Тендер - ТОВАРЫ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ, ТЕХНИКА БЫТОВАЯ №318427164

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

ТЗ_(1)

PAGE \* MERGEFORMAT 1

Приложение № 1 к Контракту №_________

от

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку хозяйственных товаров для нужд ГБУ «Жилищник района Бекасово»

1.Наименование предмета закупки: Поставка хозяйственных товаров для нужд ГБУ «Жилищник района Бекасово».

2. Заказчик: Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Жилищник района Бекасово».

3. Сроки поставки Товара

Срок поставки Товара – 10 календарных дней с даты заключения контракта.

Срок исполнения контракта – с момента заключения контракта до 30.04.2025г.

4. Место доставки Товара Поставка товара осуществляется по адресу:

- г. Москва, р.п. Киевский, д.17 кв. 75.

5. Порядок оформления и предъявления Заказчику результатов поставки Товара

Порядок оформления и предъявления Заказчику результатов поставки Товара определяется условиями Контракта.

6. Описание Товара 6.1 . Функциональные и технические характеристики товара указаны в Приложении №1 к техническому заданию.

6.2.Потребительские свойства и качественные характеристики Товара

Товар должен быть новым не бывший в употреблении, не прошедший ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств, ранее не использованным, свободен от любых притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге.

Если поставляемый Товар подлежит обязательной сертификации либо декларации о соответствии в рамках требований, установленных Постановлением Правительства РФ от 23.12.2021 № 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 № 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», в данном случае поставщик обязан предоставить сертификат соответствия продукции или декларацию о соответствии, в рамках требований, предусмотренных Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (далее – ФЗ № 184). Копии таких сертификатов или деклараций должны быть приложены к сопроводительной документации на каждую единицу поставляемого Товара и переданы заказчику.

Товар должен быть свободным от прав на него третьих лиц и других обременений.

7. Требования к поставке Товара 7.1. Общие требования к поставке

Не менее чем за 1 (Один) рабочий день до начала поставки Товаров Поставщик предоставляет Заказчику письменно или по электронной почте полные сведения о поставке Товара c указанием номера Контракта, наименований и количества единиц Товара, фамилий, имён и отчеств лиц, сопровождающих доставку (отгрузку) Товара, марки и государственного регистрационного номера автотранспорта, осуществляющего доставку, даты и времени поставки.

Поставщик осуществляет поставку Товара в полном объёме по адресу, указанному в п.4.

Поставка Товара должна включать в себя следующие мероприятия:

• доставка Товара Заказчику по адресу поставки;
• погрузочно-разгрузочные работы (в т. ч. подъём на этаж);
• проверка упаковки и маркировки Товара;
• приём-передача Товара.

Перечисленные выше мероприятия должны производиться в день поставки в помещении (по адресу поставки Товара) Заказчика.

7.2. Требования к упаковке и маркировке Товара

Товар должен иметь необходимые маркировки согласно действующему законодательству, в том числе маркировки должны позволять однозначно идентифицировать Товар.

При передаче Товара в упаковке (таре), не обеспечивающей возможность их хранения, Заказчик вправе требовать замены ненадлежаще упакованного Товара.

Если Товар поставляется в многооборотной таре, то возврат многооборотной тары и средств пакетирования, в которых поступил Товар, организуется Поставщиком самостоятельно и за его счет.

Приложение 1 к

Техническому заданию

- Посмотреть таблицу с данными

Проект_контракта

Гражданско-правовой договор бюджетного учреждения

№ ____________________

на поставку хозяйственных товаров для нужд ГБУ «Жилищник района Бекасово»

г. Москва

«__»_________________________г.

Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Жилищник района

Бекасово», именуемый(ое) в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Ракшеевой

Елены Михайловны, действующего на основании Устава, с одной стороны,

и ____________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в

лице _________, действующего на основании _________, с другой стороны, вместе

именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением

требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 5

апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о

Контрактной системе) и иного законодательства Российской Федерации и города

Москвы, на основании результатов Котировочной сессии № ______________________,

заключили настоящий Гражданско-правовой договор бюджетного учреждения (далее Контракт) о нижеследующем:

Статья 1. Предмет Контракта

1.1. Поставщик обязуется поставить хозяйственные товары (далее- товар(ы)) в порядке

и объеме, установленном в Техническом задании (Приложении № 1 к Контракту,

являющимся его неотъемлемой частью) (далее – Техническое задание) и

Спецификации (Приложение № 4 к Контракту), Заказчик обязуется принять товар(ы) и

оплатить его(их) в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

1.2. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в

употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не

была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские

свойства) .

1.3. Поставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

1.4. Моментом поставки товара является доставка Поставщиком товара Заказчику по

адресу, указанному в Техническом задании, оказание сопутствующих услуг (при

наличии сопутствующих услуг), и подписание Сторонами товарных накладных

(ТОРГ-12), Акта приемки-передачи товара (партии товаров) в двух экземплярах и

предоставлении счетов-фактур Поставщиком.

1.5. Сопутствующие услуги оказываются Поставщиком в соответствии с

требованиями Технического задания .

1.6. Идентификационный код закупки: ___________

Статья 2. Цена контракта и порядок расчетов

2.1. Цена контракта составляет ___________________, в том числе НДС

___процентов___(___)НДС не облагается (далее - Цена контракта).

1

2.2. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому

лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального

предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных платежей в

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой

Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах

и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.3. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации.

2.4. Цена контракта включает в себя все затраты, издержки и иные расходы

Поставщика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением настоящего

Контракта.

2.5. Цена контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта

и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев,

предусмотренных частью 1 статьи 95 Закона о Контрактной системе.

Источник финансирования:бюджет города Москвы

2.6. Оплата по Контракту осуществляется Заказчиком в следующем порядке:

2.6.1. Авансовый платеж не предусмотрен.

2.6.2. Заказчик оплачивает товары по факту поставки товара, в безналичном порядке

путем перечисления стоимости фактически поставленных товаров со своего лицевого

счета, открытого в Департаменте финансов города Москвы, на расчетный счет

Поставщика, реквизиты которого указаны в статье «Адреса, реквизиты и подписи

Сторон» Контракта, на основании надлежаще оформленного и подписанного

обеими Сторонами усиленными квалифицированными электронными подписями

(далее – УКЭП) сформированного с использованием автоматизированной

информационной системы «Портал поставщиков» (далее – АИС «Портал

поставщиков») Документа о приемке в электронной форме, в соответствии с

правовыми актами Федеральной налоговой службы (далее - Документ о приемке) в

течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Документа о приемке.

2.6.3. Оплата по Контракту осуществляется на основании подписанного УКЭП

электронного структурированного Документа о приемке, в котором указывается:

сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного Контракта;

размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию; основания применения и

порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате

Поставщику по Контракту.

2.6.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком

обязательства, предусмотренного Контрактом, Заказчик вправе производить оплату по

Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

2.6.5. Обязательства Заказчика по оплате стоимости поставленных товаров считаются

исполненными с момента списания денежных средств с лицевого счета Заказчика,

указанного в статье 14 Контракта.

Статья 3. Сроки и условия поставки

2

3.1. Поставка Товара осуществляется на условиях и в сроки, установленные

настоящим Контрактом и Техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью

настоящего Контракта (Приложение № 1 к настоящему Контракту): в течение 5 (пяти)

календарных дней с даты заключения Контракта.

3.2. Поставщик вправе досрочно осуществить поставку товаров по согласованию с

Заказчиком.

3.3. Поставка товара осуществляется Заказчику по адресу, указанному в Техническом

задании.

Статья 4. Порядок приемки товаров

4.1. Поставщик обязан согласовать с Заказчиком точное время, место и дату поставки,

возможность поставки товара партиями на основании предварительной заявки в

соответствии с Техническим заданием.

4.2. Товары, поставляемые Поставщиком Заказчику, должны соответствовать

качеству, техническим и функциональным характеристикам, указанным в

Техническом задании.

При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается

поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики

(потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с

качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками

Товара, указанными в Техническом задании. В указанном случае соответствующие

изменения должны быть оформлены в виде дополнительного соглашения и внесены

Заказчиком в Реестр Контрактов ЕАИСТ. Изменение настоящего Контракта

оформляется в порядке, установленном в статье 11 настоящего Контракта.

4.3. Поставщик поставляет товары Заказчику собственным транспортом или с

привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузочноразгрузочных работ; включая работы с применением грузоподъемных средств;

осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой

счет.

4.4. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям ГОСТ, а

упаковка и маркировка импортного товара - международным стандартам упаковки.

4.5. Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование

фирмы-изготовителя, места нахождения изготовителя, дату выпуска и гарантийный

срок службы.

4.6. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

4.7. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и

погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации.

4.8. Уборка и вывоз упаковки производятся силами Поставщика или за счет

Поставщика в течение 1 (одного) дня.

4.9. Не позднее срока окончания поставки, Поставщик представляет Заказчику

комплект отчетных документов в соответствии с Техническим заданием,

3

сертификаты (декларации о соответствии), обязательные для данного вида товара (и

сопутствующих услуг), и иные документы, подтверждающие качество товара,

оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации и

направляет ежемесячноподписанный УКЭП электронный структурированный

Документ о приемке.

4.10. После получения от Поставщика подписанного УКЭП электронного

структурированного Документа о приемке и комплекта документов, предусмотренных

Техническим заданием, Заказчик в течение 20 (двадцати) рабочих дней

рассматривает результаты и осуществляет приемку поставленных товаров (и

сопутствующих услуг) по настоящему Контракту на предмет соответствия их

количеству, качеству и иным требованиям, изложенным в настоящем Контракте и

Техническом задании, направляет Поставщику подписанный УКЭП электронный

структурированный Документ о приемке, а также иные документы предусмотренные

Техническим заданием либо информацию о предоставлении разъяснений

относительно поставленных товаров (и сопутствующих услуг), либо информацию о

мотивированном отказе от принятия поставленных товаров (и сопутствующих услуг),

или информацию о перечне выявленных недостатков и сроках их устранения. В случае

отказа Заказчика от принятия поставленных товаров (и сопутствующих услуг) в связи

с необходимостью устранения недостатков Заказчик отклоняет направленный

Поставщиком подписанный УКЭП электронный структурированный Документ о

приемке. Поставщик обязуется в срок, установленный в информации о перечне

выявленных недостатков, направленной Заказчиком, устранить указанные недостатки

за свой счет.

4.11. Для проверки поставленных Поставщиком товаров, предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести

экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может

проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться

эксперты, экспертные организации.

4.12. Информация о предоставлении разъяснений относительно поставленных товаров

(и сопутствующих услуг), информация о мотивированном отказе от принятия

поставленных товаров (и сопутствующих услуг), информация о перечне выявленных

недостатков и сроках их устранения формируется Заказчиком в Универсальной

автоматизированной информационной системе бюджетного учета города Москвы

(далее – УАИС «Бюджетный учет») в электронной форме, подписывается УКЭП и

направляется Поставщику в АИС «Портал поставщиков».

