Тендер - ТОВАРЫ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ, ТЕХНИКА БЫТОВАЯ №307065125

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Проект_контракта

Гражданско-правовой договор бюджетного учреждения

№ ____________________

Поставка хозяйственных товаров (моющие средства) для нужд ГБУДО г. Москвы

"ДШИ имени И.Ф.Стравинского" в 2025 г.

г. Москва

«__»_________________________г.

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования города

Москвы «Детская школа искусств имени И.Ф.Стравинского», именуемый(ое) в

дальнейшем «Заказчик», в лице _________, действующего на основании _________, с

одной стороны, и ____________________________, именуемый в дальнейшем

«Поставщик», в лице _________, действующего на основании _________, с другой

стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с

соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации,

Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных

нужд» (далее – Закон о Контрактной системе) и иного законодательства Российской

Федерации и города Москвы, на основании результатов Котировочной сессии №

______________________ , заключили настоящий Гражданско-правовой договор

бюджетного учреждения (далее - Контракт) о нижеследующем:

Статья 1. Предмет Контракта

1.1. Поставщик обязуется поставить хозяйственные товары (моющие средства) (далеетовар(ы)) в порядке и объеме, установленном в Техническом задании (Приложении

№ 1 к Контракту, являющимся его неотъемлемой частью) (далее – Техническое

задание) и Спецификации (Приложение № 4 к Контракту), Заказчик обязуется

принять товар(ы) и оплатить его(их) в порядке и на условиях, предусмотренных

настоящим Контрактом.

1.2. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в

употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не

была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские

свойства) , с годом выпуска не ранее 2023 года.

1.3. Поставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

1.4. Моментом поставки товараявляется доставка Поставщиком товара Заказчику по

адресу, указанному в Техническом задании, оказание сопутствующих услуг (при

наличии сопутствующих услуг), и подписание Сторонами товарных накладных

(ТОРГ-12), Акта приемки-передачи товара (партии товаров) в двух экземплярах и

предоставлении счетов-фактур Поставщиком.

1.5. Сопутствующие услуги оказываются Поставщиком в соответствии с

требованиями Технического задания .

1.6. Идентификационный код закупки: ___________

Статья 2. Цена контракта и порядок расчетов

2.1. Цена контракта составляет ___________________, в том числе НДС

1

___процентов___(___)НДС не облагается (далее - Цена контракта).

2.2. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому

лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального

предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных платежей в

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой

Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах

и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.3. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации.

2.4. Цена контракта включает в себя все затраты, издержки и иные расходы

Поставщика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением настоящего

Контракта.

2.5. Цена контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта

и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев,

предусмотренных частью 1 статьи 95 Закона о Контрактной системе.

Источник финансирования:_______

2.6. Оплата по Контракту осуществляется Заказчиком в следующем порядке:

2.6.1. Авансовый платеж не предусмотрен.

2.6.2. Заказчик ежемесячно оплачивает товары по факту поставки товара, в

безналичном порядке путем перечисления стоимости фактически поставленных

товаров со своего лицевого счета, открытого в Департаменте финансов города

Москвы, на расчетный счет Поставщика, реквизиты которого указаны в статье

«Адреса, реквизиты и подписи Сторон» Контракта, на основании надлежаще

оформленного и подписанного обеими Сторонами усиленными квалифицированными

электронными подписями (далее – УКЭП) сформированного с использованием

автоматизированной информационной системы «Портал поставщиков» (далее – АИС

«Портал поставщиков») Документа о приемке в электронной форме, в соответствии с

правовыми актами Федеральной налоговой службы (далее - Документ о приемке) в

течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Документа о приемке.

2.6.3. Оплата по Контракту осуществляется на основании подписанного УКЭП

электронного структурированного Документа о приемке, в котором указывается:

сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного Контракта;

размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию; основания применения и

порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате

Поставщику по Контракту.

2.6.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком

обязательства, предусмотренного Контрактом, Заказчик вправе производить оплату по

Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

2.6.5. Обязательства Заказчика по оплате стоимости поставленных товаров считаются

исполненными с момента списания денежных средств с лицевого счета Заказчика,

указанного в статье 14 Контракта.

2

Статья 3. Сроки и условия поставки

3.1. Поставка Товара осуществляется на условиях и в сроки, установленные

настоящим Контрактом и Техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью

настоящего Контракта (Приложение № 1 к настоящему Контракту): в течение 10

календарных дней с даты заключения Контракта.

3.2. Поставщик вправе досрочно осуществить поставку товаров по согласованию с

Заказчиком.

3.3. Поставка товара осуществляется Заказчику по адресу, указанному в Техническом

задании.

