Тендер - ТОВАРЫ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ, ТЕХНИКА БЫТОВАЯ №307739033

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Приложение_1_-_ТЗ_(хозтовары)

Приложение №1

к Контракту №

от « »_________2025 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Поставка хозяйственных товаров (перчатки, лента)

1. Общая информация об объекте закупки

1.1. Объект закупки: Поставка хозяйственных товаров (перчатки, лента)

1.2. Место поставки товара: согласно Приложения 1 к Техническому заданию;

1.3. Количество товара: согласно Приложения 1;

1.4. Срок поставки товара: 10 (десять) календарных дней с даты заключения Контракта.

1.5. Приложения к техническому заданию:

• Приложение 1 - «Разнарядка».

2. Стандарт товаров

2.1. Товар, поставляемый Поставщиком Заказчику, должен соответствовать:

• требованиям действующих государственных и международных стандартов и других нормативных актов Российской Федерации, требованиям безопасности, функциональным и качественным характеристикам для данной группы товаров, согласно актам, указанным в пунктах 6.1 - 6.3 настоящего Технического задания;
• функциональным, техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам, указанным в Приложении 1 «Разнарядка» к настоящему Техническому заданию и определенным производителями Товаров.
• Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, соответствовать требованиям качества, безопасности, лицензирования, а также сертификационным требованиям и ГОСТу (санитарным нормам и правилам, иметь технический паспорт, сертификат качества и иные документы), соответствовать стандартам и техническим условиям заводов-изготовителей, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
• Товар должен поставляться в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям. Поставляемый товар по качеству и комплектности должен соответствовать стандарту образцов, описаний, технических характеристик.
• Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки, отражающие информацию о наименовании товара, включающую в себя сведения о товарном знаке, марке, модели, артикуле и модификации оборудования.
• Упаковка, порядок погрузки-разгрузки, транспортировки должны исключать возможность механических повреждений поставляемой продукции.
• Товар должен быть свободен от прав третьих лиц.
• Поставляемый товар предназначен для обеспечения образовательных организаций.

2.2. Для взаимодействия с Заказчиком Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения Контракта назначить ответственное контактное лицо, выделить адрес электронной почты для приема данных (запросов, заявок) в электронной форме, номер факса, номер телефона и уведомить об этом Заказчика согласно требованиям статьи «Прочие условия» Контракта. Об изменении контактной информации ответственного лица Поставщик обязан уведомить в течение 1 (одного) рабочего дня со дня возникновения таких изменений.

2.3. Письма, запросы, заявки направляются Заказчиком в одном экземпляре любым способом, обеспечивающим получение информации Поставщиком (посредством факсимильной связи, по электронной почте в соответствии с контактными данными Поставщика) согласно требованиям статьи «Прочие условия» Контракта.

2.4. Товар должен быть поставлен Заказчику в период действия Контракта в рабочие часы Заказчика в строгом соответствии с перечнем поставляемого Товара (Приложение 1 «Спецификация» к настоящему Техническому заданию). Поставка товара осуществляется Поставщиком по адресам, указанным в Приложении № 1 к Техническому заданию «Разнарядка».

2.5. Поставщик поставляет Товар в соответствии с пропускным и внутри объектовым режимами, установленными по адресу поставки Товара в порядке, согласованным с Заказчиком не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты фактической доставки Товара. Доставка товара, а также погрузочно-разгрузочные работы, уборка мусора выполняются за счет поставщика. Товар считается переданным Заказчику с момента доставки до указанного места Заказчиком и подписания Универсального передаточного документа.

2.6. Поставщиком оформляется УПД по адресам Заказчика в соответствии с Приложением 1 «Разнарядка» к настоящему Техническому заданию в соответствии с условиями Контракта. При приемки-передачи Товара должен быть приложен комплект отчетных документов на русском языке в составе:

обязательные для данной группы товаров сертификаты соответствия (декларации о соответствии) Товара;

• оригиналы документов, относящиеся к Товару (паспорт, инструкция по эксплуатации и т.п.);
• оригиналы документов, подтверждающие гарантийные обязательства Поставщика и производителя Товара;
• иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе с требованиями актов, указанных в разделе 6 настоящего Технического задания.

2.7. Не допускается поставка Товара, имеющего механические и иные виды повреждений и (или) условия хранения которого были нарушены.

2.8. Заказчик вправе отказаться от приемки Товара, поставляемого с нарушением условий, установленных пунктом 2.7 настоящего Технического задания.

2.9. Уборка и вывоз тары, упаковки, вспомогательных упаковочных средств (обвязочное средство, упаковочная лента, фиксатор, вкладыш и т.д.) производятся силами Поставщика.

2.10. Приемка Товара по качеству и количеству осуществляется в соответствии с требованиями Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству и Инструкции о порядке приемки продукции производственно­-технического назначения и товаров народного потребления по количеству соответственно согласно пунктам 6.9 и 6.10 настоящего Технического задания.

2.11. Поставляемый товар должен быть свободен от прав третьих лиц.

2.12. Все риски гибели, утраты, порчи, хищения, повреждения Товара, вызванные неправильной упаковкой или транспортировкой поставляемого Товара до его приемки Заказчиком, несет Поставщик.

2.13. Оказание сопутствующих услуг должно осуществляться силами Поставщика или с привлечением третьих лиц за счет Поставщика.

2.13.1. Сопутствующие услуги включают в себя:

• Разгрузка до места хранения товара перед сборкой;
• Подъем на этаж (по требованию заказчика);

- сборка Товара (при необходимости);

-иные услуги, необходимые для достижения результата услуг и нормальной эксплуатации товара

2.13.2. Расходы, связанные с оказанием сопутствующих услуг (доставка, погрузочно-разгрузочные работы, демонтаж, сборка, монтаж и вывоз мусора), а также возможные расходы по обеспечению гарантийных обязательств в рамках настоящего Технического задания и Контракта, покрываются за счет Поставщика. При этом стоимость сопутствующих услуг включена в цену каждой единицы Товара, подлежащей поставке с оказанием сопутствующих услуг.

2.13.3. Сопутствующие услуги должны оказываться Поставщиком по согласованному с Заказчиком графику с соблюдением правил действующего внутреннего распорядка, контрольно- пропускного режима, техники безопасности, правил пожарной безопасности, внутренних положений и инструкций Заказчика. Оказание сопутствующих услуг не должно препятствовать или создавать неудобства в работе или представлять угрозу для жизни человека.

2.13.4. Поставщик должен представить Заказчику список специалистов, привлеченных к оказанию сопутствующих услуг, с указанием необходимой информации по согласованию с Заказчиком

3. Объем и сроки гарантий качества

3.1. Срок гарантии качества на Товар должен быть не менее срока, установленного производителем Товара, определенного в руководстве (инструкции) по эксплуатации Товара.

