Тендер - ТОВАРЫ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ, ТЕХНИКА БЫТОВАЯ №307894971

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Техническое_задание

Приложение 1

к Договору № _____________

от «__» _________ 2025 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку хозяйственных товаров (бытовой химии)

1. Объект закупки

1.1. Объектом закупки является поставка хозяйственных товаров (бытовой химии) (далее – товар).

1.2. Адрес поставки: г. Москва, ул. Павловская, д. 6

2. Краткие характеристики выполняемых работ, оказываемых услуг и поставляемых товаров:

Поставляемый товар предназначен для нужд Заказчика.

Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

Товар должен поставляться в упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям. Поставляемый товар по качеству и комплектности должен соответствовать стандарту образцов, описаний, технических характеристик.

Упаковка, порядок погрузки-разгрузки и транспортировки должны исключать возможность механических повреждений поставляемой продукции.

При приемке проверяются объемы и номенклатура продукции.

АНАЛОГИ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.

3. Количество поставляемого товара, выполняемых работ и услуг для каждой позиции, и вида, номенклатуры или ассортимента: в соответствии со Спецификацией поставляемого товара (Приложение № 1 к Техническому заданию). АНАЛОГИ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.

4. Сопутствующие работы, услуги, требования к выполнению: Доставка товара, а также погрузочно-разгрузочные работы, подъем на этаж. Товар считается переданным Заказчику с момента доставки до указанного Заказчиком места хранения и подписания Документа о приемке, предусмотренного Договором.

5. Общие требования к работам, услугам, товарам, требования по объему гарантий качества, требования по сроку гарантий качества на результаты осуществления закупок:

5.1. Поставщик обязан выполнить следующие сопутствующие работы (услуги):

5.1.1. Поставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

5.1.2. Погрузо-разгрузочные работы, в том числе по месту доставки (включая подъем Товара на необходимый этаж).

5.2. В стоимость поставляемого Товара включены все расходы на сопутствующие работы и услуги.

5.3. Комплектация и доставка Товара осуществляется Поставщиком в соответствии с требованиями настоящего Технического задания, контракта и в сроки, установленные в Техническом задании.

5.4. Товар должен сопровождаться соответствующими сертификатами, выданными в соответствии с законодательством Российской Федерации, техническим паспортом (инструкцией по эксплуатации) на русском языке с постраничным переводом, гарантийным талоном с отметкой Поставщика о дате поставки.

5.5. Товар, все его компоненты должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации.

5.6. Товар должен быть упакован в разовую тару, обеспечивающую сохранность товара от повреждений и загрязнений, отвечающую требованиям нормативной документации.

5.7. Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, места нахождения изготовителя, дату выпуска.

5.8. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

6. Требования к качественным характеристикам работ и услуг, требования к функциональным характеристикам товаров, в том числе подлежащих использованию при выполнении работ, оказании услуг. Требования к безопасности товаров, работ и услуг, требования к комплектности (объемам) поставки:

6.1. Товар должен сопровождаться документами, подтверждающими качество и безопасность для здоровья и жизни (если это применимо для закупаемого Товара):

- действующие сертификаты и декларации соответствия, оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства;

- технический паспорт.

6.2. Товар должен иметь информацию о стране происхождения.

6.3. Товар при отгрузке должен быть упакован в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной продукции. Упаковка должна предохранять товар от порчи во время транспортировки и хранения, быть прочной, целой, сухой, чистой, без посторонних запахов и плесени.

6.4. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям, указанным в Техническом задании и его приложениях. Качество предлагаемых Поставщиком к поставке товаров должно соответствовать или превосходить технические и качественные характеристики товаров, указанных в Приложение № 1 к Техническому заданию.

7. Требования соответствия нормативным документам (лицензии, допуски, разрешения, согласования):

Не установлены

8. Сроки выполнения работ, оказания услуг и поставки товаров, сроки начала и завершения поставок, периоды выполнения условий Договора:

Поставка Товара осуществляется: в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами Договора.

9. Порядок выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров, этапы, последовательность, график, порядок поэтапной выплаты авансирования, а также поэтапной оплаты исполненных условий Договора:

9.1. В соответствии с условиями Договора и Технического задания доставка Товара осуществляется Поставщиком по адресу г. Москва, ул. Павловская, д. 6, собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет.

9.2. Оплата по Договору осуществляется Заказчиком в порядке, установленном Договором.

9.2.2. Авансовый платеж не предусмотрен.

9.2.3. Оплата по Договору осуществляется на основании структурированного Документа о приемке, в котором указывается: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного Договора; размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику по Договору.

9.3. Оплата осуществляется в один этап после поставки и приемки всего количества закупаемого Товара.

10. Качественные и количественные характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, установление которых обязательно и которые обеспечивают однозначное понимание потребности заказчика:

Согласно требованиям Технического задания и Спецификации (Приложение № 1 к Техническому заданию). АНАЛОГИ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.

Приложение № 1 к Техническому заданию

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТОВАРОВ

- Посмотреть таблицу с даннымиПроект_договора

Гражданско-правовой договор бюджетного учреждения

№ ____________________

Поставка хозяйственных товаров (бытовой химии)

г. Москва

«__»_________________________г.

Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы «Театриум на

Серпуховке под руководством Терезы Дуровой», именуемый(ое) в дальнейшем

«Заказчик», в лице Художественного руководителя Дуровой Терезы

Ганибаловны, действующего на основании Устава, с одной стороны,

и ____________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в

лице _________, действующего на основании _________, с другой стороны, вместе

именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением

требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от

18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами

юридических лиц» и иного законодательства Российской Федерации и города Москвы,

на основании результатов Котировочной сессии № ______________________ ,

заключили настоящий Гражданско-правовой договор бюджетного учреждения (далее Договор) о нижеследующем:

Статья 1. Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется поставить хозяйственные товары (бытовую химию) (далеетовар(ы)) в порядке и объеме, установленном в Техническом задании (Приложении

№ 1 к Договору, являющимся его неотъемлемой частью) (далее – Техническое

задание) и Спецификации (Приложение № 3 к Договору), Заказчик обязуется принять

товар(ы) и оплатить его(их) в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим

Договором.

1.2. Поставляемый товар должен быть новым товаром или товаром, бывшим в

употреблении, в отношении которого сохранены все потребительские свойства , с

годом выпуска не ранее 2025 года.

1.3. Поставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

1.4. Моментом поставки товараявляется доставка товара Поставщиком Заказчику или

Получателю по адресу, указанному в Заявке, оказание сопутствующих услуг (при

наличии сопутствующих услуг), и подписании Сторонами усиленными

квалифицированными электронными подписями (далее - УКЭП) электронный

структурированный Документ о приемке.

1.5. Сопутствующие услуги оказываются Поставщиком в соответствии с

требованиями Технического задания .

Статья 2. Цена договора и порядок расчетов

2.1. Цена договора составляет ___________________, в том числе НДС

___процентов___(___)НДС не облагается (далее - Цена договора).

1

2.2. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому

лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального

предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных платежей в

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора,

если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах

такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты

бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.3. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.

2.4. Цена договора включает в себя все затраты, издержки и иные расходы

Поставщика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением настоящего

Договора.

2.5. Цена договора является твердой, определена на весь срок исполнения Договора и

не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев,

предусмотренных положением о закупке товаров, работ, услуг.

Источник финансирования:Источник финансирования:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0

2.6. Оплата по Договору осуществляется Заказчиком в следующем порядке:

2.6.1. Авансовый платеж не предусмотрен.

2.6.2. Заказчик оплачивает товары по факту поставки товара, в безналичном порядке

путем перечисления стоимости фактически поставленных товаров со своего лицевого

счета, открытого в Департаменте финансов города Москвы, на расчетный счет

Поставщика, реквизиты которого указаны в статье «Адреса, реквизиты и подписи

Сторон» Договора, на основании надлежаще оформленного и подписанного

обеими Сторонами усиленными квалифицированными электронными подписями

(далее – УКЭП) сформированного с использованием автоматизированной

информационной системы «Портал поставщиков» (далее – АИС «Портал

поставщиков») Документа о приемке в электронной форме, в соответствии с

правовыми актами Федеральной налоговой службы (далее - Документ о приемке) в

течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Документа о приемке.

2.6.3. Оплата по Договору осуществляется на основании подписанного УКЭП

электронного структурированного Документа о приемке, в котором указывается:

сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного Договора;

размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию; основания применения и

порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате

Поставщику по Договору.

2.6.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком

обязательства, предусмотренного Договором, Заказчик вправе производить оплату по

Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

2.6.5. Обязательства Заказчика по оплате стоимости поставленных товаров считаются

исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика,

указанного в статье 14 Договора.

Статья 3. Сроки и условия поставки

2

3.1. Поставка Товара осуществляется на условиях и в сроки, установленные

настоящим Договором и Техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью

настоящего Договора (Приложение № 1 к настоящему Договору): в

течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты заключения Договора.

3.2. Поставщик вправе досрочно осуществить поставку товаров по согласованию с

Заказчиком.

3.3. Поставка товара осуществляется Заказчику по адресу, указанному в Техническом

задании.

Статья 4. Порядок приемки товаров

4.1. Поставщик обязан согласовать с Заказчиком точное время, место и дату поставки,

возможность поставки товара партиями на основании предварительной заявки в

соответствии с Техническим заданием.

4.2. Товары, поставляемые Поставщиком Заказчику, должны соответствовать

качеству, техническим и функциональным характеристикам, указанным в

Техническом задании.

При исполнении Договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается

поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики

(потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с

качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками

Товара, указанными в Техническом задании. В указанном случае соответствующие

изменения должны быть оформлены в виде дополнительного соглашения и внесены

Заказчиком в Реестр Договоров ЕАИСТ. Изменение настоящего Договора

оформляется в порядке, установленном в статье 11 настоящего Договора.

4.3. Поставщик поставляет товары Заказчику собственным транспортом или с

привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузочноразгрузочных работ; включая работы с применением грузоподъемных средств;

осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой

счет.

4.4. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям ГОСТ, а

упаковка и маркировка импортного товара - международным стандартам упаковки.

4.5. Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование

фирмы-изготовителя, места нахождения изготовителя, дату выпуска и гарантийный

срок службы.

4.6. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

4.7. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и

погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации.

4.8. Уборка и вывоз упаковки производятся силами Поставщика или за счет

Поставщика в течение 1 (одного) дня.

4.9. В день поставки товара, Поставщик представляет Заказчику комплект отчетных

документов в соответствии с Техническим заданием, сертификаты (декларации о

3

соответствии), обязательные для данного вида товара (и сопутствующих услуг), и

иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с

законодательством Российской Федерации и направляет подписанный УКЭП

электронный структурированный Документ о приемке.

