банка-гаранта, Поставщик обязан в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения соответствующего обоснованного письменного требования Покупателя представить последнему новую банковскую гарантию, соответствующую требованиям Договора, а также обеспечить предоставление банком-гарантом Покупателю подтверждения факта ее выдачи и полномочий подписанта по СПФС, либо SWIFT, либо TELEX или предоставление ПОКУПАТЕЛЮ официального письма банка-гаранта в подтверждение факта выдачи банковской гарантии и полномочий подписанта. При этом Покупатель имеет право приостановить все без исключения платежи Поставщику в случае непредставления Покупателю новой банковской гарантии в сроки, установленные в Договоре, со дня, когда новая банковская гарантия должна была быть представлена, до тех пор, пока Поставщик не предоставит Покупателю такую новую банковскую гарантию и Покупатель не получит подтверждение банка-гаранта факта ее выдачи и полномочий подписанта плюс 3 (три) рабочих дня. Период такого приостановления платежей не считается периодом просрочки оплаты.
  • При увеличении сроков поставки по соглашению Сторон Поставщик обязан в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты изменения таких условий совершить одно из следующих действий (в отношении каждой из банковских гарантий):
    • либо предоставить новую банковскую гарантию, либо изменение/дополнение к действующей банковской гарантии со сроком ее действия, соответствующим требованиям пп. 2.3.1 Договора, и на сумму, аналогичную сумме прежней гарантии, без заключения Сторонами дополнительного соглашения к Договору;
    • либо вернуть сумму непогашенного авансового платежа.
  • При уменьшении объема поставляемого Товара и/или уменьшения стоимости Товара Поставщик по требованию Покупателя обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты указанных изменений вернуть сумму непогашенного авансового платежа в размере ____% от общей суммы уменьшения стоимости Товара.
  • До предоставления любой банковской гарантии/изменения к банковской гарантии Поставщик согласовывает с Покупателем банк-гарант и текст банковской гарантии/изменения к банковской гарантии.
  • Поставщик самостоятельно несет все расходы по получению и предоставлению Покупателю всех банковских гарантий, а также затраты на оформление и предоставление изменений к банковской гарантии или новых банковских гарантий.
  • В случае наличия у Покупателя обоснованных сомнений в подлинности представленной банковской гарантии и/или полномочий подписанта, Покупатель имеет право дать обязательное для Поставщика указание о приостановке поставки Товара до момента получения письменного ответа от банка-гаранта с подтверждением подлинности банковской гарантии и полномочий подписанта. При этом все расходы Поставщика на период приостановки и в связи с такой приостановкой (расходы на время вынужденного простоя) производятся за счет Поставщика в случае неподтверждения банком-гарантом факта выдачи банковской гарантии или полномочий ее подписанта.
  • Если Поставщик в предусмотренных Договором случаях не продлит срок действия Гарантии возврата авансового платежа (не предоставит новую Гарантию возврата авансового платежа на согласованных условиях) в установленный Договором срок или предоставил поддельную Гарантию возврата авансового платежа (при получении от банка-гаранта сведений, свидетельствующих о том, что представленная Поставщиком Гарантия возврата авансового платежа не выдавалась банком-гарантом) Покупатель вправе осуществить любое из следующих действий:

а) досрочно расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке и потребовать возмещения убытков. Договор прекращается с даты получения Поставщиком уведомления Покупателя, если иная более поздняя дата не указана в уведомлении;

б) потребовать (в том числе без расторжения Договора) досрочного возврата аванса, уплаченного Покупателем Поставщику по Договору или удовлетворить свое требование за счет имеющейся Гарантии возврата авансового платежа.

• • Возврат непогашенного аванса и оплата признанных Поставщиком убытков производится на указанный в Договоре расчетный счет Покупателя в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего требования последнего.
• Покупатель вправе не осуществлять (приостановить) оплату за поставленный Товар в случаях обнаружения:
• некомплектности Товара - до момента его укомплектования или замены на новый Товар, соответствующий требованиям Договора;
• недостатков (дефектов) в Товаре до момента устранения недостатков (дефектов) или до замены Товара на новый Товар, соответствующий требованиям Договора;
• отсутствия сопроводительной документации на Товар (полностью или в части) в отношении поставленного Товара до момента предоставления недостающей сопроводительной документации.
• В указанных случаях срок оплаты сдвигается Покупателем на количество дней, соответствующее количеству дней невыполнения (ненадлежащего выполнения) обязательств Поставщиком по поставке Товара, соответствующего требованиям Договора, при этом просрочки оплаты не наступает.
• Обязательство Покупателя по оплате считается исполненным с момента списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.
• В случае обнаружения Покупателем ошибок, опечаток и (или) исправлений, в результате которых счет-фактура может быть признан несоответствующим требованиям НК РФ и нормативных документов, регламентирующих форму и порядок заполнения счета-фактуры, Поставщик обязуется исправить ранее выставленный счет-фактуру и направить Покупателю в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения замечаний от Покупателя.
• Принимая во внимание положения законодательства РФ о налогах и сборах в части, касающейся «добросовестности налогоплательщика», Поставщик обязуется отражать операции в соответствии с их экономическим смыслом в налоговых декларациях/расчетах и бухгалтерской отчетности, уплачивать установленные законодательством РФ налоги, обязанность по уплате которых возложена на него, в том числе, налог на добавленную стоимость (если Стороны по соответствующим операциям являются или станут плательщиками НДС), и исполнять иные налоговые обязанности.
• В случае признания судом налоговой выгоды Покупателя необоснованной (включая, но не ограничиваясь, уменьшение размера налоговой обязанности Покупателя вследствие уменьшения налоговой базы, получения Покупателем налогового вычета, налоговой льготы, применения более низкой налоговой ставки, а также получение Покупателем права на возврат (зачет) или возмещение налога из бюджета) в связи с заключением и/или исполнением Договора по обстоятельствам, за которые Покупатель не отвечает, в том числе, если налоговый орган направит Покупателю требование об уплате налогов, сборов, иных платежей, а также пеней, штрафов, относящихся к ним, Поставщик в соответствии со ст. 406.1 ГК РФ обязуется возместить Покупателю имущественные потери в размере сумм недоимки по налогам, пеней и штрафов, указанных в предъявленных налоговым органом Покупателю требованиях, по причине признания налоговой выгоды Покупателя необоснованной.

Оплата производится Поставщиком в течение 10 (десяти) календарных дней с даты предъявления соответствующего письменного требования Покупателя с приложением соответствующих документов, подтверждающих наступление указанных налоговых последствий.

• Стороны также согласовали, что Покупатель вправе осуществить зачет (уменьшение, сальдирование) любых денежных требований, которые у него имеются к Поставщику, включая денежные требования об уплате неустоек и штрафов по Договору, а также компенсации расходов и причиненных Поставщиком убытков из любых платежей по Договору, причитающихся в пользу Поставщика. Для указанного зачета (уменьшения, сальдирования) достаточно одностороннего письменного заявления (уведомления) Покупателя, направленного Поставщику. С момента получения Поставщиком заявления (уведомления) о зачете (уменьшении, сальдирования) соответствующие встречные обязательства Покупателя и Поставщика считаются прекращенными. Несогласие Поставщика (оспаривание Поставщиком) с наличием, обоснованностью или суммой денежных требований Покупателя к нему, не является препятствием для осуществления зачета (уменьшения, сальдирования). Оспаривание Поставщиком зачтенных (уменьшенных, сальдированных) Покупателем денежных требований к Поставщику возможно только в судебном порядке.

Указанное выше заявление (уведомление) о зачёте (уменьшении, сальдировании) считается полученным Поставщиком в день, следующий за днём его направления Поставщику по электронной почте, указанной в Договоре.

• Стороны обязаны ежеквартально составлять Акты сверки взаимных расчётов, а по окончании срока действия Договора Стороны обязаны в течение 10 (десяти) календарных дней с даты проведения окончательного расчёта Покупателем по настоящему Договору произвести сверку взаимных расчетов. Акт сверки взаимных расчётов в обязательном порядке должен быть подписан руководителями Сторон и главными бухгалтерами Сторон, либо иными уполномоченными лицами. Сторона, получившая от другой стороны Акт сверки взаимных расчётов обязана подписать и направить его в адрес другой Стороны не позднее 10 (десяти) календарных дней. Обязанность по направлению оригинала Акта сверки взаимных расчётов в адрес Покупателя возлагается на Поставщика.

Порядок и сроки приемки Товара

Поставщик по электронной почте, указанной в Договоре, не менее чем за 3 (три) рабочих дня до поставки Товара в пункт назначения, указанный в Спецификации (а) уведомляет Покупателя о дате и времени поставки Товара (дате доставки по адресу, указанному в Спецификации), а также (б) направляет Сопроводительную документацию, а также иную документацию, указанную в пункте 3.11 Договора, включая сводную комплектовочную ведомость грузовых мест Товара и комплектовочную ведомость на каждое грузовое место, в формате «.xlsx» и подписанные в формате «.pdf», паспорта/сертификаты на Товар. Невыполнение Поставщиком данной обязанности считается нарушением условий Договора со стороны Поставщика и освобождает Покупателя от ответственности за неисполнение обязанности по приёмке Товара в момент его прибытия в место назначения, в том числе освобождает от обязанности по оплате простоя транспорта и возмещения иных расходов Поставщика, понесенных им в связи с невозможностью Покупателя (Грузополучателя) принять поступивший Товар и/или обеспечить своевременное освобождение (возврат) транспортных средств.

Поставщик, подписывая Договор, подтверждает, что ему известно, что приемка Товара может осуществляться Грузополучателем, указанным Покупателем. Грузополучатель и Покупатель могут совпадать (являться одним лицом). Грузополучатель признается в целях Договора в рамках первичной приемки Товара уполномоченным представителем Покупателя по всем вопросам, связанным с приемкой и проверкой Товара на предмет соответствия условиям Договора.

Базис и способ поставки (включая вид транспорта) согласованы Сторонами в Спецификации.

Поставщик обязан направить свое уполномоченное лицо на приемку Товара Покупателем. Представитель Поставщика должен иметь доверенность на право участия в приемке и составления акта.