Статья 4. Порядок приемки товаров

4.1. Поставщик обязан согласовать с Заказчиком точное время, место и дату поставки,

возможность поставки товара партиями на основании предварительной заявки в

соответствии с Техническим заданием.

4.2. Товары, поставляемые Поставщиком Заказчику, должны соответствовать

качеству, техническим и функциональным характеристикам, указанным в

Техническом задании.

При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается

поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики

(потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с

качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками

Товара, указанными в Техническом задании. В указанном случае соответствующие

изменения должны быть оформлены в виде дополнительного соглашения и внесены

Заказчиком в Реестр Контрактов ЕАИСТ. Изменение настоящего Контракта

оформляется в порядке, установленном в статье 11 настоящего Контракта.

4.3. Поставщик поставляет товары Заказчику собственным транспортом или с

привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузочноразгрузочных работ; включая работы с применением грузоподъемных средств;

осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой

счет.

4.4. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям ГОСТ, а

упаковка и маркировка импортного товара - международным стандартам упаковки.

4.5. Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование

фирмы-изготовителя, места нахождения изготовителя, дату выпуска и гарантийный

срок службы.

4.6. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

4.7. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и

погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации.

4.8. Уборка и вывоз упаковки производятся силами Поставщика или за счет

Поставщика в течение 1 (одного) дня.

3

4.9. Не позднее срока окончания поставки, Поставщик представляет Заказчику

комплект отчетных документов в соответствии с Техническим заданием,

сертификаты (декларации о соответствии), обязательные для данного вида товара (и

сопутствующих услуг), и иные документы, подтверждающие качество товара,

оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации и

направляет ежемесячноподписанный УКЭП электронный структурированный

Документ о приемке.

4.10. После получения от Поставщика подписанного УКЭП электронного

структурированного Документа о приемке и комплекта документов, предусмотренных

Техническим заданием, Заказчик в течение 20 (двадцати) рабочих дней

рассматривает результаты и осуществляет приемку поставленных товаров (и

сопутствующих услуг) по настоящему Контракту на предмет соответствия их

количеству, качеству и иным требованиям, изложенным в настоящем Контракте и

Техническом задании, направляет Поставщику подписанный УКЭП электронный

структурированный Документ о приемке, а также иные документы предусмотренные

Техническим заданием либо информацию о предоставлении разъяснений

относительно поставленных товаров (и сопутствующих услуг), либо информацию о

мотивированном отказе от принятия поставленных товаров (и сопутствующих услуг),

или информацию о перечне выявленных недостатков и сроках их устранения. В случае

отказа Заказчика от принятия поставленных товаров (и сопутствующих услуг) в связи

с необходимостью устранения недостатков Заказчик отклоняет направленный

Поставщиком подписанный УКЭП электронный структурированный Документ о

приемке. Поставщик обязуется в срок, установленный в информации о перечне

выявленных недостатков, направленной Заказчиком, устранить указанные недостатки

за свой счет.

4.11. Для проверки поставленных Поставщиком товаров, предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести

экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может

проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться

эксперты, экспертные организации.

4.12. Информация о предоставлении разъяснений относительно поставленных товаров

(и сопутствующих услуг), информация о мотивированном отказе от принятия

поставленных товаров (и сопутствующих услуг), информация о перечне выявленных

недостатков и сроках их устранения формируется Заказчиком в Универсальной

автоматизированной информационной системе бюджетного учета города Москвы

(далее – УАИС «Бюджетный учет») в электронной форме, подписывается УКЭП и

направляется Поставщику в АИС «Портал поставщиков».

4.13. В случае, если по результатам рассмотрения отчета об устранении

недостатков/дефектов, Заказчиком будет принято решение об устранении

Поставщиком недостатков/дефектов в надлежащем порядке и в установленные сроки,

а также в случае отсутствия у Заказчика запросов представления разъяснений в

отношении поставленных товаров, Заказчик принимает поставленные товары (и

сопутствующие услуги) и подписывает УКЭП электронный структурированный

Документ о приемке и направляет Поставщику.

4.14. В случае получения посредством АИС «Портал поставщиков» от Заказчика

информации о предоставлении разъяснений в отношении поставленных товаров (и

4

сопутствующих услуг), или информации о мотивированном отказе от принятия

поставленных товаров (и сопутствующих услуг), или информации о перечне

выявленных дефектов, недостатков и сроком их устранения Поставщик в течение 10

(десяти) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в

отношении поставляемых товаров (и сопутствующих услуг) или в срок,

установленный в указанной информации о перечне выявленных дефектов, недостатков

и сроком их устранения, устранить полученные от Заказчика

замечания/недостатки/дефекты и передать направить Заказчику приведенный в

соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект документации в

соответствии с Техническим заданием, информацию об устранении недостатков, а

также повторно направить подписанный УКЭП электронный структурированный

Документ о приемке для принятия Заказчиком поставленных товаров.

