Тендер - ТОВАРЫ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ, ТЕХНИКА БЫТОВАЯ №316996032

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Проект_контракта

Гражданско-правовой договор бюджетного учреждения

№ ____________________

Поставка хозяйственных товаров и бытовой химии

г. Москва

«__»_________________________г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы

«Школа № 1945 «Синяя птица», именуемый(ое) в дальнейшем «Заказчик», в

лице Директора Волченковой Алисы Сергеевны , действующего на основании Устава,

с одной стороны, и ____________________________, именуемый в дальнейшем

«Поставщик», в лице _________, действующего на основании _________, с другой

стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с

соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации,

Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных

нужд» (далее – Закон о Контрактной системе) и иного законодательства Российской

Федерации и города Москвы, на основании результатов Котировочной сессии №

______________________ , заключили настоящий Гражданско-правовой договор

бюджетного учреждения (далее - Контракт) о нижеследующем:

Статья 1. Предмет Контракта

1.1. Поставщик обязуется поставить хозяйственные товары и бытовую химию (далеетовар(ы)) в порядке и объеме, установленном в Техническом задании (Приложении

№ 1 к Контракту, являющимся его неотъемлемой частью) (далее – Техническое

задание) и Спецификации (Приложение № 4 к Контракту), Заказчик обязуется

принять товар(ы) и оплатить его(их) в порядке и на условиях, предусмотренных

настоящим Контрактом.

1.2. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в

употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не

была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские

свойства) .

1.3. Поставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

1.4. Моментом поставки товара является доставка Поставщиком товара Заказчику по

адресу, указанному в Техническом задании, оказание сопутствующих услуг (при

наличии сопутствующих услуг), и подписание Сторонами Документа о приемке, а

также иных документов, предусмотренных Контрактом и Техническим заданием.

1.5. Сопутствующие услуги оказываются Поставщиком в соответствии с

требованиями Технического задания .

1.6. Идентификационный код закупки: ___________

Статья 2. Цена контракта и порядок расчетов

2.1. Цена контракта составляет ___________________, в том числе НДС

___процентов___(___)НДС не облагается (далее - Цена контракта).

1

2.2. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому

лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального

предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных платежей в

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой

Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах

и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.3. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации.

2.4. Цена контракта включает в себя все затраты, издержки и иные расходы

Поставщика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением настоящего

Контракта.

2.5. Цена контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта

и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев,

предусмотренных частью 1 статьи 95 Закона о Контрактной системе.

.

2.6. Оплата по Контракту осуществляется Заказчиком в следующем порядке:

2.6.1. Авансовый платеж не предусмотрен.

2.6.2. Заказчик оплачивает товары по факту поставки товара, в безналичном порядке

путем перечисления стоимости фактически поставленных товаров со своего лицевого

счета, открытого в Департаменте финансов города Москвы, на расчетный счет

Поставщика, реквизиты которого указаны в статье «Адреса, реквизиты и подписи

Сторон» Контракта, на основании надлежаще оформленного и подписанного

обеими Сторонами усиленными квалифицированными электронными подписями

(далее – УКЭП) сформированного с использованием автоматизированной

информационной системы «Портал поставщиков» (далее – АИС «Портал

поставщиков») Документа о приемке в электронной форме, в соответствии с

правовыми актами Федеральной налоговой службы (далее - Документ о приемке) в

течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Документа о приемке.

2.6.3. Оплата по Контракту осуществляется на основании подписанного УКЭП

электронного структурированного Документа о приемке, в котором указывается:

сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного Контракта;

размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию; основания применения и

порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате

Поставщику по Контракту.

2.6.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком

обязательства, предусмотренного Контрактом, Заказчик вправе производить оплату по

Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

2.6.5. Обязательства Заказчика по оплате стоимости поставленных товаров считаются

исполненными с момента списания денежных средств с лицевого счета Заказчика,

указанного в статье 14 Контракта.

Статья 3. Сроки и условия поставки

2

3.1. Поставка Товара осуществляется на условиях и в сроки, установленные

настоящим Контрактом и Техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью

настоящего Контракта (Приложение № 1 к настоящему Контракту): в течение 5

рабочих дней с даты заключения Контракта.

3.2. Поставщик вправе досрочно осуществить поставку товаров по согласованию с

Заказчиком.

3.3. Поставка товара осуществляется Заказчику по адресу, указанному в Техническом

задании.

Статья 4. Порядок приемки товаров

4.1. Поставщик обязан согласовать с Заказчиком точное время, место и дату поставки,

возможность поставки товара партиями на основании предварительной заявки в

соответствии с Техническим заданием.

4.2. Товары, поставляемые Поставщиком Заказчику, должны соответствовать

качеству, техническим и функциональным характеристикам, указанным в

Техническом задании.

При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается

поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики

(потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с

качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками

Товара, указанными в Техническом задании. В указанном случае соответствующие

изменения должны быть оформлены в виде дополнительного соглашения и внесены

Заказчиком в Реестр Контрактов ЕАИСТ. Изменение настоящего Контракта

оформляется в порядке, установленном в статье 11 настоящего Контракта.

4.3. Поставщик поставляет товары Заказчику собственным транспортом или с

привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузочноразгрузочных работ; включая работы с применением грузоподъемных средств;

осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой

счет.

4.4. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям ГОСТ, а

упаковка и маркировка импортного товара - международным стандартам упаковки.

4.5. Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование

фирмы-изготовителя, места нахождения изготовителя, дату выпуска и гарантийный

срок службы.

4.6. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

4.7. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и

погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации.

4.8. Уборка и вывоз упаковки производятся силами Поставщика или за счет

Поставщика в течение 1 (одного) дня.

4.9. Не позднее срока окончания поставки, Поставщик представляет Заказчику

комплект отчетных документов в соответствии с Техническим заданием,

3

сертификаты (декларации о соответствии), обязательные для данного вида товара (и

сопутствующих услуг), и иные документы, подтверждающие качество товара,

оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации и

направляет подписанный УКЭП электронный структурированный Документ о

приемке.

4.10. После получения от Поставщика подписанного УКЭП электронного

структурированного Документа о приемке и комплекта документов, предусмотренных

Техническим заданием, Заказчик в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней

рассматривает результаты и осуществляет приемку поставленных товаров (и

сопутствующих услуг) по настоящему Контракту на предмет соответствия их

количеству, качеству и иным требованиям, изложенным в настоящем Контракте и

Техническом задании, направляет Поставщику подписанный УКЭП электронный

структурированный Документ о приемке, а также иные документы предусмотренные

Техническим заданием либо информацию о предоставлении разъяснений

относительно поставленных товаров (и сопутствующих услуг), либо информацию о

мотивированном отказе от принятия поставленных товаров (и сопутствующих услуг),

или информацию о перечне выявленных недостатков и сроках их устранения. В случае

отказа Заказчика от принятия поставленных товаров (и сопутствующих услуг) в связи

с необходимостью устранения недостатков Заказчик отклоняет направленный

Поставщиком подписанный УКЭП электронный структурированный Документ о

приемке. Поставщик обязуется в срок, установленный в информации о перечне

выявленных недостатков, направленной Заказчиком, устранить указанные недостатки

за свой счет.