При неявке представителя Поставщика в день поставки Товара в пункт назначения, приемка Товара производится Покупателем в одностороннем порядке. Результаты такой приемки являются обязательными для Поставщика, невзирая на отсутствие его уполномоченного лица на приемке Товара.

По факту поступления Товара в пункт назначения Покупатель (Грузополучатель) обязуется получить этот Товар от перевозчика (транспортной организации) с соблюдением порядка и правил, предусмотренных нормативными актами, регулирующими деятельность перевозчика (железнодорожного, автомобильного или других видов транспорта).

При приемке Товара от перевозчика (транспортной организации) Покупатель (Грузополучатель) осуществляет первичную приемку Товара в течение 24 (двадцати четырёх) часов с момента получения Товара от Поставщика или от грузоперевозчика на основании товарно-транспортной/транспортной накладной.

При первичной приёмке Поставщик обязуется обеспечить выгрузку Товара.

Первичная приёмка Товара осуществляется исключительно в следующих пределах:

• проверка по количеству – проверка количества Товара по количеству грузовых мест в соответствии с транспортным документом без вскрытия упаковки грузовых мест и без нарушения пломб (если применимо);
• проверка по качеству – проверка упаковки Товара путем её визуального осмотра на предмет выявления повреждений упаковки, явно свидетельствующих или с высокой степенью вероятности предполагающих повреждение Товара в ходе его транспортировки до пункта назначения, а также на предмет целостности пломб; если Товар поставляется без упаковки - проверка Товара производится путём его визуального осмотра на предмет выявления явных повреждений или явного брака;
• проверка наличия полного пакета документации, передаваемой на Товар.
• Приемка по количеству и качеству Товара, следующего в таре или упаковке, по смыслу статьи 513 Гражданского кодекса РФ, осуществляется при окончательной приемке Товара в порядке и сроки, предусмотренные в настоящей Статье Договора.
• Приемка Товара Покупателем в пункте назначения возможна только при предъявлении в обязательном порядке вместе с Товаром следующих документов:
• оригиналов транспортной накладной, предусмотренной законодательством РФ для соответствующего вида транспортировки Товара;
• Сопроводительной документации;
• оригинала комплектовочной ведомости с указанием объекта/подобъекта строительства (согласно подписанной Спецификации к Договору);
• оригинала упаковочного листа на каждое грузовое место с указанием ссылки на пункт/пункты комплектовочной ведомости, с обозначением мероприятий для подготовки к разгрузке, схемы строповки и условий хранения;
• оригинала счета-фактуры (не требуется при оформлении УПД);
• оригинала товарной накладной (форма № ТОРГ-12) или УПД.
• По результатам первичной приемки Покупатель (Грузополучатель) подписывает товарно-транспортную/транспортную накладную при отсутствии замечаний по количеству - на соответствие грузовых мест транспортным документам, качеству - на наличие внешних дефектов Товаров, поставляемых без упаковки, и/или на наличие дефектов тары/упаковки и составу Сопроводительной документации на Товар.
• Датой доставки Товара в пункт назначения является дата отметки Покупателя на товарно-транспортной/транспортной накладной.
• С даты доставки Товара Покупатель принимает Товар на ответственное хранение до момента перехода к нему от Поставщика права собственности на Товар (до даты поставки) и несет риски случайной гибели или случайного повреждения Товара или какой-либо ее части.
• Если при приёмке Товара от перевозчика (транспортной организации) устанавливаются повреждение и/или порча Товара, тары, упаковки и/или маркировки, признаки вскрытия тары или упаковки, несоответствие наименования и веса Товара и/или количества мест данным, указанным в транспортном документе, а также во всех иных случаях, когда это предусмотрено правилами, действующими на транспорте, Покупатель вправе потребовать от перевозчика (транспортной организации) составления коммерческого акта с обязательной фото-фиксацией Товара, или составить такой акт самостоятельно, а также сделать соответствующую отметку в транспортной накладной и копии товарной накладной (форма № ТОРГ-12)/УПД.
• При этом, в случае обнаружения признаков вскрытия тары или упаковки, а также её повреждений, нарушения целостности запорных устройств, Грузополучатель при участии представителя перевозчика (транспортной компании) и Поставщика (при его явке) производит вскрытие такой тары, упаковки, грузовых мест и осуществляет приемку по количеству и качеству их содержимого с включением данных окончательной приемки в коммерческий акт. В отношении такого Товара приемка в порядке, указанном в пункте 3.17 Договора, не производится. Указанный коммерческий акт или транспортная накладная, или товарная накладная (форма № ТОРГ-12)/УПД является основанием для предъявления требований к Поставщику об указанных нарушениях.
• Окончательная приемка поставленного в таре или упаковке Товара по количеству, ассортименту, комплектности и качеству осуществляется в течение 10 (десяти) календарных дней с даты доставки Товара в пункт назначения, указанный в Спецификации (даты подписания Покупателем товарно-транспортной/транспортной накладной), при вскрытии тары и упаковки. При окончательной приёмке Товара без замечаний Стороны подписывают акт приёмки Товара на складе Покупателя, являющийся основанием для подписания товарной накладной или УПД. Факт окончательной приёмки Товара и перехода к нему права собственности на Товар подтверждается подписанной Сторонами товарной накладной (форма № ТОРГ-12) или УПД.

Покупатель письменно уведомляет Поставщика не позднее чем за 3 (три) рабочих дня о дате окончательной приемки.

Во избежание сомнений, до подписания Сторонами оригинала товарной накладной (форма № ТОРГ-12) или УПД Товар (партия Товара) не считается поставленным Поставщиком Покупателю.

• В течение 24 (двадцати четырех) часов с момента получения уведомления Покупателя согласно пункту 3.17 выше, Поставщик по электронной почте, указанной в статье 15 Договора, обязан сообщить о направлении им представителя для участия в приемке либо о разрешении приемки в отсутствие представителя Поставщика. Неполучение ответа на вызов в указанный срок или не явка представителя Поставщика, при условии его уведомления, дает право Покупателю осуществить приемку Товара в отсутствие представителя Поставщика.
• Представитель Поставщика, указанный в сообщении Поставщика согласно пункту 3.18 Договора, обязан прибыть на дату и к месту окончательной приемки Товара и иметь доверенность на право участия в приемке, составления и подписания акта приёмки Товара на складе Покупателя.
• Если при окончательной приёмке Товара, производимой обеими Сторонами, будет выявлено несоответствие Товара по количеству, качеству, комплектности, то результаты такой приёмки оформляются соответствующим двусторонним актом приёмки по принятой у Покупателя форме, который является основанием для предъявления претензий Поставщику. Такой акт должен быть подписан всеми лицами, участвовавшими в приёмке. Сторона, несогласная с содержанием акта, обязана подписать акт с оговоркой о несогласии и изложить своё мнение. В случае отказа представителя Поставщика от подписания двустороннего акта приёмки Покупатель вправе оформить акт в одностороннем порядке согласно пункту 3.21 Договора.
• При неявке представителя Поставщика по вызову Покупателя в установленный срок (пункт 3.19), а также при отказе представителя Поставщика от подписания двустороннего акта приемки, Покупатель оформляет акт приемки в одностороннем порядке, который является основанием для предъявления претензии Поставщику.
• Покупатель вправе привлечь к участию в окончательной приемке и составлению акта приемки представителя Торгово-Промышленной Палаты (ТПП) или независимого эксперта. Если при приёмке Товара, производимой с участием представителя ТПП или независимого эксперта, будет выявлено несоответствие Товара по количеству, качеству, комплектности условиям Договора, Поставщик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения требования Покупателя возместить расходы последнего по привлечению представителя ТПП или независимого эксперта.
• В случае обнаружения при первичной приемке (для Товара, поставляемого без тары и/или упаковки) или окончательной приемке (для Товара, поставляется в таре или упаковке) несоответствия Товара по количеству требованиям настоящего Договора, Покупатель вправе потребовать от Поставщика допоставки недостающего количества Товара – в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления Покупателем Поставщику соответствующего требования, если иной срок не будет согласован Сторонами. В случае невосполнения недостающего количества Товара в указанный срок, Покупатель вправе отказаться от переданного Товара и от его оплаты, а если Товар был оплачен, то потребовать возврата оплаченной денежной суммы. Срок возврата денежных средств – в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Поставщиком требования о возврате.
• В случае обнаружения при первичной приемке (для Товара, поставляемого без тары и/или упаковки) или окончательной приемке (для Товара, поставляемого в таре и/или упаковке) некомплектности Товара, Покупатель вправе произвести оплату за фактически принятое им количество Товара, соответствующее требованиям о комплектности, а в отношении Товара, не соответствующего требованиям о комплектности, имеет право по своему выбору потребовать от Поставщика:

• соразмерного уменьшения покупной цены;

• доукомплектования Товара.

• Если Поставщик в срок, установленный Покупателем, который не должен быть менее 10 (десяти) рабочих дней с даты направления Покупателем Поставщику соответствующего требования, не произведет доукомплектования Товара в соответствии с требованием Покупателя, Покупатель вправе по своему выбору:

• потребовать замены некомплектного Товара на комплектный. Срок замены Товара – в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления Покупателем Поставщику соответствующего требования, если иной срок не будет согласован Сторонами;

• отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной денежной суммы. Срок возврата денежных средств – в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Поставщиком от Покупателя требования о возврате.

• В случае обнаружения при первичной приемке (для Товара, поставляемого без тары и/или упаковки) или окончательной приемке (для Товара, поставляемого в таре и/или упаковке) несоответствия Товара по качеству (внешний вид/дефект частей Товара) требованиям настоящего Договора, Покупатель приостанавливает оплату некачественного Товара и вправе по своему выбору потребовать от Поставщика:

соразмерного уменьшения покупной цены, если Товар, несмотря на обнаруженное в нем отступление от качества, может использоваться по прямому назначению без устранения недостатков, и Покупатель согласен на использование такого Товара. После достижения Сторонами соглашения о цене Товара с учетом снижения требования к его качеству и составления об этом дополнительного соглашения к Договору, Покупатель принимает Товар по сниженной цене; или

безвозмездного устранения недостатков Товара. Срок устранения недостатков Товара – в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Поставщиком требования Покупателя, если иной срок не будет согласован Сторонами; или

возмещения своих расходов на устранение недостатков Товара. Срок возмещения расходов - в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Поставщиком требования Покупателя; или

замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим Договору. Срок для замены Товара – в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Поставщиком соответствующего требования Покупателя, если иной срок не будет согласован Сторонами.