3.2. Качество поставляемого Товара должно соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам или техническим условиям производителей Товара и требованиям настоящего Технического задания, в соответствии с актами, указанными в разделе 6 настоящего Технического задания.

4. Требования к безопасности товара

4.1. Соответствие Товаров требованиям безопасности подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Соответствие качества и безопасности Товара должно быть подтверждено следующими документами:

• сертификатом соответствия и/или декларацией о соответствии (в случае если в отношении данной группы товаров установлено требование об обязательном подтверждении);
• свидетельством о государственной регистрации (при необходимости);
• сертификатом (паспортом) качества производителя (изготовителя) Товара.

4.2. Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации.

4.3. Упаковка Товара должна соответствовать нормативной правовой документации на продукцию, на конкретные виды (типы) тары и упаковки, а также обеспечивать сохранность Товара при погрузке, разгрузке, транспортировании и хранении в соответствии с требованиями, установленными в пунктах 6.1, 6.7, 6.8 настоящего Технического задания.

4.4. В сопроводительной документации на Товар, на этикетке, маркировкой или иным способом должны быть указаны специальные правила, если для безопасного использования Товара, его хранения, транспортировки и утилизации их необходимо соблюдать.

5. Требования к используемым материалам и оборудованию

5.1. Поставка Товара должна осуществляться в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность при хранении, транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах. Упаковка товара должна быть без посторонних запахов, механических повреждений и следов воздействия влаги, а также предохранять Товар от порчи во время транспортировки, хранения, погрузочно-­разгрузочных работах к месту эксплуатации или складу Заказчика.

5.2. К каждой упаковке с Товаром должна быть приложена опись с наименованием и количеством содержащегося в упаковке Товара.

5.3. Информация о Товаре, в том числе маркировка на упаковке и на изделии, должна быть указана на русском языке или продублирована на русском языке.

5.4. Тара должна обеспечивать сохранность внешнего вида и качества Товара во время транспортировки и проведения погрузо-разгрузочных работ.

5.5. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара.

5.6. Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям актов, предъявляемых к упаковке и маркировке данной продукции, а упаковка и маркировка импортного товара - международным стандартам упаковки в соответствии с пунктом 6.1 настоящего Технического задания.

6. Перечень нормативных правовых и нормативных технических актов

6.1. Решение Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 N769 "О принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности упаковки".

6.2. Решение Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 N797 "О принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков".

6.3. Решение Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 N299 "О применении санитарных мер в таможенном союзе".

6.4. Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом регулировании"

6.5. Федеральный закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ "О таможенном регулировании в Российской Федерации".

6.6. Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 № 982 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии".

6.7. "ГОСТ 8.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. Межгосударственный стандарт. Государственная система обеспечения единства измерений. Требования к количеству фасованных товаров при их производстве, фасовании, продаже и импорте" (введен в действие Приказом Росстандарта от 09.10.2019 № 922-ст).

6.8. "ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4 (ISO 21067:2007). Межгосударственный стандарт. Упаковка. Термины и определения (ISO 21067:2007, MOD)" (введен в действие Приказом Росстандарта от 05.09.2014 № 1004-ст).

6.9. "Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству" (утв. постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 № П-6).

6.10. "Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству" (утв. Постановлением Госарбитража СССР от № П-7).

6.11. "ГОСТ 12.1.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(ИСО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть). Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 12.12.1989 № 3683)

Приложение 1

к Техническому заданию

Разнарядка

- Посмотреть таблицу с даннымиПроект_контракта

Гражданско-правовой договор бюджетного учреждения

№ ____________________

Поставка хозяйственных товаров (моющие средства и инвентарь)

г. Москва

«__»_________________________г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы

«Школа № 41 имени Григория Алексеевича Тарана», именуемый(ое) в дальнейшем

«Заказчик», в лице заместителя директора Жуковой Ирины Владимировны

, действующего на основании приказа №266 от 01.09.2018 года, с одной стороны,

и ____________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в

лице _________, действующего на основании _________, с другой стороны, вместе

именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением

требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 5

апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о

Контрактной системе) и иного законодательства Российской Федерации и города

Москвы, на основании результатов Котировочной сессии № ______________________,

заключили настоящий Гражданско-правовой договор бюджетного учреждения (далее Контракт) о нижеследующем:

Статья 1. Предмет Контракта

1.1. Поставщик обязуется поставить хозяйственные товары (моющие средства и

инвентарь)

(далее- товар(ы)) в порядке и объеме, установленном в Техническом задании

(Приложении № 1 к Контракту, являющимся его неотъемлемой частью) (далее –

Техническое задание) и Спецификации (Приложение № 2 к Контракту), Заказчик

обязуется принять товар(ы) и оплатить его(их) в порядке и на условиях,

предусмотренных настоящим Контрактом.

1.2. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в

употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не

была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские

свойства) .

1.3. Поставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

1.4. Моментом поставки товараявляется доставка товара Поставщиком Заказчику или

Получателю по адресу, указанному в Заявке, оказание сопутствующих услуг (при

наличии сопутствующих услуг), и подписании Сторонами усиленными

квалифицированными электронными подписями (далее - УКЭП) электронный

структурированный Документ о приемке.

1.5. Сопутствующие услуги оказываются Поставщиком в соответствии с

требованиями Технического задания .

1.6. Идентификационный код закупки: ___________

Статья 2. Цена контракта и порядок расчетов

1

2.1. Цена контракта составляет ___________________, в том числе НДС

___процентов___(___)НДС не облагается (далее - Цена контракта).

2.2. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому

лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального

предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных платежей в

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой

Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах

и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.3. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации.

2.4. Цена контракта включает в себя все затраты, издержки и иные расходы

Поставщика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением настоящего

Контракта.

2.5. Цена контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта

и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев,

предусмотренных частью 1 статьи 95 Закона о Контрактной системе.

Источник финансирования:_______

2.6. Оплата по Контракту осуществляется Заказчиком в следующем порядке:

2.6.1. Авансовый платеж не предусмотрен.

2.6.2. Заказчик оплачивает товары по факту поставки товара, в безналичном порядке

путем перечисления стоимости фактически поставленных товаров со своего лицевого

счета, открытого в Департаменте финансов города Москвы, на расчетный счет

Поставщика, реквизиты которого указаны в статье «Адреса, реквизиты и подписи

Сторон» Контракта, на основании надлежаще оформленного и подписанного

обеими Сторонами усиленными квалифицированными электронными подписями

(далее – УКЭП) сформированного с использованием автоматизированной

информационной системы «Портал поставщиков» (далее – АИС «Портал

поставщиков») Документа о приемке в электронной форме, в соответствии с

правовыми актами Федеральной налоговой службы (далее - Документ о приемке) в

течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Документа о приемке.