4.11. Для проверки поставленных Поставщиком товаров, предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести

экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может

проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться

эксперты, экспертные организации.

4.12. Информация о предоставлении разъяснений относительно поставленных товаров

(и сопутствующих услуг), информация о мотивированном отказе от принятия

поставленных товаров (и сопутствующих услуг), информация о перечне выявленных

недостатков и сроках их устранения формируется Заказчиком в используемой им

автоматизированной информационной системе бюджетного учета города Москвы в

электронной форме, подписывается УКЭП и направляется Поставщику в АИС

«Портал поставщиков».

4.13. В случае, если по результатам рассмотрения отчета об устранении

недостатков/дефектов, Заказчиком будет принято решение об устранении

Поставщиком недостатков/дефектов в надлежащем порядке и в установленные сроки,

а также в случае отсутствия у Заказчика запросов представления разъяснений в

отношении поставленных товаров, Заказчик принимает поставленные товары (и

сопутствующие услуги) и подписывает УКЭП электронный структурированный

Документ о приемке и направляет Поставщику.

4.14. В случае получения посредством АИС «Портал поставщиков» от Заказчика

информации о предоставлении разъяснений в отношении поставленных товаров (и

сопутствующих услуг), или информации о мотивированном отказе от принятия

поставленных товаров (и сопутствующих услуг), или информации о перечне

4

выявленных дефектов, недостатков и сроком их устранения Поставщик в течение 3

(трех) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в

отношении поставляемых товаров (и сопутствующих услуг) или в срок,

установленный в указанной информации о перечне выявленных дефектов, недостатков

и сроком их устранения, устранить полученные от Заказчика

замечания/недостатки/дефекты и передать направить Заказчику приведенный в

соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект документации в

соответствии с Техническим заданием, информацию об устранении недостатков, а

также повторно направить подписанный УКЭП электронный структурированный

Документ о приемке для принятия Заказчиком поставленных товаров.

4.15. Подписанный Заказчиком и Поставщиком УКЭП электронный

структурированный Документ о приемке является основанием для оплаты

Поставщику поставленных товаров (и сопутствующих услуг), а также основанием для

регистрации сведений об исполнении Контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ, с

учетом положений пункта 2.6.4 Контракта.

Статья 5. Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии

с условиями Контракта.

5.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных

документов, указанных в статье 4 Контракта, подтверждающих исполнение

обязательств в соответствии с условиями Контракта.

5.1.3. Письменно запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения

обязательств Поставщика по настоящему Контракту. На данный запрос Поставщик

предоставляет ответ в письменной форме в течение 3(трех) рабочих дней.

5.1.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товаров.

5.1.5. Выбрать способ проведения экспертизы результатов, предусмотренных

Контрактом: своими силами, либо к ее проведению могут привлекаться эксперты,

экспертные организации на основании Контрактов.

5.1.6. Ссылаться на недостатки поставляемых товаров (также выявленные после

окончания срока исполнения Контракта), в том числе в части количества,

ассортимента, комплектности и стоимости этих товаров, по результатам проведенных

уполномоченными контрольными органами проверок использования средств бюджета

города Москвы.

5.1.7. При обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия

количества, ассортимента, комплектности и стоимости поставленных товаров

условиям Контракта вызвать полномочных представителей Поставщика для

представления разъяснений в отношении поставленных товаров.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Сообщать Поставщику о недостатках, обнаруженных в ходе поставки товаров, в

5

течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков путем

направления Заказчиком Поставщику по адресу электронной почты, указанной в

статье "Адреса, реквизиты и подписи Сторон" с последующим предоставлением

оригинала Поставщику..

5.2.2. Своевременно принять и оплатить поставленный Товар в соответствии с

условиями Контракта.

5.2.3. При получении от Поставщика уведомления о приостановлении поставки

товаров рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения поставки

товаров.

5.3. Поставщик вправе:

5.3.1. Требовать подписания в соответствии со статьей 4 настоящего Контракта

Заказчиком подписанного УКЭП Поставщика электронный структурированный

Документ о приемке по настоящему Контракту, при условии предоставления

Поставщиком документов, указанных в статье 4 Контракта и соответствия Товара

требованиям относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и

других характеристик Товара по настоящему Контракту.

5.3.2. Требовать своевременной оплаты за поставленные товары в соответствии со

статьей 2 Контракта.

5.3.3. Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту других

лиц - субпоставщиков. При этом Поставщик несет ответственность перед Заказчиком

за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субпоставщиками.

Привлечение субпоставщиков не влечет за собой изменение стоимости и количества

товаров по настоящему Контракту.

5.3.4. Поставщик вправе в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения

субпоставщиком обязательств, предусмотренных договором, заключенным с

Поставщиком, осуществлять замену субпоставщика, с которым ранее был заключен

договор на другого субпоставщика.

5.3.5. Письменно запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений

по вопросам поставки товаров в рамках настоящего Контракта.

5.4. Поставщик обязан:

5.4.1. Своевременно и надлежащим образом поставить товары в соответствии с

условиями Контракта.

5.4.2. Предоставить Заказчику декларацию о стране происхождения товара и/или

документы, подтверждающие, что товар произведен на территории Российской

Федерации, если наличие такого документа предусмотрено законодательством

Российской Федерации и такие документы в соответствии с законодательством

Российской Федерации передаются вместе с товаром.

5.4.3. Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе,

информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту.

5.4.4. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического

6

местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня

соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок

уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Поставщика будет

считаться адрес, указанный в настоящем Контракте.

5.4.5. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим

законодательством и Контрактом.

5.4.6. Соответствовать единым требованиям к участникам закупки, предусмотренным

частью 1 статьи 31 Закона о контрактной системе.

5.4.7. Соблюдать запрет установленный в постановлении Правительства Российской

Федерации от 23 декабря 2024 г. № 1875 «О мерах по предоставлению национального

режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными

видами юридических лиц».

Статья 6. Гарантии

6.1. Поставщик гарантирует качество товара в соответствии с требованиями,

указанными в Контракте и Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему

Контракту).

6.2. В случае обнаружения Заказчиком недостатков товара и предъявления требования

о его замене Поставщик обязан заменить такой товар.