Поставщик обязан возместить Покупателю все расходы, связанные с приемкой и хранением некачественного Товара, на основании счета и калькуляции Покупателя в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения Поставщиком соответствующего требования или счета.

Покупатель направляет Поставщику требования об обнаружении недостатков Товара в предусмотренных настоящей статьей случаях, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты обнаружения несоответствия Товара условиям Договора.

В случае представления Покупателем замечаний (претензий) по итогам первичной или окончательной приемки Товара, Поставщик будет считаться надлежаще исполнившим свои обязанности по соответствующей поставке только после устранения выявленных в ходе приемки недостатков и принятия Покупателем соответствующего условиям Договора Товара.

Товар, поставленный в излишнем количестве, Товар к качеству и комплектности которого у Покупателя имеются претензии при первичной приемке, а также Товар, поставленный без предварительного письменного согласия Покупателя, не принимается по товарной накладной (форма № ТОРГ-12) или УПД и в собственность Покупателю не переходит. Такой Товар принимается Покупателем на ответственное хранение.

Поставщик обязан вывезти Товар, принятый Покупателем на ответственное хранение в рамках исполнения Договора, или распорядиться им в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего требования Покупателя.

Если Поставщик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Поставщиком соответствующего требования Покупателя не распорядится Товаром, Покупатель вправе возвратить его Поставщику или реализовать его самостоятельно.

При этом Поставщик обязан возместить Покупателю в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения Поставщиком соответствующего требования Покупателя расходы, понесенные Покупателем в связи с принятием Товара на ответственное хранение, его реализацией или его возвратом Поставщику.

Вырученное от реализации Товара передает Поставщику за вычетом причитающего Покупателю.

Если Поставщик не распорядился имеющим недостатки Товаром, а Покупатель не смог его реализовать в течение 2 (двух) месяцев с даты истечения срока, установленного Поставщику согласно пункту 3.31 Договора, Покупатель вправе (без возврата такого Товара Поставщику) утилизировать такой Товар.

Расходы на экспертизу, хранение, перевозку, утилизацию или уничтожение Товара подлежат возмещению Поставщиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента предъявления Покупателем требования об оплате. К требованию об оплате должны быть приложены счет на оплату ответственного хранения, счет-фактура, акт сдачи-приемки оказанных услуг, иные подтверждающие расходы Покупателя документы.

Поставщик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения требования об оплате подписать акт сдачи-приемки оказанных услуг по ответственному хранению и 1 (один) экземпляр подписанного акта направить Покупателю либо представить письменные возражения с обоснованием причин отказа от подписания акта. В случае непоступления от Поставщика в указанный срок подписанного экземпляра акта сдачи-приемки оказанных услуг, грузовой накладной, ином аналогичном документе о фактической передаче продукции Покупателю) Покупателем делается отметка о фактическом весе (брутто) Товара и/или фактическом количестве мест Товара, принятых Покупателем, если он не отказался от приемки всего Товара, поставленного в ненадлежащем количестве.

Права и обязанности Сторон

Права Покупателя:

Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных Договором.

Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств по Договору, в том числе и в письменном виде.

Отказаться от приемки Товара в случаях, предусмотренных Договором и законодательством РФ.

Обязанности Покупателя:

Подготовить место для размещения Товара и создать надлежащие условия для его приемки после получения уведомления Поставщика о поставке Товара.

Обеспечить своевременную приемку поставленного Товара и проведение проверки поставленного Товара в части соответствия условиям Договора.

Сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках, обнаруженных в ходе поставки Товара в течение не более 10 (десяти) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.

Принять и оплатить поставленный Товар при отсутствии замечаний по качеству, количеству, соответствию Товара иным условиям Договора.

Права Поставщика:

Требовать от Покупателя подписания документов об исполнении Договора.

Требовать от Покупателя своевременной оплаты надлежащим образом поставленного Товара.

Обязанности Поставщика:

Поставлять Товар в строгом соответствии с условиями настоящего Договора. Поставляемый по настоящему Договору Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, произведенным заводами-изготовителями по заказу Поставщика для поставки Покупателю.

Незамедлительно письменно уведомить Покупателя (вне зависимости от стадии исполнения Договора), а также приостановить исполнение Договора до получения от него указаний при обнаружении:

• возможных неблагоприятных для Покупателя последствий выполнения его указаний о способе исполнения обязательств, в том числе отраженных в Договоре;
• о нарушениях Покупателем своих обязательств, препятствующих исполнению Договора Поставщиком (встречных обязательств), и приостановлении на этом основании исполнения Договора;
• иных не зависящих от Поставщика обстоятельств, которые грозят сохранности качественных или количественных свойств Товара, годности или прочности результатов выполняемой Работы либо создают невозможность исполнения обязательств в установленный срок.

Письменное уведомление должно быть направлено в кратчайшие сроки с момента обнаружения обозначенных в настоящем пункте обстоятельств, но в любом случае не позднее 3-х дней с указанного момента, способом, не допускающим задержку в предоставлении информации и позволяющим достоверно установить, что информация исходит от Поставщика.

Поставщик не уведомивший Покупателя в указанные сроки об обстоятельствах, указанных в настоящем пункте, теряет право ссылаться на эти обстоятельства при предъявлении к нему соответствующих требований Покупателя, ссылаться на эти обстоятельства при предъявлении каких-либо требований к Покупателю, равно как ссылаться на эти обстоятельства, как на основание освобождения или ограничения ответственности по Договору, в том числе Поставщик лишается права на получение от Покупателя возмещения понесенных Поставщиком затрат и иных убытков, обусловленных указанными обстоятельствами.

Поставщик не вправе отказаться от исполнения Договора в случае нарушения Покупателя его встречных обязательств, препятствующих исполнению Договора Поставщиком.

• • Уведомить о точной дате и времени поставки Товара Покупателя за 3 (три) рабочих дня до предполагаемой даты поставки.
  • Представить Покупателю сведения об изменении своего фактического местонахождения, телефона, факса, электронной почты в течение одного рабочего дня со дня такого изменения, в письменной форме.
  • За свой счет обеспечить устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке Товара или после приемки, включая замену Товара.

Качество и гарантии

Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с требованиями Договора, а также применимыми к нему техническими регламентами, ГОСТ, ТУ, санитарно-эпидемиологическими правилами и иными нормативами, являющимися обязательными в отношении данного вида Товара в соответствии с законодательством РФ.

Поставщик заявляет и гарантирует, что поставляемый Товар свободен от прав третьих лиц, не является предметом спора, не находится в залоге, под арестом или иным обременением, а также гарантирует, что к Покупателю не будут применены меры материальной ответственности по искам третьих лиц в отношении нарушения интеллектуальных прав, включая права на использование торговой марки или промышленного образца в связи с использованием Покупателем Товара или любой его части в РФ.

Гарантийный срок на Товар составляет ______ с даты приемки Товара Покупателем по количеству, качеству и комплектности (даты подписания товарной накладной или УПД).

Гарантия не распространяется на повреждения Товара, полученные вследствие неправильной установки, хранения, транспортировки и эксплуатации Товара Покупателем.

Поставщик обязан за свой счет по выбору Покупателя устранить недостатки, выявленные в течение гарантийного срока либо заменить Товар и комплектующие, если не докажет, что недостатки возникли в результате нарушения Покупателем условий хранения и эксплуатации. Гарантийный срок продлевается на время устранения Поставщиком недостатков. При замене Товара, либо комплектующих к нему, гарантийный срок исчисляется заново со дня замены.

Товар с недостатками, выявленными в течение гарантийного срока, направляется в адрес Поставщика для диагностики причин недостатков согласованной Сторонами транспортной компанией с отнесением расходов по транспортировке Товара на Поставщика, в случае если будет установлено, что такие недостатки произошли по причинам, не зависящим от Покупателя. Диагностика выполняется в срок не более 3 (трех) рабочих дней с даты получения некачественного Товара Поставщиком от транспортной компании.

Подтвержденные недостатки Товара, возникшие по вине Поставщика, устранятся Поставщиком в разумный срок, но не более чем 20 (двадцати) рабочих дней. В случае невозможности устранить недостатки Товара в указанный срок, Поставщик по требованию Покупателя обязан вернуть стоимость некачественного Товара в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с момента получения требования Покупателя.

В случае отказа Поставщика от устранения недостатков Товара или невозможности устранить недостатки в предусмотренный срок, а также по согласованию Сторон, Покупатель имеет право устранить возникшие недостатки самостоятельно. В таком случае Поставщик обязан возместить затраты Покупателя в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения требования Покупателя с приложением подтверждающих документов.

Ответственность

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.

В случае нарушения сроков оплаты Поставщик вправе потребовать от Покупателя уплаты неустойки в размере:

• 0,3% от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, при этом указанная неустойка исчисляется с 1-го по 10-ый день просрочки включительно;
• 0,6% от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, при этом указанная неустойка исчисляется начиная с 11-го дня просрочки.
• В случае нарушения сроков поставки (исполнения обязательств по поставке) Товара (партии Товара), соответствующего требованиям Договора, Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты неустойки в размере:
• 0,3% от стоимости не поставленного в срок Товара за каждый день просрочки, при этом указанная неустойка исчисляется с 1-го по 10-ый день просрочки включительно;
• 0,6% от стоимости не поставленного в срок Товара за каждый день просрочки, при этом указанная неустойка исчисляется начиная с 11-го дня просрочки.
• В случае (а) передачи Покупателю некачественного и/или некомплектного Товара, в том числе при передаче вместе с Товаром не полного комплекта документов (Сопроводительной документации), (б) передачи Товара, не соответствующего требованиям Договора об ассортименте, Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты неустойки в размере 10% от стоимости Товара, в отношении которого не соблюдены требования Договора.
• В случае нарушения сроков устранения недостатков и несоответствий Товара (включая полную замену Товара), выявленных по факту приёмки Товара, в том числе недостатков и несоответствий, выявленных в гарантийный срок, Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты неустойки в размере 0,5% от стоимости Товара, не соответствующего требованиям Договора, за каждый день просрочки.
• В случае предъявления к Покупателю требования уполномоченного государственного органа об оплате в отношении Товара необходимых таможенных платежей, процентов и пеней, и/или штрафов, в связи с привлечением Покупателя к административной ответственности за использование Товара, незаконно перемещённого через таможенную границу ЕАЭС, и/или если Покупателем будут понесены расходы, связанные с транспортировкой и/или хранением Товара по решению уполномоченного государственного органа, расходы на привлечение таможенного представителя в целях таможенного оформления незаконного перемещённого Товара через таможенную границу ЕАЭС, то Поставщик обязуется возместить Покупателю убытки в размере сумм Таможенных платежей, процентов, пени и/или административных штрафов, предъявленных Покупателю уполномоченным государственным органом, сумм расходов, понесённых Покупателем на оплату транспортировки/хранения Товара, таможенного представителя в целях таможенного оформления Товара, а также возместить иные убытки, причинённые Покупателю недостоверностью заверений Поставщика в отношении Товара. Возмещение убытков производится Поставщиком в течение 5 (пять) рабочих дней с даты получения соответствующего требования Покупателя.
• Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств.