4.10. После получения от Поставщика подписанного УКЭП электронного

структурированного Документа о приемке и комплекта документов, предусмотренных

Техническим заданием, Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней рассматривает

результаты и осуществляет приемку поставленных товаров (и сопутствующих услуг)

по настоящему Договору на предмет соответствия их количеству, качеству и иным

требованиям, изложенным в настоящем Договоре и Техническом задании, направляет

Поставщику подписанный УКЭП электронный структурированный Документ о

приемке, а также иные документы предусмотренные Техническим заданием либо

информацию о предоставлении разъяснений относительно поставленных товаров (и

сопутствующих услуг), либо информацию о мотивированном отказе от принятия

поставленных товаров (и сопутствующих услуг), или информацию о перечне

выявленных недостатков и сроках их устранения. В случае отказа Заказчика от

принятия поставленных товаров (и сопутствующих услуг) в связи с необходимостью

устранения недостатков Заказчик отклоняет направленный Поставщиком

подписанный УКЭП электронный структурированный Документ о приемке.

Поставщик обязуется в срок, установленный в информации о перечне выявленных

недостатков, направленной Заказчиком, устранить указанные недостатки за свой счет.

4.11. Для проверки поставленных Поставщиком товаров, предусмотренных

Договором, в части их соответствия условиям Договора Заказчик обязан провести

экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Договором, может проводиться

Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты,

экспертные организации.

4.12. Информация о предоставлении разъяснений относительно поставленных товаров

(и сопутствующих услуг), информация о мотивированном отказе от принятия

поставленных товаров (и сопутствующих услуг), информация о перечне выявленных

недостатков и сроках их устранения направляется Заказчиком Поставщику по адресу

электронной почты, указанной в статье "Адреса, реквизиты и подписи Сторон" с

последующим предоставлением оригинала Поставщику.

4.13. В случае, если по результатам рассмотрения отчета об устранении

недостатков/дефектов, Заказчиком будет принято решение об устранении

Поставщиком недостатков/дефектов в надлежащем порядке и в установленные сроки,

а также в случае отсутствия у Заказчика запросов представления разъяснений в

отношении поставленных товаров, Заказчик принимает поставленные товары (и

сопутствующие услуги) и подписывает УКЭП электронный структурированный

Документ о приемке и направляет Поставщику.

4.14. В случае получения посредством АИС «Портал поставщиков» от Заказчика

информации о предоставлении разъяснений в отношении поставленных товаров (и

сопутствующих услуг), или информации о мотивированном отказе от принятия

поставленных товаров (и сопутствующих услуг), или информации о перечне

выявленных дефектов, недостатков и сроком их устранения Поставщик в течение 3

(трех) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в

отношении поставляемых товаров (и сопутствующих услуг) или в срок,

4

установленный в указанной информации о перечне выявленных дефектов, недостатков

и сроком их устранения, устранить полученные от Заказчика

замечания/недостатки/дефекты и передать направить Заказчику приведенный в

соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект документации в

соответствии с Техническим заданием, информацию об устранении недостатков, а

также повторно направить подписанный УКЭП электронный структурированный

Документ о приемке для принятия Заказчиком поставленных товаров.

4.15. Подписанный Заказчиком и Поставщиком УКЭП электронный

структурированный Документ о приемке является основанием для оплаты

Поставщику поставленных товаров (и сопутствующих услуг), а также основанием для

регистрации сведений об исполнении Договора в Реестре Договоров ЕАИСТ, с учетом

положений пункта 2.6.4 Договора.

Статья 5. Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии

с условиями Договора.

5.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных

документов, указанных в статье 4 Договора, подтверждающих исполнение

обязательств в соответствии с условиями Договора.

5.1.3. Письменно запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения

обязательств Поставщика по настоящему Договору. На данный запрос Поставщик

предоставляет ответ в письменной форме в течение 3(трех) рабочих дней.

5.1.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товаров.

5.1.5. Выбрать способ проведения экспертизы результатов, предусмотренных

Договором: своими силами, либо к ее проведению могут привлекаться эксперты,

экспертные организации на основании Договоров.

5.1.6. Ссылаться на недостатки поставляемых товаров (также выявленные после

окончания срока исполнения Договора), в том числе в части количества, ассортимента,

комплектности и стоимости этих товаров, по результатам проведенных

уполномоченными контрольными органами проверок использования средств бюджета

города Москвы.

5.1.7. При обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия

количества, ассортимента, комплектности и стоимости поставленных товаров

условиям Договора вызвать полномочных представителей Поставщика для

представления разъяснений в отношении поставленных товаров.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Сообщать Поставщику о недостатках, обнаруженных в ходе поставки товаров, в

течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков путем

направления Заказчиком Поставщику по адресу электронной почты, указанной в

статье "Адреса, реквизиты и подписи Сторон" с последующим предоставлением

5

оригинала Поставщику..

5.2.2. Своевременно принять и оплатить поставленный Товар в соответствии с

условиями Договора.

5.2.3. При получении от Поставщика уведомления о приостановлении поставки

товаров рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения поставки

товаров.

5.3. Поставщик вправе:

5.3.1. Требовать подписания в соответствии со статьей 4 настоящего Договора

Заказчиком подписанного УКЭП Поставщика электронный структурированный

Документ о приемке по настоящему Договору, при условии предоставления

Поставщиком документов, указанных в статье 4 Договора и соответствия Товара

требованиям относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и

других характеристик Товара по настоящему Договору.

5.3.2. Требовать своевременной оплаты за поставленные товары в соответствии со

статьей 2 Договора.

5.3.3. Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Договору других

лиц - субпоставщиков. При этом Поставщик несет ответственность перед Заказчиком

за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субпоставщиками.

Привлечение субпоставщиков не влечет за собой изменение стоимости и количества

товаров по настоящему Договору.

5.3.4. Поставщик вправе в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения

субпоставщиком обязательств, предусмотренных договором, заключенным с

Поставщиком, осуществлять замену субпоставщика, с которым ранее был заключен

договор на другого субпоставщика.

5.3.5. Письменно запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений

по вопросам поставки товаров в рамках настоящего Договора.

5.4. Поставщик обязан:

5.4.1. Своевременно и надлежащим образом поставить товары в соответствии с

условиями Договора.

5.4.2. Предоставить Заказчику декларацию о стране происхождения товара и/или

документы, подтверждающие, что товар произведен на территории Российской

Федерации, если наличие такого документа предусмотрено законодательством

Российской Федерации и такие документы в соответствии с законодательством

Российской Федерации передаются вместе с товаром.

5.4.3. Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе,

информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Договору.

5.4.4. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического

местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня

соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок

уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Поставщика будет

6

считаться адрес, указанный в настоящем Договоре.

5.4.5. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим

законодательством и Договором.

5.4.6. Соответствовать единым требованиям к участникам закупки, предусмотренным

частью 1 статьи 31 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

муниципальных нужд».

5.4.7. Соблюдать запрет установленный в постановлении Правительства Российской

Федерации от 23 декабря 2024 г. № 1875 «О мерах по предоставлению национального

режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными

видами юридических лиц».

Статья 6. Гарантии

6.1. Поставщик гарантирует качество товара в соответствии с требованиями,

указанными в Договоре и Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему

Договору).

6.2. В случае обнаружения Заказчиком недостатков товара и предъявления требования

о его замене Поставщик обязан заменить такой товар.

6.3. Если иное не предусмотрено Договором гарантийный срок на комплектующее

изделие считается равным гарантийному сроку на основное изделие и начинает течь

одновременно с гарантийным сроком на основное изделие.

На товар (комплектующее изделие), переданный Поставщиком взамен товара

(комплектующего изделия), в котором в период гарантийного срока были обнаружены

недостатки, устанавливается гарантийный срок той же продолжительности, что и на

замененный, если иное не предусмотрено Договором.

6.4. Поставщик гарантирует, что товар соответствует требованиям качества,

безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным

нормам и правилам, государственным стандартам), сертификации, установленным

законодательством Российской Федерации и Договором.

6.5. Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу Заказчика и иных лиц,

вследствие необеспечения Поставщиком безопасности товара подлежит возмещению в

соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.

6.6. Убытки, причиненные Заказчику в связи с отзывом товара, подлежат возмещению

Поставщиком в полном объеме, если иное не установлено действующим

законодательством Российской Федерации.

6.7. Поставщик гарантирует своевременное предоставление необходимой и

достоверной информации о товаре.

6.8. В случае непредоставления Поставщиком Заказчику полной и достоверной

информации о товаре Поставщик несет ответственность в соответствии с

Гражданским кодексом Российской Федерации за недостатки товара, возникшие после

его передачи Заказчику вследствие отсутствия у Заказчика такой информации.

7

6.9. Поставщик отвечает за недостатки товара, на который не установлен гарантийный

срок, если Заказчик докажет, что они возникли до передачи товара Заказчику или по

причинам, возникшим до этого момента.

Статья 7. Ответственность сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств,

установленных настоящим Договором, Заказчик и Поставщик несут ответственность в

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017

№1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае

ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,

предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств

заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в

постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и

признании утратившим силу постановления правительства Российской Федерации от

25 ноября 2013 г. № 1063».

7.2. Размер штрафа устанавливается настоящим Договором в порядке,

установленном настоящей статьей, в том числе рассчитывается как процент Цены

договора .

7.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком

обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения

обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором,

размер штрафа составляет:

а) 10 процентов от Цены договора , в случае, если Цена договора не превышает 3 млн

рублей;

б) 5 процентов Цены договора , в случае, если Цена договора составляет от 3 млн

рублей.

7.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных

Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных

Договором, размер штрафа составляет:

а)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если Цена договора не превышает 3 млн рублей;

б)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если Цена договора составляет от 3 млн рублей.

7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком

обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного

выражения, размер штрафа составляет:

а)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если Цена договора не превышает 3 млн рублей;

б)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если Цена договора составляет от 3 млн рублей.

7.6 . Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком

обязательства, предусмотренного Договором, в размере одной трехсотой действующей

на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от

Цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств,

8

предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.

7.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства

Заказчиком, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня

истечения установленного Договором срока исполнения обязательства в размере

одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального

банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее

исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может

превышать Цену договора.

7.9. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком

обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать Цену договора.

7.10. Стороны настоящего Договора освобождаются от уплаты неустойки (штрафа,

пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства

произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой

Стороны.

7.11. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов

поставки товара не в полном объеме и/или завышения их стоимости Поставщик

осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств.

7.12. Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности

не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Договору.

7.13. В качестве подтверждения фактов неисполнения и (или) ненадлежащего

исполнения обязательств Заказчик может предъявлять фото-и видеоматериалы,

являющиеся основанием для взыскания неустойки или применения иной формы

ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Статья 8. Порядок расторжения Договора

8.1. Настоящий Договор может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- в судебном порядке;

- одностороннее расторжение в следующих случаях:

8.1.1. Основания расторжения Договора в связи с односторонним отказом от

исполнения Договора по инициативе Заказчика:

8.1.1.1. Осуществление поставки товаров ненадлежащего качества, если недостатки не

могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок.