4.13. В случае, если по результатам рассмотрения отчета об устранении

недостатков/дефектов, Заказчиком будет принято решение об устранении

Поставщиком недостатков/дефектов в надлежащем порядке и в установленные сроки,

а также в случае отсутствия у Заказчика запросов представления разъяснений в

отношении поставленных товаров, Заказчик принимает поставленные товары (и

сопутствующие услуги) и подписывает УКЭП электронный структурированный

Документ о приемке и направляет Поставщику.

4.14. В случае получения посредством АИС «Портал поставщиков» от Заказчика

информации о предоставлении разъяснений в отношении поставленных товаров (и

сопутствующих услуг), или информации о мотивированном отказе от принятия

поставленных товаров (и сопутствующих услуг), или информации о перечне

4

выявленных дефектов, недостатков и сроком их устранения Поставщик в течение 10

(десяти) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в

отношении поставляемых товаров (и сопутствующих услуг) или в срок,

установленный в указанной информации о перечне выявленных дефектов, недостатков

и сроком их устранения, устранить полученные от Заказчика

замечания/недостатки/дефекты и передать направить Заказчику приведенный в

соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект документации в

соответствии с Техническим заданием, информацию об устранении недостатков, а

также повторно направить подписанный УКЭП электронный структурированный

Документ о приемке для принятия Заказчиком поставленных товаров.

4.15. Подписанный Заказчиком и Поставщиком УКЭП электронный

структурированный Документ о приемке является основанием для оплаты

Поставщику поставленных товаров (и сопутствующих услуг), а также основанием для

регистрации сведений об исполнении Контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ, с

учетом положений пункта 2.6.4 Контракта.

Статья 5. Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии

с условиями Контракта.

5.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных

документов, указанных в статье 4 Контракта, подтверждающих исполнение

обязательств в соответствии с условиями Контракта.

5.1.3. Письменно запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения

обязательств Поставщика по настоящему Контракту. На данный запрос Поставщик

предоставляет ответ в письменной форме в течение 5(пяти) рабочих дней.

5.1.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товаров.

5.1.5. Выбрать способ проведения экспертизы результатов, предусмотренных

Контрактом: своими силами, либо к ее проведению могут привлекаться эксперты,

экспертные организации на основании Контрактов.

5.1.6. Ссылаться на недостатки поставляемых товаров (также выявленные после

окончания срока исполнения Контракта), в том числе в части количества,

ассортимента, комплектности и стоимости этих товаров, по результатам проведенных

уполномоченными контрольными органами проверок использования средств бюджета

города Москвы.

5.1.7. При обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия

количества, ассортимента, комплектности и стоимости поставленных товаров

условиям Контракта вызвать полномочных представителей Поставщика для

представления разъяснений в отношении поставленных товаров.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Сообщать Поставщику о недостатках, обнаруженных в ходе поставки товаров, в

5

течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков путем

направления соответствующей информации посредством УАИС «Бюджетный учет» в

личный кабинет Поставщика в АИС «Портал поставщиков».

5.2.2. Своевременно принять и оплатить поставленный Товар в соответствии с

условиями Контракта.

5.2.3. При получении от Поставщика уведомления о приостановлении поставки

товаров рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения поставки

товаров.

5.3. Поставщик вправе:

5.3.1. Требовать подписания в соответствии со статьей 4 настоящего Контракта

Заказчиком подписанного УКЭП Поставщика электронный структурированный

Документ о приемке по настоящему Контракту, при условии предоставления

Поставщиком документов, указанных в статье 4 Контракта и соответствия Товара

требованиям относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и

других характеристик Товара по настоящему Контракту.

5.3.2. Требовать своевременной оплаты за поставленные товары в соответствии со

статьей 2 Контракта.

5.3.3. Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту других

лиц - субпоставщиков. При этом Поставщик несет ответственность перед Заказчиком

за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субпоставщиками.

Привлечение субпоставщиков не влечет за собой изменение стоимости и количества

товаров по настоящему Контракту.

5.3.4. Поставщик вправе в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения

субпоставщиком обязательств, предусмотренных договором, заключенным с

Поставщиком, осуществлять замену субпоставщика, с которым ранее был заключен

договор на другого субпоставщика.

5.3.5. Письменно запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений

по вопросам поставки товаров в рамках настоящего Контракта.

5.4. Поставщик обязан:

5.4.1. Своевременно и надлежащим образом поставить товары в соответствии с

условиями Контракта.

5.4.2. Предоставить Заказчику декларацию о стране происхождения товара и/или

документы, подтверждающие, что товар произведен на территории Российской

Федерации, если наличие такого документа предусмотрено законодательством

Российской Федерации и такие документы в соответствии с законодательством

Российской Федерации передаются вместе с товаром.

5.4.3. Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе,

информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту.

5.4.4. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического

местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня

6

соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок

уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Поставщика будет

считаться адрес, указанный в настоящем Контракте.

5.4.5. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим

законодательством и Контрактом.

5.4.6. Соответствовать единым требованиям к участникам закупки, предусмотренным

частью 1 статьи 31 Закона о контрактной системе.

5.4.7. Соблюдать запрет установленный в постановлении Правительства Российской

Федерации от 23 декабря 2024 г. № 1875 «О мерах по предоставлению национального

режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными

видами юридических лиц».

Статья 6. Гарантии

6.1. Поставщик гарантирует качество товара в соответствии с требованиями,

указанными в Контракте и Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему

Контракту).