Соблюдение антикоррупционных требований и кодекса поведения поставщика

Покупатель информирует Поставщика о принципах и требованиях Антикоррупционной политики ООО «НОВАТЭК-СПГ топливо» (Политика). Заключением Договора Поставщик подтверждает ознакомление с Политикой Покупателя.

При исполнении своих обязательств по Договору Стороны обязуются соблюдать и обеспечить соблюдение их работниками требований российского антикоррупционного законодательства, а также не совершать коррупционные правонарушения, предусмотренные применимыми для целей Договора международными актами и законодательными актами иностранных государств о противодействии коррупции.

К коррупционным правонарушениям в целях Договора относятся, в том числе прямо или косвенно, лично или через посредников предложение, обещание, получение/дача взятки, коммерческий подкуп, предоставление/получение выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав, выгод неимущественного характера любыми лицами и от любых лиц, в том числе представителей органов государственной власти, муниципальных органов, коммерческих и некоммерческих организаций, иностранных должностных лиц, органов и организаций, для оказания влияния на их решения, действия/бездействие с целью получения или сохранения каких- либо неправомерных преимуществ или иных неправомерных целей для себя, для бизнеса или для третьих лиц (Коррупционные правонарушения).

В случае возникновения у Стороны обоснованного предположения, что произошло или может произойти Коррупционное правонарушение (при получении информации о возбуждении уголовного дела в отношении работника(ов) другой Стороны в связи с совершением коррупционного преступления либо иной достоверной информации о Коррупционном правонарушении), такая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме с указанием на соответствующие факты (Уведомление) и вправе не исполнять обязательства по Договору до получения подтверждения от другой Стороны, что Коррупционное правонарушение не произошло или не может произойти. Указанное подтверждение должно быть предоставлено другой Стороной в течение десяти рабочих дней с даты получения Уведомления.

Сторона при получении достоверной информации о совершении Коррупционного правонарушения и при соблюдении положений настоящей статьи вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке полностью или частично, направив соответствующее письменное уведомление другой Стороне, а также потребовать от другой Стороны возмещения убытков, причиненных расторжением Договора.

Покупатель информирует Поставщика о принципах и требованиях Кодекса поведения поставщика Группы компаний ПАО «НОВАТЭК», расположенного на сайте ПАО «НОВАТЭК» по адресу: http://www.novatek.ru/ru/about/management/doc. Заключением Договора Поставщик подтверждает ознакомление с Кодексом и гарантирует его соблюдение.

Конфиденциальность

Термины:

К Конфиденциальной информации относятся условия Договора, любая информация (вне зависимости от указания на ее конфиденциальный характер), в том числе информация, составляющая коммерческую тайну, принадлежащая Стороне и/или ее Аффилированным лицам, которую эта Сторона (Раскрывающая Сторона) передает другой Стороне (Принимающей Стороне) любым способом (в том числе, в письменной или устной, в виде изображений, в электронной или цифровой форме или на магнитном носителе), напрямую или косвенно (в том числе в рамках проводимых переговоров до заключения Договора) в связи с предметом Договора, его условиями и исполнением (далее – «Конфиденциальная информация»).

«Связанные лица» применительно к любой из Сторон означает (при условии, что такие лица имеют отношение к исполнению Договора или контролю за его исполнением): (i) ее работников, членов органов управления, представителей; (ii) ее Аффилированных лиц и их работников, членов органов управления и представителей таких Аффилированных лиц.

«Аффилированное лицо» – в отношении Стороны означает в любой момент времени любое другое лицо: (i) которое прямо или косвенно контролирует более 50% зарегистрированного уставного капитала или прав голоса в высшем органе управления такой Стороны, либо (ii) в котором такая Сторона прямо или косвенно контролирует более 50% зарегистрированного уставного капитала или прав голоса в высшем органе управления; либо (iii) в котором лицо, определённое в пункте (i) данного определения, контролирует прямо или косвенно более 50% зарегистрированного уставного капитала или прав голоса в высшем органе управления.

Если иное не предусмотрено настоящей статьей Договора, Принимающая Сторона обязуется:

а) Не разглашать (не распространять, не воспроизводить, не предоставлять иным образом доступ к Конфиденциальной информации) Конфиденциальную информацию без предварительного письменного согласия Раскрывающей Стороны, а также обеспечить высокую степень защиты Конфиденциальной информации, применять к Конфиденциальной информации такие же меры, исключающие ее разглашение, какие она применяет в отношении собственной конфиденциальной информации (далее – «Режим конфиденциальности»). Для целей Договора Режим конфиденциальности не должен быть снят с информации только лишь на том основании, что она входит в состав другой информации более общего характера, находящейся во владении у Принимающей Стороны, и/или не содержит грифа «КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА»;

б) Использовать Конфиденциальную информацию только в целях исполнения Договора в соответствии с его условиями (далее – «Разрешенная цель»);

в) в кратчайший разумный срок письменно уведомить Раскрывающую Сторону о ставших ей известными фактах разглашения Конфиденциальной информации третьим лицам в нарушение условий настоящей статьи Договора, что не освобождает Принимающую Сторону от обязательств, принятых ею в отношении такой Конфиденциальной информации;

г) по достижении Разрешенной цели, в случае прекращения действия Договора по любым основаниям, а также в любое время по требованию Раскрывающей Стороны, за исключением случаев, когда Конфиденциальная информация: i) является Результатом выполненных Работ/оказанных Услуг, включая содержащиеся (выраженные) в Результатах Работ/Услуг результаты интеллектуальной деятельности, созданные по Договору, или/и ii) имеет отношение к товарам/услугам/программному обеспечению, приобретаемым одной Стороной у другой Стороны по Договору, Принимающая Сторона обязана возвратить Раскрывающей Стороне по акту приема-передачи всю ранее переданную ей Конфиденциальную информацию, а также обеспечить уничтожение всех копий, любых отчетов, результатов обработки, анализов, справок, выписок, репродукций и иных материалов, содержащих Конфиденциальную информацию (как в письменной, так и в электронной форме), находящихся в ее владении и/или владении лиц, получивших Конфиденциальную информацию на основании подпунктов «а» - «д» п. 8.7 настоящей статьи, в течение 5 (пяти) дней со дня получения требования Раскрывающей Стороны о возврате ей/уничтожении Конфиденциальной информации. Несмотря на возврат оригиналов или уничтожение копий Конфиденциальной информации, Принимающая Сторона продолжает нести обязательство по сохранению Режима конфиденциальности.

• Передача Раскрывающей Стороной Конфиденциальной информации Принимающей Стороне допускается:

а) курьерами Сторон и/или путем направления Стороной заказных почтовых отправлений другой Стороне, и/или

б) по каналам телефонной связи, а также с использованием сети «Интернет» посредством корпоративной электронной почты или указанной в Договоре электронной почты каждой Стороны при условии принятия соответствующих технических мер, обеспечивающих ее защиту (шифрование), и/или

в) посредством корпоративной облачной системы обмена данными https://cloudfile.novatek.ru/.

При передаче Конфиденциальной информации, составляющей коммерческую тайну по смыслу ФЗ «О коммерческой тайне», на любых носителях информации указывается гриф «КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА» с указанием наименования Раскрывающей Стороны и ее места нахождения. Передача Конфиденциальной информации на материальном носителе оформляется актом приема-передачи (составленным в свободной форме).

• Передача Конфиденциальной информации запрещается:

- по открытым каналам связи, в том числе посредством SMS, MMS, общедоступных почтовых серверов, общедоступных облачных систем, а также с использованием социальных сетей и интернет мессенджеров, факсимильной и иной связи.

• Обязательства, предусмотренные настоящей статьей Договора, не применяются к Конфиденциальной информации, которая:

а) является общеизвестной на момент ее разглашения в соответствии с настоящей статьей Договора или становится общедоступной впоследствии, кроме случаев нарушения своих обязательств Принимающей Стороной;

б) правомерно получена Принимающей Стороной до разглашения такой Конфиденциальной информации в соответствии с настоящей статьей Договора от иного, чем Раскрывающая Сторона, источника без каких-либо ограничений и запретов в части, касающейся использования и разглашения такой Конфиденциальной информации до того, как она будет разглашена;

в) не может быть отнесена к коммерческой тайне в силу действующего законодательства Российской Федерации.

г) разработана Принимающей Стороной на независимой основе без использования Конфиденциальной информации (полностью или частично) (при наличии у Принимающей Стороны соответствующих письменных и иных относимых доказательств).