8.1.1.2. Осуществление поставки некомплектных товаров, если поставщик,

получивший уведомление, в установленный срок не выполнил требование о

доукомплектовании товаров или не заменил их комплектными товарами.

8.1.1.3. Неоднократное (от двух и более раз) нарушение сроков и объемов поставки

9

товаров , предусмотренных Договором .

8.1.1.4. Поставщик отказывается передать Заказчику проданный товар.

8.1.1.5. В случае, если Поставщик, обязанный застраховать товар в соответствии с

условиями Договора, не выполнил этой обязанности.

8.1.1.6. Если в ходе исполнения Договора установлено, что Поставщик не

соответствует требованиям установленным Техническим заданием, информации

указанной в преамбуле настоящего Договора .

8.1.1.7. В случае, если по результатам экспертизы поставленных товаров с

привлечением экспертов, экспертных организаций, в заключении эксперта, экспертной

организации будут подтверждены нарушения условий Договора.

8.1.1.8. Нарушение Поставщиком запрета установленного постановлением

Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. № 1875 «О мерах по

предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ,

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров,

работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

8.1.2. Основания расторжения Договора в связи с односторонним отказом от

исполнения Договора по инициативе Поставщика:

8.1.2.1. Неоднократные (от двух и более раз) нарушения Заказчиком сроков оплаты

поставленного товара, допущенные по вине Заказчика.

8.1.2.2. Неоднократный (от двух и более раз) необоснованный отказ Заказчика от

приемки товаров. При этом необоснованным отказом считается отказ Заказчика от

подписания Документ о приемке в срок, предусмотренный Договором, без

письменного объяснения причин такого отказа.

8.1.2.3. Необоснованный отказ Заказчика от оплаты поставленных товаров.

8.1.2.4. Ассортимент товаров или порядок его определения в Договоре не установлен,

но из существа обязательств вытекает, что товары должны быть переданы Заказчику в

ассортименте.

8.1.2.5. Непредставление Заказчиком отгрузочной разнарядки в установленный

срок (если Договором предусмотрена поставка товара нескольким получателям).

8.1.2.6. Невыборка Заказчиком товаров в установленный Договором срок (в случае

если Договором предусмотрено получение товаров Заказчиком в месте нахождения

Поставщика).

8.2. Расторжение Договора по соглашению сторон определяется в порядке,

установленном действующим гражданским законодательством Российской

Федерации. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по

соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок, не

превышающий 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.

8.3. Расторжение Договора в одностороннем порядке осуществляется с соблюдением

требований положения о закупке товаров, работ, услуг.

10

8.4. Решение об одностороннем расторжении настоящего Договора может быть

направлено второй Стороне в оригинале по адресу второй Стороны, указанному

в статье 14 Договора.

Статья 9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное

неисполнение обязательств по настоящему Договору в случае, если оно явилось

следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и

непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных

явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних

факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и

т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном

законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств

по настоящему Договору, которые возникли после заключения настоящего Договора,

на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно

повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны

были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

9.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось

невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана

в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств

уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и

возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

9.3. Если, по мнению Сторон, поставка товаров может быть продолжена в порядке,

действовавшем согласно настоящему Договору до начала действия обстоятельств

непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается

соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой

силы и их последствия.

Статья 10. Порядок урегулирования споров

10.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также

споров, связанных с исполнением Договора, Стороны предпринимают усилия для

урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий путем переговоров.

10.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных

соглашений, подписанных усиленными электронными подписями Сторон.

10.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы Стороны

примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

10.3.1. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной

претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не

превышающий 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление

претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

10.3.2. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты

организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование,

почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой

направлена претензия.

11

10.3.3. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии

указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

10.3.4. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены

надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо

выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению

заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению,

объективному урегулированию спора.

10.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения

взаимного согласия споры по Договору разрешаются в Арбитражном суде города

Москвы.

Статья 11. Срок исполнения, порядок изменения Договора

11.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами. Срок исполнения

Договора Сторонами 22 (Двадцать два) рабочих дня.

11.2. Приемка товаров по истечении предусмотренного Договором срока исполнения

обязательств поставщика по осуществлению поставки товаров допускается в случае

поставки товаров в рамках проведения претензионной работы, инициированной

заказчиком.

11.3. Договор должен быть зарегистрирован Заказчиком в Реестре Договоров ЕАИСТ.

11.4. Изменение и дополнение настоящего Договора возможны по соглашению

Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в электронном виде путем

подписания Сторонами дополнительных соглашений к Договору. Дополнительные

соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с

момента их подписания Сторонами. Дополнительные соглашения к

Договору, допустимые действующим законодательством в сфере закупок, подлежат

регистрации в Реестре Договоров ЕАИСТ.

Статья 12. Прочие условия

12.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора,

направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому

адресу Стороны, указанному в статье 14 Договора или нарочно, или в электронной

форме с использованием автоматизированных электронных систем, а также с

использованием факсимильной связи, электронной почты. В случае направления

уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными

Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае

отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты

уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

12.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.3. Выполнение в полном объеме обязательств Заказчиком и

Поставщиком, предусмотренных Договором, является основанием для регистрации

сведений об исполнении Договора в Реестре Договоров ЕАИСТ, в порядке,

предусмотренном действующими нормативными правовыми актами Российской

12

Федерации и города Москвы.