2.6.3. Оплата по Контракту осуществляется на основании подписанного УКЭП

электронного структурированного Документа о приемке, в котором указывается:

сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного Контракта;

размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию; основания применения и

порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате

Поставщику по Контракту.

2.6.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком

обязательства, предусмотренного Контрактом, Заказчик вправе производить оплату по

Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

2.6.5. Обязательства Заказчика по оплате стоимости поставленных товаров считаются

исполненными с момента списания денежных средств с лицевого счета Заказчика,

2

указанного в статье 14 Контракта.

Статья 3. Сроки и условия поставки

3.1. Поставка Товара осуществляется на условиях и в сроки, установленные

настоящим Контрактом и Техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью

настоящего Контракта (Приложение № 1 к настоящему Контракту): в течение 110 (десяти) календарных дней с даты заключения Контракта.

3.2. Поставщик вправе досрочно осуществить поставку товаров по согласованию с

Заказчиком.

3.3. Поставка товара осуществляется Заказчику по адресу, указанному в Техническом

задании.

Статья 4. Порядок приемки товаров

4.1. Поставщик обязан согласовать с Заказчиком точное время, место и дату поставки,

возможность поставки товара партиями на основании предварительной заявки в

соответствии с Техническим заданием.

4.2. Товары, поставляемые Поставщиком Заказчику, должны соответствовать

качеству, техническим и функциональным характеристикам, указанным в

Техническом задании.

При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается

поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики

(потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с

качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками

Товара, указанными в Техническом задании. В указанном случае соответствующие

изменения должны быть оформлены в виде дополнительного соглашения и внесены

Заказчиком в Реестр Контрактов ЕАИСТ. Изменение настоящего Контракта

оформляется в порядке, установленном в статье 11 настоящего Контракта.

4.3. Поставщик поставляет товары Заказчику собственным транспортом или с

привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузочноразгрузочных работ; включая работы с применением грузоподъемных средств;

осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой

счет.

4.4. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям ГОСТ, а

упаковка и маркировка импортного товара - международным стандартам упаковки.

4.5. Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование

фирмы-изготовителя, места нахождения изготовителя, дату выпуска и гарантийный

срок службы.

4.6. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

4.7. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и

погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации.

4.8. Уборка и вывоз упаковки производятся силами Поставщика или за счет

3

Поставщика в течение 1 (одного) дня.

4.9. В день поставки товара, Поставщик представляет Заказчику комплект отчетных

документов в соответствии с Техническим заданием, сертификаты (декларации о

соответствии), обязательные для данного вида товара (и сопутствующих услуг), и

иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с

законодательством Российской Федерации и направляет ежемесячноподписанный

УКЭП электронный структурированный Документ о приемке.

4.10. После получения от Поставщика подписанного УКЭП электронного

структурированного Документа о приемке и комплекта документов, предусмотренных

Техническим заданием, Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней рассматривает

результаты и осуществляет приемку поставленных товаров (и сопутствующих услуг)

по настоящему Контракту на предмет соответствия их количеству, качеству и иным

требованиям, изложенным в настоящем Контракте и Техническом задании, направляет

Поставщику подписанный УКЭП электронный структурированный Документ о

приемке, а также иные документы предусмотренные Техническим заданием либо

информацию о предоставлении разъяснений относительно поставленных товаров (и

сопутствующих услуг), либо информацию о мотивированном отказе от принятия

поставленных товаров (и сопутствующих услуг), или информацию о перечне

выявленных недостатков и сроках их устранения. В случае отказа Заказчика от

принятия поставленных товаров (и сопутствующих услуг) в связи с необходимостью

устранения недостатков Заказчик отклоняет направленный Поставщиком

подписанный УКЭП электронный структурированный Документ о приемке.

Поставщик обязуется в срок, установленный в информации о перечне выявленных

недостатков, направленной Заказчиком, устранить указанные недостатки за свой счет.

4.11. Для проверки поставленных Поставщиком товаров, предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести

экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может

проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться

эксперты, экспертные организации.

4.12. Информация о предоставлении разъяснений относительно поставленных товаров

(и сопутствующих услуг), информация о мотивированном отказе от принятия

поставленных товаров (и сопутствующих услуг), информация о перечне выявленных

недостатков и сроках их устранения формируется Заказчиком в Универсальной

автоматизированной информационной системе бюджетного учета города Москвы

(далее – УАИС «Бюджетный учет») в электронной форме, подписывается УКЭП и

направляется Поставщику в АИС «Портал поставщиков».

4.13. В случае, если по результатам рассмотрения отчета об устранении

недостатков/дефектов, Заказчиком будет принято решение об устранении

Поставщиком недостатков/дефектов в надлежащем порядке и в установленные сроки,

а также в случае отсутствия у Заказчика запросов представления разъяснений в

отношении поставленных товаров, Заказчик принимает поставленные товары (и

сопутствующие услуги) и подписывает УКЭП электронный структурированный

Документ о приемке и направляет Поставщику.

4.14. В случае получения посредством АИС «Портал поставщиков» от Заказчика

информации о предоставлении разъяснений в отношении поставленных товаров (и

4

сопутствующих услуг), или информации о мотивированном отказе от принятия

поставленных товаров (и сопутствующих услуг), или информации о перечне

выявленных дефектов, недостатков и сроком их устранения Поставщик в течение 5

(пяти) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в

отношении поставляемых товаров (и сопутствующих услуг) или в срок,

установленный в указанной информации о перечне выявленных дефектов, недостатков

и сроком их устранения, устранить полученные от Заказчика

замечания/недостатки/дефекты и передать направить Заказчику приведенный в

соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект документации в

соответствии с Техническим заданием, информацию об устранении недостатков, а

также повторно направить подписанный УКЭП электронный структурированный

Документ о приемке для принятия Заказчиком поставленных товаров.

4.15. Подписанный Заказчиком и Поставщиком УКЭП электронный

структурированный Документ о приемке является основанием для оплаты

Поставщику поставленных товаров (и сопутствующих услуг), а также основанием для

регистрации сведений об исполнении Контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ, с

учетом положений пункта 2.6.4 Контракта.

Статья 5. Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии

с условиями Контракта.

5.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных

документов, указанных в статье 4 Контракта, подтверждающих исполнение

обязательств в соответствии с условиями Контракта.

5.1.3. Письменно запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения

обязательств Поставщика по настоящему Контракту. На данный запрос Поставщик

предоставляет ответ в письменной форме в течение 3(трех) рабочих дней.

5.1.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товаров.

5.1.5. Выбрать способ проведения экспертизы результатов, предусмотренных

Контрактом: своими силами, либо к ее проведению могут привлекаться эксперты,

экспертные организации на основании Контрактов.

5.1.6. Ссылаться на недостатки поставляемых товаров (также выявленные после

окончания срока исполнения Контракта), в том числе в части количества,

ассортимента, комплектности и стоимости этих товаров, по результатам проведенных

уполномоченными контрольными органами проверок использования средств бюджета

города Москвы.

5.1.7. При обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия

количества, ассортимента, комплектности и стоимости поставленных товаров

условиям Контракта вызвать полномочных представителей Поставщика для

представления разъяснений в отношении поставленных товаров.

5.2. Заказчик обязан:

5

5.2.1. Сообщать Поставщику о недостатках, обнаруженных в ходе поставки товаров, в

течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков путем

направления Заказчиком Поставщику по адресу электронной почты, указанной в

статье "Адреса, реквизиты и подписи Сторон" с последующим предоставлением

оригинала Поставщику..

5.2.2. Своевременно принять и оплатить поставленный Товар в соответствии с

условиями Контракта.

5.2.3. При получении от Поставщика уведомления о приостановлении поставки

товаров рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения поставки

товаров.

5.3. Поставщик вправе:

5.3.1. Требовать подписания в соответствии со статьей 4 настоящего Контракта

Заказчиком подписанного УКЭП Поставщика электронный структурированный

Документ о приемке по настоящему Контракту, при условии предоставления

Поставщиком документов, указанных в статье 4 Контракта и соответствия Товара

требованиям относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и

других характеристик Товара по настоящему Контракту.

5.3.2. Требовать своевременной оплаты за поставленные товары в соответствии со

статьей 2 Контракта.

5.3.3. Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту других

лиц - субпоставщиков. При этом Поставщик несет ответственность перед Заказчиком

за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субпоставщиками.

Привлечение субпоставщиков не влечет за собой изменение стоимости и количества

товаров по настоящему Контракту.

5.3.4. Поставщик вправе в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения

субпоставщиком обязательств, предусмотренных договором, заключенным с

Поставщиком, осуществлять замену субпоставщика, с которым ранее был заключен

договор на другого субпоставщика.

5.3.5. Письменно запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений

по вопросам поставки товаров в рамках настоящего Контракта.

5.4. Поставщик обязан:

5.4.1. Своевременно и надлежащим образом поставить товары в соответствии с

условиями Контракта.

5.4.2. Предоставить Заказчику декларацию о стране происхождения товара и/или

документы, подтверждающие, что товар произведен на территории Российской

Федерации, если наличие такого документа предусмотрено законодательством

Российской Федерации и такие документы в соответствии с законодательством

Российской Федерации передаются вместе с товаром.

5.4.3. Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе,

информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту.

6

5.4.4. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического

местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня

соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок

уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Поставщика будет

считаться адрес, указанный в настоящем Контракте.

5.4.5. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим

законодательством и Контрактом.

5.4.6. Соответствовать единым требованиям к участникам закупки, предусмотренным

частью 1 статьи 31 Закона о контрактной системе.

5.4.7. Соблюдать запрет установленный в постановлении Правительства Российской

Федерации от 23 декабря 2024 г. № 1875 «О мерах по предоставлению национального

режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными

видами юридических лиц».

Статья 6. Гарантии

6.1. Поставщик гарантирует качество товара в соответствии с требованиями,

указанными в Контракте и Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему

Контракту).

6.2. В случае обнаружения Заказчиком недостатков товара и предъявления требования

о его замене Поставщик обязан заменить такой товар.

6.3. Если иное не предусмотрено Контрактом гарантийный срок на комплектующее

изделие считается равным гарантийному сроку на основное изделие и начинает течь

одновременно с гарантийным сроком на основное изделие. На товар (комплектующее

изделие), переданный Поставщиком взамен товара (комплектующего изделия), в

котором в период гарантийного срока были обнаружены недостатки, устанавливается

гарантийный срок той же продолжительности, что и на замененный, если иное не

предусмотрено Контрактом.

6.4. Поставщик гарантирует, что товар соответствует требованиям качества,

безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным

нормам и правилам, государственным стандартам), сертификации, установленным

законодательством Российской Федерации и Контрактом.

6.5. Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу Заказчика и иных лиц,

вследствие необеспечения Поставщиком безопасности товара подлежит возмещению в

соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.

6.6. Убытки, причиненные Заказчику в связи с отзывом товара, подлежат возмещению

Поставщиком в полном объеме, если иное не установлено действующим

законодательством Российской Федерации.

6.7. Поставщик гарантирует своевременное предоставление необходимой и

достоверной информации о товаре.

6.8. В случае непредоставления Поставщиком Заказчику полной и достоверной

информации о товаре Поставщик несет ответственность в соответствии с

7

Гражданским кодексом Российской Федерации за недостатки товара, возникшие после

его передачи Заказчику вследствие отсутствия у Заказчика такой информации.

6.9. Поставщик отвечает за недостатки товара, на который не установлен гарантийный

срок, если Заказчик докажет, что они возникли до передачи товара Заказчику или по

причинам, возникшим до этого момента.

Статья 7. Ответственность сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств,

установленных настоящим Контрактом, Заказчик и Поставщик несут ответственность

в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017

№1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае

ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,

предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств

заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в

постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и

признании утратившим силу постановления правительства Российской Федерации от

25 ноября 2013 г. № 1063».

7.2. Размер штрафа устанавливается настоящим Контрактом в порядке,

установленном настоящей статьей, в том числе рассчитывается как процент Цены

контракта .

7.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком

обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения

обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных

Контрактом, размер штрафа составляет:

а) 10 процентов от Цены контракта , в случае, если Цена контракта не превышает 3

млн рублей;

б) 5 процентов Цены контракта , в случае, если Цена контракта составляет от 3 млн

рублей.

7.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных

Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных

Контрактом, размер штрафа составляет:

а)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если Цена контракта не превышает 3 млн рублей;

б)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если Цена контракта составляет от 3 млн рублей.

7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком

обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного

выражения, размер штрафа составляет:

а)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если Цена контракта не превышает 3 млн рублей;

б)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если Цена контракта составляет от 3 млн рублей.

7.6 . Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком

8

обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой

действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской

Федерации от Цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему

обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных

Поставщиком.

7.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства

Заказчиком, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня

истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства в размере

одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального

банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее

исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может

превышать Цену контракта.

7.9. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком

обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать Цену контракта.

7.10. Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа,

пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства

произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой

Стороны.

7.11. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов

поставки товара не в полном объеме и/или завышения их стоимости Поставщик

осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств.