• Во избежание сомнений положения настоящей статьи Договора не применяются к Стороне в отношении информации/документов, относящихся к приобретаемым этой Стороной у другой Стороны товарам/услугам/программному обеспечению по Договору.
• Принимающая Сторона вправе разглашать (распространять, воспроизводить, предоставить иным образом доступ к Конфиденциальной информации) Конфиденциальную информацию:

а) с предварительного письменного согласия Раскрывающей Стороны;

б) Связанным лицам Принимающей Стороны;

в) лицам, которые непосредственно привлекаются Принимающей Стороной к исполнению Договора, и только в той степени, в которой это необходимо в соответствии с применимым правом для реализации прав и выполнения обязанностей Принимающей Стороны по Договору, но исключительно в объеме, требуемом для достижения Разрешенной цели;

г) юридическим консультантам, Аффилированным лицам Принимающей Стороны;

д) аудиторам Принимающей Стороны;

е) в случаях, когда такое разглашение требуется в соответствии с применимым к Принимающей Стороне законодательством, по мотивированному требованию суда, любого другого уполномоченного государственного, муниципального, надзорного органа, при условии, что Принимающая Сторона в случае разглашения Конфиденциальной информации в указанных выше случаях: (i) уведомляет Раскрывающую Сторону о таком разглашении (если применимо); (ii) принимает разумные меры (при наличии такой возможности) для того, чтобы в отношении переданной Конфиденциальной информации соблюдался Режим конфиденциальности; и (iii) разглашает Конфиденциальную информацию в минимально возможном объеме, необходимом для выполнения требования соответствующего уполномоченного органа;

ж) в целях защиты законных прав и интересов Принимающей Стороны в судебном, административном, уголовном производстве с ее участием с правом сохранить копию какой-либо части Конфиденциальной информации.

Передача Конфиденциальной информации в предусмотренных подпунктами «б» - «ж» случаях допускается без получения письменного согласия Разрешающей Стороны, а в случаях, предусмотренных подпунктами «а» - «д» при условии получения от лиц, которым передается Конфиденциальная информация, письменного обязательства о соблюдении конфиденциальности аналогичного (не менее строгого) по содержанию положениям настоящей статьи Договора.

• Если иное прямо не предусмотрено Договором все права Раскрывающей Стороны на Конфиденциальную информацию, на материальный носитель с Конфиденциальной информацией и права на выраженные (содержащиеся) в Конфиденциальной информации результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации (ст.1225 ГК РФ), вне зависимости от того, зарегистрированы (запатентованы) они или нет, принадлежат и остаются у Раскрывающей Стороны или под ее контролем, передача Конфиденциальной информации одной Стороной другой Стороне не наделяют другую Сторону какими-либо правами, лицензиями или полномочиями в отношении Конфиденциальной информации и результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, выраженных (содержащихся) в ней, сверх прав и полномочий, напрямую предусмотренных настоящей статьей Договора.
• Если Конфиденциальная информация стала достоянием гласности или была разглашена (распространена, воспроизведена, иным образом предоставлен доступ к Конфиденциальной информации) третьему лицу в нарушение условий настоящей статьи Договора, то Раскрывающая Сторона вправе потребовать от Принимающей Стороны возмещения убытков в связи с разглашением Конфиденциальной информации в полном объеме, в том числе вследствие действий (бездействия) Связанных лиц, Аффилированных лиц, иных лиц Принимающей Стороны, включая затраты, связанные с судебным разбирательством.
• Независимо от срока действия Договора, обязательства о неразглашении Конфиденциальной информации, указанные в настоящей статье Договора, остаются в силе в течение 5 (пяти) лет с момента передачи Конфиденциальной информации (любой ее части) Принимающей Стороне (п. 8.3 выше), а в отношении условий Договора – в течение срока действия Договора плюс 5 (пять) лет.
• В случае если между Сторонами заключено иное соглашение, содержащее условия о конфиденциальности, положения такого соглашения применяются к отношениям Сторон по Договору в части, не противоречащей настоящей статье Договора.

Обстоятельства непреодолимой силы

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, под которыми понимаются обстоятельства (события), возникшие после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, находящиеся вне разумного контроля Стороны, и которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (далее «События Форс-мажора»).

В частности, к Событиям Форс-мажора относятся, включая, но не ограничиваясь следующими событиями: войны (объявленные или необъявленные) или иные военные действия; мятежи; восстания; террористические акты, гражданские беспорядки, национальные или отраслевые забастовки; эпидемии; стихийные бедствия, удар молнии, землетрясение, пожар; принятие государственными, муниципальными органами запретительных (ограничительных, предупредительных, карантинных) мер вследствие наступления вышеуказанных обстоятельств, а также в целях их недопущения; национализация и другие обстоятельства вне разумного контроля Сторон.

К Событиям Форс-мажора не относятся, включая, но не ограничиваясь: эпидемиологическая обстановка, вызванная распространением новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), и принятые в связи с ней ограничительные меры в РФ, на региональном и местном уровне, действующие на дату заключения Договора, беспорядки, местные забастовки, локауты и любые другие производственные споры или действия со стороны, между или среди работников какой-либо Стороны; финансовая несостоятельность Стороны, ее подрядчиков или субподрядчиков, допущенное ею (ими) неисполнение или задержка в исполнении, отсутствие необходимых денежных средств, а также любые изменения в законодательстве. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение 2-х месяцев, любая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего исполнения своих обязательств по Договору, причем ни одна из Сторон не вправе потребовать возмещения возможных убытков.

В случае наступления События Форс-мажора, Сторона, подвергшаяся его воздействию, не позднее семидесяти двух часов с момента наступления События Форс-мажора, в связи с которым для этой Стороны стало невозможным исполнение Договора, либо его части, в письменной форме уведомляет другую Сторону о Событии Форс-мажора и о его последствиях, с предоставлением:

описания События Форс-мажора и его характера;

подтверждения компетентного органа о наступлении События Форс-мажора (не требуется для общеизвестных фактов);

доказательств того, каким образом Сторона была лишена возможности исполнять свои обязательства;

информации о том, какие Товары не могут быть поставлены в срок ввиду События Форс-мажора и о влиянии на исполнение Договора в целом;

информации о непричастности Стороны к наступлению События Форс-мажора;

подтверждения добросовестного принятие Стороной разумно ожидаемых мер для предотвращения (минимизации) возможных рисков наступления События Форс- мажора;

указания на срок задержки исполнения обязательств в связи с Событием Форс- мажора.

О прекращении События Форс-мажора Сторона обязана также уведомить другую Сторону в указанный выше в настоящем пункте срок. Если Сторона в указанный срок не сообщит другой Стороне о наступлении и (или) прекращении Событий Форс-мажора, она лишается права ссылаться на него как на основание, освобождающее ее от ответственности за ненадлежащее выполнение обязательств по Договору, за исключением случая, когда Событие Форс-мажора препятствовало отправлению такой Стороной такого сообщения.

• В случае, если указанное в уведомлении событие не является Событием Форс- мажора, другая Сторона вправе уведомить контрагента о своем несогласии с предложенной оценкой ситуации и при необходимости провести переговоры с целью выяснения дальнейшей возможности исполнения Договора.
• При наступлении События Форс-мажора, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для них альтернативных способов и/или сроков исполнения Договора и достижения соответствующей договоренности. При наступлении События Форс-мажора срок выполнения обязательства, затронутого Событием Форс-мажора, отодвигается соразмерно времени, в течение которого действует Событие Форс-мажора и его последствия, если Стороны не договорятся об ином. Освобождение обязанной Стороны от ответственности за ненадлежащее выполнение обязательства по Договору вследствие События Форс-мажора, не влечет освобождение этой Стороны от ответственности за невыполнение иных ее обязательств, не затронутых Событием Форс-мажора. Каждая из Сторон должна принять все разумные меры для предотвращения (минимизации) неблагоприятных последствий наступления Событий Форс-мажора на выполнение своих обязательств по Договору.
• Каждая Сторона должна сама нести все прямые и косвенные финансовые последствия наступления События Форс-мажора, и Покупатель не обязан выплачивать какую-либо дополнительную компенсацию или производить какой-либо платеж Поставщику в связи с приостановкой или изменением порядка выполнения Покупателем обязательств по Договору по причине События Форс-мажора.
• Если Стороны не договорятся об ином, Договор может быть в одностороннем порядке расторгнут полностью либо в части:

Покупателем, если поставка Товара, по мнению Покупателя, является невозможной в связи с Событием Форс-мажора, или, если вследствие просрочки, возникшей в связи с Событием Форс-мажора, Покупатель утратил интерес к Договору, или

любой из Сторон, если Событие Форс-мажора продолжает действовать более трех месяцев и повлияло на большую часть обязательства по Договору как подтверждено Стороной, ссылающейся на такое Событие Форс-мажора,

путем направления другой Стороне письменного уведомления за десять календарных дней до даты расторжения Договора.

• Покупатель ни при каких обстоятельствах не обязан возмещать Поставщику какие-либо расходы, потери или убытки в период действия События Форс-мажора или его последствий, а также в связи с расторжением Договора.

Санкции

Санкции означает: принятые любыми Органами по санкциям акты (в том числе, но не ограничиваясь: законы, нормативно-правовые акты, административные/регулятивные решения, указания, разъяснения), которые вводят эмбарго, прямо или косвенно ограничивают определенную деятельность, экспорт, реэкспорт и (или) прямые или косвенные сделки или операции с определенными физическими или юридическими лицами или в определенных странах или регионах, включая любые будущие изменения к ним, и которые в каждом случае применимые к соответствующей Стороне (в т.ч. ее субподрядчиков, субпоставщиков) и Договору.

Органы по санкциям означает: международные организации или объединения, иностранные государства, органы государственной власти иностранных государств, международных организаций или объединений, которые принимают Санкции.

Стороны согласовали, что Санкции не являются:

• Событием Форс-мажора;
• существенным изменением обстоятельств по смыслу ст. 451 ГК РФ;
• основанием для освобождения Стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, основанием для одностороннего изменения и/или одностороннего отказа от Договора.

Порядок разрешения споров

Все споры и разногласия, возникшие при заключении, исполнении и прекращении Договора, разрешаются путем переговоров.

Для разрешения споров, связанных с нарушением Сторонами своих обязательств по Договору либо иным образом вытекающих из Договора, применяется обязательный досудебный порядок разрешения споров.

Срок рассмотрения претензии – 10 (десять) календарных дней со дня ее получения. Если в указанный срок требования полностью не удовлетворены, Сторона, право которой нарушено, вправе обратиться с иском в Арбитражный суд города Москвы.

Претензия (требование, уведомление) считается полученной Стороной (адресатом) в день, следующий за днём её направления данной Стороне по электронной почте, указанной в Договоре.