12.4. Неотъемлемой частью Договора являются следующие приложения:

Приложение № 1 к Договору - Техническое задание;

Приложение № 2 к Договору - Спецификация.

Статья 13. Особые условия электронного взаимодействия Сторон

13.1. Стороны при исполнении Договора осуществляют обмен подписанным УКЭП

электронным структурированным Документом о приемке, а также информацией в

соответствии с пунктом 4.10 статьи «Порядок приемки товара», посредством

использования Поставщиком АИС «Портал поставщиков» в соответствии с

Регламентом ведения Портала поставщиков (далее - Регламент), размещенным на

официальном сайте АИС «Портал поставщиков» https://zakupki.mos.ru/ и Заказчиком УАИС «Бюджетный учет».

13.1.1. При осуществлении поставки товара Поставщик проверяет наличие

стандартной товарной единицы, обозначающей единичный товар и содержащей

описание товара, его характеристики, изображение закупаемой продукции (далее –

СТЕ) в АИС «Портал поставщиков», используемой для оформления поставщиком

Документа о приемке. В случае отсутствия соответствующей СТЕ, до первого

оформления отчетных документов по Договору поставщик создает СТЕ с описанием и

характеристиками поставляемого товара посредством функционала АИС «Портал

поставщиков»

13.2. Поставщик для работы в АИС «Портал поставщиков»:

- назначает должностных лиц, ответственных за организацию и осуществление

электронного документооборота в соответствии настоящей статьей (далее –

уполномоченные должностные лица);

- обеспечивает получение усиленной квалифицированной электронной подписи в

аккредитованных удостоверяющих центрах в соответствии с требованиями

законодательства Российской Федерации для должностных лиц, уполномоченных на

подписание документов при исполнении Договора;

- обеспечивает регистрацию в АИС «Портал поставщиков» в соответствии с

Регламентом;

- использует для подписания в АИС «Портал поставщиков» электронных документов

усиленную квалифицированную электронную подпись.

13.3. Стороны признают, что используемые в соответствии с настоящей статьей

Договора электронные документы имеют равную юридическую силу с документами

на бумажных носителях информации, подписанными собственноручными подписями

уполномоченных должностных лиц и оформленными в установленном порядке.

13.4. Электронные документы и информация в соответствии с пунктом 13.1

настоящей статьи, полученные Сторонами друг от друга при исполнении Договора, не

13

требуют дублирования документами, оформленными на бумажных носителях

информации, за исключением случаев, когда необходимость наличия документа на

бумажном носителе предусмотрена законодательством Российской Федерации.

13.5. Получение доступа к работе в АИС «Портал поставщиков», в том числе в целях

осуществления электронного документооборота при исполнении Договора, для

Сторон осуществляется безвозмездно.

Статья 14. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

ЗАКАЗЧИК:

Государственное бюджетное учреждение

ПОСТАВЩИК:

культуры города Москвы «Театриум на

____________________________

Серпуховке под руководством Терезы

Адреса:

Дуровой»

- юридический:

Адреса:

_________________________________;

- юридический:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Москва, ул.

- фактический:

Павловская, д. 6, комната 46;

_________________________________;

- фактический:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Москва, ул.

Телефон:

Павловская, д. 6, комната 46;

_______________________, Факс:

Телефон: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдоб. 234,

____________________;

Факс: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

Адрес электронной почты:

Адрес электронной почты:

_____________________________________

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

__;

ИНН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5;

ИНН: ___________________;

КПП:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

КПП: ___________________;

ОГРН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть7147;

ОГРН: ____________________;

л/с:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

л/с: ____________________________;

р/с:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

р/с: ______________________________;

к/с:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

к/с: ________;

БИК:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

БИК: ___________________;

Наименование банка: ГУ Банка России по

Наименование банка:

ЦФО//УФК по г. Москве ;

_____________________________;

Плательщик:

Получатель:_____________;

Департамент финансов г. Москвы (ГБУК г.

Интернет сайт:

Москвы "Театр Терезы Дуровой", л/с

___________________________________;

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть575) ;

Интернет сайт: www.teatrium.ru;

_____________________

(ФИО лица, уполномоченного на

Дурова Т.Г.

подписание Договора)

(ФИО лица, уполномоченного на

М.П.

подписание Договора)

М.П.

14

15

Приложение № 2 к Договору

____________________

от ______________________________

Спецификация

№

п/п

Наименование

товара

Характеристики

(каждой строкой)

1

Дезодорант для

обуви Salton 150 мл

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть)

Объём: 150

Кубический

сантиметр;

миллилитр

Состав: 5%: вода,

отдушка,

антибактериальный

компонент; более

30%: растворитель,

пропан, бутан

Тип: дезодорант

Тип кожи: все виды

кожи

Цвет: бесцветный

2

БОС, отбеливатель

сухой, 300 г

Объем/вес: 300

Грамм

Вид: порошок

Вид упаковки:

картонная коробка

Производитель

Цена

Сумма,

за ед.,

Единица

руб (в

руб (в

измерения

т.ч.

т.ч.