6.2. В случае обнаружения Заказчиком недостатков товара и предъявления требования

о его замене Поставщик обязан заменить такой товар.

6.3. Если иное не предусмотрено Контрактом гарантийный срок на комплектующее

изделие считается равным гарантийному сроку на основное изделие и начинает течь

одновременно с гарантийным сроком на основное изделие. На товар (комплектующее

изделие), переданный Поставщиком взамен товара (комплектующего изделия), в

котором в период гарантийного срока были обнаружены недостатки, устанавливается

гарантийный срок той же продолжительности, что и на замененный, если иное не

предусмотрено Контрактом.

6.4. Поставщик гарантирует, что товар соответствует требованиям качества,

безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным

нормам и правилам, государственным стандартам), сертификации, установленным

законодательством Российской Федерации и Контрактом.

6.5. Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу Заказчика и иных лиц,

вследствие необеспечения Поставщиком безопасности товара подлежит возмещению в

соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.

6.6. Убытки, причиненные Заказчику в связи с отзывом товара, подлежат возмещению

Поставщиком в полном объеме, если иное не установлено действующим

законодательством Российской Федерации.

6.7. Поставщик гарантирует своевременное предоставление необходимой и

достоверной информации о товаре.

6.8. В случае непредоставления Поставщиком Заказчику полной и достоверной

информации о товаре Поставщик несет ответственность в соответствии с

Гражданским кодексом Российской Федерации за недостатки товара, возникшие после

его передачи Заказчику вследствие отсутствия у Заказчика такой информации.

7

6.9. Поставщик отвечает за недостатки товара, на который не установлен гарантийный

срок, если Заказчик докажет, что они возникли до передачи товара Заказчику или по

причинам, возникшим до этого момента.

Статья 7. Ответственность сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств,

установленных настоящим Контрактом, Заказчик и Поставщик несут ответственность

в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017

№1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае

ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,

предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств

заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в

постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и

признании утратившим силу постановления правительства Российской Федерации от

25 ноября 2013 г. № 1063».

7.2. Размер штрафа устанавливается настоящим Контрактом в порядке,

установленном настоящей статьей, в том числе рассчитывается как процент Цены

контракта .

7.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком

обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения

обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных

Контрактом, размер штрафа составляет:

а) 10 процентов от Цены контракта , в случае, если Цена контракта не превышает 3

млн рублей;

б) 5 процентов Цены контракта , в случае, если Цена контракта составляет от 3 млн

рублей.

7.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных

Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных

Контрактом, размер штрафа составляет:

а)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если Цена контракта не превышает 3 млн рублей;

б)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если Цена контракта составляет от 3 млн рублей.

7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком

обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного

выражения, размер штрафа составляет:

а)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если Цена контракта не превышает 3 млн рублей;

б)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если Цена контракта составляет от 3 млн рублей.

7.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком

обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой

действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской

Федерации от Цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему

8

обязательств, предусмотренных Контрактом

Поставщиком.

и фактически исполненных

7.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства

Заказчиком, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня

истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства в размере

одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального

банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее

исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может

превышать Цену контракта.

7.9. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком

обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать Цену контракта.

7.10. Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа,

пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства

произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой

Стороны.

7.11. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов

поставки товара не в полном объеме и/или завышения их стоимости Поставщик

осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств.

7.12. Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности

не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

7.13. В качестве подтверждения фактов неисполнения и (или) ненадлежащего

исполнения обязательств Заказчик может предъявлять фото-и видеоматериалы,

являющиеся основанием для взыскания неустойки или применения иной формы

ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Статья 8. Порядок расторжения Контракта

8.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- в судебном порядке;

- одностороннее расторжение в следующих случаях:

8.1.1. Основания расторжения Контракта в связи с односторонним отказом от

исполнения Контракта по инициативе Заказчика:

8.1.1.1. Осуществление поставки товаров ненадлежащего качества, если недостатки не

могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок.

8.1.1.2. Осуществление поставки некомплектных товаров, если поставщик,

получивший уведомление, в установленный срок не выполнил требование о

доукомплектовании товаров или не заменил их комплектными товарами.

9

8.1.1.3. Неоднократное (от двух и более раз) нарушение сроков и объемов поставки

товаров , предусмотренных Контрактом .

8.1.1.4. Поставщик отказывается передать Заказчику проданный товар.

8.1.1.5. В случае, если Поставщик, обязанный застраховать товар в соответствии с

условиями Контракта, не выполнил этой обязанности.

8.1.1.6. Если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик не

соответствует требованиям установленным Техническим заданием, информации

указанной в преамбуле настоящего Контракта , требованиям к участникам

Котировочной сессии, что позволило ему стать победителем по результатам

проведения Котировочной сессии.

8.1.1.7. В случае, если по результатам экспертизы поставленных товаров с

привлечением экспертов, экспертных организаций, в заключении эксперта, экспертной

организации будут подтверждены нарушения условий Контракта.

8.1.1.8. Нарушение Поставщиком запрета установленного постановлением

Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. № 1875 «О мерах по

предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ,

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров,

работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

8.1.2. Основания расторжения Контракта в связи с односторонним отказом от

исполнения Контракта по инициативе Поставщика:

8.1.2.1. Неоднократные (от двух и более раз) нарушения Заказчиком сроков оплаты

поставленного товара, допущенные по вине Заказчика.