4.15. Подписанный Заказчиком и Поставщиком УКЭП электронный

структурированный Документ о приемке является основанием для оплаты

Поставщику поставленных товаров (и сопутствующих услуг), а также основанием для

регистрации сведений об исполнении Контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ, с

учетом положений пункта 2.6.4 Контракта.

Статья 5. Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии

с условиями Контракта.

5.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных

документов, указанных в статье 4 Контракта, подтверждающих исполнение

обязательств в соответствии с условиями Контракта.

5.1.3. Письменно запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения

обязательств Поставщика по настоящему Контракту. На данный запрос Поставщик

предоставляет ответ в письменной форме в течение 5(пяти) рабочих дней.

5.1.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товаров.

5.1.5. Выбрать способ проведения экспертизы результатов, предусмотренных

Контрактом: своими силами, либо к ее проведению могут привлекаться эксперты,

экспертные организации на основании Контрактов.

5.1.6. Ссылаться на недостатки поставляемых товаров (также выявленные после

окончания срока исполнения Контракта), в том числе в части количества,

ассортимента, комплектности и стоимости этих товаров, по результатам проведенных

уполномоченными контрольными органами проверок использования средств бюджета

города Москвы.

5.1.7. При обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия

количества, ассортимента, комплектности и стоимости поставленных товаров

условиям Контракта вызвать полномочных представителей Поставщика для

представления разъяснений в отношении поставленных товаров.

5.2. Заказчик обязан:

5

5.2.1. Сообщать Поставщику о недостатках, обнаруженных в ходе поставки товаров, в

течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков путем

направления соответствующей информации посредством УАИС «Бюджетный учет» в

личный кабинет Поставщика в АИС «Портал поставщиков».

5.2.2. Своевременно принять и оплатить поставленный Товар в соответствии с

условиями Контракта.

5.2.3. При получении от Поставщика уведомления о приостановлении поставки

товаров рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения поставки

товаров.

5.3. Поставщик вправе:

5.3.1. Требовать подписания в соответствии со статьей 4 настоящего Контракта

Заказчиком подписанного УКЭП Поставщика электронный структурированный

Документ о приемке по настоящему Контракту, при условии предоставления

Поставщиком документов, указанных в статье 4 Контракта и соответствия Товара

требованиям относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и

других характеристик Товара по настоящему Контракту.

5.3.2. Требовать своевременной оплаты за поставленные товары в соответствии со

статьей 2 Контракта.

5.3.3. Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту других

лиц - субпоставщиков. При этом Поставщик несет ответственность перед Заказчиком

за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субпоставщиками.

Привлечение субпоставщиков не влечет за собой изменение стоимости и количества

товаров по настоящему Контракту.

5.3.4. Поставщик вправе в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения

субпоставщиком обязательств, предусмотренных договором, заключенным с

Поставщиком, осуществлять замену субпоставщика, с которым ранее был заключен

договор на другого субпоставщика.

5.3.5. Письменно запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений

по вопросам поставки товаров в рамках настоящего Контракта.

5.4. Поставщик обязан:

5.4.1. Своевременно и надлежащим образом поставить товары в соответствии с

условиями Контракта.

5.4.2. Предоставить Заказчику декларацию о стране происхождения товара и/или

документы, подтверждающие, что товар произведен на территории Российской

Федерации, если наличие такого документа предусмотрено законодательством

Российской Федерации и такие документы в соответствии с законодательством

Российской Федерации передаются вместе с товаром.

5.4.3. Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе,

информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту.

5.4.4. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического

6

местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня

соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок

уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Поставщика будет

считаться адрес, указанный в настоящем Контракте.

5.4.5. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим

законодательством и Контрактом.

5.4.6. Соответствовать единым требованиям к участникам закупки, предусмотренным

частью 1 статьи 31 Закона о контрактной системе.

5.4.7. Соблюдать запрет установленный в постановлении Правительства Российской

Федерации от 23 декабря 2024 г. № 1875 «О мерах по предоставлению национального

режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными

видами юридических лиц».

Статья 6. Гарантии

6.1. Поставщик гарантирует качество товара в соответствии с требованиями,

указанными в Контракте и Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему

Контракту).

6.2. В случае обнаружения Заказчиком недостатков товара и предъявления требования

о его замене Поставщик обязан заменить такой товар.