7.12. Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности

не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

7.13. В качестве подтверждения фактов неисполнения и (или) ненадлежащего

исполнения обязательств Заказчик может предъявлять фото-и видеоматериалы,

являющиеся основанием для взыскания неустойки или применения иной формы

ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Статья 8. Порядок расторжения Контракта

8.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- в судебном порядке;

- одностороннее расторжение в следующих случаях:

8.1.1. Основания расторжения Контракта в связи с односторонним отказом от

исполнения Контракта по инициативе Заказчика:

8.1.1.1. Осуществление поставки товаров ненадлежащего качества, если недостатки не

могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок.

8.1.1.2. Осуществление поставки некомплектных товаров, если поставщик,

9

получивший уведомление, в установленный срок не выполнил требование о

доукомплектовании товаров или не заменил их комплектными товарами.

8.1.1.3. Неоднократное (от двух и более раз) нарушение сроков и объемов поставки

товаров , предусмотренных Контрактом .

8.1.1.4. Поставщик отказывается передать Заказчику проданный товар.

8.1.1.5. В случае, если Поставщик, обязанный застраховать товар в соответствии с

условиями Контракта, не выполнил этой обязанности.

8.1.1.6. Если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик не

соответствует требованиям установленным Техническим заданием, информации

указанной в преамбуле настоящего Контракта , требованиям к участникам

Котировочной сессии, что позволило ему стать победителем по результатам

проведения Котировочной сессии.

8.1.1.7. В случае, если по результатам экспертизы поставленных товаров с

привлечением экспертов, экспертных организаций, в заключении эксперта, экспертной

организации будут подтверждены нарушения условий Контракта.

8.1.1.8. Нарушение Поставщиком запрета установленного постановлением

Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. № 1875 «О мерах по

предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ,

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров,

работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

8.1.2. Основания расторжения Контракта в связи с односторонним отказом от

исполнения Контракта по инициативе Поставщика:

8.1.2.1. Неоднократные (от двух и более раз) нарушения Заказчиком сроков оплаты

поставленного товара, допущенные по вине Заказчика.

8.1.2.2. Неоднократный (от двух и более раз) необоснованный отказ Заказчика от

приемки товаров. При этом необоснованным отказом считается отказ Заказчика от

подписания Документ о приемке в срок, предусмотренный Контрактом, без

письменного объяснения причин такого отказа.

8.1.2.3. Необоснованный отказ Заказчика от оплаты поставленных товаров.

8.1.2.4. Ассортимент товаров или порядок его определения в Контракте не установлен,

но из существа обязательств вытекает, что товары должны быть переданы Заказчику в

ассортименте.

8.1.2.5. Непредставление Заказчиком отгрузочной разнарядки в установленный

срок (если Контрактом предусмотрена поставка товара нескольким получателям).

8.1.2.6. Невыборка Заказчиком товаров в установленный Контрактом срок (в случае

если Контрактом предусмотрено получение товаров Заказчиком в месте нахождения

Поставщика).

8.2. Расторжение Контракта по соглашению сторон определяется в порядке,

установленном действующим гражданским законодательством Российской

10

Федерации. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по

соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок, не

превышающий 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.

8.3. Расторжение Контракта в одностороннем порядке осуществляется с соблюдением

требований частей 8-11, 13-19,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьстатьи 95 Закона о Контрактной системе.

8.4. Решение об одностороннем расторжении настоящего Контракта может быть

направлено второй Стороне в оригинале по адресу второй Стороны, указанному

в статье 14 Контракта.

Статья 9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное

неисполнение обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось

следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и

непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных

явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних

факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и

т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном

законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств

по настоящему Контракту, которые возникли после заключения настоящего

Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства

непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также

которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

9.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось

невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана

в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств

уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и

возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

9.3. Если, по мнению Сторон, поставка товаров может быть продолжена в порядке,

действовавшем согласно настоящему Контракту до начала действия обстоятельств

непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Контракту продлевается

соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой

силы и их последствия.

Статья 10. Порядок урегулирования споров

10.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также

споров, связанных с исполнением Контракта, Стороны предпринимают усилия для

урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий путем переговоров.

10.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных

соглашений, подписанных усиленными электронными подписями Сторон.

10.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы Стороны

примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

10.3.1. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной

претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не

11

превышающий 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление

претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

10.3.2. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты

организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование,

почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой

направлена претензия.

10.3.3. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии

указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

10.3.4. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены

надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо

выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению

заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению,

объективному урегулированию спора.

10.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения

взаимного согласия споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде города

Москвы.

Статья 11. Срок исполнения, порядок изменения Контракта

11.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами. Срок исполнения

Контракта Сторонами 15 октября 2025 года.

11.2. Приемка товаров по истечении предусмотренного Контрактом срока исполнения

обязательств поставщика по осуществлению поставки товаров допускается в случае

поставки товаров в рамках проведения претензионной работы, инициированной

заказчиком.

11.3. Контракт должен быть зарегистрирован Заказчиком в Реестре Контрактов

ЕАИСТ.

11.4. Изменение и дополнение настоящего Контракта возможны по соглашению

Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в электронном виде путем

подписания Сторонами дополнительных соглашений к Контракту. Дополнительные

соглашения к Контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с

момента их подписания Сторонами. Дополнительные соглашения к

Контракту, допустимые действующим законодательством в сфере закупок, подлежат

регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ.

Статья 12. Прочие условия

12.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта,

направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому

адресу Стороны, указанному в статье 14 Контракта или нарочно, или в электронной

форме с использованием автоматизированных электронных систем, а также с

использованием факсимильной связи, электронной почты. В случае направления

уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными

Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае

отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты

12

уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

12.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.3. Выполнение в полном объеме обязательств Заказчиком и

Поставщиком, предусмотренных Контрактом, является основанием для регистрации

сведений об исполнении Контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ, в порядке,

предусмотренном действующими нормативными правовыми актами Российской

Федерации и города Москвы.

12.4. Неотъемлемой частью Контракта являются следующие приложения:

Приложение № 1 к Контракту - Техническое задание;

Приложение № 2 к Контракту - Спецификация.

Статья 13. Особые условия электронного взаимодействия Сторон

13.1. Стороны при исполнении Контракта осуществляют обмен подписанным УКЭП

электронным структурированным Документом о приемке, а также информацией в

соответствии с пунктом 4.10 статьи «Порядок приемки товара», посредством

использования Поставщиком АИС «Портал поставщиков» в соответствии с

Регламентом ведения Портала поставщиков (далее - Регламент), размещенным на

официальном сайте АИС «Портал поставщиков» https://zakupki.mos.ru/ и Заказчиком УАИС «Бюджетный учет».