6.3. Если иное не предусмотрено Контрактом гарантийный срок на комплектующее

изделие считается равным гарантийному сроку на основное изделие и начинает течь

одновременно с гарантийным сроком на основное изделие. На товар (комплектующее

изделие), переданный Поставщиком взамен товара (комплектующего изделия), в

котором в период гарантийного срока были обнаружены недостатки, устанавливается

гарантийный срок той же продолжительности, что и на замененный, если иное не

предусмотрено Контрактом.

6.4. Поставщик гарантирует, что товар соответствует требованиям качества,

безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным

нормам и правилам, государственным стандартам), сертификации, установленным

законодательством Российской Федерации и Контрактом.

6.5. Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу Заказчика и иных лиц,

вследствие необеспечения Поставщиком безопасности товара подлежит возмещению в

соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.

6.6. Убытки, причиненные Заказчику в связи с отзывом товара, подлежат возмещению

Поставщиком в полном объеме, если иное не установлено действующим

законодательством Российской Федерации.

6.7. Поставщик гарантирует своевременное предоставление необходимой и

достоверной информации о товаре.

6.8. В случае непредоставления Поставщиком Заказчику полной и достоверной

информации о товаре Поставщик несет ответственность в соответствии с

Гражданским кодексом Российской Федерации за недостатки товара, возникшие после

7

его передачи Заказчику вследствие отсутствия у Заказчика такой информации.

6.9. Поставщик отвечает за недостатки товара, на который не установлен гарантийный

срок, если Заказчик докажет, что они возникли до передачи товара Заказчику или по

причинам, возникшим до этого момента.

Статья 7. Ответственность сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств,

установленных настоящим Контрактом, Заказчик и Поставщик несут ответственность

в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017

№1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае

ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,

предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств

заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в

постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и

признании утратившим силу постановления правительства Российской Федерации от

25 ноября 2013 г. № 1063».

7.2. Размер штрафа устанавливается настоящим Контрактом в порядке,

установленном настоящей статьей, в том числе рассчитывается как процент Цены

контракта .

7.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком

обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения

обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных

Контрактом, размер штрафа составляет:

а) 10 процентов от Цены контракта , в случае, если Цена контракта не превышает 3

млн рублей;

б) 5 процентов Цены контракта , в случае, если Цена контракта составляет от 3 млн

рублей.

7.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных

Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных

Контрактом, размер штрафа составляет:

а)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если Цена контракта не превышает 3 млн рублей;

б)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если Цена контракта составляет от 3 млн рублей.

7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком

обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного

выражения, размер штрафа составляет:

а)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если Цена контракта не превышает 3 млн рублей;

б)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если Цена контракта составляет от 3 млн рублей.

7.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком

обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой

8

действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской

Федерации от Цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему

обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных

Поставщиком.

7.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства

Заказчиком, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня

истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства в размере

одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального

банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее

исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может

превышать Цену контракта.

7.9. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком

обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать Цену контракта.

7.10. Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа,

пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства

произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой

Стороны.

7.11. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов

поставки товара не в полном объеме и/или завышения их стоимости Поставщик

осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств.

7.12. Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности

не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

7.13. В качестве подтверждения фактов неисполнения и (или) ненадлежащего

исполнения обязательств Заказчик может предъявлять фото-и видеоматериалы,

являющиеся основанием для взыскания неустойки или применения иной формы

ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Статья 8. Порядок расторжения Контракта

8.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- в судебном порядке;

- одностороннее расторжение в следующих случаях:

8.1.1. Основания расторжения Контракта в связи с односторонним отказом от

исполнения Контракта по инициативе Заказчика:

8.1.1.1. Осуществление поставки товаров ненадлежащего качества, если недостатки не

могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок.

8.1.1.2. Осуществление поставки некомплектных товаров, если поставщик,

получивший уведомление, в установленный срок не выполнил требование о

9

доукомплектовании товаров или не заменил их комплектными товарами.

8.1.1.3. Неоднократное (от двух и более раз) нарушение сроков и объемов поставки

товаров , предусмотренных Контрактом .

8.1.1.4. Поставщик отказывается передать Заказчику проданный товар.

8.1.1.5. В случае, если Поставщик, обязанный застраховать товар в соответствии с

условиями Контракта, не выполнил этой обязанности.

8.1.1.6. Если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик не

соответствует требованиям установленным Техническим заданием, информации

указанной в преамбуле настоящего Контракта .

8.1.1.7. В случае, если по результатам экспертизы поставленных товаров с

привлечением экспертов, экспертных организаций, в заключении эксперта, экспертной

организации будут подтверждены нарушения условий Контракта.

8.1.1.8. Нарушение Поставщиком запрета установленного постановлением

Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. № 1875 «О мерах по

предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ,

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров,

работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

8.1.2. Основания расторжения Контракта в связи с односторонним отказом от

исполнения Контракта по инициативе Поставщика:

8.1.2.1. Неоднократные (от двух и более раз) нарушения Заказчиком сроков оплаты

поставленного товара, допущенные по вине Заказчика.

8.1.2.2. Неоднократный (от двух и более раз) необоснованный отказ Заказчика от

приемки товаров. При этом необоснованным отказом считается отказ Заказчика от

подписания Документ о приемке в срок, предусмотренный Контрактом, без

письменного объяснения причин такого отказа.

8.1.2.3. Необоснованный отказ Заказчика от оплаты поставленных товаров.

8.1.2.4. Ассортимент товаров или порядок его определения в Контракте не установлен,

но из существа обязательств вытекает, что товары должны быть переданы Заказчику в

ассортименте.

8.1.2.5. Непредставление Заказчиком отгрузочной разнарядки в установленный

срок (если Контрактом предусмотрена поставка товара нескольким получателям).

8.1.2.6. Невыборка Заказчиком товаров в установленный Контрактом срок (в случае

если Контрактом предусмотрено получение товаров Заказчиком в месте нахождения

Поставщика).

8.2. Расторжение Контракта по соглашению сторон определяется в порядке,

установленном действующим гражданским законодательством Российской

Федерации. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по

соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок, не

превышающий 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.

10

8.3. Расторжение Контракта в одностороннем порядке осуществляется с соблюдением

требований частей 8-11, 13-19,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьстатьи 95 Закона о Контрактной системе.

8.4. Решение об одностороннем расторжении настоящего Контракта может быть

направлено второй Стороне в оригинале по адресу второй Стороны, указанному

в статье 14 Контракта.

Статья 9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное

неисполнение обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось

следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и

непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных

явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних

факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и

т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном

законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств

по настоящему Контракту, которые возникли после заключения настоящего

Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства

непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также

которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

9.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось

невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана

в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств

уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и

возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

9.3. Если, по мнению Сторон, поставка товаров может быть продолжена в порядке,

действовавшем согласно настоящему Контракту до начала действия обстоятельств

непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Контракту продлевается

соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой

силы и их последствия.

