Тендер - Углекислота и азот жидкий №288982672

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть72  . td, td.with-parent .parent .parent-table td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с данными Спецификация - Посмотреть таблицу с данными Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Нет Проверка минимальной цены Способ определения минимальной цены Ценовое предложение от поставщика (подрядчика, исполнителя) Поставщик (подрядчик, исполнитель), от которого поступило ценовое предложение ООО "СПЕКТР ГАЗОВ" (ИНН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3, КПП:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) Договор_углекислота,_азот ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Договор № _____

г. Ульяновск «____» __________ 20____ г.

Государственное учреждение здравоохранения Областной клинический онкологический диспансер, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _______________________, действующего на основании _______________________, с одной стороны, и___________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице__________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе), заключили настоящий договор (далее – договор) о нижеследующем:

Предмет Договора
1.1. По настоящему договору Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные настоящим договором, поставить Заказчику углекислоту и азот жидкий (далее – товар) согласно спецификации (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять товар и оплатить.

Цены и порядок расчётов
2.1. Цена настоящего Договора составляет __________ (__________) рублей ____коп., включая НДС ____ руб. (_________) коп. (в случае, если Поставщик имеет право на освобождение от уплаты НДС, то слова «в том числе НДС» заменяются на слова «НДС не облагается, основание: п. ______ ст. ______ Налогового кодекса Российской Федерации»).
2.2. Цена Договора включает в себя стоимость товара, упаковки, НДС, страхования, уплаты таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, которые Поставщик должен оплачивать в соответствии с условиями настоящего Договора или на иных основаниях.
2.3. Заказчик обязан оплатить товар по цене, указанной в приложении № 1, по безналичному расчету, по факту поставки товара, подтвержденному необходимыми отчетными документами, в течение 10 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке.
2.4. Цена настоящего договора является твёрдой и не может изменяться в ходе его исполнения.
2.5. Источник финансирования: средства ОМС на 2025 год.

Порядок поставки товаров
3.1. Срок поставки: по заявке Заказчика с даты заключения Договора по 31.12.2025 г.
Заявки доводятся Заказчиком до Поставщика не позднее, чем за 3 календарных дня посредством телефонного звонка или электронной почты.
3.2. Поставка товара осуществляется самовывозом от Поставщика путем заправки в тару Заказчика.
Обязательства по поставке товаров Поставщиком считаются выполненными с момента вручения товаров Заказчику по универсальному передаточному документу.
3.3. Заказчик обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие товара, поставленного в соответствии с настоящим Договором.
3.4. Местонахождение Поставщика – г. Ульяновск.

Качество и порядок приёмки
4.1. Качество Товара должно соответствовать требованиям нормативной документации (ГОСТ, ТУ и др.), принятым для данного вида Товара. В установленных законодательством случаях Товар должен быть обеспечен соответствующими сертификатами (удостоверениями), подтверждающими его качество, на русском языке.
4.2. Заказчик осуществляет приёмку поставляемого Поставщиком товара на соответствие его количества, комплектности, объёма и качества требованиям, установленным в настоящем Договоре, по правилам, установленным Инструкциями о порядке приёмки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству и качеству, утверждённых постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 г. № П-6 и от 25.04.1966 г. № П-7 (с изменениями на 22.10.1997 г.), в части, не противоречащей гражданскому законодательству.
4.3. Заказчик, которому поставлен товар ненадлежащего качества, вправе предъявить Поставщику требования, предусмотренные статьей 475 Гражданского кодекса Российской Федерации, за исключением случая, когда Поставщик, получивший уведомление Заказчика о недостатках поставленных товаров, без промедления заменит поставленные товары товарами надлежащего качества.

Тара и упаковка

5.1. Товар отпускается в упаковке, соответствующей ГОСТ, ТУ и обеспечивающей его сохранность при транспортировке.

5.2. Маркировка товара должна соответствовать требованиям нормативных документов.

6. Ответственность Сторон

6.1. Заказчик и Поставщик несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором, в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями договора.

6.2. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.4. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора превышает 100 млн. рублей.

6.5. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

6.6. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных договором, заказчик направляет поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора (отдельного этапа исполнения договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором (соответствующим отдельным этапом исполнения договора) и фактически исполненных поставщиком.

6.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 10 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

6.9. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

6.10 Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение предусмотренных настоящим Договором обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.

7.2. Если обстоятельство непреодолимой силы непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный настоящим Договором, срок исполнения обязательств переносится соразмерно времени действия соответствующего обстоятельства.

8. Споры и разногласия

8.1. Споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора, Стороны будут решать путём переговоров. В случае если Стороны не достигнут согласия путём переговоров, споры и разногласия подлежат разрешению в Арбитражном суде Ульяновской области в установленном законодательством порядке. Претензии Сторон, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора, рассматриваются путём переговоров в разумный срок, не превышающий 10 календарных дней со дня получения письменной претензии.

9. Срок действия и порядок расторжения договора

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует по 31.12.2025 года.

9.2. Расторжение настоящего договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от его исполнения по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в том числе:

отказ Поставщика передать Заказчику товар или принадлежности к нему (пункт 1 статьи 463, абзац второй статьи 464 ГК РФ);

существенное нарушение Поставщиком требований к качеству товара, а именно обнаружение Заказчиком неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков (пункт 2 статьи 475 ГК РФ);

невыполнение Поставщиком в разумный срок требования Заказчика о доукомплектовании товара (пункт 1 статьи 480 ГК РФ);

неоднократное нарушение Поставщиком сроков поставки товаров (пункт 2 статьи 523 ГК РФ).

9.3. Возможность одностороннего отказа от исполнения договора предусматривается в соответствии с положениями ст. 95 Закона о контрактной системе в сфере.

9.4. Сторона, решившая расторгнуть настоящий договор по соглашению сторон, должна направить письменное уведомление о намерении его расторгнуть другой стороне не позднее, чем за 14 (четырнадцать) календарных дня до расторжения договора.

10. Заключительные положения

10.1. При исполнении настоящего договора Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

10.2. Существенными являются условия о предмете настоящего договора, о сроке поставки товара, о качества поставляемого товара.

10.3. При исполнении договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому договору вследствие реорганизации.

10.4. Изменение существенных условий договора не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьями 95 Закона о контрактной системе.

10.5. Ни одна из Сторон не вправе без предварительного письменного согласия другой Стороны уступить или передать свои права и обязательства по настоящему договору третьим лицам.

10.6. Стороны обязаны информировать друг друга обо всех изменениях, произошедших в сведениях о юридическом лице, не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента возникновения соответствующего изменения и несут риск последствий, вызванных отсутствием у другой Стороны такой информации. Информирование может быть осуществлено посредством направления другой Стороне оригинала информационного письма, подписанного уполномоченным лицом информирующей Стороны и содержащего всю необходимую информацию. Подписание дополнительного соглашения к Договору при этом не требуется.

10.7. Договор составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон. По обоюдному согласию Стороны также вправе дополнительно оформить Договор в письменной форме в двух экземплярах, один – для Поставщика, второй – для Заказчика.

11. Реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение№1

к договору № _____

от «____» ___________ 20____ г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными