Тендер - Тринатрийфосфат ГОСТ 201-76 1000кг Анионит АВ-17-8 высший сорт ГОСТ 20301-74 1600кг №271062374

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• договор.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть74 - Посмотреть таблицу с данными Место рассмотрения заявок: Дата публикации: 18.04.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:19 Дата и время начала приема заявок: 18.04.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:30 Дата и время окончания приема заявок: 25.04.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00 Дата и время рассмотрения заявок: 25.04.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00 Дата и время подведения итогов закупки: 30.05.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00 Закупочная документация: С документацией по закупкам можно ознакомиться на странице данной закупки Закупочная документация. Требование к отсутствию участника в РНП: Да Порядок регистрации на сайте: Порядок регистрации претендентов на участие в закупке по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: fabrikant.ru. Порядок подачи заявок: Заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в закупке посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: fabrikant.ru. Режим проведения закупки: Открытая форма Продление приема заявок при изменении предложения после окончания приема заявок: Нет

Подача заявок (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной закупки.

- Посмотреть таблицу с данными

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ДЗ-ВСП-23/17 от 19.09.2023 г.

г. Калуга 19.09.2023 г.

, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____ , действующего на основании доверенности № с одной стороны и Публичное акционерное общество «Калужский турбинный завод» именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Начальника УСЗ Мельникова Е.Е. действующего на основании доверенности №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьот 04.04.2023 г. с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

• Поставщик обязуется поставить (передать в собственность), а Покупатель принять и оплатить Товар, прошедший процедуру таможенной очистки, в соответствии с согласованными сторонами Протоколами согласования цен и/или Приложениями (Спецификациями), являющимися неотъемлемой частью Договора.

1.2. Наименование, ассортимент, количество, цена Товара, сроки и условия его поставки, адрес пункта назначения, порядок расчетов согласовываются Сторонами в Приложениях (Спецификациях) к настоящему Договору.

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Сумма Договора определяется общей суммой Приложений (Спецификаций), согласованных Сторонами в рамках настоящего Договора в течение срока его действия.

2.2. Цена Товара устанавливается Сторонами в Приложениях (Спецификациях) и/или Протоколах согласования цен к настоящему Договору, является твердой и не подлежит изменению иначе как по взаимному согласованию Сторон путем подписания Дополнительного соглашения или Приложения (Спецификации) в новой редакции.

Цена Товара, указанная в Приложениях (Спецификациях) и/или Протоколах согласования цен, включает стоимость тары, упаковки, маркировки, погрузки и транспортировки Товара до места, указанного Покупателем согласно п.3.4 настоящего Договора. Иной порядок ценообразования может быть согласован Сторонами в Приложениях (Спецификациях).

2.3. При оформлении документов, связанных с исполнением обязательств Поставщика по Договору: счетов, товарных накладных, товарно-сопроводительных документов, счетов-фактур и иных документов, Поставщик обязуется соблюдать написание наименований Товара в строгом соответствии с Приложениями (Спецификациями) к настоящему Договору, в противном случае указанные документы к оплате и/или учету не принимаются, о чем Покупатель незамедлительно должен проинформировать Поставщика.

2.4. Оплата Товара производится в порядке и на условиях, установленных Сторонами в Приложениях (Спецификациях) к настоящему Договору.

2.5. Расчеты по настоящему Договору производятся на основании выставленного счета на оплату путем перечисления Покупателем безналичных денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в статье 11 настоящего Договора.

2.6. Средством расчета за поставляемый товар является рубль РФ.

2.7. Обязательство Покупателя по оплате товара считается исполненным с момента списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

3.1. Поставка Товара осуществляется путем его отгрузки в адрес Покупателя (Грузополучателя), в зависимости от условий Спецификации автомобильным либо железнодорожным транспортом. По соглашению Сторон поставка может осуществляться на условиях самовывоза или почтовой связью.

Условия доставки определяются в Приложении (Спецификации) к настоящему Договору.

3.2. Право досрочной поставки Товара может быть предоставлено Поставщику
с письменного согласия Покупателя. Товар, поставленный досрочно и принятый Покупателем, засчитывается в счет Товара, подлежащего поставке в соответствующем периоде, и оплачивается в сроки, предусмотренные соответствующим Приложением (Спецификацией).

3.3. Датой поставки Товара считается:

1) при поставке автомобильным транспортом:

- дата отметки представителя Покупателя на товарно-транспортной накладной по форме 1-Т или транспортной накладной о получении Товара, а при наличии на момент передачи товара Покупателю товарной накладной по форме ТОРГ-12, дата отметки представителя Покупателя на товарной накладной по форме ТОРГ-12;

2) при поставке железнодорожным транспортом:

- дата отметки станции назначения на железнодорожной накладной о выдаче груза грузополучателю;

3) при доставке почтовой связью:

- дата получения Товара Покупателем, указанная на почтовой квитанции отделения связи Покупателя;

4) при доставке Товара экспресс почтой, курьером:

- дата отметки представителя Покупателя на товарно-транспортной накладной или транспортной накладной.

3.4. Пунктом доставки считается:

- при отгрузке автомобильным транспортом: г. Калуга, ул. Московская, д. 241, склад ПАО «Калужский турбинный завод»;

- при отгрузке железнодорожным транспортом: код станции:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьст. Калуга-1, МЖД;

- при самовывозе - адрес склада Грузоотправителя согласуется сторонами в Приложении (Спецификации);

- при отправке почтой (экспресс почтой, курьером)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Калуга,
ул. Московская, д. 241, ПАО «Калужский турбинный завод» в г. Калуга;

Грузополучатель Товара - ПАО «Калужский турбинный завод» в г. Калуга.

Стороны вправе согласовать в Приложениях (Спецификациях) иной пункт доставки Товара (партии Товара). В этом случае условия доставки, указанные в Приложении (Спецификации) имеют приоритет перед условиями Договора.

3.5. Право собственности на Товар, а также риски случайной гибели и/или порчи Товара, переходят от Поставщика к Покупателю с даты поставки Товара, определяемой в соответствии
с п.3.3, настоящего Договора.

3.6. Поставщик обязан направить в адрес Покупателя по средствам факсимильной или электронной связи информацию о предполагаемой дате отгрузки Товара не позднее, чем за 2 (два) календарных дня до даты отгрузки с обязательным указанием:

- наименования отгружаемого Товара, согласно Приложению (Спецификации);

- количества мест (связки, поддоны, бочки и т. д.) с указанием общего веса и

максимального веса отдельного места;

- ожидаемой даты прибытия;

- № Договора и Спецификации;

- государственного регистрационного знака транспортного средства при доставке автотранспортом;

3.7. При поставке Товара на условиях самовывоза Поставщик обязуется не позднее 5 (Пяти) календарных дней до даты отгрузки в пределах сроков поставки известить Покупателя о готовности Товара к отгрузке телеграфом по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Калуга, ул. Московская, д. 241, по электронной почте ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть или по факсу (4▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

3.8. Поставщик течение 1 (одного) дня с момента отгрузки Товара передает Покупателю по средствам факсимильной или электронной связи уведомление об отгруженном Товаре с приложением копии транспортных документов (товарно-транспортных накладных, ж/д квитанций о приемке груза к перевозке и т.п.).

3.9. Товар должен быть укомплектован документами, подтверждающие его качество и комплектность (сертификат соответствия, сертификат происхождения на русском языке или официально заверенный надлежащим образом перевод сертификата (для Товара иностранного происхождения), сертификат качества, паспорт, инструкция, техническое описание и т.п. ), а при необходимости - санитарно-эпидемиологическим заключением, паспортом безопасности, а также иными документами, необходимыми для эксплуатации Товара, техническими условиями на поставляемый Товар, а также иной документацией, принятой для данного вида Товара. Поставщик обязан передать указанные документы Покупателю по Акту приема-передачи, подписываемому обеими сторонами без дополнительной оплаты с переводом на русский язык.

3.10. Поставщик обязан одновременно с передачей Товара передать Покупателю документы, оформленные надлежащим образом:

- оригинал товарно-транспортной накладной по форме 1-Т или транспортной накладной при доставке автомобильным транспортом;

- оригинал железнодорожной накладной при доставке железнодорожным транспортом;

- оригинал товарной накладной по форме ТОРГ-12;

- документы, относящиеся к Товару и необходимые для ее эксплуатации в соответствие с п. 3.9. Договора.

При предоставлении копий данных документов (кроме накладных), они должны быть заверены подписью руководителя и печатью Поставщика.

3.11. Не позднее пяти календарных дней с даты отгрузки (передачи) каждой партии товара Поставщик обязан представить Покупателю, надлежащим образом оформленные следующие документы:

- оригинал счета-фактуры на отгруженный Товар, оформленный в соответствии с действующим законодательством РФ на основании показателей товарной накладной по форме № ТОРГ-12, товарно-транспортной накладной по форме № 1-Т в рублях.

- копию квитанции о приеме Товара к перевозке и копию транспортной накладной (при доставке Товара почтовой связью - копию почтовой квитанции);

- копию грузовой таможенной декларации с отметкой российской таможни «выпуск разрешен», позволяющую идентифицировать Товар, поставляемый по Договору (для Товара, ввезенного на территорию Российской Федерации).

3.12. Если условиями оплаты Товара предусмотрено перечисление предоплаты, то Поставщик в течение 2 (двух) календарных дней после получения предоплаты, но в любом случае не позднее 14:00 первого числа месяца, следующего за календарным месяцем, в котором была произведена предоплата, обязан предоставить Покупателю счет-фактуру на сумму предоплаты, оформленную в соответствии с требованиями ст. 169 НК РФ, по электронной почте, указанной в настоящем Договоре. Оригинал счета-фактуры должен быть направлен Поставщиком в срок, указанный в настоящем пункте, экспресс-почтой (DHL, EMS или аналогичная курьерская служба) или заказной почтой по адресу, указанному в настоящем Договоре.

В случае невыполнения или несвоевременного выполнения обязательства по предоставлению документов, необходимых и достаточных для подтверждения расходов и вычетов по НДС Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(пять тысяч) рублей за каждый факт нарушения.

3.13. При отсутствии необходимой документации Товар считается поставленным не в полном объеме, и Покупатель незамедлительно уведомляет об этом Поставщика. Поставщик обязан в течение 5 (пяти) дней с момента получения данного уведомления предоставить недостающие документы Покупателю.

В этом случае Покупатель вправе принять Товар без документации либо принять Товар на ответственное хранение. В случае несвоевременного предоставления Поставщиком Покупателю документов, указанных в настоящем пункте, срок оплаты поставленного Товара увеличивается соразмерно времени просрочки предоставления документов.

В случае нарушения срока предоставления документации более чем на 21 календарный день Покупатель вправе отказаться от исполнения Договора/Приложения (Спецификации) в одностороннем порядке, путем направления письменного уведомления.

В этом случае Покупатель вправе возложить обязанность по вывозу Товара с территории Покупателя на Поставщика, который будет обязан осуществить вывоз своими силами и за свой счет в течение 5 дней с момента получения письменного уведомления Покупателя. В случае, если Поставщик уклоняется от вывоза Товара в срок, указанный в настоящем абзаце, Покупатель вправе самостоятельно осуществить возврат Товара Поставщику с последующим предъявлением Поставщику расходов, связанных с возвратом. Оплаченные за Товар денежные средства Поставщик возвращает Покупателю в течение 10-ти банковских дней с момента получения письменного уведомления Покупателя об одностороннем отказе от исполнения Договора/Приложения (Спецификации). Расходы, связанные с вывозом Товара Покупателем, Поставщик оплачивает в течение 5 банковских дней с момента получения письменного требования Покупателя.

3.14. Тара и упаковка должны соответствовать требованиям ТУ и ГОСТов, принятых для данного вида Товара и обеспечивать сохранность при транспортировке и хранении Товара. Поставщик несет ответственность за порчу, повреждение или поломку Товара вследствие ненадлежащей тары и упаковки. Тара и упаковка должны обеспечивать достаточную защиту от повреждений, причиняемых:

- в ходе обычной погрузки/перестановки/перегрузки посредством крана, вилочного погрузчика или других вспомогательных средств;

- климатическими воздействиями (коррозия) во время транспортировки и хранения при соблюдении Покупателем условий хранения Товара.

3.15. Товар должен иметь маркировку и снабжаться этикетками, позволяющими его идентифицировать. Маркировка Товара производится в соответствии с требованиями ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. Маркировка Товара осуществляется на фирменной табличке согласно сопроводительной и эксплуатационной документации на Товар.

Соблюдение требований спецмаркировки - мест для захвата, обозначений «верх», «низ», «не кантовать» является обязательным.

При поставке Товара, относящегося к опасным грузам, Поставщик обязан дополнительно:

- классифицировать опасные грузы в соответствии с ГОСТ Р▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Грузы опасные. Классификация и маркировка» и рекомендациями Организации объединенных наций по перевозке опасных грузов;

- надежно маркировать каждое грузовое место, содержащее опасный груз, надлежащим

транспортным наименованием содержимого и серийным номером ООН (при наличии), идентификационным отличительным знаком опасности, содержащим номер класса опасности в виде самонаклеивающихся этикеток или нанесенного трафарета;

- нанести на грузовом контейнере маркировочные знаки по одному на каждую боковую сторону, на торцевую стенку, на правую створку двери.

Поставщик обязан возместить Покупателю все расходы, возникшие у Покупателя в связи с ненадлежащей упаковкой и/или маркировкой Товара, произведенной в нарушение настоящего пункта Договора, повлекшей за собой порчу или гибель имущества.

3.16. При поставке Товара в вагонах приватного парка Поставщик (Грузоотправитель)

обязуется в срок не позднее двух рабочих дней до прибытия вагонов на станцию выгрузки информировать Покупателя о дальнейшем направлении движения порожних вагонов после выгрузки с предоставлением Покупателю инструкций по заполнению перевозочных документов с указанием плательщика железнодорожного тарифа за порожний рейс, номера заявок ф.ГУ-12 на предстоящую перевозку груза. Поставщик (Грузоотправитель) несет ответственность за отсутствие своевременной инструкции, повлекшие за собой незапланированные затраты Покупателя, связанные с простоем порожних вагонов, в ожидании отправления. Поставщик (Грузоотправитель) уплачивает Покупателю документально подтвержденные расходы, связанные с задержкой вагонов по причине отсутствия дальнейших инструкций от Поставщика (Грузоотправителя).

Поставщик (Грузоотправитель) возмещает Покупателю, в том числе документально подтвержденные расходы, связанные с оформлением перевозочных документов на возврат порожних вагонов, если такие были предъявлены Покупателю третьими лицами.

3.17. В случае, если Покупатель принимает на себя оказание услуг по оформлению перевозочных документов на возврат разгруженных порожних приватных вагонов до станций, указанных Поставщиком (Грузоотправителем), стороны заключают дополнительное соглашение.

В случае, если Поставщик (Грузоотправитель) определяет направление порожних вагонов со станции выгрузки, отличных от условий договора, он размещает в срок не позднее двух рабочих дней до прибытия вагонов на станцию выгрузки заготовки перевозочных документов в информационной системе ОАО «РЖД» «ЭТРАН» Покупатель не несет ответственности за время нахождения вагона на подъездных путях по причине отсутствия заготовки перевозочных документов.