8.1.2.2. Неоднократный (от двух и более раз) необоснованный отказ Заказчика от

приемки товаров. При этом необоснованным отказом считается отказ Заказчика от

подписания Документ о приемке в срок, предусмотренный Контрактом, без

письменного объяснения причин такого отказа.

8.1.2.3. Необоснованный отказ Заказчика от оплаты поставленных товаров.

8.1.2.4. Ассортимент товаров или порядок его определения в Контракте не установлен,

но из существа обязательств вытекает, что товары должны быть переданы Заказчику в

ассортименте.

8.1.2.5. Непредставление Заказчиком отгрузочной разнарядки в установленный

срок (если Контрактом предусмотрена поставка товара нескольким получателям).

8.1.2.6. Невыборка Заказчиком товаров в установленный Контрактом срок (в случае

если Контрактом предусмотрено получение товаров Заказчиком в месте нахождения

Поставщика).

8.2. Расторжение Контракта по соглашению сторон определяется в порядке,

установленном действующим гражданским законодательством Российской

Федерации. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по

соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок, не

превышающий 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.

10

8.3. Расторжение Контракта в одностороннем порядке осуществляется с соблюдением

требований частей 8-11, 13-19,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьстатьи 95 Закона о Контрактной системе.

8.4. Решение об одностороннем расторжении настоящего Контракта может быть

направлено второй Стороне в оригинале по адресу второй Стороны, указанному

в статье 14 Контракта.

Статья 9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное

неисполнение обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось

следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и

непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных

явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних

факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и

т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном

законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств

по настоящему Контракту, которые возникли после заключения настоящего

Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства

непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также

которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

9.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось

невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана

в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств

уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и

возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

9.3. Если, по мнению Сторон, поставка товаров может быть продолжена в порядке,

действовавшем согласно настоящему Контракту до начала действия обстоятельств

непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Контракту продлевается

соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой

силы и их последствия.

Статья 10. Порядок урегулирования споров

10.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также

споров, связанных с исполнением Контракта, Стороны предпринимают усилия для

урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий путем переговоров.

10.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных

соглашений, подписанных усиленными электронными подписями Сторон.

10.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы Стороны

примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

10.3.1. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной

претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не

превышающий 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление

претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

10.3.2. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты

11

организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование,

почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой

направлена претензия.

10.3.3. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии

указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

10.3.4. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены

надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо

выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению

заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению,

объективному урегулированию спора.

10.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения

взаимного согласия споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде города

Москвы.

Статья 11. Срок исполнения, порядок изменения Контракта

11.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами. Срок исполнения

Контракта Сторонами 31.12.2025 г.

11.2. Приемка товаров по истечении предусмотренного Контрактом срока исполнения

обязательств поставщика по осуществлению поставки товаров допускается в случае

поставки товаров в рамках проведения претензионной работы, инициированной

заказчиком.

11.3. Контракт должен быть зарегистрирован Заказчиком в Реестре Контрактов

ЕАИСТ.

11.4. Изменение и дополнение настоящего Контракта возможны по соглашению

Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в электронном виде путем

подписания Сторонами дополнительных соглашений к Контракту. Дополнительные

соглашения к Контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с

момента их подписания Сторонами. Дополнительные соглашения к

Контракту, допустимые действующим законодательством в сфере закупок, подлежат

регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ.

Статья 12. Прочие условия

12.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта,

направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому

адресу Стороны, указанному в статье 14 Контракта или нарочно, или в электронной

форме с использованием автоматизированных электронных систем, а также с

использованием факсимильной связи, электронной почты. В случае направления

уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными

Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае

отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты

уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

12.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12

12.3. Выполнение в полном объеме обязательств Заказчиком и

Поставщиком, предусмотренных Контрактом, является основанием для регистрации

сведений об исполнении Контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ, в порядке,

предусмотренном действующими нормативными правовыми актами Российской

Федерации и города Москвы.

12.4. Неотъемлемой частью Контракта являются следующие приложения:

Приложение № 1 к Контракту - Техническое задание;

Приложение № 2 к Контракту - Спецификация.

12.5. Поставщик согласен на осуществление органом власти и органом

государственного контроля проверок соблюдения целей и условий предоставления

субсидии.

Статья 13. Особые условия электронного взаимодействия Сторон

13.1. Стороны при исполнении Контракта осуществляют обмен подписанным УКЭП

электронным структурированным Документом о приемке, а также информацией в

соответствии с пунктом 4.10 статьи «Порядок приемки товара», посредством

использования Поставщиком АИС «Портал поставщиков» в соответствии с

Регламентом ведения Портала поставщиков (далее - Регламент), размещенным на

официальном сайте АИС «Портал поставщиков» https://zakupki.mos.ru/ и Заказчиком УАИС «Бюджетный учет».

13.1.1. При осуществлении поставки товара Поставщик проверяет наличие

стандартной товарной единицы, обозначающей единичный товар и содержащей

описание товара, его характеристики, изображение закупаемой продукции (далее –

СТЕ) в АИС «Портал поставщиков», используемой для оформления поставщиком

Документа о приемке. В случае отсутствия соответствующей СТЕ, до первого

оформления отчетных документов по Контракту поставщик создает СТЕ с описанием

и характеристиками поставляемого товара посредством функционала АИС «Портал

поставщиков»

13.2. Поставщик для работы в АИС «Портал поставщиков»:

- назначает должностных лиц, ответственных за организацию и осуществление

электронного документооборота в соответствии настоящей статьей (далее –

уполномоченные должностные лица);

- обеспечивает получение усиленной квалифицированной электронной подписи в

аккредитованных удостоверяющих центрах в соответствии с требованиями

законодательства Российской Федерации для должностных лиц, уполномоченных на

подписание документов при исполнении Контракта;

- обеспечивает регистрацию в АИС «Портал поставщиков» в соответствии с

Регламентом;

- использует для подписания в АИС «Портал поставщиков» электронных документов

усиленную квалифицированную электронную подпись.