13.1.1. При осуществлении поставки товара Поставщик проверяет наличие

стандартной товарной единицы, обозначающей единичный товар и содержащей

описание товара, его характеристики, изображение закупаемой продукции (далее –

СТЕ) в АИС «Портал поставщиков», используемой для оформления поставщиком

Документа о приемке. В случае отсутствия соответствующей СТЕ, до первого

оформления отчетных документов по Контракту поставщик создает СТЕ с описанием

и характеристиками поставляемого товара посредством функционала АИС «Портал

поставщиков»

13.2. Поставщик для работы в АИС «Портал поставщиков»:

- назначает должностных лиц, ответственных за организацию и осуществление

электронного документооборота в соответствии настоящей статьей (далее –

уполномоченные должностные лица);

- обеспечивает получение усиленной квалифицированной электронной подписи в

аккредитованных удостоверяющих центрах в соответствии с требованиями

законодательства Российской Федерации для должностных лиц, уполномоченных на

подписание документов при исполнении Контракта;

- обеспечивает регистрацию в АИС «Портал поставщиков» в соответствии с

Регламентом;

- использует для подписания в АИС «Портал поставщиков» электронных документов

13

усиленную квалифицированную электронную подпись.

13.3. Стороны признают, что используемые в соответствии с настоящей статьей

Контракта электронные документы имеют равную юридическую силу с документами

на бумажных носителях информации, подписанными собственноручными подписями

уполномоченных должностных лиц и оформленными в установленном порядке.

13.4. Электронные документы и информация в соответствии с пунктом 13.1

настоящей статьи, полученные Сторонами друг от друга при исполнении Контракта,

не требуют дублирования документами, оформленными на бумажных носителях

информации, за исключением случаев, когда необходимость наличия документа на

бумажном носителе предусмотрена законодательством Российской Федерации.

13.5. Получение доступа к работе в АИС «Портал поставщиков», в том числе в целях

осуществления электронного документооборота при исполнении Контракта, для

Сторон осуществляется безвозмездно.

Статья 14. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

ЗАКАЗЧИК:

ПОСТАВЩИК:

Государственное бюджетное

____________________________

общеобразовательное учреждение города Адреса:

Москвы «Школа № 41 имени Григория

- юридический:

Алексеевича Тарана»

_________________________________;

Адреса:

- фактический:

- юридический:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, город Москва,

_________________________________;

улица Большая Внуковская, дом 4;

Телефон:

- фактический:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, МОСКВА, УЛ.

_______________________, Факс:

ВНУКОВСКАЯ Б., Дом (Корпус/строение) ____________________;

Д.4;

Адрес электронной почты:

Телефон: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Факс: +7

_____________________________________

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

__;

Адрес электронной почты:

ИНН: ___________________;

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

КПП: ___________________;

ИНН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4;

ОГРН: ____________________;

КПП:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

л/с: ____________________________;

ОГРН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0439;

р/с: ______________________________;

л/с:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

к/с: ________;

р/с:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

БИК: ___________________;

к/с:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

Наименование банка:

БИК:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

_____________________________;

Наименование банка: ГУ Банка России по Получатель:_____________;

ЦФО//УФК по г. Москве

Интернет сайт:

;

___________________________________;

Получатель:Департамент финансов города

_____________________

Москвы ( ГБОУ Школа № 41, л/с

(ФИО лица, уполномоченного на

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть481)

14

к/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, р/с

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьв ГУ Банка России

по ЦФО//УФК по г. Москве БИК

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Интернет сайт: http://www.sch41.mskobr.ru; подписание Контракта)

М.П.

Заместитель директора И.В.Жукова

(ФИО лица, уполномоченного на

подписание Контракта)

М.П.

15

Приложение № 2 к Контракту

____________________

от ______________________________

Спецификация

№

п/п

Наименование товара

1

Универсальное

моющее средство

Прогресс 5л▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

2

Мыло туалетное 75 г,

Характеристики (каждой

строкой)

Производитель

Объем: 5.0 Литр;

ПРОГРЕСС

кубический дециметр

Отдушка: да

Содержит: смесь АПАВ

(менее 10%), натрий

хлорид 1-3%, смесь

хлорметилизотиазолинона

и метилизотиазолинона

(менее 0,1%), отдушка

(менее 0,1%), вода

очищенная до 100%

Тип средства: щелочные

Водородный показатель

pH: 8.5

Форма выпуска: Канистра

Без красителей: Да

ООО МЕРИДИАН

16

Модель

Цена

за

ед., Сумма

Единица

Количеств

руб

, руб

измерени

о

(в

(в т.ч.

я

т.ч. НДС)

НДС

)

Прогресс 5л▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

90.0

Штука

"Красавчик"

1330.0

Штука

детское, "Красавчик"

(Меридиан)

Гипоаллергенное: Да

Индивидуальная упаковка:

Да

Количество в упаковке: 1

Штука

Масса нетто: 75.0 Грамм

Наличие ароматической

отдушки: Нет

Эффект от использования:

смягчение

3

Чистящее средство для

кухни ПЕМОЛЮКС

порошок 480г ассорт.

Схема вложения: 36

Обрабатываемая

поверхность: кухонные

поверхности: столы,

плиты, раковины, кафель

Консистенция: порошок

Объем/вес: 0.48 Грамм

Отдушка: в ассортименте

Гост/ту: Нет

Артикул:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

4

Перчатки латексные

желтые (размер 9, L)

ОБЩЕСТВО С

ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Ю ХЕНКЕЛЬ РУС

Длина перчатки: 320.0

JIANGYIN MIAOJIE

Миллиметр

LATEX CO. LTD

Количество пар в

упаковке: 1 Штука

Тип манжеты: закатанный

край

Толщина: 0.43 Миллиметр

Цвет: желтый

Рисунок нанесения:

покрытие на ладони

17

Перчатки латексные

желтые (размер 9, L)

560.0

Штука

205.0

Пара (2

шт.)

Материал: латекс

Размер: 9 (L)

5

Перчатки одноразовые

полиэтиленовые

прозрачные (размер L,

100 штук/50 пар в

упаковке)

Вид материала:

ООО "Фабрика

Полиэтилен

упаковки"

Длина перчатки: 260.0

Миллиметр

Количество в упаковке:

50.0 Пара (2 шт.)

Размер: 9 (L)

Тип: универсальные

Тип рабочей поверхности:

Текстурированные

Толщина ладони: 0.13

Миллиметр

Толщина пальцев: 0.35

Миллиметр

Форма: неанатомическая

Цвет: прозрачный

6

Перчатки

хозяйственные

латексные PACLAN

«Professional», желтые,

х/б напыление, размер

M

Внутреннее напыление:

хлопчатобумажное

Количество пар в

упаковке: 1 Штука

Материал основы: латекс

Размер: M.