6.3. Если иное не предусмотрено Контрактом гарантийный срок на комплектующее

изделие считается равным гарантийному сроку на основное изделие и начинает течь

одновременно с гарантийным сроком на основное изделие. На товар (комплектующее

изделие), переданный Поставщиком взамен товара (комплектующего изделия), в

котором в период гарантийного срока были обнаружены недостатки, устанавливается

гарантийный срок той же продолжительности, что и на замененный, если иное не

предусмотрено Контрактом.

6.4. Поставщик гарантирует, что товар соответствует требованиям качества,

безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным

нормам и правилам, государственным стандартам), сертификации, установленным

законодательством Российской Федерации и Контрактом.

6.5. Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу Заказчика и иных лиц,

вследствие необеспечения Поставщиком безопасности товара подлежит возмещению в

соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.

6.6. Убытки, причиненные Заказчику в связи с отзывом товара, подлежат возмещению

Поставщиком в полном объеме, если иное не установлено действующим

законодательством Российской Федерации.

6.7. Поставщик гарантирует своевременное предоставление необходимой и

достоверной информации о товаре.

6.8. В случае непредоставления Поставщиком Заказчику полной и достоверной

информации о товаре Поставщик несет ответственность в соответствии с

Гражданским кодексом Российской Федерации за недостатки товара, возникшие после

7

его передачи Заказчику вследствие отсутствия у Заказчика такой информации.

6.9. Поставщик отвечает за недостатки товара, на который не установлен гарантийный

срок, если Заказчик докажет, что они возникли до передачи товара Заказчику или по

причинам, возникшим до этого момента.

Статья 7. Ответственность сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств,

установленных настоящим Контрактом, Заказчик и Поставщик несут ответственность

в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017

№1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае

ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,

предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств

заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в

постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и

признании утратившим силу постановления правительства Российской Федерации от

25 ноября 2013 г. № 1063».

7.2. Размер штрафа устанавливается настоящим Контрактом в порядке,

установленном настоящей статьей, в том числе рассчитывается как процент Цены

контракта .

7.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком

обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения

обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных

Контрактом, размер штрафа составляет:

а) 10 процентов от Цены контракта , в случае, если Цена контракта не превышает 3

млн рублей;

б) 5 процентов Цены контракта , в случае, если Цена контракта составляет от 3 млн

рублей.

7.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных

Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных

Контрактом, размер штрафа составляет:

а)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если Цена контракта не превышает 3 млн рублей;

б)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если Цена контракта составляет от 3 млн рублей.

7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком

обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного

выражения, размер штрафа составляет:

а)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если Цена контракта не превышает 3 млн рублей;

б)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если Цена контракта составляет от 3 млн рублей.

7.6 . Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком

обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой

8

действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской

Федерации от Цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему

обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных

Поставщиком.

7.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства

Заказчиком, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня

истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства в размере

одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального

банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее

исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может

превышать Цену контракта.

7.9. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком

обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать Цену контракта.

7.10. Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа,

пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства

произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой

Стороны.

7.11. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов

поставки товара не в полном объеме и/или завышения их стоимости Поставщик

осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств.

7.12. Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности

не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

7.13. В качестве подтверждения фактов неисполнения и (или) ненадлежащего

исполнения обязательств Заказчик может предъявлять фото-и видеоматериалы,

являющиеся основанием для взыскания неустойки или применения иной формы

ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Статья 8. Порядок расторжения Контракта

8.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- в судебном порядке;

- одностороннее расторжение в следующих случаях:

8.1.1. Основания расторжения Контракта в связи с односторонним отказом от

исполнения Контракта по инициативе Заказчика:

8.1.1.1. Осуществление поставки товаров ненадлежащего качества, если недостатки не

могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок.

8.1.1.2. Осуществление поставки некомплектных товаров, если поставщик,

получивший уведомление, в установленный срок не выполнил требование о

9

доукомплектовании товаров или не заменил их комплектными товарами.

8.1.1.3. Неоднократное (от двух и более раз) нарушение сроков и объемов поставки

товаров , предусмотренных Контрактом .

8.1.1.4. Поставщик отказывается передать Заказчику проданный товар.

8.1.1.5. В случае, если Поставщик, обязанный застраховать товар в соответствии с

условиями Контракта, не выполнил этой обязанности.

8.1.1.6. Если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик не

соответствует требованиям установленным Техническим заданием, информации

указанной в преамбуле настоящего Контракта , требованиям к участникам

Котировочной сессии, что позволило ему стать победителем по результатам

проведения Котировочной сессии.