3.18. Поставщик, либо привлечённое им для выполнения обязательств третье лицо (перевозчик, экспедитор, субпоставщик) (далее - Представитель) обязуется обеспечить своим сотрудникам безопасные условия труда и соблюдение ими экологических требований, требований охраны труда и пожарной безопасности при выполнении обязательств согласно настоящему договору с Покупателем, на объектах Покупателя, либо объектах, территориально расположенных на земельных участках, принадлежащих Покупателю на правах собственности, аренды или ином законном основании (далее – территория Покупателя). В целях соблюдения требований законодательства о безопасности труда и окружающей среды Поставщик (Представитель):

- Реализует на практике стандарты Системы стандартов безопасности труда (ССБТ), межотраслевые нормы и правила по охране труда; обеспечивает применение оборудования и средств защиты, подлежащих обязательной сертификации; организует подготовку и повышение квалификации кадров; обеспечивает порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве, а также возмещение вреда, причиненного работникам увечьем, профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанным с выполнением ими трудовых обязанностей; содействует регулярным контактам и консультируется с органами государственного управления охраной труда, надзора и контроля в этой области.

- Обеспечивает соблюдение персоналом своей организации требований в области охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

- Обеспечивает соблюдение персоналом Поставщика или Представителя правил безопасности движения автомобильного транспорта РФ на территории Покупателя, в том числе скоростной режим, в соответствии с Правилами дорожного движения в РФ.

- Гарантирует техническую исправность и укомплектованность транспортных средств, въезжающих на территорию Покупателя, согласно законодательству РФ.

- Обеспечивает водителей транспортных средств индивидуальными средствами защиты (костюм х/б для защиты от общих загрязнений, каска защитная, обувь с жёстким подноском, рукавицы, жилет сигнальный), Покупатель не будет нести ответственности по несчастным случаям, являющимися следствием несоблюдения персоналом Поставщика (Представителя) положений данного пункта. Покупатель вправе не запускать транспортное средство или транспортное средство с грузом (товаром) на контрольно-пропускной пункт в случае отсутствия у водителя Поставщика или Представителя перечисленных выше средств индивидуальной защиты (СИЗ). Отказ от приёмки/выдачи товара в случае нарушения Поставщиком или Представителем данного пункта фиксируется в транспортной накладной.

3.19. Поставщик обязан информировать водителей транспортных средств о том, что при доставке Товара в рамках настоящего Договора им запрещается:

- нарушать требования Правил дорожного движения РФ, дорожных знаков, указателей, дорожной разметки, схемы маршрутов движения и остановок;

- превышать скорость движения по всей территории Покупателя более 10 км/час, а при заезде, выезде и движении внутри производственных помещений цехов более 5 км/час;

- входить и въезжать внутрь производственных цехов без СИЗ и сопровождения представителей подразделений Покупателя.

- находиться в опасной зоне, внутри кабины и кузова (контейнера) во время производства погрузо-разгрузочных работ грузоподъемными механизмами. Контроль за ходом погрузо-разгрузочных работ водитель транспортного средства должен осуществлять, находясь в безопасной зоне. Покупатель вправе не проводить погрузочно-разгрузочные работы, в случае невыполнения данного требования водителем транспортного средства.

- начинать движение транспортного средства в случае выявления фактов ненадёжного крепления и размещения груза. О выявленных фактах ненадежного крепления и размещения груза водитель обязан сообщить ответственным лицам на участках отгрузки.

- ставить транспортное средство на бордюрах, травяных газонах, перед воротами в цеха, на ж/д путях и ж/д переездах, на перекрёстках автодорог, в производственных и других помещениях (за исключением технологической необходимости), у стен зданий и сооружений, а также других специально не отведённых для этого местах;

- оставлять транспортное средство в производственных помещениях без разрешения представителя цеха и с работающим двигателем;

- предъявлять по требованию представителей Покупателя документы (на груз, разрешительные

и т.п.).

3.20. При доставке товара, являющегося опасным грузом, транспортом Поставщика, последний обязан:

- руководствоваться требованиями ДОПОГ «Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов» (далее - ДОПОГ)

Покупатель вправе не запускать транспортное средство на контрольно-пропускной пункт, в случае выявления нарушений ДОПОГ, а именно:

- в соответствии с положениями главы 5.3. ДОПОГ не размещены информационное табло и маркировка в виде табличек оранжевого цвета на каждой транспортной единице, перевозящей опасные грузы;

- в соответствии с п.8.1.2.2. ДОПОГ не представлено свидетельство о допуске транспортной единицы к перевозке опасных грузов;

- в соответствии с п.8.2.1.1. ДОПОГ у водителя транспортного средства, отсутствует

свидетельство о подготовке водителей транспортных средств, перевозящих опасные грузы.

- обеспечить маркировку груза на грузовые единицы в соответствии с требованиями ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Грузы опасные. Классификация и маркировка».

- обеспечить соответствие транспортной тары и упаковки груза требованиям ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Грузы опасные. Упаковка».

- обеспечить указание в транспортных документах информацию по каждому опасному веществу, материалу, изделию в соответствии с п.5.4.1. ДОПОГ (Приложение №4 к Правилам перевозок грузов автомобильным транспортом, утв. Постановлением Правительства РФ № 272 от 15.04.2011г.)

Покупатель вправе не запускать транспортное средство на контрольно-пропускной пункт в случае обнаружения розлива, утечки, рассыпания опасного груза из транспортной тары.

3.21. Поставщик обеспечивает соблюдение персоналом Поставщика Кардинальных правил безопасного поведения.

С целью исключения опасных действий персонала Поставщика, способных привести к наступлению тяжких последствий (несчастным случаям на производстве, пожарам и т.д.), и повышению ответственности персонала Поставщика при организации работ, выполняемых Поставщиком на территории Покупателя, в соответствии с заключенным с договором, категорически запрещается:

3.21.1. Появляться на территории предприятия в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, употреблять продукты и вещества приводящие к данному опьянению на территории предприятия.

3.21.2. Курить и пользоваться курительно-зажигательными принадлежностями на территории предприятия вне специальных отведённых мест.

3.21.3. Находиться на производственных участках без применения предусмотренных средств индивидуальной защиты.

3.21.4. Не санкционировано и без специального разрешения входить в опасную зону работающего оборудования, движущихся машин и механизмов.

3.21.5. Запрещается не санкционировано отключать защитную блокировку оборудования.

3.21.6. Использовать средства связи при управлении машинами и оборудованием, если он не предусмотрены их конструкцией.

3.21.7. Скрывать информацию о нарушениях Кардинальных правил безопасного поведения, а также фактах производственного травматизма и потенциально опасных для жизни и здоровья персонала и посетителей происшествиях.

3.22. Покупатель вправе в любое время проверять соблюдение работниками Поставщика требований нормативно-правовых актов по охране труда и пожарной безопасности, охране окружающей среды. Покупатель вправе приостановить работы при выявлении нарушений и потребовать от Поставщика отстранения от работы на территории Покупателя любого сотрудника, привлеченного для выполнения. По факту выявления нарушений, совершенных сотрудниками Поставщика, Покупателем составляется Акт в двух экземплярах (допускается заполнение бланка рукописным способом) с вручением под роспись представителю Поставщика (бригадиру, мастеру, начальнику участка, иному уполномоченному лицу). В акте должно быть указаны: дата, место, описание нарушения. В случае отказа нарушителя /или представителя от подписи в акте делается отметка, а к акту прикладываются фотографии нарушения (фотофиксация). Покупатель после оформления и вручения Акта под роспись представителю Поставщика, направляет Акт посредством факсимильной связи в адрес Поставщика для информирования руководителя контрагента (директора). Поставщик проводит расследование причин нарушений и результаты направляет в Покупателю в указанные в Акте сроки, но не более 5 (пяти) рабочих дней. Покупатель имеет право принимать участие в расследовании причин выявленных нарушений, указав данное требование в Акте. При несогласии Поставщика с фактами, указанными в Акте, он обязан письменно изложить особое мнение, которое прилагается к Акту. Если в Акте предлагается приостановка работ до устранения выявленных нарушений, то данный Акт является основанием для применения штрафных санкций в соответствии с условиями Договора за нарушение сроков исполнения обязательств.

3.23. В случае нарушения персоналом Поставщика, другими привлеченными им лицами, требований пропускного и внутриобъектового режима Покупателя (в том числе нахождение на территории Покупателя в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, проноса на территорию Покупателя веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение), требований производственной дисциплины, охраны труда, правил промышленной безопасности, пожарной безопасности, охраны окружающей среды Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере:

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей за первый факт выявленного нарушения;

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей за второй факт выявленного нарушения;

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей за третий и последующие факты выявленного нарушения.

Нарушения фиксируются Покупателем в соответствующих актах (протоколах). Отказ от медицинского освидетельствования расценивается как признание факта алкогольного опьянения.

В случае нарушения персоналом Поставщика, другими привлеченными им лицами, требований пропускного и внутриобъектового режима Покупателя (в том числе нахождение на территории Покупателя в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, проноса на территорию Покупателя веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение), требований производственной дисциплины, охраны труда, правил промышленной безопасности, пожарной безопасности, охраны окружающей среды три и более раз Покупатель имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, с предварительным письменным уведомлением Поставщика за 10 календарных дней до даты расторжения Договора.

4. ПРИЕМКА ТОВАРА ПО КОЛИЧЕСТВУ И КАЧЕСТВУ

4.1. Поставляемый Товар по своему качеству и комплектности должен соответствовать техническим характеристикам, указанным в Приложениях (Спецификациях), сопроводительной документации на Товар, требованиям ГОСТ, ТУ, принятым для данного вида Товара.

4.2. Покупатель в процессе реализации настоящего Договора, вправе проводить проверку системы менеджмента качества, включая аудит системы менеджмента качества, применяемую Поставщиком, на соответствие ее требованиям стандарта ISO 9001:2015 (ГОСТ Р ИСО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть)

4.3. Поставщик по письменному согласованию с Покупателем вправе привлекать для исполнения своих обязательств по договору третьих лиц (субпоставщиков). При этом Поставщик целиком и полностью отвечает за выполнение Субпоставщиком принятых обязательств и несет ответственность за действие или бездействие любого из Субпоставщика.

Поставщик обязан довести до Субпоставщика требования, предъявляемые Покупателем к используемым материалам, комплектности поставок, а также логистике Товара.

4.4. Приемка Товара от органов транспорта производится представителем Покупателя путем проверки Товара на соответствие сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах в соответствии с ФЗ «Устав железнодорожного транспорта РФ» и ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта».

4.5. Окончательная приемка Товара по количеству и качеству производится на конечном складе Покупателя не позднее 60 дней с даты поступления Товара на склад Покупателя.

4.6. В случае нарушения Поставщиком своих обязательств по поставке Товара (нарушение

срока поставки, недопоставка Товара и т.д.) Поставщик обязан письменно уведомить об этом Покупателя. Уведомление направляется факсимильной или электронной связью по реквизитам, указанным в п.3.7. договора, не позднее чем за дней до окончания срока поставки Товара.

4.7. В случае обнаружения при приемке Товара несоответствия поставленного Товара условиям Договора/Спецификации, транспортным и сопроводительным документам, в том числе поврежденной упаковки, тары Покупатель:

- приостанавливает дальнейшую приемку Товара;

- обеспечивает сохранность Товара (ответственное хранение за счет Поставщика);

- составляет акт, в котором указывает количество осмотренного Товара и характер выявленного несоответствия;

- не позднее пяти рабочих дней со дня обнаружения несоответствия вызывает представителя Поставщика для участия в дальнейшей приемке.

4.8. Не позднее трех календарных дней с даты направления Покупателем уведомления Поставщик обязан сообщить телеграммой либо по средством факсимильной связи о направлении своего представителя для продолжения приемки Товара, с указанием должности, Ф.И.О. и времени прибытия.

4.9. В случае принятия решения о направлении представителя Поставщика, указанный в телеграмме представитель должен явиться не позднее чем в пятидневный срок после получения уведомления от Покупателя, имея при себе доверенность на право участия в приемке Товара и подписания необходимых документов.

4.10. Отказ Поставщика от направления представителя, неполучение Покупателем ответа от Поставщика в течение пяти календарных дней со дня отправки вызова представителя Поставщика или неприбытие представителя Поставщика с надлежащими полномочиями в установленные в п.4.7, сроки, означает согласие Поставщика на одностороннюю приемку Товара и дает право Покупателю продолжить приемку Товара в том же составе. В дальнейшем Поставщик не вправе ссылаться на ненадлежащую приемку Товара по причине отсутствия представителя Поставщика.

4.11. Несоответствие Товара по качеству и количеству подлежит оформлению Актом о несоответствии по количеству/качеству. Акт о скрытых недостатках, которые не установлены при приемке Товара, составляется по мере их обнаружения, в том числе, в период эксплуатации (использования) Товара, при наличии гарантийного срока - в пределах такого срока. Данный акт Покупатель направляет Поставщику в течение 10 (десять) рабочих дней с даты его составления. На основании составленного акта Покупатель вправе требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств.

4.12. Поставщик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней, с даты получения Акта о несоответствии по количеству/качеству либо в другой согласованный Сторонами срок устранить недостатки или произвести замену (доукомплектацию) Товара ненадлежащего качества, а также восполнить недопоставленное количество Товара. В случае не устранения недостатков или невыполнения иных обязательств, предусмотренных настоящим пунктом, в указанные сроки, Покупатель имеет право отказаться от исполнения Договора/Приложения (Спецификации) и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы, реализовать Товар или возвратить его Поставщику, а также воспользоваться иными правами, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

4.13. Все расходы, связанные с возвратом Товара, его заменой, допоставкой и доукомплектовкой, в том числе все транспортные расходы и расходы на хранение, относятся на счет Поставщика.

4.14. В случае если спор/разногласие по качеству или недостаткам Товара, возникшие из Договора или в связи с ним, не могут быть разрешены Сторонами в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты возникновения такого спора/разногласия, Стороны вправе привлечь эксперта для проведения экспертизы по спорным вопросам. Эксперт должен быть независимым лицом, обладающим соответствующей квалификацией, позволяющей ему провести соответствующую экспертизу. Личность эксперта должна быть согласована между Сторонами.

4.15. В случае если Стороны не смогут прийти к соглашению о выборе эксперта, такой эксперт может быть назначен Торгово-промышленной палатой Российской Федерации по требованию одной из Сторон. В случае привлечения эксперта, расходы связанные с этим должны быть оплачены Поставщиком, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Поставщиком условий настоящего Договора. В случае не разрешения спора/разногласия с помощью эксперта в разумный срок, такой спор подлежит рассмотрению в порядке, установленном пунктом 10.1. Договора. Привлечение независимого эксперта не является для Сторон обязательным досудебным порядком урегулирования спора.

4.16. В случае принятия Сторонами решения о делегировании полномочий по верификации Товара Поставщику, требования к верификации Товара и перечень передаваемых полномочий определяются сторонами дополнительным соглашением к настоящему договору.