НДС)

НДС)

Модель

Количество

Salton

Дезодорант для

обуви Salton 150 мл

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть)

24.0

Штука

БОС Плюс

отбеливатель сухой,

300 г

48.0

Штука

16

Концентрат: Нет

Назначение: для

цветного и белого

белья

Наличие хлора: Нет

Отдушка: без

отдушки

Тип средства:

отбеливатель

Количество в

транспортной

упаковке: 48 Штука

3

Спрей-растяжитель

для обуви Salton 100

мл

Назначение:

растяжитель для

обуви

Объём: 100

Кубический

сантиметр;

миллилитр

Тип: спрей

Тип кожи: замша,

нубук, гладкая

Цвет крема:

бесцветный

4

Антистатик ЛИРА

"Нейтральный

аромат", аэрозоль

200мл

Объем: 200.0

Кубический

сантиметр;

миллилитр

Отдушка:

нейтральная

Salton

Спрей-растяжитель

для обуви Salton 100

мл

10.0

Штука

ОБЩЕСТВО С

ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"ОФИСМАГ"

Антистатик 200мл

ЛИРА "Нейтральный

аромат", аэрозоль

60.0

Штука

17

Форма выпуска:

аэрозоль

Масса: 170 Грамм

5

Стиральный

порошок-автомат 15

кг, ARIEL (Ариэль)

Alpha

Вес/Объем: 15000

Тип: автомат

Отдушка: без

отдушки

Вид упаковки:

полиэтиленовый

пакет

Назначение: для

белого белья

Масса

ARIEL

6

Порошок

стиральный автомат

Ariel Color 15 кг (для

цветного белья)

Вес: 15 Килограмм ARIEL

Вид упаковки:

полиэтиленовый

пакет

Назначение: Для всех

типов ткани

Разрешено для

детских учреждений:

Да

Осoбенности:

эффективен в

холодной воде

7

Средство для стирки

Вид: гель.

ARIEL

жидкое автомат 2,6 л Масса: 3000 Грамм

ARIEL (Ариэль)

Назначение: Для всех

«Горный родник»,

типов белья.

18

3.0

Штука

Порошок

стиральный автомат

Ariel Color 15 кг (для

цветного белья)

3.0

Штука

Средство для стирки

жидкое автомат 2,6 л

ARIEL (Ариэль)

«Горный родник»,

15.0

Штука

8

гель, концентрат

Отдушка: горный

родник.

Тип: автомат

Дезодорант антиперспирант

NIVEA Невидимая

защита ч/б спрей

Clear жен 130 г

Консистенция:

аэрозоль

Тип средства:

дезодорант-спрей

Количество штук в

упаковке: 12

Коллекция:

Невидимая защита

Заказчик:

гель, концентрат

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО АРНЕСТ

Поставщик:

____________ / Дурова Т.Г.

_______________ / ____________

М.П.

М.П.

19

NIVEA Невидимая

защита ч/б спрей

Clear жен 130 г

48.0

Штука

Краткое_описание_КС_▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Условия поставки хозяйственных товаров

Согласно договору, государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы и поставщик обязуются к поставке хозяйственных товаров (бытовой химии) в соответствии с техническим заданием и спецификацией.

Условия поставки и ценообразования

Согласно представленному фрагменту договора, Заказчик обязуется принять и оплатить товар, соответствующий определенным условиям, а Поставщик осуществляет поставку и доставку товара с возможным оказанием сопутствующих услуг.

Цена договора и порядок расчетов между сторонами также регламентированы, включая условия налогообложения.

Условия оплаты и ценообразования

Согласно условиям договора, оплата производится в рублях РФ, цена договора является фиксированной и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных положением о закупке.

Оплата осуществляется Заказчиком после фактической поставки товаров в безналичном порядке на расчетный счет Поставщика в течение 7 рабочих дней с момента подписания Документа о приемке.

Условия оплаты и приемки товаров

Согласно представленному фрагменту, оплата по договору производится на основании электронного документа о приемке, содержащего сумму к оплате, размер неустойки и итоговую сумму.

Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств Поставщиком.

Обязательства Заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его счета.

Поставка товара должна быть осуществлена в течение 10 рабочих дней с даты заключения договора, с возможностью досрочной поставки по согласованию с Заказчиком.

Условия поставки товаров и упаковки

Согласно условиям договора, поставщик обязуется поставлять товары партиями по предварительной заявке в соответствии с техническим заданием, при этом товары должны соответствовать качеству и характеристикам, указанным в техническом задании.

При улучшении качества и характеристик товара, изменения должны быть оформлены дополнительным соглашением и внесены в реестр договоров.

Поставщик несет расходы на транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы, а упаковка и маркировка товара должны соответствовать стандартам.

Условия поставки и приемки товара

Согласно условиям договора, упаковка товара должна соответствовать товару и обеспечивать его сохранность при транспортировке, а уборка упаковки и предоставление отчетных документов являются обязанностями Поставщика.

Заказчик обязан провести приемку товаров в течение 5 рабочих дней с момента получения документов от Поставщика.

Порядок проверки товаров и устранения недостатков

Поставщик обязан устранить выявленные недостатки в товарах и услугах в установленные сроки за свой счет, а Заказчик должен провести экспертизу поставленной продукции и предоставить Поставщику информацию о результатах проверки, включая возможный отказ от принятия или перечень недостатков с сроками их устранения.

Процедура устранения дефектов и приемки товаров

Поставщик обязан устранять выявленные дефекты и недостатки в товарах в установленные сроки и предоставлять Заказчику необходимые разъяснения, после чего повторно направлять товары для приемки.

Условия контроля и требования к документам

Согласно представленному фрагменту, электронный документ о приемке товаров служит основанием для оплаты поставщику и регистрации исполнения договора.

Заказчик имеет право требовать надлежащего исполнения обязательств поставщиком, запрашивать документы и информацию, осуществлять контроль за поставками и выбирать способ проведения экспертизы результатов, предусмотренных договором.