Претензия направляется Поставщику на электронный почтовый ящик

(e-mail): __________

• Претензия направляется Покупателю на электронный почтовый ящик

(e-mail): ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть с направлением копии на электронный почтовый ящик

(e-mail): ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Заверения

Стороны предоставляют друг другу заверения (Заверения) о том, что:

вправе совершить сделку на условиях Договора, осуществлять свои права и исполнять свои обязанности по Договору и никакие ограничения не будут возложены органами управления Сторон на правомочия Сторон по заключению и исполнению Договора;

органы/представители Сторон, заключающие Договор, наделены должным образом полномочиями на его заключение, получены все необходимые разрешения и/или одобрения органов управления Сторон, и заключением Договора они не нарушают ни одно из положений уставных, внутренних документов и решений органов управления Сторон;

заключая Договор, преследуют деловые цели, являются добросовестными налогоплательщиками, осуществляют реальную предпринимательскую деятельность, проявляют должную осмотрительность и осторожность при выборе контрагентов, имеют ресурсы, необходимые для выполнения обязательств по Договору, не взаимодействуют с организациями, преследующими незаконные цели;

В отношении Сторон не проводится процедура реорганизации.

В отношении Сторон не ведется судебных, арбитражных разбирательств и аналогичных производств, которые могли бы существенным образом повлиять на его способность исполнять свои обязательства по Договору.

Исполнение Договора не является нарушением каких-либо законов, судебных решений, применимых или относящихся к Сторонам, их имуществу, деятельности или поставляемому Поставщиком по Договору Товару.

Любые письменные документы или их копии, представленные Сторонами в целях документального подтверждения правоспособности и/или вышеуказанных Заверений, являются действительными и не содержат недостоверной информации.

Сторонами исполнялись и соблюдались, равно как и в настоящее время, исполняются и соблюдаются во всех существенных аспектах требования законодательства, неисполнение или несоблюдение которых могло бы привести Стороны к невозможности надлежащим образом исполнять свои обязательства по Договору.

Стороны имеют действительный и законный правовой титул или законное право пользования и эксплуатации в отношении активов, необходимых для осуществления его деятельности и выполнения, взятых на себя обязательств по Договору.

Стороны не находятся в процессе банкротства или ликвидации, а также не является объектом каких-либо иных аналогичных процедур; проведение таких процедур не ожидается, отсутствуют основания для возбуждения в отношении любой из сторон дела о банкротстве и введении в отношении нее любой процедуры банкротства. финансовое состояние сторон позволяет им исполнить свои обязательства по Договору надлежащим образом.

Поставщик заверяет Покупателя, что не имеют место какие-либо события или обстоятельства, которые бы могли привести Поставщика к невозможности надлежащим образом исполнять свои обязательства по Договору.

Любые письменные документы или их копии, предоставленные Поставщиком Покупателю в целях документального подтверждения его правоспособности и\или заверений, являются действительными и не содержат недостоверной информации.

Поставщик в случае недостоверности любого из заверений, указанных в Договоре, обязан выплатить Покупателю по его требованию полную сумму убытков, понесенных Покупателем в результате недостоверности любого из заверений, включая расходы и убытки в связи с урегулированием требований, претензий и исков третьих лиц, уплатой штрафов, пеней и иных применённых к Покупателю судебных издержек по решению суда и расходы на представителей, а также вправе отказаться от исполнения Договора.

Заверения являются и будут являться достоверными и точными в течение срока действия Договора.

Стороны признают, что заключают Договор на основании Заверений Сторон и полагаясь на них.

Срок действия, порядок изменения и расторжения Договора

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента полного исполнения всех обязательств по Договору.

Если на день окончания Договора Покупатель имеет невыполненные финансовые обязательства перед Поставщиком, то в части исполнения этих обязательств Договор сохраняет силу до тех пор, пока эти обязательства не будут исполнены.

Договор может быть досрочно прекращен по соглашению Сторон, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.

Договор может быть расторгнут Покупателем полностью или в его части в одностороннем внесудебном порядке путем направления Покупателем письменного уведомления, в том числе, но не ограничиваясь, случае:

1) нарушения Поставщиком срока поставки Товара более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней;

2) неоднократного нарушения сроков поставки Товара;

3) аннулирования лицензий, разрешений, допусков, аккредитаций Поставщика, необходимых для выполнения обязательств по Договору, издание (вынесение) актов (решений) государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Поставщика права на выполнение обязательств по Договору

4) принятия уполномоченным органом или учредителями (участниками) Поставщика решение о ликвидации Поставщика как юридического лица;

5) получения Покупателем достоверной информации о совершении Поставщиком коррупционного правонарушения;

6) начала процедуры несостоятельности (банкротства) в отношении Поставщика или применения к Поставщику (введение в отношении Поставщика) в рамках дела о банкротстве любой другой из процедур, предусмотренных Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;

7) не устранения Дефектов/Недостатков Товара или результатов Работ в установленный Заказчиком разумный срок;

8) по иным основаниям, предусмотренным Договором или законодательством РФ.

• Поставщик вправе в одностороннем (внесудебном) порядке отказаться от исполнения Договора в случае:

1) начала процедуры несостоятельности (банкротства) в отношении Покупателя;

2) иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

• Покупатель вправе в любое время немотивированно в одностороннем внесудебном порядке до осуществления поставки Товара отказаться от исполнения Договора полностью или частично в иных случаях, не обозначенных в пункте 13.4 Договора, направив Поставщику письменное уведомление об отказе от исполнения Договора (в случае частичного отказа – с указанием Товара, поставка которого должна быть прекращена в день получения такого уведомления). Договор считается прекращенным с момента получения Поставщиком письменного уведомления об отказе от исполнения Договора. В этом случае Поставщик имеет право на компенсацию документально подтверждённых расходов, понесённых им в целях исполнения Договора на момент получения указанного уведомления Покупателя о расторжении Договора. Иные убытки (включая упущенную выгоду) компенсации не подлежат.

При досрочном расторжении Договора Стороны в течение 10 (десяти) календарных дней с даты расторжения обязаны провести сверку взаимных расчетов. Акт сверки взаимных расчётов в обязательном порядке должен быть подписан руководителями и главными бухгалтерами Сторон, либо иными уполномоченными лицами. Сторона, получившая от другой Стороны Акт сверки взаимных расчётов, обязана подписать и направить его в адрес другой Стороны не позднее 10 (десяти) календарных дней. Обязанность по направлению оригинала Акта сверки взаимных расчётов в адрес Покупателя возлагается на Поставщика.

Прочие условия

Взаимоотношения Сторон, не урегулированные Договором, регламентируются законодательством РФ.

Любые уведомления, претензии, требования, сообщения, имеющие отношение к Договору (далее – «Уведомления»), если иное прямо не предусмотрено Договором, составляются в письменной форме и направляются соответствующей Стороне по адресу, указанному в Договоре (или любому другому адресу, о котором такая Сторона впоследствии письменно сообщит другой Стороне).

Дата получения Уведомления определяется в зависимости от способа передачи документа следующим образом:

а) при вручении – дата подписания уполномоченным представителем получающей Стороны передаточного документа или проставления на копии передаваемого документа расписки в получении;

б) при отправке Почтой России ценным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по указанному в Договоре адресу – дата подписания получающей Стороной уведомления о вручении, а в случае если адресат уклонился от получения корреспонденции в отделении связи, в связи с чем она была возвращена по истечении срока хранения - дата поступления в отделение связи адресата (согласно данным почтового идентификатора);

в) при отправке письмом посредством курьерских служб по указанному в Договоре адресу – дата подписания получающей Стороной уведомления о вручении или дата фиксации курьером отказа Стороны от получения;

г) при отправке по электронной почте - дата отправки получающей Стороне (при условии отсутствия автоматического уведомления о невозможности доставить такое сообщение и возможности достоверно установить, от кого исходило сообщение и кому оно адресовано);

д) при передаче через файлообменник - дата отправки получающей Стороне по электронной почте ссылки на облачное хранилище для скачивания информации и, если применимо, пароля (при условии отсутствия автоматического уведомления о невозможности доставить такое сообщение и возможности достоверно установить, от кого исходило сообщение и кому оно адресовано).

• Стороны признают юридическую силу за юридически значимыми сообщениями, полученными путем обмена скан-копиями по электронной почте, а также равенство юридической силы таких сообщений с оригиналами документов, оформленных на бумажных носителях.
• Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга об изменениях: в полномочиях органов/представителей Сторон, наименования, почтового адреса, местонахождения, регистрационных, банковских или иных реквизитов и кодов - в трехдневный (рабочие дни) срок после произошедших изменений с приложением соответствующих подтверждающих документов. Допускается уведомление по электронной почте с последующим предоставлением оригиналов или заверенных копий соответствующих документов в разумный срок. Риск неблагоприятных последствий не уведомления о произошедших изменениях несет Сторона, нарушившая данное условие Договора.
• Неосуществление либо заявленный отказ Покупателя от какого-либо права при наступлении обстоятельств, предусмотренных Договором, не означает недопустимость осуществления в последующем этого права по тем же основаниям.
• Поставщик не вправе передавать (уступать, продавать) свои права и обязанности по Договору, Спецификации, а также права, вытекающие из Договора, Спецификации без получения предварительного письменного согласия Покупателя. Покупатель вправе уступить права (требования), передать право требования долга по Договору, Спецификации, передать обязанности по Договору, передать Договор и/или Спецификацию в целом третьим лицам (в том числе своим аффилированным лицам), передать в залог либо иным образом обременить права (требования) по Договору, на что Поставщик подписанием Договора дает свое предварительное безотзывное согласие.
• Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
• Приложением и неотъемлемой частью Договора является:
• Приложение № 1 «Спецификация»;
• Приложение № 2 «Требования, предъявляемые к банковским гарантиям» [приложение включается в Договор в случае необходимости получения банковской гарантии по его условиям].

Реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к Договору поставки

от ___.2025 г. № 2025-_____/СПГТ

Спецификация

г. Москва « __ » _____ 2025 г.

1. Предмет поставки и стоимость Товара:

- Посмотреть таблицу с данными

2. Общая стоимость Товара составляет: ________________, в том числе НДС 20% - _______________

Стоимость Товара включает расходы по доставке на Объект Покупателя (п.4 Спецификации).

3. Срок поставки Товара: _____ календарных дней с даты подписания настоящей Спецификации Сторонами. Поставщик по согласованию с Покупателем имеет право досрочной поставки Товара.