4.17. По соглашению сторон Покупатель до отгрузки Товара может направить своих специалистов или полномочных представителей (далее - инспекционная группа Покупателя) для проведения работ по инспекции Товара на территории Поставщика (изготовителя). Поставщик направляет Покупателю уведомление о готовности Товара к инспектированию за 30 дней до начала инспекций. Покупатель направляет Поставщику письменное уведомление, в котором указывает ориентировочную дату прибытия инспекционной группы Покупателя, имена руководителя инспекционной группы и инспекторов. После того как инспектирование Товара будет проведено, Поставщик и Покупатель в лице руководителя инспекционной группы подписывают акт об успешном прохождении инспекции, подтверждающий результаты инспектирования. Если при проведении инспектирования Покупатель установит, что Товар не соответствует условиям настоящего Договора, имеет несоответствия и недостатки, Поставщик обязан за свой счет устранить обнаруженные несоответствия и недостатки, причем это не дает Поставщику право нарушать сроки поставки Товара. Руководитель инспекционной группы Покупателя, письменно уведомляет Поставщика о несоответствии требованиям заказа и выдает Поставщику письменные акты о несоответствии качества товара. По получении акты о несоответствии качества товара Поставщик должен рассмотреть указанный акт и сообщить свое решение - либо письменно отклонить акт о несоответствии качества товара с обоснованием, либо принять срочные меры по замене, исправлению Товара, либо письменно сообщить Покупателю предлагаемые меры по устранению дефектов, либо направить просьбу об отступлении от требований для одобрения отклонения.

5. ГАРАНТИИ

5.1. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого Товара (гарантийный срок) в течение 12 (Двенадцати) месяцев с даты поставки, если иное не оговорено производителем.

5.2. Гарантийный срок на Товар, при его наличии для данного вида Товара, устанавливается в технической документации на Товар или в ином документе, передаваемом Покупателю по пункту 3.9 Договора, а при отсутствии в документах таких сведений - в соответствии с п.5.1. Договора. Срок годности, при его наличии для данного вида Товара, определяется действующими стандартами и техническими условиями на Товар.

5.3. Поставщик обязан за свой счет устранить дефекты, выявленные в течение гарантийного срока или заменить Товар и комплектующие, если не докажет, что дефекты возникли в результате нарушения Покупателем правил эксплуатации или условий хранения, должным образом сообщенных Покупателю Поставщиком.

При этом гарантийный срок продлевается на время, в течение которого Товар, либо комплектующие, не использовались из-за обнаруженных дефектов. При замене Товара, либо комплектующих в целом, гарантийный срок исчисляется заново со дня замены.

5.4. Поставщик гарантирует, что поставляемый по настоящему Договору Товар, не заложен, не является предметом какого-либо спора, не находится под арестом, не обременен, выпущен для свободного обращения на территории РФ и является свободным от каких-либо прав и обязательств третьих лиц или государственных органов, а также то, что при исполнении Договора им не будут нарушены интеллектуальные права третьих лиц.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. При не поставке или не полной поставке Товара в срок, предусмотренный Договором,

Поставщик обязан уплатить Покупателю, по его письменному требованию, неустойку в размере 0,1% от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки исполнения обязательства.

6.2. В случае, когда сторонами договора предусмотрена поставка товара в течение срока действия договора отдельными партиями, Поставщик обязан уплатить Покупателю неустойку в размере 0,1% от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки поставки каждой партии до фактического исполнения обязательства.

6.3. В случае нарушения сроков оплаты поставленного Товара, согласованных Сторонами в Приложениях (Спецификациях), Покупатель обязан уплатить Поставщику, по его письменному требованию неустойку в размере 0,05% от невыплаченной в срок суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки. Пеня по настоящему пункту начисляется с 21-го дня периода просрочки.

6.4. В случае поставки Товара с нарушением тары и упаковки, предусмотренной п.3.14. Договора, маркировки Товара в соответствие с п.3.15, Поставщик обязан уплатить Покупателю штраф в размере 10 % стоимости Приложения (Спецификации).

6.5. Покупатель вправе, уведомив Поставщика, отказаться от принятия Товара, поставка которого просрочена более чем на 21 (двадцать один) календарный день, либо не устранения недостатков Товара, и отказаться от исполнения Договора (Приложения (Спецификации) к настоящему Договору) в одностороннем порядке путем направления соответствующего уведомления об этом Поставщику без компенсации Поставщику каких бы то ни было затрат и убытков, которые последний в связи с расторжением Договора может понести. В уведомлении указывается дата расторжения договора. В указанном случае, Поставщик обязан в срок, не превышающий 10 (Десять) банковских дней с момента получения требования Покупателя, вернуть Покупателю денежные средства, уплаченные за не поставленный/недопоставленный Товар.

6.6. В случае одностороннего отказа Покупателя от исполнения Приложения (Спецификации) по причине неисполнения Поставщиком своих обязательств Поставщик обязан уплатить Покупателю штраф в размере 10 % стоимости Приложения (Спецификации). При этом Покупатель вправе взыскать в Поставщика либо пени в соответствии с п. 6.1.,6.2. настоящего Договора, либо штраф в соответствии с настоящим пунктом.

6.7. При некомплектной поставке Товара Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 10% стоимости Товара.

6.8. Покупатель имеет право произвести удержание начисленных в соответствии с условиями п. 6.1, 6.2, 6.12, 6.17 договора неустоек (штрафов), в связи с ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств, а также расходов, понесенных Покупателем при устранении недостатков поставленного Товара собственными силами, либо силами привлеченных им третьих лиц, в случае реализации своего права согласно п. 4.12. Договора. Такое удержание будет производиться из причитающихся к оплате за Товар денежных средств. В этом случае Покупатель считается исполнившим свои обязательства по договору в полном объеме. Уведомление об удержании начисленных неустоек, расходов на устранение недостатков Товара направляется Поставщику после принятия решения Покупателем об удержании, но не позднее срока оплаты по договору, с полным расчетом неустоек (штрафа), расчетом фактически произведенных расходов по устранению недостатков Товара. При отсутствии кредиторской задолженности Покупателя перед Поставщиком, последний обязан осуществить оплату расходов, неустоек (штрафов) на основании счета в течение 10 (десяти) банковских дней с момента его выставления.

В случае не реализации права на удержание и не оплате Поставщиком штрафных санкций, предусмотренных настоящей статьей, Покупатель вправе обратиться в суд с иском о защите своих прав.

6.9. В случае если поставленный Товар либо входящие в него узлы и детали не соответствуют требованиям, установленным Договором, Покупатель вправе по своему усмотрению:

A) оплатить Товар по цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за данный товар;

Б) потребовать от Поставщика замены Товара на товар, соответствующий условиям Договора;

B) отказаться от исполнения Договора/Приложения (Спецификации) и потребовать от Поставщика возврата уплаченной за Товар суммы и возмещения убытков;

Г) принять Товар и потребовать от Поставщика уплаты штрафа в размере 10% от стоимости Товара.

О принятом решении Покупатель в письменной форме извещает Поставщика.

6.10. В течение 2-х рабочих дней с даты отгрузки Товара Поставщик предоставляет Покупателю факсимильную/сканированную копию надлежащим образом оформленного счета-фактуры. Оригиналы надлежащим образом оформленных счетов-фактур должны быть выставлены Поставщиком в соответствии с условиями договора в срок предусмотренный законодательством РФ. Выставлением счета-фактуры считается передача надлежащим образом оформленного счета-фактуры Покупателю. За несвоевременное выставление счета-фактуры Поставщик обязан уплатить Покупателю неустойку в размере 0,1% от итоговой суммы, указанной в счете-фактуре, за каждый день просрочки выставления.

6.11. Поставщик гарантирует Покупателю возмещение убытков, связанных с доначислением

Покупателю налога на прибыль, соответствующих пеней и штрафов, в связи с квалификацией налоговым органом затрат по настоящему договору в качестве неправомерно включенных в состав расходов для целей налогообложения по налогу на прибыль по причине выявления признаков недобросовестного налогоплательщика в деятельности Поставщика и/или в деятельности третьих лиц, привлекаемых Поставщиком для исполнения своих обязательств по настоящему договору.

Поставщик гарантирует возмещение убытков Покупателя, возникших в результате отказа налогового органа в вычете (возмещении) заявленных Покупателем сумм НДС, по причине неуплаты НДС в бюджет Поставщиком и/или третьими лицами, привлекаемыми Поставщиком для исполнения своих обязательств по настоящему договору.

Возмещение убытков производится на основании счета, с приложением к нему расчета убытков, а также копии решения налогового органа об исключении из расходов по налогу на прибыль сумм расходов по настоящему договору и/или об отказе (полностью или частично) в вычете (возмещении) заявленных сумм НДС.

6.12. За нарушение условий п. 3.20. Договора Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей. Покупатель направляет в адрес Поставщика уведомление в письменной форме с требованием оплатить штрафные санкции (с приложением акта о нарушении условий п. 3.20. договора).

6.13. Выплата неустоек (штрафов) производится Стороной в течение 10 (Десять) банковских дней после получения соответствующего требования.

6.14. При установлении недостачи и\или ненадлежащего качества Товара, расходы Грузополучателя за сверхнормативный простой вагонов под разгрузкой, замене, возврату (переадресовке) Товара и прочие, связанные с недостачей и\или поставкой некачественного Товара, возмещает Поставщик.

6.15. Уплата неустоек не освобождает стороны от исполнения принятых на себя обязательств, предусмотренных условиями настоящего Договора.

6.16. Датой получения (начисления) дохода в виде пени или иных санкций за нарушение условий договорных обязательств, стороны признают дату зачисления сумм пеней или иных санкций за нарушение условий договорных обязательств на расчетный счет стороны, чье право нарушено или дату вступления в силу решения суда о взыскании вышеуказанных штрафных санкций.

6.17. За нарушение персоналом Поставщика или Представителя Кардинальных правил безопасного поведения, а также нарушение им норм охраны труда, промышленной, пожарной безопасности, охраны окружающей среды, нарушение технологии ведения работ, правил пропускного и внутриобъектового режима и связанных с их соблюдением договорных обязательств Поставщик уплачивает Покупателю штраф за первый случай нарушения в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьруб., за каждый последующий случай▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьруб.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение

обязательств по настоящему Договору, если указанное неисполнение обязательств явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, под которыми понимаются чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства, возникшие после заключения Сторонами настоящего Договора, как-то: наводнения, пожара, землетрясения и других стихийных бедствий, войны и военных действий, а также издания федеральными органами государственной власти актов, ограничивающих исполнение обязательств по настоящему Договору.

7.2. Сторона, для которой создалась ситуация невозможности выполнения обязательств по Договору, должна в течение 10 (Десяти) календарных дней направить другой Стороне по факсимильным средствам связи или заказным письмом уведомление о наступлении и продолжительности действия указанного выше обстоятельства, подтвержденного справкой торгово-промышленной палаты субъекта Российской Федерации, на территории которого имеет место обстоятельство непреодолимой силы, препятствующее исполнению Стороной своих обязательств. Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны Стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, влечет за собой утрату для этой стороны права ссылаться на такие обстоятельства в качестве оснований, освобождающих ее от ответственности по настоящему Договору.

7.3. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы исполнение обязательств Сторон по настоящему Договору откладывается на время действия указанных обстоятельств. Если указанные обстоятельства продлятся более 2 (Двух) месяцев, то каждая из Сторон вправе принять обоснованное решение отказаться от исполнения Договора полностью или частично путем направления соответствующего уведомления об этом другой Стороне за 20 календарных дней до предполагаемой даты расторжения. Договор будет считаться расторгнутым с даты, указанной в уведомлении, и в этом случае ни одна из Сторон не будет иметь право потребовать от другой Стороны возмещения возможных убытков. В этом случае Стороны обязаны произвести взаиморасчеты в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты расторжения Договора, указанной в уведомлении.

Статья 8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

8.1. Стороны обязуются соблюдать режим конфиденциальности в отношении всех документов и сведений, полученных ими друг от друга в процессе заключения и исполнения настоящего Договора, за исключением случаев, когда к таким документам и сведениям не применяется указанный режим в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.2. Конфиденциальные сведения могут быть переданы третьим лицам только с предварительного письменного согласия другой Стороны и только в объеме, необходимом для исполнения по Договору с сохранением режима конфиденциальности. При этом Стороны обязуются потребовать от третьих лиц соблюдения аналогичного положения в отношении Конфиденциальных сведений и распространить на них действие настоящей Статьи.

8.3. Указанные положения о конфиденциальности действуют в течение всего срока действия Договора и в течение 2 (Двух) последующих лет после его прекращения.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ

ДОГОВОРА

9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями сторон и действует до 31.12.2024 г., в части взаиморасчетов действует до полного исполнения сторонами своих взаимных обязательств, в части гарантийного срока на Товар - на период распространения гарантийного срока. Настоящий договор автоматически пролонгируется на каждый последующий календарный год, если за 30 дней до окончания года одной из сторон не будет направлено уведомление о расторжении договора.

Окончание срока действия договора не прекращает обязанность Поставщика по восполнению недопоставки (поставки) Товара по заключенным в период срока его действия спецификациям (приложениям).

9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только тогда, когда они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

9.3.Стороны могут досрочно расторгнуть настоящий Договор/Приложение (Спецификацию) по соглашению сторон и в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

10.1. Все спорные вопросы и противоречия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, стороны будут стараться урегулировать в досудебном порядке. Срок рассмотрения претензии – 20 календарных дней с момента ее получения. Все неурегулированные в досудебном порядке вопросы передаются на разрешение в Арбитражный суд Калужской области, в соответствии с действующим законодательством РФ.

10.2. Настоящий Договор составлен и подписан Сторонами в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, и обладают одинаковой юридической силой. Спецификации согласовываются и подписываются Сторонами, являются неотъемлемыми приложениями настоящего Договора.

10.3. Документы, переданные по факсу одной из сторон, имеют полную юридическую силу с последующим предоставлением оригиналов. Оригинал должен быть представлен в течение 15 (Пятнадцать) дней с момента его подписания.

10.4. Ни одна из Сторон не имеет права без согласия другой стороны передавать (продавать) свои права и обязанности по данному договору третьей стороне.

10.5. Поставляемый по настоящему Договору Товар не признается находящимся в залоге у Поставщика для обеспечения исполнения Покупателем его обязанности по оплате полученного Товара.

10.6. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего договора, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

10.7. Поставщик обязан предоставить Покупателю копию свидетельства о государственной регистрации, копию свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ, копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, справку о том, является ли предприятие плательщиком НДС, копию доверенности на право подписания договора. В случае смены юридического адреса, реквизитов,
а также иных сведений, могущих повлиять на надлежащее исполнение Покупателем своих обязательств по Договору Поставщик обязан уведомить Покупателя в течение 3 (три) рабочих дней с даты вступления в силу таких изменений.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

Антикоррупционная оговорка

к Договору ДЗ-ВСП-23/17 от 19.09.2023 г.

1.1. Стороны настоящим гарантируют, что на дату вступления в силу настоящего Договора ни они сами, ни их представители, работники, иные лица, находящиеся под их контролем или определяющем влиянием не предлагали, не требовали и не принимали неправомерных денежных или иных преимуществ какого-либо рода и не собирались совершить подобные действия в будущем, каким-либо образом связанных с заключением и исполнением настоящего Договора.

1.2. Стороны обязуются в связи с настоящим Договором в течение всего срока его действия соблюдать указанные ниже положения, а также обязуются принять разумные меры для обеспечения их соблюдения своими представителями, работниками и иными третьими лицами, находящимися под их контролем или определяющим влиянием.

1.3. Стороны обязуются не осуществлять следующие действия в течение срока действия Договора в любой форме в отношении, государственных и муниципальных служащих, политических партий, партийных деятелей и кандидатов на замещение государственных должностей, а также представителей, работников Стороны и иных лиц, находящихся под их контролем или определяющем влиянием Стороны, независимо от того, совершаются ли эти действия непосредственно или опосредованно, в том числе через третьих лиц:

а) Взяточничество - предложение, передача, санкционирование или получение любой неправомерной выгоды имущественного или иного характера в пользу или со стороны каких-либо из указанных выше лиц или иных лиц с целью получения или сохранения неправомерного преимущества коммерческого или иного характера;

б) Вымогательство взятки или склонение к передаче взятки - требование взятки, как связанное, так и не связанное с угрозами в случае отказа;

в) Злоупотребление полномочиями - использование лицом, выполняющим управленческие или иные функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам;

г) Отмывание доходов от коррупционных практик, упомянутых выше - сокрытие или утаивание преступного происхождения, источника, местонахождения, способа распоряжения, перемещения или принадлежности имущества, если известно, что такое имущество представляет собой доходы от преступлений.

д) Совершение иных действий, нарушающих действующее антикоррупционное законодательство Сторон Договора. Соответствующая Сторона обязана незамедлительно в письменном виде проинформировать другую Сторону о дополнительных запретах, установленных ее антикоррупционным законодательством.

1.4. Стороны должны выполнять следующие действия в отношении их представителей, работников, третьих лиц, находящихся под их контролем или определяющим влиянием, в связи с заключением и исполнением настоящего Договора: проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий и нетерпимости в отношении участия в каком-либо коррупционном действии; не использовать их в качестве канала для совершения коррупционных действий; привлекать их к работе только в пределах, обусловленных производственной необходимостью в ходе обычной текущей деятельности Стороны; не производить им выплат, превышающих размер соответствующего вознаграждения за оказанные ими законные услуги.

1.5. Сторона обязана незамедлительно в письменном виде проинформировать другую Сторону о каждом факте или обоснованном подозрении на совершение факта, указанном в п. 1.3.

1.6. Стороны предпримут все возможные усилия в части сотрудничества по вопросам проведения аудита внутренних документов, бухгалтерской и финансовой отчетности с целью контроля исполнения взаимных обязательств в соответствии с настоящей антикоррупционной оговоркой.

1.7. Если Сторона в результате реализации предусмотренного права на аудит документов бухгалтерского учета и финансовой отчетности другой Стороны (если оно предоставлено) или иным образом получит доказательства того, что другая Сторона допустила существенное или неоднократное нарушение положений настоящей Антикоррупционной оговорки, то она должна соответствующим образом уведомить об этом другую Сторону и потребовать от данной Стороны в разумные сроки принять необходимые меры для устранения нарушений и сообщить ей о них. В случае непринятия данной Стороной необходимых мер для устранения нарушений или невозможности принятия подобных мер пострадавшая Сторона вправе ссылаться на то, что к моменту появления доказательств нарушения(-ий) ею были приняты достаточные превентивные антикоррупционные меры, указанные в Антикоррупционной оговорке, разработанные с учетом конкретных обстоятельств и позволяющие выявлять факты коррупции и продвигать культуру соблюдения правил деловой этики в организации.

1.8. В случае виновного непринятия Стороной мер по устранению существенных или неоднократных нарушений или (в зависимости от ситуации) непредставления убедительных доказательств и возражений пострадавшая Сторона вправе по своему усмотрению в судебном порядке приостановить или прекратить действие Договора, а также взыскать документально подтвержденный, фактически понесенный, реальный ущерб с виновной Стороны. Сторонами согласовано, что для приостановки или расторжения Договора необходимо установление факта, указанного в п. 1.3. Антикоррупционной оговорки соответствующим судебным решением, вступившим в законную силу.

ПАО «Калужский турбинный завод»

Начальник УЗГН

__________________/Мельников Е.Е./ ___________/

Приложение № 2 к Договору № ДЗ-ВСП-23/17 от 19.09.2023 г.

НАЛОГОВАЯ ОГОВОРКА

1. Субпоставщики, субподрядчики, соисполнители, привлекаемые Исполнителем для исполнения Договора (далее – Субпоставщики), выбираются Поставщиком, Подрядчиком, Исполнителем (далее - Исполнитель) из числа третьих лиц, указанных в Перечне субпоставщиков, который согласовывается Сторонами, и является Приложением к Договору [1] . Изменения в Перечень субпоставщиков оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

2. Данные о привлекаемых Субпоставщиках должны содержать: Наименование Субпоставщика, его ИНН, реквизиты (№/дата) договора, заключаемого между Исполнителем и Субпоставщиком, вид /объем передаваемых обязательств, данные о фактическом исполнителе (его наименование / ИНН / реквизиты договора, в рамках которого он исполняет обязательства (часть обязательств) Исполнителя по Договору).

3. Перед окончательной оплатой по факту исполнения обязанностей в рамках Договора – Исполнитель обязуется сообщить данные о количестве сотрудников Исполнителя (при передаче объема работ Субпоставщику – данные о сотрудниках Субпоставщика), которые фактически выполняли работы по договору, с указанием их пофамильного перечня и должности. Применяется в отношении договоров на выполнение работ / оказание услуг.

4. До заключения договоров с Субпоставщиками, Исполнитель должен предоставить Заказчику документы, подтверждающие отсутствие у Субпоставщиков признаков недобросовестности.

Для проверки надежности привлекаемых Субпоставщиков Исполнитель обязуется получить от них и предоставить Заказчику нижеуказанные документы в отношении Субпоставщика:

а) копию устава;

б) выписку из ЕГРЮЛ или ее копию;

в) копии документов, подтверждающих полномочия представителя Субпоставщика;

г) копию лицензий, если их наличие требуется для поставки товара и/или выполнения работ и/или оказания услуг;

д) данные о среднесписочной численности Субпоставщика, в том числе Расчет по страховым взносам, за последний отчетный период; по требованию Заказчика – за все периоды, в течение которых Субпоставщик исполнял переданные по договору между Исполнителем и Субпоставщиком обязательства;

е) данные о наличии основных средств (собственность / аренда / лизинг), необходимых для выполнения обязательств по договору;

ж) иные документы, обоснованно запрошенные Заказчиком.

5. Исполнитель обязан незамедлительно письменно уведомить Заказчика о появлении в ходе исполнения Договора у привлеченных Субпоставщиков признаков недобросовестности, а также обеспечить незамедлительное прекращение участия таких Субпоставщиков в исполнении Договора.

В ходе исполнения Договора, Заказчик вправе в любое время направить Исполнителю мотивированное требование об исключении Субпоставщика из числа лиц, исполняющих обязательства Исполнителя по Договору. По получении уведомления Исполнитель обязан незамедлительно прекратить участие Субпоставщика в исполнении обязательств по Договору.

Исполнитель обязан обеспечить соответствие Субпоставщиков и привлеченных Субпоставщиками для исполнения Договора субисполнителей последующих уровней требованиям Договора, в том числе указанным в настоящем пункте и несет ответственность за действия и бездействие любого Субпоставщика, его субподрядчиков /субпоставщиков, агентов или сотрудников, как если бы это были действия или бездействие Исполнителя.