Цвет: Желтый

7

Тряпка для пола и

пыли ветошь рулон 80

см-30 метров

Вид материала: Нетканый ООО ВЕТОШЬ

материал

Длина: 300.0 Сантиметр

Назначение: Для мытья

PACLAN

18

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

235.0

Упаковка

Перчатки

хозяйственные

латексные, х/б

напыление, размер M

(средний), желтые,

PACLAN

«Professional»

530.0

Пара (2

шт.)

Тряпка для уборки

16.0

Штука

пола

Наличие абразивного слоя:

Нет

Способ поставки:

Единовременно

Тряпка в рулоне: Да

Цвет: Белый/светлый

Ширина: 80.0 Сантиметр

8

Полотно техническое

вафельное плот.120г/м(50мх40см)

отбеленное

9

Средство

дезинфицирующее 5 л

АЛМАДЕЗ, с моющим

эффектом, концентрат

Вид технической ткани: ООО ОПТИМА ТОРГ

полотно вафельное

МСК

Длина полотна: 50.0 Метр

Плотность: 120 Грамм на

метр

Рулон: Да

Состав ткани: хлопок

Цвет: Белый

Ширина полотна: 40

Сантиметр

Показатель ph 1%

раствора: 6.9

Область применения

средства

дезинфицирующего:

Дезинфекция мест и

средств общественного

пользования (вокзалы,

аэропорты и т.п.), детские

учреждения (детсады,

школы и т.п.),

инфекционные очаги,

ОБЩЕСТВО С

ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Ю "БАЗОВАЯ

ДЕЗИНФЕКЦИЯ"

19

Полотно техническое

вафельное плот.120г/м(50мх40см)

отбеленное

9.0

Рулон

Средство

дезинфицирующее 5 л

АЛМАДЕЗ, с моющим

эффектом, концентрат

32.0

Штука

коммунальные объекты

(бани, бассейны,

гостиницы, общественные

туалеты и т.п.), курортные,

спортивные и культурнооздоровительные

комплексы, лаборатории,

ЛПУ, парикмахерские,

косметические салоны и

т.п., предприятия

общественного питания,

предприятия

перерабатывающей

промышленности,

применение в быту,

учреждения культуры,

отдыха (кинотеатры,

музеи, театры),

учреждения

соцобеспечения.

Подходит для

использования в детских

учреждениях: Да

Режим дезинфекции:

дезинфекция

биоматериалов,

дезинфекция воздуха,

дезинфекция ИМН, не

совмещенная с ПСО,

дезинфекция ИМН,

совмещенная с ПСО,

дезинфекция

20

поверхностей,

дезинфекция

поверхностей, пораженных

плесенью,

предстерилизационная

очистка (ПСО).

Содержание: амин,

гуанидин, ПАВ, ЧАС.

Средство

концентрированное: Да

Тип активности: бактерии,

вирусы, возбудители особо

опасных инфекций,

моющие свойства,

патогенные грибы.

Объем: 5.0 Литр;

кубический дециметр

10

Средство

дезинфицирующее

Таблетки хлорные 300

штук, 1 кг, банка,

ЛАЙМАДЕЗ,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Антибактериальная

ЛАЙМА

активность: дезинфекция

биоматериалов,

дезинфекция ИМН, не

совмещенная с ПСО,

дезинфекция

поверхностей,

дезинфекция

поверхностей, пораженных

плесенью.

Назначение: дезинфекция

мест и средств

общественного

пользования (вокзалы,

3

21

45.0

Штука

аэропорты и т.п.), детские

учреждения (детсады,

школы и т.п.),

инфекционные очаги,

коммунальные объекты

(бани, бассейны,

гостиницы, общественные

туалеты и т.п.), курортные,

спортивные и культурнооздоровительные

комплексы, лаборатории,

ЛПУ, парикмахерские,

косметические салоны и

т.п., предприятия

общественного питания,

предприятия

перерабатывающей

промышленности,

применение в быту,

учреждения культуры,

отдыха (кинотеатры,

музеи, театры),

учреждения

соцобеспечения.

Срок годности: 6 Год

Активные вещества в

составе:

ХЛОРСОДЕРЖАЩИЕ

11

Средство для

сантехники Sanfor

Белизна 3в1 гель 1000

Вес: 1000 Грамм

Назначение: чистка

поверхностей

Санфор

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

22

300.0

Штука

г

12

Средство для уборки

туалета 1 л,

DOMESTOS

(Доместос) "Ультра

Блеск", гель

Обрабатываемая

поверхность: пластик,

ткань, посуда, кафель,

фаянс

Форма выпуска: Гель

Особенности: содержание

хлора менее 15 Процент

Вес: 1.0 Килограмм

DOMESTOS

Назначение: средство для

уборки туалета

Дозатор: "утёнок"

Профессиональное

средство: Нет

Эффект от использования:

дезинфекция, отбеливание

Подходит для

поверхностей: кафель,

фаянс

Форма выпуска: гель

Упаковка: флакон

Вес: 0.0 Килограмм

Заказчик:

572.0

Поставщик:

____________ / И.В.Жукова

_______________ / ____________

М.П.

М.П.

23

Штука

Краткое_описание_КС_▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Условия поставки хозяйственных товаров

Согласно гражданско-правовому договору бюджетного учреждения № _, государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 41» и поставщик обязуются поставлять хозяйственные товары, включая моющие средства и инвентарь, в соответствии с требованиями законодательства РФ и города Москвы, а также результатами котировочной сессии.

Условия поставки и ценообразования

Согласно условиям контракта, заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с техническим заданием и спецификацией, при этом товар должен быть новым и поставка осуществляется силами и за счет поставщика.

Условия оплаты и ценообразования по контракту

Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является фиксированной и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика.

Условия оплаты и приемки товаров

Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного документа о приемке, подписанного УКЭП, с указанием суммы оплаты, неустойки, оснований и порядка ее расчета, а также итоговой суммы к оплате.

Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком.

Обязательства заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его счета.

Поставка товара должна быть осуществлена в течение 1-10 календарных дней с даты заключения контракта, с возможностью досрочной поставки.

Условия поставки и приемки товаров

Согласно условиям договора, поставка товара осуществляется по адресу, указанному в Техническом задании, с предварительным согласованием времени и места доставки.

Товар должен соответствовать качеству и характеристикам, указанным в Техническом задании, с возможностью поставки улучшенных товаров по дополнительному соглашению.

Поставщик несет расходы на транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы.

Требования к упаковке и маркировке товара

Согласно условиям договора, товар должен соответствовать ГОСТ и международным стандартам упаковки, а маркировка должна содержать необходимую информацию и строго соответствовать требованиям законодательства РФ.

Процедура приемки товаров и услуг

Заказчик обязан подписать электронный документ о приемке товаров и услуг после их проверки, а в случае обнаружения недостатков — сообщить об этом поставщику с указанием срока их устранения.