Статья 10. Порядок урегулирования споров

10.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также

споров, связанных с исполнением Контракта, Стороны предпринимают усилия для

урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий путем переговоров.

10.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных

соглашений, подписанных усиленными электронными подписями Сторон.

10.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы Стороны

примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

10.3.1. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной

претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не

превышающий 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление

претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

10.3.2. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты

11

организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование,

почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой

направлена претензия.

10.3.3. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии

указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

10.3.4. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены

надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо

выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению

заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению,

объективному урегулированию спора.

10.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения

взаимного согласия споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде города

Москвы.

Статья 11. Срок исполнения, порядок изменения Контракта

11.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами. Срок исполнения

Контракта Сторонами 31 декабря 2025г.

11.2. Приемка товаров по истечении предусмотренного Контрактом срока исполнения

обязательств поставщика по осуществлению поставки товаров допускается в случае

поставки товаров в рамках проведения претензионной работы, инициированной

заказчиком.

11.3. Контракт должен быть зарегистрирован Заказчиком в Реестре Контрактов

ЕАИСТ.

11.4. Изменение и дополнение настоящего Контракта возможны по соглашению

Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в электронном виде путем

подписания Сторонами дополнительных соглашений к Контракту. Дополнительные

соглашения к Контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с

момента их подписания Сторонами. Дополнительные соглашения к

Контракту, допустимые действующим законодательством в сфере закупок, подлежат

регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ.

Статья 12. Прочие условия

12.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта,

направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому

адресу Стороны, указанному в статье 14 Контракта или нарочно, или в электронной

форме с использованием автоматизированных электронных систем, а также с

использованием факсимильной связи, электронной почты. В случае направления

уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными

Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае

отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты

уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

12.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12

12.3. Выполнение в полном объеме обязательств Заказчиком и

Поставщиком, предусмотренных Контрактом, является основанием для регистрации

сведений об исполнении Контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ, в порядке,

предусмотренном действующими нормативными правовыми актами Российской

Федерации и города Москвы.

12.4. Неотъемлемой частью Контракта являются следующие приложения:

Приложение № 1 к Контракту - Техническое задание;

Приложение № 2 к Контракту - Спецификация.

Статья 13. Особые условия электронного взаимодействия Сторон

13.1. Стороны при исполнении Контракта осуществляют обмен подписанным УКЭП

электронным структурированным Документом о приемке, а также информацией в

соответствии с пунктом 4.10 статьи «Порядок приемки товара», посредством

использования Поставщиком АИС «Портал поставщиков» в соответствии с

Регламентом ведения Портала поставщиков (далее - Регламент), размещенным на

официальном сайте АИС «Портал поставщиков» https://zakupki.mos.ru/ и Заказчиком УАИС «Бюджетный учет».

13.1.1. При осуществлении поставки товара Поставщик проверяет наличие

стандартной товарной единицы, обозначающей единичный товар и содержащей

описание товара, его характеристики, изображение закупаемой продукции (далее –

СТЕ) в АИС «Портал поставщиков», используемой для оформления поставщиком

Документа о приемке. В случае отсутствия соответствующей СТЕ, до первого

оформления отчетных документов по Контракту поставщик создает СТЕ с описанием

и характеристиками поставляемого товара посредством функционала АИС «Портал

поставщиков»

13.2. Поставщик для работы в АИС «Портал поставщиков»:

- назначает должностных лиц, ответственных за организацию и осуществление

электронного документооборота в соответствии настоящей статьей (далее –

уполномоченные должностные лица);

- обеспечивает получение усиленной квалифицированной электронной подписи в

аккредитованных удостоверяющих центрах в соответствии с требованиями

законодательства Российской Федерации для должностных лиц, уполномоченных на

подписание документов при исполнении Контракта;

- обеспечивает регистрацию в АИС «Портал поставщиков» в соответствии с

Регламентом;

- использует для подписания в АИС «Портал поставщиков» электронных документов

усиленную квалифицированную электронную подпись.

13.3. Стороны признают, что используемые в соответствии с настоящей статьей

Контракта электронные документы имеют равную юридическую силу с документами

на бумажных носителях информации, подписанными собственноручными подписями

13

уполномоченных должностных лиц и оформленными в установленном порядке.

13.4. Электронные документы и информация в соответствии с пунктом 13.1

настоящей статьи, полученные Сторонами друг от друга при исполнении Контракта,

не требуют дублирования документами, оформленными на бумажных носителях

информации, за исключением случаев, когда необходимость наличия документа на

бумажном носителе предусмотрена законодательством Российской Федерации.

13.5. Получение доступа к работе в АИС «Портал поставщиков», в том числе в целях

осуществления электронного документооборота при исполнении Контракта, для

Сторон осуществляется безвозмездно.

Статья 14. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

ЗАКАЗЧИК:

Государственное бюджетное

общеобразовательное учреждение города

Москвы «Школа № 1945 «Синяя птица»

Адреса:

- юридический:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Москва, ул.

Старокачаловская, вл. 22;

- фактический:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, МОСКВА, УЛ.

СТАРОКАЧАЛОВСКАЯ, Дом

(Корпус/строение) Д.22;

Телефон: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Факс: +7

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

Адрес электронной почты:

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

ИНН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть7;

КПП:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

ОГРН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4843;

л/с:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

р/с:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

к/с:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

БИК:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

Наименование банка: ОКЦ № 1 ГУ Банка

России по ЦФО//УФК ПО Г. МОСКВЕ г.

Москва

;

Получатель:Департамент финансов города

Москвы (ГБОУ Школа №1945

л/с:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть559/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть559)

Интернет сайт: https://sch1945uz.mskobr.ru;

А.С. Волченкова

(ФИО лица, уполномоченного на

ПОСТАВЩИК:

____________________________

Адреса:

- юридический:

_________________________________;

- фактический:

_________________________________;

Телефон:

_______________________, Факс:

____________________;

Адрес электронной почты:

_____________________________________

__;

ИНН: ___________________;

КПП: ___________________;

ОГРН: ____________________;

л/с: ____________________________;

р/с: ______________________________;

к/с: ________;

БИК: ___________________;

Наименование банка:

_____________________________;

Получатель:_____________;

Интернет сайт:

___________________________________;

_____________________

(ФИО лица, уполномоченного на

подписание Контракта)

М.П.

14

подписание Контракта)

М.П.

15

Приложение № 2 к Контракту

____________________

от ______________________________

Спецификация

№

п/п

Наименование

товара

Характеристики (каждой строкой)

Производитель

Модель

Цена

за

Сумма,

ед.,

Единица

руб (в

Количество

руб

измерения

т.ч.

(в

НДС)

т.ч.