6. Настоящим Исполнитель заверяет Заказчика и гарантирует, что на момент заключения Договора и в течение всего срока действия Договора:

6.1. Исполнитель, а также привлекаемые им в целях исполнения настоящего договора Субпоставщики являются добросовестными налогоплательщиками, соблюдают налоговое законодательство Российской Федерации, включая соблюдение требований ст. 54.1 НК РФ, в том числе, но не ограничиваясь, своевременно и должным образом производят выплаты в бюджет Российской Федерации, предоставляют налоговую отчетность, корректно оформляют счета-фактуры;

6.2. Исполнитель и привлекаемые им Субпоставщики обладают ресурсами, технологиями, деловыми связями, знаниями, навыками и умениями,

а также опытом в области создания и поставки оборудования, однотипного или схожего с Товаром, который должен быть поставлен Исполнителем по Договору (в отношении договора поставки);

6.3. Исполнитель включил в состав расчета налоговой базы для целей исчисления и уплаты НДС и налога на прибыль хозяйственные операции, совершенные в рамках Договора, при этом Исполнитель включит в текст договоров с привлекаемыми Субпоставщиками положения (таким образом, чтобы данные положения сохранялись в течение срока действия договоров с Субпоставщиками, а так же в течение трех лет после окончания срока действия Договора), что такие Субпоставщики включают в состав расчета налоговой базы для целей исчисления и уплаты НДС и налога на прибыль хозяйственные операции, совершенные в рамках заключенных с ними договоров;

6.4. В отношении каждого привлекаемого Исполнителем Субпоставщика Исполнитель включит в текст договоров с Субпоставщиком положения (таким образом, чтобы данные положения сохранялись в течение срока действия договоров с привлекаемыми Субпоставщиками, а так же в течение трех лет после окончания срока действия Договора) о соблюдении Субпоставщиком требований налогового законодательства, достаточные для вывода о том, что порядок исчисления и уплаты налогов таким Субпоставщиком соответствует требованиям действующего налогового законодательства;

6.5. Исполнитель включит в текст договоров с Субпоставщиками необходимость предоставления подтверждений (таким образом, чтобы данные подтверждения сохранялись в течение срока действия договоров с привлекаемыми Субпоставщиками, а так же в течение трех лет после окончания срока действия Договора) о том, что Субпоставщики располагают необходимыми документами, свидетельствующими о том, что порядок исчисления и уплаты налогов таким Субпоставщиком соответствует требованиям действующего налогового законодательства.

6.6. Исполнитель включит в текст договоров с каждым привлекаемым им Субпоставщиком необходимость указания аналогичных положений Налоговой оговорки с каждым из его контрагентов, таким образом, чтобы данные подтверждения сохранялись в течение срока действия договора, а так же в течение трех лет после окончания срока действия Договора.

6.7. Основной целью совершения сделки (совершения операций) по Договору не являются неуплата (неполная уплата) и (или) зачет (возврат) суммы налога.

6.8. [2] Исполнитель заверяет на момент подписания Договора и гарантирует в налоговых периодах, в течение которых совершаются операции по Договору, что:

Исполнитель предоставил (предоставит) в территориальный налоговый орган по месту своей регистрации и обеспечил (обеспечит) представление Субпоставщиками, привлекаемыми для исполнения Договора Согласие на признание сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступными, в соответствии с пп. 1 п. 1 с. 102 НК РФ по форме, утвержденной Приказом ФНС России от 14.11.2022г. № ЕД-7-19/1085@, сроком действия не позже начала календарного квартала, в котором заключен настоящий Договор, и не менее налоговых периодов, в течение которых будут совершаться операции по настоящему Договору, в отношении сведений:

о наличии (урегулировании/неурегулировании) несформированного источника по цепочке поставщиков товаров (работ/услуг) для принятия к вычету сумм НДС;

о застрахованных лицах (код тарифа, ИНН, ФИО застрахованных лиц);

о средней заработной плате;

об удельном весе вычетов по НДС.

Подписывая Договор, Исполнитель дает свое согласие Заказчику, а также обеспечивает (обеспечит) предоставление аналогичного согласия Субпоставщиками, привлеченными им для исполнения Договора, на раскрытие и распространение, в том числе, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, информации о наличии (урегулировании/неурегулировании) признаков несформированного источника по цепочке поставщиков товаров (работ, услуг) для принятия к вычету сумм НДС по операциям с участием Исполнителя, сроком действия с начала календарного квартала, в котором заключен Договор, и не менее налоговых периодов, в течение которых будут совершаться операции по Договору.

6.9. Заказчик полагается на вышеуказанные заверения Исполнителя как на обстоятельства, существенные для Заказчика в процессе исполнения Договора. Цена Договора определена Сторонами с учетом того, что все заверения Исполнителя, являются и будут являться достоверными и точными. В случае недостоверности вышеуказанных заверений, ставших причиной потерь Заказчика, либо привлечения Исполнителем к выполнению своих обязательств по Договору Субпоставщиков без согласования их с Заказчиком, Стороны согласовали возможность удержания в размере 40% из сумм, причитающихся к выплате Исполнителю, при этом Стороны подтверждают, что ограничение ответственности, предусмотренное Договором, не распространяется на данное положение.

7. Стороны договорились, что в соответствии с положениями ст.406.1 ГК РФ событиями, являющимися основаниями для предъявления Заказчиком к Исполнителю требований о возмещении потерь (каждое такое событие – «Событие возмещения») являются:

а) отказ налогового органа в возмещении (вычете) заявленных Заказчиком сумм НДС либо предъявление требований налоговым органом об уточнении Заказчиком своих налоговых обязательств, связанных с возмещением (вычетом) НДС по причине неуплаты НДС в бюджет Исполнителем, Субпоставщиками или лицами, привлеченными Субпоставщиками для исполнения Договора, непредоставления ими налоговой отчетности, некорректного оформления счет-фактуры, а также в случае предъявления налоговым органом претензий, основанных на ст.54.1 НК РФ,

б) отказ налогового органа во включении в состав расходов для целей налогового учета заявленных Заказчиком принятых товаров (работ, услуг) либо предъявление требований налоговым органом об уточнении Заказчиком своих налоговых обязательств, связанных с включением в состав расходов для целей налогового учета заявленных Заказчиком принятых товаров (работ, услуг) в связи с наличием обстоятельств, свидетельствующих о недобросовестности Исполнителя, Субпоставщиков или лиц, привлеченных Субпоставщиками для исполнения Договора.

в) предъявление третьими лицами, купившими у Заказчика товары (работы, услуги), имущественные права, являющиеся предметом Договора, требований к Заказчику о возмещении потерь / убытков в виде начисленных по решению налогового органа налогов, пеней, штрафов, а также возникших из-за отказа в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов.

8. При наступлении любого (или совокупности) События возмещения Заказчик вправе потребовать возмещения имущественных потерь, выставив соответствующий счет Исполнителю с приложением копии платежного поручения, подтверждающего факт их перечисления в бюджет РФ / третьему лицу.

Размер имущественных потерь Заказчика определяется как совокупность следующих сумм:

- суммы налога на прибыль и/или НДС, предъявленных Заказчику в связи с эпизодами, связанными с Исполнителем или с Субпоставщиками или с лицами, привлеченными Субпоставщиками для исполнения Договора и уплаченными Заказчиком в бюджет;

- суммы начисленных Заказчику и уплаченных им в бюджет налоговых санкций в виде пеней и штрафа на сумму налогов, указанных в предыдущем пункте; либо суммы налоговых санкций предъявленные третьим лицом, купившим у Заказчика товары (работы, услуги), имущественные права, являющиеся предметом Договора, в виде начисленных ему по решению налогового органа пеней и штрафов.

Исполнитель обязуется в течение 20 календарных дней с момента получения соответствующего письменного требования Заказчика, удовлетворить (произвести выплату) Заказчику в полном размере предъявленных им требований.

9. Стороны также соглашаются, что если на момент обнаружения Заказчиком События возмещения какая-либо часть Цены Договора не была уплачена Заказчиком Исполнителю, Заказчик вправе в одностороннем порядке произвести зачет в счет цены договора на сумму, подлежащую уплате Исполнителем Заказчику в соответствии с настоящим пунктом. При этом, если неуплаченная на момент обнаружения Заказчиком События возмещения часть Цены будет меньше, чем сумма, подлежащая уплате Исполнителем Заказчику в соответствии с настоящим пунктом, то Исполнитель будет обязан возместить Заказчику разницу между данными суммами.

- Посмотреть таблицу с данными

Если контрагент является фактическим исполнителем обязательств по договору, это так же указывается в Приложении ↑

Пункт 6.8 применяется в договорах транспортной экспедиции, аутсорсинга, аутстаффинга и иных договорах, имеющих, с точки зрения заказчика, повышенный налоговый риск ↑