4. Место доставки Товара: автомобильным транспортом Поставщика (Грузоотправителя, иного уполномоченного представителя Поставщика) на склад Покупателя (Грузополучателя) расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, Московское шоссе, д. 13, к. 8, Литера Д.

Ответственное лицо от Покупателя – Егоров Евгений Александрович, Тел.: +▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть-19-20.

5. Спецификация составлена в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон. Во всем ином, что не предусмотрено Спецификацией, Стороны руководствуются условиями Договора.

Подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2 к Договору поставки

от ___.2025 г. № 2025-_____/СПГТ

Требования, предъявляемые к банковским гарантиям

Любая банковская гарантия (далее – Гарантия), выдаваемая в счет обеспечения выполнения обязательств ПОСТАВЩИКА по ДОГОВОРУ, должна отвечать следующим требованиям:

была выдана согласованным с ПОКУПАТЕЛЕМ банком;

содержала дату выдачи Гарантии;

Бенефициаром в Гарантии должен быть указан ПОКУПАТЕЛЬ, принципалом – ПОСТАВЩИК, Гарантом – Банк-гарант, выдавший Гарантию;

содержала указание на ДОГОВОР, по которому обеспечиваются обязательства;

содержала описание обязательств ПОСТАВЩИКА, которые обеспечиваются Гарантией (выбрать в зависимости от вида обеспечиваемого обязательства):

- надлежащее исполнение Принципалом его обязательств перед Бенефициаром по возврату любых авансовых платежей (их части) в случаях, предусмотренных ДОГОВОРОМ, в том числе при его расторжении;

- надлежащее исполнение Принципалом всех обязательств по ДОГОВОРУ перед Бенефициаром, включая, но не ограничиваясь: обязательств по оплате договорных неустоек, убытков, потерь, ущерба, расходов и затрат Бенефициара, уплате иных платежей, причитающихся Бенефициару по ДОГОВОРУ (за исключением возврата авансовых платежей и обязательств Принципала в гарантийный период – добавить исключение только в случае, если обязательства по возврату авансов и обязательства в гарантийный период обеспечиваются отдельными гарантиями);

- надлежащее исполнение Принципалом его обязательств по ДОГОВОРУ перед Бенефициаром в период гарантийного срока, включая, но не ограничиваясь: обязательств по оплате договорных неустоек, убытков, возмещению убытков, потерь, ущерба, расходов и затрат Бенефициара, уплате иных платежей, причитающихся Бенефициару по ДОГОВОРУ.

содержала условие, что Гарантия является безотзывной;

содержала денежную сумму, на которую выдана Гарантия;

содержала условие о возможности предъявления Бенефициаром одного или нескольких требований в пределах общей суммы Гарантии;

устанавливала безусловное обязательство Гаранта уплатить требуемую сумму в пределах суммы Гарантии, по первому письменному требованию Бенефициара в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Гарантом требования Бенефициара;

содержала четкое описание требования к содержанию требования платежа по Гарантии;

содержала исчерпывающий перечень документов, прилагаемых Бенефициаром к требованию платежа по Гарантии;

не содержала обязательств Бенефициара предоставлять доказательства нарушения обязательства Принципалом по ДОГОВОРУ, которое является основанием для требования платежа, а также обязанности Бенефициара до обращения к Гаранту направлять требование платежа Принципалу и предоставлять Гаранту доказательства такого обращения Бенефициара;

содержала возможность направления требования платежа по выбору Бенефициара либо по системе передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС), либо SWIFT, либо TELEX или же на бумажном носителе;

содержала адрес Гаранта и код СПФС/SWIFT/TELEX для направления требований платежа Бенефициаром;

содержала срок действия Гарантии, равный сроку исполнения обеспечиваемых обязательств плюс 60 (шестьдесят) календарных дней;

не содержала условий об ограничении ответственности Гаранта;

предусматривала возможность изменения Гарантии, а также описание процедуры оформления такого продления и случаев получения согласия Бенефициара;

не содержала условий или требований, противоречащих условиям ДОГОВОРА, и (или) приводящих к невозможности их исполнения;

содержала условие о передаче Бенефициаром прав по Гарантии без согласия Гаранта и порядок уведомления Гаранта;

содержала согласие Гаранта на неизменность его обязательств по Гарантии, независимо от внесения изменений и дополнений в ДОГОВОР;

содержала условие, что правоотношения сторон в рамках Гарантии регулируются правом Российской Федерации;

содержала условие, что споры и разногласия, возникающие из Гарантии или в связи с ней по вопросу исполнения Гарантом обязательств перед Бенефициаром, подлежат урегулированию путем направления соответствующей претензии. Срок рассмотрения претензии – 5 (пять) рабочих дней со дня получения;

содержала условие, что любой спор, возникающий из Гарантии, который не может быть разрешен путем переговоров, передается на рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения Бенефициара;

содержала условие о том, что Гарант обеспечивает предоставление Бенефициару подтверждения факта выдачи Гарантии и полномочий ее подписанта либо по системе передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС), либо SWIFT, либо TELEX в банк Бенефициара или предоставление Бенефициару официального письма в подтверждение факта выдачи Гарантии и полномочий ее подписанта. Подтверждение должно быть направлено в течение 2 (двух) рабочих дней с даты выдачи Гарантии без каких-либо запросов со стороны Бенефициара;

содержала условие о том, что Гарант заверяет, что подписание, выдача и исполнение настоящей Гарантии утверждены соответствующими корпоративными решениями, а также, что ни одно из указанных в Гарантии действий не противоречит каким-либо положениям учредительных документов Гаранта и/или законам и ограничениям, являющимся юридически обязательными для Гаранта;

была подписана от имени Гаранта надлежаще уполномоченным им лицом.

Банк, выпускающий банковскую гарантию, и текст банковской гарантии, а также изменения, вносимые в Гарантию (за исключением изменений об увеличении суммы или срока действия Гарантии), должны быть согласованы ПОСТАВЩИКОМ с ПОКУПАТЕЛЕМ до предоставления соответствующей Гарантии (изменений к Гарантии). Рекомендуемая форма банковской гарантии согласована СТОРОНАМИ в Приложении к настоящим требованиям.

В случае несоответствия Гарантии, представленной ПОСТАВЩИКОМ, установленным требованиям настоящего Приложения, считается, что она ПОСТАВЩИКОМ не предоставлена.

ПОСТАВЩИК гарантирует, что Гарантия возврата аванса будут оставаться в силе и действовать до ДАТЫ ПОСТАВКИ ТОВАРА (даты погашения аванса) плюс не менее чем 60 (шестьдесят) календарных дней.

В случае задержки подписания товарной накладной или УПД ПОСТАВЩИК обязуется продлить срок действия Гарантии возврата авансовых платежей на срок такой задержки. Также ПОСТАВЩИК обязуется продлить срок действия Гарантии в случае, если станет очевидным, что он не исполнит свои обязательства в установленные Договором сроки, на срок такой задержки либо предоставить новую аналогичную Гарантию на согласованных с ПОКУПАТЕЛЕМ условиях. Продление срока действия Гарантии или предоставление новой такой Гарантии должно быть осуществлено Генеральным ПОСТАВЩИКОМ в срок не позднее 20 (двадцать) календарных дней до окончания срока действия имеющейся соответствующей Гарантии.

Выплата авансового платежа осуществляется ПОКУПАТЕЛЕМ при условии предоставления подлинника соответствующей требованиям Договора Гарантии, а также предоставления банком-гарантом ПОКУПАТЕЛЮ подтверждения факта выдачи Гарантии и полномочий ее подписанта по СПФС/SWIFT/TELEX или предоставление ПОКУПАТЕЛЮ официального письма Гаранта в подтверждение факта выдачи Гарантии и полномочий ее подписанта.

Сумма аванса/ов не может превышать сумму, на которую выдана Гарантия.

Денежная сумма, подлежащая выплате по Гарантии, может быть уменьшена пропорционально сумме поставленного товара/предоставленной услуги/выполненных работ по Договору, только при получении предварительного письменного согласия ПОКУПАТЕЛЯ на изменение суммы Гарантии. Изменение денежной суммы, подлежащей выплате по Гарантии, производится путем оформления Гарантом письменного документа об изменении Гарантии и предоставления его Бенефициару.

В случае наличия у ПОКУПАТЕЛЯ обоснованных сомнений в подлинности представленной Гарантии, ПОКУПАТЕЛЬ имеет право приостановить выплату авансового платежа до момента получения письменного ответа от Гаранта с подтверждением подлинности Гарантии и полномочий подписанта.

ПОКУПАТЕЛЬ имеет право предъявить требования (претензии), удовлетворяемые за счет Гарантии в следующих случаях:

ненадлежащего исполнения (неисполнения) ПОСТАВЩИКОМ обязательств по Договору;

расторжения (прекращения) Договора в соответствии с условиями Договора и / или законодательством Российской Федерации;

нарушения ПОСТАВЩИКОМ предусмотренного Договором обязательства по продлению срока действия Гарантии (не предоставления новой Гарантии на согласованных с ПОКУПАТЕЛЕМ условиях).

ПОКУПАТЕЛЬ имеет право предъявить требование по Гарантии в пределах суммарного размера авансовых платежей, уплаченных ПОКУПАТЕЛЕМ ПОСТАВЩИКУ по Договору и не погашенных в соответствии с условиями Договора о порядке погашения авансовых платежей фактически выполненными ПОСТАВЩИКОМ и принятыми ПОКУПАТЕЛЕМ Работами.

Требование ПОКУПАТЕЛЯ к Гаранту о выплате суммы по Гарантии должно содержать следующие сведения:

- размер истребуемой ПОКУПАТЕЛЕМ суммы по Гарантии;

- основания предъявления ПОКУПАТЕЛЕМ требования в соответствии с условиями Договора и / или законодательством Российской Федерации.

Не менее чем за 5 (пять) календарных дней до реализации права на предъявление требования об уплате суммы по Гарантии ПОКУПАТЕЛЬ направляет письменное уведомление ПОСТАВЩИКУ об этом с указанием причин, послуживших основанием для предъявления такого требования.