13.3. Стороны признают, что используемые в соответствии с настоящей статьей

13

Контракта электронные документы имеют равную юридическую силу с документами

на бумажных носителях информации, подписанными собственноручными подписями

уполномоченных должностных лиц и оформленными в установленном порядке.

13.4. Электронные документы и информация в соответствии с пунктом 13.1

настоящей статьи, полученные Сторонами друг от друга при исполнении Контракта,

не требуют дублирования документами, оформленными на бумажных носителях

информации, за исключением случаев, когда необходимость наличия документа на

бумажном носителе предусмотрена законодательством Российской Федерации.

13.5. Получение доступа к работе в АИС «Портал поставщиков», в том числе в целях

осуществления электронного документооборота при исполнении Контракта, для

Сторон осуществляется безвозмездно.

Статья 14. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

ЗАКАЗЧИК:

ПОСТАВЩИК:

Государственное бюджетное учреждение ____________________________

города Москвы «Жилищник района

Адреса:

Бекасово»

- юридический:

Адреса:

_________________________________;

- юридический:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Москва, вн.тер.г. - фактический:

муниципальный округ Коммунарка, ул.

_________________________________;

Сосенский Стан, д.4;

Телефон:

- фактический: г. Москва, р.п. Киевский, п. _______________________, Факс:

Киевский, д.17 кв.75;

____________________;

Телефон: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Факс:

Адрес электронной почты:

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

_____________________________________

Адрес электронной почты:

__;

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

ИНН: ___________________;

ИНН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть6;

КПП: ___________________;

КПП:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

ОГРН: ____________________;

ОГРН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть7686;

л/с: ____________________________;

л/с:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

р/с: ______________________________;

р/с:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

к/с: ________;

к/с:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

БИК: ___________________;

БИК:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

Наименование банка:

Наименование банка: ОКЦ №1 ГУ Банка _____________________________;

России по ЦФО//УФК по г. Москве г.

Получатель:_____________;

Москва;

Интернет сайт:

Получатель:Государственное бюджетное ___________________________________;

учреждение города Москвы "Жилищник

Района Бекасово" ;

_____________________

Интернет сайт: https://gbuzhil(ФИО лица, уполномоченного на

bekasovo.mos.ru/;

подписание Контракта)

М.П.

14

Е.М. Ракшеева

(ФИО лица, уполномоченного на

подписание Контракта)

М.П.

15

Приложение № 2 к Контракту

____________________

от ______________________________

Спецификация

№

п/п

1

Наименование товара

Бумага туалетная Papia

3сл бел 100%цел втул

16,8м 140л 32рул/уп

Характеристики (каждой

строкой)

Производитель

Рисунок: Нет

ООО Хаят Кимья

Количество рулонов в

упаковке: 32.0 Штука

Схема вложения: 3

Диаметр втулки, см: 4.6

Количество слоев: 3.0

Штука

Цвет бумаги: Белый

Тиснение: Нет

Ширина рулона: 95 ММ

Сантиметр

Размер листа: 12x9,5 см

Сантиметр

Перфорация: Нет

Ароматизатор: Нет

Наличие втулки: Нет

Количество листов в

рулоне: 140 Штука

Длина рулона туалетной

бумаги: 16.8 Метр

16

Модель

Количество

100%цел

втул 16,8м

140л

32рул/уп

5.0

Цена

Сумма,

за ед.,

Единица

руб (в

руб (в

измерения

т.ч.

т.ч.

НДС)

НДС)

Упаковка

Сырье: 100% целлюлоза

2

Полотно техническое

вафельное плот.145г/м(60мх45см)

отбеленное

3

Средство для мытья

посуды AOS "Лимон" 450

мл

4

Перчатки латексные

Paclan Practi Extra Dry с

Цвет материала: Белый

Схема вложения: 7

Плотность материала:

145 Г/КВ.М

Состав ткани: хлопок

Рулон: Нет

Вид технической ткани:

полотно вафельное

Длина полотна: 60.0

Метр

Ширина полотна: 45

Сантиметр

ОБЩЕСТВО С

ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"ЛИДЕРТЕКС"

Объем: 0.045 Литр;

AOS

кубический дециметр

Отдушка: "Лимон"

Консистенция: гельбальзам

Для чувствительной

кожи: Нет

Тип дозатора: откидная

крышка

Наличие

антибактериального

компонента: Нет

Концентрат: Нет

Масса: 492 Грамм

Вес перчаток: 52 Грамм PACLAN

Вид: хозяйственно-

17

4.0

Рулон

"Лимон" 450

мл

15.0

Штука

Перчатки

латексные

30.0

Пара (2

шт.)

5

хлопковым напылением

бирюзовые (размер 8, M,

407341)

бытовые

Вид внутреннего

покрытия: хлопковое

напыление

Вид материала: Латекс

Длина перчатки: 305.0

Миллиметр

Заключение

минпромторга рф: Нет

Защита от бактерий и

вирусов: Нет

Количество единиц

продаж в транспортной

упаковке: 20 Пара (2

шт.)