НДС)

1

Средство чистящее

Дозатор: Да

ДОМЕСТОС

универсального

Назначение: Универсального

назначения

назначения

Доместос Свежесть Объем: 1.0 Литр; кубический дециметр

Атлантики 1 л

Отдушка: свежесть Атлантики

Средство хлорсодержащее: Да

Упаковка: бутыль

Форма выпуска: Гель

Эффект от использования:

дезинфекция, отбеливание, удаление

запаха

Свежесть

Атлантики

140.0

Штука

2

Средство чистящее

ПЕМОЛЮКС

Сода-5 480г

Пемолюкс

20.0

Штука

Без хлора: Да

Вид: порошок

Концентрат: Нет

Масса нетто: 480.0 Грамм

Назначение: Универсальный

Срок годности: 36 Месяц

ООО СК-ТРЕЙД

16

3

Дезинфицирующее

средство Мистраль

1 литр

Антибактериальная активность:

ООО "ВИТАCредство обладает антимикробным

ПУЛ"

действием в отношении

грамотрицательных и

грамположительных бактерий (включая

микобактерии туберкулеза), вирусов

(включая возбудителей вирусных

гепатитов, ВИЧ-инфекции,

полиомиелит), грибов рода Кандида,

дерматофитов, плесневых грибов,

особо опасных инфекций (холера,

чума). Эффективен в отношении

"Атипичной пневмонии" (SARS),

"Птичьего гриппа" (H5N1) и "Свиного

гриппа" (Н1N1)

Готовое к применению средство: Нет

Назначение: Аптечная посуда, Белье

нательное, Белье постельное,

Выделения больного (моча, фекалии,

мокрота), Гибкие эндоскопы, Жесткая

мебель, Жесткие эндоскопы, ИМН из

металлов, резин на основе натурального

и силиконового каучука, стекла,

пластмасс, ИМН обычные,

Инструменты к эндоскопам,

Инструменты стоматологические,

Инструменты хирургические, Кровь,

Лабораторная посуда, Моча, Наркознодыхательная аппаратура, Одноразовая

посуда, Пищевые отходы,

Плевательницы, Поверхности в

помещениях, Поверхности приборов и

17

Мистраль

200.0

Штука

аппаратов, Предметы для мытья

посуды, Предметы ухода за больными,

Рвотные массы, Резиновые и

полипропиленовые коврики,

Санитарно-техническое оборудование,

Слюноотсосы, Смывные воды,

Стоматологические материалы

(оттиски из альгината, силикона,

полиэфирной смолы, зубопротезные

заготовки, артикуляторы), Уборочный

инвентарь, Фекально-мочевая взвесь,

Эндоскопические смывные воды

Область применения средства

дезинфицирующего: Акушерские

стационары, ЛПУ, Клинические

лаборатории, Станции переливания

крови, Бактериологические

лаборатории, Детские учреждения

(детсады, школы и т.п.),

Пенитенциарные учреждения,

Инфекционные очаги, Санитарный

транспорт, В быту населением,

Предприятия фармацевтической

промышленности

Объем: 1 литр

Активные вещества в составе: N,N-бис(3-аминопропил)додециламин 7,5%, а

также вспомогательные компоненты,

отдушку, краситель и воду; рН

концентрата 11,0 - 11,8, рН 1% раствора

- 10,6 ± 0,6

Форма выпуска: Жидкий концентрат

18

4

Средство для

прочистки труб

Кротаран Розовый

1л.

Объем/вес: 1.0 Грамм

Материал труб: пластик

Форма выпуска: жидкость

Гост/ту: ТУ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Количество упаковок в транспортной

коробке: 15

Артикул:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

5

Перчатки

резиновые

GWARD Размер М

Вид материала: Натуральный латекс

Для одноразового использования: Нет

Размер: М

Тип рабочей поверхности: Рифленая

Хозяйственного назначения: Да

Цвет: жёлтый

Единица измерения: Пара (2 шт) пара (2

шт)

6

Средство для

уборки туалета

ТУАЛЕТНЫЙ

УТЕНОК

"Цитрусовый" 500

мл

Назначение: средство для уборки

туалета

Серия: стандарт

Эффект от использования:

дезинфекция, отбеливание, удаление

известкового налета, удаление

ржавчины, удаление запаха

Профессиональное средство: Нет

Подходит для поверхностей: кафель,

фаянс

Объем/вес: 500 мл/г

Форма выпуска: гель

Содержит: кислоту

Ph: 3.3

Дозатор: "утёнок"

КРОТАРАН

ZHANGJIAGANG

HANDA RUBBER

PRODUCTS CO.,

LTD

ТУАЛЕТНЫЙ

УТЕНОК

19

Кротаран

30.0

Штука

G

400.0

Пара (2

шт.)

Средство для

уборки туалета

500 мл,

ТУАЛЕТНЫЙ

УТЕНОК

«Цитрусовый»

80.0

Штука

Упаковка: флакон

7

Соль для

посудомоечных

машин

"Химпродукция"

Formula Fresh, 1 кг.

Вес: 1.0 Килограмм

Вид товара: Соль для посудомоечной

машины

Наличие ароматизатора: Нет

Форма выпуска: Порошок

ООО

Химпродукция

Соль для

посудомоечных

машин Formula

Fresh

30.0

Упаковка

8

Таблетки для

посудомоечных

машин 100 шт.

SYNERGETIC,

биоразлагаемые,

бесфосфатные

Вес: 2000 Грамм

Все в 1: Да

Количество в упаковке: 100.0 Штука

Тип средства: средство для мытья

посуды

Тип упаковки: картонный короб

Форма выпуска: Таблетки

SYNERGETIC

Таблетки для

посудомоечных

машин 100 шт.

SYNERGETIC,

биоразлагаемые,

бесфосфатные

15.0

Штука

Заказчик:

Поставщик:

____________ / __________

_______________ / ____________

М.П.

М.П.

20

ТЗ_быт_химия

Приложение № 1

к Контракту №

от «______» _____________2025 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку хозяйственных товаров и бытовой химии

Общая информация об объекте закупки

Объект закупки:хозяйственные товаров и бытоваяхимии

Код и наименование позиции Классификатора предметов государственного заказа:

1.3. Место поставки товаров:

- г. Москва, улица Старокачаловская, д. 22, к.1

Поставка осуществляется единовременно в рабочие дни (пятидневная рабочая неделя, с понедельника по пятницу) рабочее время с 9.00 до 16.00, в пятницу с 9.00 до 15.45.

1.4. Количество товаров: согласно Приложению 1 к Техническому заданию.

1.5. Срок поставки товаров:в течение5 (пять) рабочих дней с даты заключения Контракта.

1.6. Приложения к Техническому заданию:

• Приложение 1 - «Перечень объектов закупки».

Стандарт товаров:

Товар, поставляемый Поставщиком Заказчику должен соответствовать:

- требованиям действующих государственных и межгосударственных стандартов и других нормативных актов Российской Федерации, требованиям безопасности, функциональным и качественным характеристикам для данной группы товаров; согласно актам, указанным в разделе7 настоящего Технического задания;

- функциональным, техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам, указанным в Приложении 1 «Перечень объектов закупки» к настоящему Техническому заданию и определенным производителями Товаров.

В случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено лицензирование вида деятельности, являющегося предметом Контракта, а также в случае если законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся предметом Контракта, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, Исполнитель обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в течение всего срока исполнения Контракта. Копии таких документов должны быть переданы Исполнителем Заказчику по его требованию в течение двух рабочих дней

Для взаимодействия с Заказчиком Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения Контракта назначить ответственное контактное лицо, указать адрес электронной почты для приема данных (запросов, заявок) в электронной форме, номер факса, номер телефона и уведомить об этом Заказчика посредством направления письма на электронный адрес Заказчика, указанный в Контракте. Об изменении контактной информации ответственного лица Поставщик обязан уведомить в течение 1 (Одного) рабочего дня со дня возникновения таких изменений.

Поставщик поставляет Товар в соответствии с пропускным и внутриобъектовым режимами, установленными по адресу поставки Товара в порядке, согласованном с Заказчиком не позднее чем за 2 (Два) рабочих дня до даты фактической доставки Товара.

Приемка-передача Товараосуществляется в соответствии с условиями Контракта. В день поставки товаров Поставщик направляет Заказчику подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью (далее – УКЭП) Универсальный передаточный документ (далее – УПД), кТовару должен быть приложен комплект отчетных документов на русском языке в составе:

- обязательные для данной группы товаров сертификаты соответствия Товара, или Декларация о соответствии Товара требованиям действующего законодательства РФ, или отказное письмо от аттестованных органов или центров по сертификации о том, что данный товар не попадает в номенклатуру продукции товаров и услуг, подлежащийобязательной сертификации или обязательному декларированию.

Не допускается поставка Товара, имеющего механические и иные виды повреждений и (или) условия хранения, которого были нарушены.

Поставляемый Товар, имеющий ограниченный срок хранения и использования, должен иметь остаточный срок годности (или службы) не менее 12 (Двенадцати)месяцев сдатыподписания Заказчиком УКЭП УПД.

Заказчик вправе отказаться от приемки Товара, поставляемого с нарушением условий, установленных пунктом2.3-2.6 настоящего Технического задания и положениями Контракта.

Поставка Товара Заказчику осуществляется Поставщиком по адресу Заказчика,в соответствии с Приложением 1 «Перечень объектов закупки» к настоящему Техническому заданию, вслучае изменения адреса поставки, поставка осуществляется по актуальному адресу без взимания дополнительной платы.

Приемка Товара по качеству и количеству осуществляется в соответствии с условиями Контракта и настоящего Технического задания.

Поставляемый товар должен быть свободен от прав третьих лиц.

Все риски гибели, утраты, порчи, хищения, повреждения Товара, вызванные неправильной упаковкой или транспортировкой поставляемого Товара до его приемки Заказчиком, несет Поставщик.

Заказчик осуществляет приемку Товара по количеству и качеству на основании представленного Поставщиком УКЭП УПД, при условии соответствия упаковки Товара требованиям Технического задания. Приемка Товаров осуществляется в установленной Контрактом срок.

Поставщик поставляет товар Заказчику собственными силами и за свой счет. Все виды погрузочно-разгрузочных работ осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет. Приемка Товара по количеству осуществляется путем проверки соответствия количества каждой из единиц Товара условиям о количестве, указанным в Техническом задании, данным представленным в УПД и фактически поставленному Товару.

Заказчик осуществляет приемку Товара в присутствии полномочного представителя Поставщика путем проверки Товара на соответствие количественным и другим требованиям, указанным в Техническом задании. В случае не направления Поставщиком своего полномочного представителя для участия в приемке, Заказчик вправе осуществить приемку в одностороннем порядке. В случае выявления Заказчиком несоответствия качества поставленного Товара требованиям, соответствующим данному виду товаров, Поставщик обязан своими силами и за свой счет заменить некачественный Товар в течение10 (Десяти) рабочих дней с даты получения требования Заказчика о замене некачественного Товара.

Оплата производитсяв соответствии с условиями Контракта.Авансирование не предусмотрено.

В случае если поставка некачественного Товара повлекла за собой выставление штрафных санкций со стороны проверяющего органа, Поставщик обязан возместить их в полном объеме за свой счет.

Доставка отчетных документов, указанных в п. 2.4. настоящего Технического задания, осуществляется Поставщиком по адресу:

- г. Москва, улица Старокачаловская, д. 22, к. 1

В случае возникновения обстоятельств, негативно влияющих на ход поставки Товара, Поставщик обязан незамедлительно поставить в известность Заказчика.

Ущерб, нанесенный при поставке персоналу Заказчика, посетителям или иным третьим лицам, а также имуществу Заказчика, возмещается в полном объеме в добровольном досудебном порядке, на основании письменного требования Заказчика, с приложением расчета суммы причиненного ущерба.

Объем и сроки гарантий качества

Качество поставляемого Товара должно соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам или техническим условиям производителей Товара и требованиям настоящего Технического задания, в соответствии с актами, указанными в разделе7 настоящего Технического задания.

Гарантийный срок должен не может быть менее срока, установленного производителем и должен быть не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты подписания Заказчиком УПД. Заказчик в течение гарантийного срока вправе предъявить требования, связанные с недостатками поставленного в соответствии с настоящим Техническим заданием Товара.

При наступлении гарантийного случая Поставщик обеспечивает бесплатную замену поставленного Товара. Устранение недостатков поставленного Товара осуществляется Поставщиком своими силами и за свой счет в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заявления о них Заказчиком (составления акта рекламации) или получения Поставщиком по электронной почте акта, составленного Заказчиком в одностороннем порядке.

Акт рекламации с перечнем выявленных дефектов, обнаруженных недостатков в период гарантийного срока составляется Заказчиком в присутствии представителя Поставщика и подписывается представителем Поставщика. При неявке представителя Поставщика Заказчик составляет акт рекламации в одностороннем порядке, с последующим направлением его Поставщику.

Требования к безопасности товара

Соответствие Товаров требованиям безопасности подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Соответствие качества и безопасности Товара должно быть подтверждено документами в соответствии с п. 2.4. настоящего Технического задания.

Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации.

Упаковка Товара должна соответствовать нормативной правовой документации на продукцию, на конкретные виды (типы) тары и упаковки, а также соответствующим требованиям и обеспечивать сохранность Товара при погрузке, разгрузке, транспортировании и хранении в соответствии с требованиями настоящего Технического задания.

Поставляемый Товар при обычных условиях его использования, хранения и транспортировки должен быть безопасен для жизни, здоровья человека, окружающей среды, а также не должен причинять вред имуществу Заказчика.