Права и обязанности сторон при поставке товаров

Согласно условиям договора, заказчик обязан сообщать о недостатках товаров и своевременно их оплачивать, а поставщик вправе требовать подписания электронного документа о приемке товаров и своевременной оплаты за поставленные товары.

Ответственность за действия субпоставщиков и их замена

Поставщик обязуется исполнять свои обязательства с привлечением субпоставщиков, несет ответственность за их действия и имеет право на замену субпоставщиков в случае ненадлежащего исполнения обязательств.

Поставщик также обязан своевременно поставлять товары, предоставлять необходимые документы и информировать Заказчика о ходе исполнения обязательств.

Уведомление об изменении адреса Поставщика

Поставщик обязуется исполнять ряд обязательств, включая своевременное уведомление об изменении адреса, соответствие законодательным требованиям и соблюдение запретов, а также гарантировать качество товара и обеспечивать его замену при обнаружении недостатков.

Условия гарантии и ответственности за товар

Поставщик обязуется обеспечивать качество товара, безопасность, соответствие стандартам и законодательству, а также несет ответственность за вред и убытки, причиненные в результате недостатков товара.

Гарантийный срок на замененный товар устанавливается в соответствии с Договором.

Ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств

Согласно статье 7 договора, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042, с размером штрафа, рассчитываемым в процентах от цены договора в зависимости от его стоимости.

Условия начисления штрафов и пени

В документе установлены штрафы за неисполнение обязательств сторонами договора, а также порядок начисления пени за просрочку исполнения обязательств.

Ограничения ответственности сторон и порядок расторжения договора

Согласно пунктам 7.9 и 7.12, общая сумма штрафов и неустоек не может превышать цену договора, а также не освобождает от исполнения обязательств.

В пунктах 7.11 и 7.13 регламентируются условия возврата средств и подтверждения фактов нарушений.

Статья 8 устанавливает порядок расторжения договора, включая соглашение сторон, судебный порядок и одностороннее расторжение при определенных условиях.

Основания для одностороннего расторжения договора

Согласно пункту 8.1 Договора, Заказчик имеет право расторгнуть его в случае неоднократного нарушения Поставщиком сроков и объемов поставки товаров, поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, отказа от передачи товаров

Условия и порядок одностороннего отказа от договора

Согласно условиям договора, поставщик может отказаться от его исполнения в случае неоднократных нарушений сроков оплаты или необоснованных отказов от приемки товаров со стороны заказчика, а также в случае непредставления отгрузочной разнарядки или невЫборки товаров в установленные сроки.

Расторжение договора по соглашению сторон происходит в соответствии с гражданским законодательством РФ, с обязательным письменным ответом в течение пяти календарных дней.

Условия освобождения от ответственности за обстоятельства непреодолимой силы

Согласно статье 9 договора, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, таких как стихийные бедствия, военные действия или акты государственной власти, при условии, что эти обстоятельства возникли после заключения договора и препятствуют его исполнению.

Сторона, неспособная исполнить обязательства по указанным причинам, обязана уведомить другую сторону в письменной форме в течение 5 календарных дней с момента возникновения таких обстоятельств.

Продление срока исполнения обязательств при обстоятельствах непреодолимой силы

Согласно пункту 9.3 договора, в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения обязательств продлевается на время их действия и последствий.

Статья 10 регулирует порядок урегулирования споров, предусматривая переговоры и претензионный порядок с письменными ответами в течение 15 календарных дней.

Условия подачи и рассмотрения претензий

Согласно представленному фрагменту, в случае возникновения споров между сторонами, претензии должны содержать четкое изложение требований, их денежную оценку и подтверждающие документы, а также могут быть рассмотрены в Арбитражном суде города Москвы.

Договор вступает в силу с момента подписания и имеет срок исполнения в 22 рабочих дня, при этом его изменения и дополнения возможны по соглашению сторон и оформляются в виде дополнительных соглашений.

Условия уведомлений и прочие положения договора

Согласно статье 12 Договора, уведомления Сторон должны направляться в письменной форме или электронно, а в случае использования почты считаются полученными в день фактического получения.

В случае

Особые условия электронного взаимодействия Сторон

Согласно статье 13 договора, стороны обязуются использовать электронное взаимодействие с применением УКЭП для обмена документами и информацией через АИС «Портал поставщиков», а также обязаны обеспечить создание и использование стандартных товарных единиц в данной системе.

Условия использования электронных документов

Стороны договора обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для подписания документов в электронной форме, признавая их равную юридическую силу с документами на бумажных носителях.

Реквизиты сторон договора

Данный фрагмент содержит информацию о юридическом лице, включая адреса, контактные данные и реквизиты, а также информацию о поставщике с пропусками в данных.

Список товаров для стирки и ухода за обувью

СУММАРИЗАЦИЯ: В перечне товаров указаны различные средства для ухода за обувью и текстилем, включая спрей-растяжитель для обуви Salton, антистатик ЛИРА "Нейтральный аромат", а также стиральные порошки и жидкости марки ARIEL для автоматических стиральных машин, предназначенные для разных типов тканей и условий стирки.

Спецификация товаров для закупки

Согласно приложению № 2 к договору, представлена спецификация товаров, включающая дезодорант-спрей NIVEA Невидимая защита и дезодорант для обуви Salton 150 мл, а также отбеливатель сухой БОС 300 г с указанием их характеристик, производителей, моделей, количества в упаковке, единицы измерения, цены за единицу и итоговой суммы с учетом НДС.