Поверхность области

захвата:

текстурированная

Повышенной прочности:

Нет

Размер: 7-8 (M)

Стандарты: Нет

Сфера применения:

бытовая

Тип: многоразовые

Тип манжеты: прямой

Толщина: 0.4

Миллиметр

Цвет: бирюзовый

Губка для посуды Qualita

Внешторг-Т поролон

Высота: 3.9 Сантиметр

Длина: 10.0 Сантиметр

Paclan Practi

Extra Dry с

хлопковым

напылением

бирюзовые

(размер 8, M,

407341)

ооо "внешторг-т"

18

Губка для

посуды

5.0

Упаковка

10x6.9 см с абразивным Количество в упаковке:

слоем (5 штук в упаковке)

5.0 Штука

Материал губки:

поролон

Назначение:

универсальные

Особенности: с

абразивным слоем

Размeр губки: средний

Тип: губка

Цвет: Желтый

Ширина: 6.9 Сантиметр

Qualita

Внешторг-Т

поролон

10x6.9 см с

абразивным

слоем (5

штук в

упаковке)

6

Средство для сантехники

Санокс 750 г

Средство для

сантехники

Санокс 750 г

30.0

Штука

7

Полотенца бумажные

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

10.0

Упаковка

Форма выпуска:

САНОКС

жидкость

Вес: 750 Грамм

Количество единиц

продаж в транспортной

упаковке: 15 Штука

Назначение: удаление

ржавчины , удаление

налета

Обрабатываемая

поверхность: кафель,

фаянс

Особенности состава:

содержит кислоту

Отдушка: отсутствует

Разрешено для детских

учреждений: нет

Диаметр втулки: 46.0

Luscan

19

Luscan 2-слойные белые 8

рулонов по 12 метров

8

Мыло жидкое Grass

Milana Алоэ вера 5 л

Миллиметр

Диаметр рулона: 10.69

Сантиметр

Длина рулона: 12.0 Метр

Количество листов в

рулоне: 48.0 Штука

Количество рулонов в

упаковке: 8.0 Штука

Количество слоев: 2

Количество упаковок в

коробке: 3 Штука

Перфорация: Да

Размер листа: 220x250

Миллиметр

Рисунок: Да

Сырье: 100% целлюлоза

Тиснение: Да

Цвет: Белый

Ширина: 220.0

Миллиметр

Антибактериальный:

Grass

Нет

Вид упаковки: канистра

Объем: 5000 миллилитр

(мл)

Отдушка: свежесть

Разрешено для детских

учреждений: Да

Тип средства: креммыло

Экотовар: Нет

Milana

20

1.0

Штука

Заказчик:

Поставщик:

____________ / __________

_______________ / ____________

М.П.

М.П.

21

Краткое_описание_КС_▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Условия поставки хозяйственных товаров

Согласно гражданско-правовому договору, бюджетное учреждение "Жилищник района Бекасово" и поставщик обязуются поставлять хозяйственные товары согласно техническому заданию и условиям контракта, соблюдая требования законодательства РФ и Москвы.

Условия поставки и ценообразования

Заказчик обязуется принять и оплатить поставляемый новым товар, а Поставщик осуществляет его доставку и предоставляет сопутствующие услуги, после чего стороны подписывают необходимые документы.

Цена контракта составляет указанную сумму, включая НДС или без него, с учетом налоговых вычетов.

Условия оплаты и ценообразования в контракте

Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта фиксирована и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке за счет бюджета города Москвы.

Условия оплаты и поставки товаров

Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного документа о приемке, содержащего информацию о сумме платежа, неустойке, ее расчете и итоговой сумме к оплате.

Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком.

Обязательства Заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его счета.

Поставка товара должна быть осуществлена в течение 5 календарных дней с даты заключения контракта, с возможностью досрочной поставки по согласованию с Заказчиком.

Условия приемки товаров и упаковки

Поставщик обязан согласовать с Заказчиком время и место поставки, а также обеспечить соответствие товаров качеству и характеристикам, указанным в Техническом задании, с возможностью поставки улучшенных товаров по дополнительному соглашению.

Поставщик также отвечает за транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы, а упаковка и маркировка товаров должны соответствовать ГОСТам.

Условия упаковки и маркировки товара

Согласно условиям договора, упаковка товара должна соответствовать международным стандартам, маркировка должна содержать определенные данные, упаковка обеспечивать сохранность товара при транспортировке, а также предусмотрен порядок уборки упаковки и представления отчетных документов.

Заголовок: Процедура приемки товаров и услуг

Заказчик обязан направлять Поставщику документы о приемке товаров и услуг, а также информацию о выявленных недостатках и сроках их устранения, при этом в случае отказа от принятия товаров Заказчик отклоняет электронный Документ о приемке и требует от Поставщика устранения недостатков.

Заказчик также обязан провести экспертизу поставленных товаров для проверки их соответствия условиям контракта.

Процедура приемки товаров и услуг с УКЭП

Согласно пунктам 4.13 и 4.14, Заказчик и Поставщик взаимодействуют через автоматизированные информационные системы для подтверждения приемки товаров и услуг, устранения недостатков и предоставления разъяснений в установленные сроки.

Условия приемки товаров и документооборота

Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязуются выполнять определенные действия для обеспечения приемки товаров и документирования исполнения обязательств, а также имеют права на контроль и запросы информации в рамках исполнения контракта.

Обязанности сторон по контролю и приемке товаров

Согласно пунктам 5.1.6-5.1.7 и 5.2.1-5.2.3, стороны контракта обязаны выполнять определенные действия в случае обнаружения недостатков в поставляемых товарах, включая уведомление о недостатках и принятие мер для их устранения или подтверждения соответствия условиям контракта.