В сопроводительной документации на Товар, на этикетке, маркировкой или иным способом должны быть указаны специальные правила, если для безопасного использования Товара, его хранения, транспортировки и утилизации их необходимо соблюдать.

Требования к используемым материалам и оборудованию

Товар должен быть упакован таким образом, чтобы защитить его от внешних механических воздействий. Упаковка должна гарантировать сохранность Товара при условии соблюдения обычных правил транспортировки и хранения Товара. Поставщик должен поставить Товар в упаковке, предохраняющей его от механических и атмосферных воздействий.

Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, без внешних и скрытых дефектов, пригодным к использованию по назначению и безопасным при хранении и использовании.

Товар должен быть упакован в заводскую упаковку, предохраняющую Товар от внешних механических воздействий, имеющую маркировку согласно требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011) утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 года № 769. Упаковка Товара должна гарантировать сохранность Товара при условии соблюдения обычных правил транспортировки и хранения Товара. Не допускается наличие на упаковке следов внешних воздействий (механические повреждения, замятия, разрывы), наличие пятен от жидкости.

Условия поставки товара

Все виды погрузочно-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными или привлеченными техническими средствами за свой счет. При осуществлении какой-либо деятельности (доставка Товара, его разгрузка, и т.д.) на территории Заказчика Поставщик обязан учитывать, что данная территория представляет собой земли историко-культурного назначения.

В процессе выполнения погрузочно-разгрузочных работ Заказчик вправе давать обязательные для Поставщика распоряжения с требованием:

- немедленно отстранить работника Поставщика (транспортной компании, доставившей товар) от выполнения сопутствующих поставке работ (с указанием Заказчиком причины, по которой он требует произвести отстранение);

- устранить нарушения в технологии выполнения работ и иные аналогичные распоряжения, направленные на предотвращение возникновения недостатков, угрожающих сохранности Товара и/или государственного имущества, имущества Заказчика, качеству выполняемых работ.

Поставщик несет ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц, а также имуществу, находящемуся в оперативном управлении Заказчика, неисполнением и/или несвоевременным, некачественным исполнением Поставщиком принятых на себя обязательств, в том числе за вред, причиненный Поставщиком в процессе осуществления какой-либо деятельности на территории Заказчика.

В случае если имуществу, находящемуся в оперативном управлении Заказчика, в ходе осуществляемой Поставщиком деятельности был причинен ущерб, Поставщик обязан возместить Заказчику расходы на восстановление данного имущества, а также компенсировать упущенную выгоду за весь период невозможности использования поврежденного имущества. В случае гибели/утраты имущества, Поставщик, по выбору Заказчика, компенсирует причиненный последнему ущерб в размере остаточной балансовой стоимости утраченного имущества, либо средней рыночной стоимости имущества, приобретенного Заказчиком взамен утраченного (средняя рыночная стоимость может быть определена на основе сравнительного анализа расценок, действующих на день закупки в г. Москве, на примере трех ценовых предложений), а также, по требованию Заказчика, обязан возместить последнему упущенную выгоду.

В случае выявления ущерба, причиненного имуществу, находящемуся в оперативном управлении Заказчика, Поставщик обязан незамедлительно сообщить об этом Заказчику и составить акт, фиксирующий характер и размер причиненного ущерба, с приложением к нему подтверждающих фотоматериалов.

Поставщик выполняет сопутствующие поставке работы с соблюдением правил техники безопасности, в том числе пожарной и экологической безопасности, а также норм охраны труда, самостоятельно обеспечивает соответствие места производства погрузочно-разгрузочных работ требованиям трудового законодательства.

Поставщик несет ответственность за квалификацию сотрудников, осуществляющих доставку Товара, работы по его погрузке и разгрузке, такелажные работы, гарантирует своевременное прохождение ими необходимого обучения, аттестации, инструктажей, а

также знание норм техники безопасности. Самостоятельно создает необходимые условия труда своим рабочим и специалистам. Все вопросы взаимоотношений Поставщика со своими работниками решаются Поставщиком без участия Заказчика.

Поставщик несет ответственность перед контролирующими органами государственной власти за несоответствие деятельности, осуществляемой в ходе выполнения всего комплекса сопутствующих работ, обязательным нормам и правилам. В случае привлечения Заказчика к административной ответственности в связи с допущенными Поставщиком и/или субпоставщиками в ходе поставки Товара и выполнения сопутствующих работ нарушениями, Заказчик вправе потребовать, а Поставщик обязан возместить причиненный Заказчику ущерб в размере выплаченного штрафа.

Перечень нормативных правовых и нормативных технических актов:

Решение Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299 «О применении санитарных мер в Евразийском экономическом союзе»;

Решение Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 № 769 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности упаковки»;

Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 876 (ред. от 22.12.202 0) «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции легкой промышленности» (вместе с «ТР ТС 017/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности продукции легкой промышленности»);

Постановление Правительства РФ от 21.12.2020 № 2200 «Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом и о внесении изменений в п. 2.1.1. Правил дорожного движения Российской Федерации»;

ГОСТ 12.3.009-76* (СТ СЭВ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть). Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 23.03.1976 № 670);

ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. Межгосударственный стандарт. Маркировка грузов (введен в действие Постановлением Госстандарта РФ от 18.06.1997 № 219);

ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0. Межгосударственный стандарт. Упаковка. Термины и определения (введен в действие Приказом Росстандарта от 02.10.2020 № 737-ст);

Приложение 1

к Техническому заданию

Перечень объектов закупки

- Посмотреть таблицу с данными

Краткое_описание_КС_▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Условия поставки хозяйственных товаров и бытовой химии

Согласно гражданско-правовому договору между бюджетным учреждением и поставщиком, последний обязуется поставить хозяйственные товары и бытовую химию в соответствии с техническим заданием и спецификацией.

Условия поставки и ценообразования

Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями контракта, товар должен быть новым, а момент поставки определяется доставкой товара и подписанием документов о приемке.

Цена контракта составляет указанную сумму, НДС не облагается.

Условия оплаты и налогообложения

Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является твердой и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика на основании документа о приемке, оформленного с использованием усиленных квалифицированных электронных подписей.

Условия оплаты и приемки товаров

Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится в течение 7 рабочих дней после подписания документа о приемке, который должен содержать сумму к оплате, размер неустойки и итоговую сумму платежа.

Заказчик обязан оплатить товары после списания средств со своего счета, а поставка товаров должна быть осуществлена в течение 5 рабочих дней с момента заключения контракта, с возможностью досрочной поставки по согласованию с заказчиком.

Условия поставки и упаковки товаров

Согласно условиям договора, поставщик обязан обеспечить поставку товаров в точное время и место, с соблюдением качества и технических характеристик, указанных в техническом задании, и может поставлять товары с улучшенными характеристиками по дополнительному соглашению.

Поставщик также отвечает за транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы, а упаковка и маркировка товаров должны соответствовать установленным стандартам.