Приложение: Форма банковской гарантии.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение к Требованиям,

предъявляемым к банковским гарантиям

ФОРМА

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ

(возврата аванса, исполнения всех обязательств или обязательств в гарантийный период)

г. ______________ «____» _____________ 20__ г.

_________________, место нахождения: ____________, Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № ____, в дальнейшем именуемое «Гарант», в лице ____________, действующего на основании __________,

по просьбе ______________________ (место нахождения ___________ ОГРН________ ИНН _________), именуемое в дальнейшем «Принципал», дает в пользу

______________________ (место нахождения ____________ ОГРН________ ИНН ___________), име­нуемое в дальнейшем «Бенефициар», следующие обязательства:

Выбрать одну из формулировок «i», «ii» или «iii» в зависимости от обязательства, обеспечиваемое банковской гарантией

В соответствии с условиями Договора _____________ № _______ от «___»_______ 20__ г. (далее – «Договор»), заключенного между Принципалом и Бенефициаром, авансовый платеж в сумме _________________ (сумма прописью: _________________), составляющей ____% (____ процентов) от общей стоимости Договора, должен быть осуществлен против гарантии возврата авансовых платежей на аналогичную сумму.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом обязательств по возврату любых авансовых платежей (их части) по Договору, в том числе при его расторжении, Гарант уплачивает Бенефициару по его первому требованию денежную сумму в порядке и на условиях, предусмотренных настоящей банковской гарантией (далее – Гарантия).

В соответствии с условиями Договора _______________ № _______ от «___»_______ 20__г. (далее – «Договор»), заключенного между Принципалом и Бенефициаром, в качестве обеспечения исполнения всех обязательств Принципала по Договору, должна быть выдана банковская гарантия _______________на сумму _________________ (сумма прописью: _________________), составляющую ____% (____ процентов) от общей стоимости Договора.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом любого обязательства по Договору, включая, но не ограничиваясь: обязательств по оплате договорных неустоек, возмещению убытков, потерь, ущерба, расходов и затрат Бенефициара, уплате иных платежей, причитающихся Бенефициару по Договору (за исключением возврата авансовых платежей и обязательств Принципала в гарантийный период – добавить исключение только в случае, если обязательства по возврату авансов/в гарантийный период обеспечиваются отдельной банковской гарантией), Гарант уплачивает Бенефициару по его первому требованию денежную сумму в порядке и на условиях, предусмотренных настоящей банковской гарантией (далее – Гарантия).

iii) В соответствии с условиями Договора _______________ № _______ от «___»_______ 20__г. (далее – «Договор»), заключенного между Принципалом и Бенефициаром, в качестве обеспечения исполнения всех обязательств Принципала по Договору в гарантийный период, должна быть выдана банковская гарантия на сумму _________________ (сумма прописью: _________________), составляющую ____% (____ процентов) от общей стоимости Договора.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом в гарантийный период любых обязательств, предусмотренных Договором, включая, но не ограничиваясь: обязательств по оплате договорных неустоек, возмещению убытков, потерь, ущерба, расходов и затрат Бенефициара, уплате иных платежей, причитающихся Бенефициару по Договору, Гарант уплачивает Бенефициару по его первому требованию денежную сумму в порядке и на условиях, предусмотренных настоящей банковской Гарантией (далее – Гарантия).

Гарантия является безотзывной.

Обязательства Гаранта перед Бенефициаром по Гарантии ограничивается предельной суммой _______________ (_________________) российских рублей, на которую выдана Гарантия (далее – Общая сумма Гарантии).

Обязательства Гаранта по Гарантии автоматически уменьшаются на суммы платежей, произведенных Гарантом Бенефициару по Гарантии, и это не требует оформление изменений в Гарантию в виде отдельного документа.

По настоящей Гарантии Бенефициар может предъявить одно или несколько требований в пределах Общей суммы Гарантии.

Для получения Общей суммы Гарантии или ее части Бенефициар направляет в адрес Гаранта требование платежа (далее – Требование), подписанное уполномоченным на то лицом Бенефициара и содержащее следующую информацию:

5.1. что Принципал нарушил свое(-и) обязательство(-а) по Договору (с кратким описанием того, какие именно обязательства по Договору не исполнены);

5.2. сумму, истребуемую Бенефициаром по Гарантии, и реквизиты Бенефициара для осуществления платежа Гарантом по Гарантии.

Требования Бенефициара по настоящей Гарантии должны быть выражены в рублях. Если Требование по Гарантии выражено в иностранной валюте, то платежи по Гарантии осуществляются в рублевом эквиваленте по курсу Банка России на день выплаты.

6. Требование по выбору Бенефициара должно быть подано:

(i) в письменном виде на бумажном носителе и доставлено нарочным (лично под роспись); или службой экспресс доставки; или по почте заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения, по следующему адресу:_____________________, вниманию ______________, или

(ii) посредством направления СПФС Банка России/SWIFT/TELEX сообщения Гаранту через банк, обслуживающий Бенефициара. Код СПФС Банка России/SWIFT/TELEX для направления Требования посредством СПФС Банка России/SWIFT/TELEX: ____________ (указывается код).

Гарант имеет право изменить адрес для направления Требований на бумажном носителе, отправив Бенефициару соответствующее письменное уведомление по следующему адресу: ____________, вниманию: _____________.

В случае если от имени Бенефициара Требование подписано лицом, действующим на основании доверенности или иного документа, к Требованию на бумажном носителе должен быть приложен оригинал указанной доверенности/документа или ее/его копия, заверенная нотариально. Для подтверждения полномочий законного представителя Бенефициара, подписавшего Требование и сведения, о котором указаны в едином государственном реестре юридических лиц, предоставление Гаранту каких-либо документов не требуется.

Предъявление Гарантом Бенефициару требований о предоставлении дополнительного обоснования Требования платежа, о предоставлении доказательств нарушения обязательства Принципалом по Договору, которое является основанием для Требования, или доказательств обращения Бенефициара к Принципалу с требованием платежа в претензионном или судебном порядке, исключается.

Гарант безусловно обязуется осуществить платеж Бенефициару в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Требования Бенефициара, удовлетворяющего условиям Гарантии и полученного Гарантом до окончания срока действия Гарантии, по указанным Бенефициаром реквизитам. Обязательства Гаранта по выплате суммы по Гарантии считается исполненным надлежащим образом на дату зачисления указанной в Требовании денежной суммы на расчетный счет Бенефициара.

Обязательство Гаранта осуществить выплату по Гарантии после получения Требования, соответствующего положениям Гарантии, не зависит от действительности Договора, или любой его части, изменения и дополнения Договора. Недействительность какого-либо из обязательств по Договору не затрагивает действительность Гарантии.

9. Гарантия вступает в силу с «__» _____ 20__ года и действует по «__» _____ 20__ года включительно.

Во избежание сомнений, Требования Бенефициара, отвечающие условиям Гарантии, подлежат удовлетворению Гарантом, если они получены Гарантом не позднее даты окончания действия Гарантии включительно.

10. Ответственность Гаранта перед Бенефициаром за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по Гарантии не ограничены суммой, на которую она выдана.

11. Настоящая Гарантия может быть изменена Гарантом (кроме случаев увеличения суммы Гарантии или пролонгации срока ее действия, а также уменьшения суммы Гарантии согласно пункту 3 настоящей Гарантии) только с предварительного письменного согласия Бенефициара по просьбе Принципала с приложением надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих полномочия и подписи лиц, подписавших вышеуказанное согласие от имени Бенефициара. На увеличение суммы Гарантии или пролонгацию срока ее действия, а также на уменьшение суммы Гарантии согласно пункту 3 настоящей Гарантии, предварительное согласие Бенефициара не требуется.

Изменения Гарантии, за исключением случая согласно пункту 3 настоящей Гарантии, оформляются как изменение условий Гарантии в виде письменного документа. Такие изменения вступают в силу на дату их получения Бенефициаром.

12. Бенефициар вправе передать право требования по настоящей Гарантии любому лицу при условии одновременной передачи этому лицу своих прав по обязательству, обеспеченному Гарантией, или передаче всех прав и обязанностей по Договору. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты перехода прав по Гарантии Бенефициар письменно уведомляет Гаранта о передаче права требования по настоящей Гарантии с приложением копии документов, подтверждающих передачу прав по обязательству, обеспеченному Гарантией. Получение предварительного письменного согласия Гаранта на передачу прав по Гарантии в этом случае не требуется.

13. Гарант дает согласие на то, что изменения и дополнения, внесенные в Договор, не освобождают его от обязательств по Гарантии.

14. Настоящая Гарантия подчиняется законодательству Российской Федерации.

15. Споры и разногласия, возникающие из Гарантии или в связи с ней по вопросу исполнения Гарантом обязательств перед Бенефициаром, подлежат урегулированию путем направления соответствующей претензии. Срок рассмотрения претензии – 5 (пять) рабочих дней со дня получения. Любые споры, возникающие в связи с Гарантией, которые не разрешены в досудебном порядке, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения Бенефициара.

16. Сведения о Принципале по Гарантии передаются в бюро кредитных историй в соответствии с положениями Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ «О кредитных историях».

17. Гарант обеспечивает предоставление подтверждения факта выдачи Гарантии и полномочий ее подписанта по СПФС Банка России/SWIFT/TELEX и/или предоставление Бенефициару официального письма в подтверждение факта выдачи Гарантии и полномочий ее подписанта. Подтверждение должно быть направлено в течение двух рабочих дней с даты выдачи Гарантии без каких-либо запросов со стороны Бенефициара. Код СПФС Банка России/SWIFT/TELEX банка Бенефициара для направления сообщений посредством СПФС Банка России/SWIFT/TELEX: __________ (указывается код), адрес Бенефициара для направления официальных писем указан в п.6 настоящей Гарантии.

18. Гарант заверяет, что какие-либо запреты или ограничения на выдачу настоящей Гарантии (на принятие и исполнение обязательств по ней) законодательством РФ, учредительными и внутренними документами Гаранта и/или договорами/соглашениями, стороной которых Гарант является, не установлены, либо получены все необходимые для выдачи Гарантии корпоративные решения/одобрения.

____________________________

Должность, ФИО, подпись уполномоченного лица Гаранта

М.П.

________________________________________________________________________________

Форма согласована:

- Посмотреть таблицу с данными/ТТ.XLSX - Посмотреть таблицу с данными