Заказчик также обязан своевременно принимать и оплачивать товары, а Поставщик вправе требовать подписания электронного документа о приемке товаров.

Обязанности и права поставщика по контракту

Поставщик обязан поставлять товары, соответствующие качественным и количественным требованиям, а также может привлекать субпоставщиков и заменять их в случае ненадлежащего исполнения обязательств, при этом не изменяя стоимость и количество товаров по контракту.

Обязательства Поставщика и гарантии качества товара

Поставщик обязуется предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по запросу Заказчика, сообщать об изменении своего фактического местонахождения и соблюдать законодательные требования и условия контракта.

Также Поставщик гарантирует качество товара и обязуется заменить товар при обнаружении недостатков в установленные сроки.

Условия гарантии и ответственности за товар

Поставщик гарантирует качество товара и безопасность, предоставляет гарантийный срок, равный сроку на основное изделие, и несет ответственность за вред и убытки, а также за недостатки товара при

Ответственность сторон за ненадлежащее исполнение обязательств

Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042, с установлением размера штрафа в процентах от цены контракта за каждый факт нарушения, за исключением просрочки исполнения обязательств.

Поставщик отвечает за недостатки товара без гарантийного срока, если они возникли до передачи товара Заказчику или по причинам, предшествующим этому моменту.

Условия начисления штрафов и пени

В соответствии с условиями контракта, размер штрафа за нарушение обязательств зависит от цены контракта и варьируется от▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдо▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей в зависимости от превышения цены контракта над 3 млн рублей.

Пеня за просрочку исполнения обязательств начисляется исходя из ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации.

Условия начисления неустоек и штрафов

Согласно статье 7, стороны договора согласовали условия начисления штрафов за неисполнение обязательств, ограничив их сумму ценой контракта и предусмотрев освобождение от неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны.

Статья 8 регулирует порядок расторжения договора, предусматривая возможность расторжения по соглашению сторон, в судебном порядке.

Основания для одностороннего расторжения договора

Контракт предусматривает возможность одностороннего расторжения со стороны Заказчика в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа от передачи товара

Основания для одностороннего расторжения контракта

Согласно утвержденным Правительством РФ мерам, Контракт может быть расторгнут по инициативе Поставщика в случае неоднократных нарушений сроков оплаты или необоснованных отказов от приемки товаров со стороны Заказчика, а также в других предусмотренных случаях.

Условия расторжения и форс-мажора

Согласно условиям контракта, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, таких как стихийные бедствия, военные действия или акты государственной власти, при условии их подтверждения в установленном законодательством порядке.

Условия исполнения обязательств при обстоятельствах непреодолимой силы

Согласно пунктам 9.2 и 9.3, в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, сторона, неспособная выполнить обязательства, обязана уведомить другую сторону в течение 5 дней, а срок исполнения обязательств продлевается на время действия этих обстоятельств.

В статье 10 установлен порядок урегулирования споров, предусматривающий переговоры и претензионный порядок до обращения в Арбитражный суд города Москвы.

Порядок подачи и рассмотрения претензий

Согласно представленному фрагменту, в случае неполучения ответа на претензию в течение 15 календарных дней, это считается признанием требований претензии.

В претензии должны быть указаны реквизиты сторон, истребуемая сумма и ее расчет, а также приложены необходимые документы.

Споры по контракту подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы.

Контракт вступает в силу со дня подписания и действует до 31 декабря 2025 года.

Условия изменения и дополнения контракта

Согласно статье 11, контракт должен быть зарегистрирован заказчиком в Реестре Контрактов ЕАИСТ, а его изменения и дополнения, оформленные в электронном виде и подписанные сторонами, являются неотъемлемой частью контракта и подлежат регистрации.

Статья 12 устанавливает порядок уведомлений сторон и указывает на руководство действующим законодательством РФ в случае

Регистрация исполнения контракта и приложения к нему

Согласно представленному фрагменту, поставщик обязан зарегистрировать исполнение контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ, а также согласен на проверки соблюдения условий предоставления субсидии.

Контракт включает приложения с техническим заданием и спецификацией, а также предусматривает электронное взаимодействие сторон с использованием УКЭП и специализированных информационных систем.

Организация работы поставщика в АИС "Портал поставщиков"

Поставщик обязан создать спецификацию товарно-материальных ценностей (СТЕ) через АИС «Портал поставщиков», назначить ответственных за электронный документооборот, обеспечить получение усиленной квалифицированной электронной подписи и использовать её для подписания электронных документов, признавая их равную юридическую силу с бумажными документами.

Реквизиты и подписи сторон договора

Статья 14 описывает юридический и фактический адрес, контактные данные и реквизиты Заказчика, а также предусматривает место для аналогичной информации о Поставщике.

Информация о банке и платежных реквизитах

Данный фрагмент содержит информацию о реквизитах организации, а также перечень товаров и их характеристики, включая техническое вафельное полотно, средство для мытья посуды и латексные перчатки.

Спецификация товаров для уборки и гигиены

В представленном фрагменте перечислены характеристики и условия продажи различных товаров для дома и ухода за ним, включая губки для посуды, средство для сантехники и бумажные полотенца.

Спецификация товара "Бумага туалетная Papia"

Договор предусматривает поставку товара, включающего жидкое мыло "Grass Milana Алоэ вера" в канистрах объемом 5000 мл и туалетную бумагу "Papia" с определенными характеристиками, от производителя ООО "Хаят Кимья", с указанием количества и цены за единицу с учетом НДС.