Поставщик обязан устранить выявленные недостатки за свой счет.

Заказчик также вправе провести экспертизу поставленных товаров своими силами или с привлечением экспертов.

Процедура приемки товаров и услуг

Согласно пунктам 4.13 и 4.14, Заказчик и Поставщик взаимодействуют через автоматизированные информационные системы для оформления приемки товаров и услуг, устранения недостатков и предоставления разъяснений в установленные сроки.

Условия приемки и оплаты товаров

Согласно представленному фрагменту, Заказчик обязан направить Поставщику исправленный комплект документации и повторно отправить подписанный УКЭП электронный Документ о приемке для оплаты и регистрации исполнения Контракта.

Заказчик имеет право требовать надлежащего исполнения обязательств Поставщиком, запрашивать информацию о ходе исполнения Контракта и осуществлять контроль за поставкой товаров.

Обязанности сторон по контролю за поставками

Согласно представленному фрагменту, документа, стороны контракта обязаны выполнять ряд обязательств в отношении обнаружения недостатков в поставляемых товарах и их уведомления, а также своевременного принятия и оплаты товаров в соответствии с условиями контракта.

Обязанности и права Поставщика по Контракту

Поставщик обязан предоставить товар, соответствующий качественным и количественным параметрам, а также может привлекать субпоставщиков без изменения условий контракта и вправе заменять их в случае ненадлежащего исполнения обязательств.

Обязательства Поставщика по Контракту

Поставщик обязуется предоставлять запрашиваемую информацию, уведомлять о смене адреса, соответствовать законодательным требованиям и гарантировать качество товара, обеспечивая его замену при обнаружении недостатков.

Условия гарантии и ответственности поставщика

Согласно условиям контракта, гарантийный срок на комплектующее изделие равен гарантийному сроку на основное изделие и начинается одновременно с ним.

При замене дефектного комплектующего изделия на новое устанавливается аналогичный гарантийный срок.

Поставщик обязуется обеспечивать соответствие товара требованиям качества и безопасности, а также несет ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу, а также за убытки в случае отзыва товара.

Ответственность сторон за ненадлежащее исполнение обязательств

Согласно представленному фрагменту, стороны контракта несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с установленными правилами, а размер штрафа определяется в процентах от цены контракта и начисляется за каждый факт нарушения обязательств, за исключением просрочки.

Условия начисления штрафов и пени по контракту

В соответствии с контрактом, предусмотрены различные размеры штрафов и пени за неисполнение обязательств сторонами, в зависимости от цены контракта и характера нарушения.

Условия ответственности и расторжения контракта

Согласно условиям контракта, стороны согласовали порядок начисления штрафов за неисполнение обязательств, а также условия освобождения от уплаты неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны.

Условия одностороннего расторжения контракта

Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне по инициативе заказчика в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа поставщика от передачи товара

Основания для расторжения контракта

Фрагмент документа описывает условия и основания для расторжения контракта, включая нарушение Поставщиком запретов, установленных правительственным постановлением, и односторонний отказ от исполнения контракта Поставщиком в случае неоднократных нарушений Заказчиком условий контракта, таких как просрочка оплаты, необоснованный отказ от приемки товаров или их оплаты, а также другие нарушения, связанные с ассортиментом товаров, отгрузочными разнарядками и выборочными работами Заказчиком.

Условия расторжения контракта и форс-мажор

Согласно представленному фрагменту, расторжение контракта по соглашению сторон и в одностороннем порядке осуществляется в соответствии с гражданским законодательством РФ и предусмотренными процедурами, а также освобождение сторон от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы.

Условия исполнения обязательств при обстоятельствах непреодолимой силы

Согласно статье 9, в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, сторона, неспособная исполнить обязательства, обязана уведомить другую сторону в течение 5 дней, а срок исполнения обязательств продлевается на время действия этих обстоятельств.

Статья 10 устанавливает порядок урегулирования споров, предусматривая переговоры и претензионный порядок до обращения в Арбитражный суд города Москвы.

Порядок рассмотрения претензий и разрешения споров

Сторона обязана ответить на претензию в письменной форме в течение 15 календарных дней, при этом

Условия изменения и дополнения контракта

Согласно представленному фрагменту, предусмотрены условия для возврата товаров в рамках претензионной работы, регистрация контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ, а также порядок изменения и дополнения контракта и процедуры уведомлений сторон.

Регистрация исполнения контракта в ЕАИСТ

Согласно представленному фрагменту, исполнение обязательств поставщиком является основанием для регистрации сведений о контракте в ЕАИСТ, а также предусмотрено использование электронного взаимодействия сторон через специализированные системы и приложения.

Условия использования АИС «Портал поставщиков»

Поставщик обязан назначить уполномоченных лиц для работы в АИС «Пortal поставщиков», обеспечить получение усиленной квалифицированной электронной подписи и регистрацию в системе, а также использовать электронные подписи для документов.

Стороны признают юридическую силу электронных документов.

Реквизиты и подписи сторон договора

В представленном фрагменте документа указаны адреса, реквизиты и контактные данные Государственного бюджетного образовательного учреждения города Москвы «Школа № 41 имени Григория Алексеевича Тарана», а также предусмотрено безвозмездное получение доступа к работе в АИС «Портал поставщиков».

Информация о поставщике не полная.

Реквизиты банка и получателя платежа

В представленном фрагменте содержатся данные о банковских реквизитах, информация о лицах, уполномоченных на подписание контракта, а также перечень товаров с их характеристиками.

Список товаров для уборки и защиты рук

СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном перечне товаров содержатся различные хозяйственные товары и средства для уборки, включая перчатки из полиэтилена и латекса, тряпки для пола и технические вафельные полотна, а также дезинфицирующее средство "АЛМАДЕЗ".

Список областей применения дезинфицирующих средств

СУММАРИЗАЦИЯ: Указаны характеристики и области применения дезинфицирующих средств "Алмадез" и "Лаймадез", включая дезинфекцию биоматериалов, поверхностей, воздуха, а также уничтожение бактерий, вирусов и патогенных грибов в различных учреждениях и на предприятиях.

Спецификация товаров для уборки и дезинфекции

СУММАРИЗАЦИЯ: Договоренность о поставке средств для уборки и чистки, включая гель "Sanfor Белизна 3в1" и гель "Domeстос" "Ультра Блеск", предназначенных для различных поверхностей и обеспечивающих дезинфекцию и отбеливание, с указанием срока годности, активных веществ и особенностей применения.

Условия поставки моющего средства "Прогресс"

Согласно представленному фрагменту, указаны характеристики и цены на моющие средства и туалетное мыло, включая объем, состав, тип средства, pH, форму выпуска и стоимость за единицу с учетом НДС.