Условия упаковки и маркировки товара

Согласно условиям договора, упаковка товара должна соответствовать его маркировке и обеспечивать сохранность при транспортировке, а также быть убрана силами Поставщика в течение одного дня после поставки.

Поставщик обязан предоставить Заказчику отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с ЭЦП в срок до окончания поставки, после чего Заказчик имеет 15 рабочих дней на рассмотрение и приемку товаров.

Условия приемки товаров и услуг

Согласно условиям договора, Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров на соответствие условиям контракта и в случае выявления недостатков уведомить об этом Поставщика с указанием срока их устранения.

Поставщик обязуется устранить недостатки за свой счет в установленный срок.

Заказчик также обязан использовать автоматизированную информационную систему для формирования и подписания УКЭП электронных документов о разъяснениях, отказе от принятия товаров или перечне выявленных недостатков.

Процедура приемки товаров и услуг

Согласно пунктам 4.13 и 4.14, после рассмотрения отчета об устранении недостатков, Заказчик принимает товары и подписывает УКЭП электронный Документ о приемке или запрашивает разъяснения и устранение дефектов, на что Поставщик обязан ответить в установленные сроки.

Условия приемки и оплаты товаров

Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязуются подписать УКЭП электронный Документ о приемке, который служит основанием для оплаты и регистрации исполнения контракта.

Заказчик имеет право требовать исполнения обязательств, документов, информации о ходе исполнения контракта и проведения экспертизы результатов, а также может контролировать порядок и сроки поставки товаров.

Порядок контроля и приемки товаров

Согласно условиям контракта, заказчик обязан сообщать о выявленных недостатках товаров и своевременно принимать и оплачивать поставки, а поставщик вправе требовать подписания электронного документа о приемке товаров при соблюдении определенных условий.

Обязанности и права поставщика по контракту

Поставщик обязан обеспечить своевременную поставку товаров надлежащего качества, соответствия характеристикам и комплектности, а также может привлекать субпоставщиков и заменять их в случае необходимости, при этом не изменяя стоимость и количество товаров.

Обязательства по уведомлению и соответствию требованиям

Поставщик обязан своевременно информировать Заказчика об изменении своего фактического местонахождения, соблюдать законодательство и условия контракта, соответствовать требованиям к участникам закупки и запретам, установленным правительством РФ.

Поставщик гарантирует качество товара и обязуется заменить товар при обнаружении недостатков в течение гарантийного срока.

Условия гарантии и ответственности за товар

Поставщик обязуется обеспечить соответствие товара требованиям качества и безопасности, предоставлять гарантию на товар и возмещать убытки в случае обнаружения недостатков или причинения вреда.

Ответственность сторон за ненадлежащее исполнение обязательств

Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042.

Размер штрафа за неисполнение обязательств, за исключением просрочки, составляет 10% от Цены контракта, если последняя не превышает определенную сумму.

Условия ответственности за нарушение контракта

В документе установлены штрафы и пени за неисполнение обязательств по контракту, размер которых зависит от цены контракта и характера нарушения.

Условия о штрафах и ответственности сторон

Согласно условиям контракта, общая сумма штрафов за нарушение обязательств сторонами не может превышать цену контракта, а также предусмотрены случаи освобождения от уплаты неустойки и порядок расторжения контракта.

Условия для одностороннего отказа Заказчика

Согласно условиям контракта, заказчик имеет право на односторонний отказ от его исполнения в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа поставщика от передачи товара

Основания для одностороннего расторжения контракта

Контракт может быть расторгнут по инициативе Поставщика в случае неоднократных нарушений Заказчиком условий договора, а также по соглашению сторон в соответствии с гражданским законодательством РФ.

Условия одностороннего расторжения и обстоятельства непреодолимой силы

Согласно представленному фрагменту, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по контракту в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, таких как стихийные бедствия, военные действия или акты государственной власти, если эти обстоятельства возникли после заключения контракта и непосредственно повлияли на его исполнение, при условии, что они были не предвидимы и не предотвратимы.

Уведомление о Force Majeure и продление сроков

Согласно условиям контракта, сторона обязана уведомлять другую сторону о возникновении обстоятельств непреодолимой силы в течение 5 календарных дней и продлевать срок исполнения обязательств на время действия таких обстоятельств.

В случае споров стороны должны сначала попытаться их урегулировать путем переговоров и претензионного порядка, а затем обратиться в Арбитражный суд города Москвы.

Указание сторон и реквизитов в претензии

СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте описываются требования к содержанию претензии, включая указание на наименование и реквизиты сторон, денежную оценку требований и приложение необходимых документов.

Также упоминается порядок разрешения споров через Арбитражный суд города Москвы и условия вступления контракта в силу, его срок исполнения и порядок приемки товаров.

Условия подписания дополнительных соглашений

Согласно статье 12 Контракта, дополнительные соглашения к нему, подписанные сторонами и соответствующие законодательству, являются его неотъемлемой частью и подлежат регистрации.

Уведомления сторон должны направляться в письменной или электронной форме, а в случае использования почты или факсимильной связи/электронной почты считаются полученными в определенные условия договором сроки.

В случае

Особые условия электронного взаимодействия Сторон

Согласно статье 13 Контракта, стороны обязаны использовать электронные документы с УКЭП для взаимодействия через АИС «Портал поставщиков», а также проверять наличие стандартных товарных единиц в системе для оформления приемки товара.

Порядок использования электронных документов

Стороны договора обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для подписания электронных документов в рамках АИС «Портал поставщиков», признавая их равную юридическую силу с бумажными документами.

Регистрационные данные Заказчика и Поставщика

Договор заключается между Государственным бюджетным образовательным учреждением города Москвы и неизвестным поставщиком, информация о котором не предоставлена.

Характеристики дезинфицирующего средства Мистраль

Средство Мистраль обладает широким спектром антимикробного действия, эффективным против различных бактерий, вирусов, грибов и особо опасных инфекций, включая SARS, H5N1 и Н1N1.

Состав и характеристики дезинфицирующего средства

СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте перечислены различные товары и их характеристики, включая дезинфицирующее средство для использования в медицинских и социальных учреждениях, средство для прочистки труб, резиновые перчатки и средство для уборки туалета с дезинфицирующим и отбеливающим эффектом.

Спецификация товаров для уборки и посудомоечных средств

Согласно предоставленному тексту, заказчик и поставщик согласовали поставку различных средств для уборки и мытья посуды, включая гель для туалета с дозатором "утёнок", соль и таблетки для посудомоечных машин, а также универсальное чистящее средство "Доместос Свежесть" с отдушкой "Атлантики".

Характеристики чистящего средства "Пемолюкс"

Средство для чистки "Пемолюкс" в виде порошка, предназначенное для универсального использования, выпускается ООО "СК-ТРЕЙД" в упаковке массой нетто 480 грамм по цене 20 рублей за штуку, без содержания хлора и имеющее срок годности 36 месяцев.