8.1.1.7. В случае, если по результатам экспертизы поставленных товаров с

привлечением экспертов, экспертных организаций, в заключении эксперта, экспертной

организации будут подтверждены нарушения условий Контракта.

8.1.1.8. Нарушение Поставщиком запрета установленного постановлением

Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. № 1875 «О мерах по

предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ,

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров,

работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

8.1.2. Основания расторжения Контракта в связи с односторонним отказом от

исполнения Контракта по инициативе Поставщика:

8.1.2.1. Неоднократные (от двух и более раз) нарушения Заказчиком сроков оплаты

поставленного товара, допущенные по вине Заказчика.

8.1.2.2. Неоднократный (от двух и более раз) необоснованный отказ Заказчика от

приемки товаров. При этом необоснованным отказом считается отказ Заказчика от

подписания Документ о приемке в срок, предусмотренный Контрактом, без

письменного объяснения причин такого отказа.

8.1.2.3. Необоснованный отказ Заказчика от оплаты поставленных товаров.

8.1.2.4. Ассортимент товаров или порядок его определения в Контракте не установлен,

но из существа обязательств вытекает, что товары должны быть переданы Заказчику в

ассортименте.

8.1.2.5. Непредставление Заказчиком отгрузочной разнарядки в установленный

срок (если Контрактом предусмотрена поставка товара нескольким получателям).

8.1.2.6. Невыборка Заказчиком товаров в установленный Контрактом срок (в случае

если Контрактом предусмотрено получение товаров Заказчиком в месте нахождения

Поставщика).

8.2. Расторжение Контракта по соглашению сторон определяется в порядке,

установленном действующим гражданским законодательством Российской

Федерации. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по

10

соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок, не

превышающий 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.

8.3. Расторжение Контракта в одностороннем порядке осуществляется с соблюдением

требований частей 8-11, 13-19,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьстатьи 95 Закона о Контрактной системе.

8.4. Решение об одностороннем расторжении настоящего Контракта может быть

направлено второй Стороне в оригинале по адресу второй Стороны, указанному

в статье 14 Контракта.

Статья 9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное

неисполнение обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось

следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и

непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных

явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних

факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и

т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном

законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств

по настоящему Контракту, которые возникли после заключения настоящего

Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства

непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также

которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

9.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось

невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана

в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств

уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и

возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

9.3. Если, по мнению Сторон, поставка товаров может быть продолжена в порядке,

действовавшем согласно настоящему Контракту до начала действия обстоятельств

непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Контракту продлевается

соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой

силы и их последствия.

Статья 10. Порядок урегулирования споров

10.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также

споров, связанных с исполнением Контракта, Стороны предпринимают усилия для

урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий путем переговоров.

10.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных

соглашений, подписанных усиленными электронными подписями Сторон.

10.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы Стороны

примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

10.3.1. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной

претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не

превышающий 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление

11

претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

10.3.2. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты

организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование,

почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой

направлена претензия.

10.3.3. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии

указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

10.3.4. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены

надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо

выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению

заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению,

объективному урегулированию спора.

10.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения

взаимного согласия споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде города

Москвы.

Статья 11. Срок исполнения, порядок изменения Контракта

11.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами. Срок исполнения

Контракта Сторонами до 30.09.2025 года

11.2. Приемка товаров по истечении предусмотренного Контрактом срока исполнения

обязательств поставщика по осуществлению поставки товаров допускается в случае

поставки товаров в рамках проведения претензионной работы, инициированной

заказчиком.

11.3. Контракт должен быть зарегистрирован Заказчиком в Реестре Контрактов

ЕАИСТ.

11.4. Изменение и дополнение настоящего Контракта возможны по соглашению

Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в электронном виде путем

подписания Сторонами дополнительных соглашений к Контракту. Дополнительные

соглашения к Контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с

момента их подписания Сторонами. Дополнительные соглашения к

Контракту, допустимые действующим законодательством в сфере закупок, подлежат

регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ.

Статья 12. Прочие условия

12.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта,

направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому

адресу Стороны, указанному в статье 14 Контракта или нарочно, или в электронной

форме с использованием автоматизированных электронных систем, а также с

использованием факсимильной связи, электронной почты. В случае направления

уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными

Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае

отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты

уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

12

12.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.3. Выполнение в полном объеме обязательств Заказчиком и

Поставщиком, предусмотренных Контрактом, является основанием для регистрации

сведений об исполнении Контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ, в порядке,

предусмотренном действующими нормативными правовыми актами Российской

Федерации и города Москвы.

12.4. Неотъемлемой частью Контракта являются следующие приложения:

Приложение № 1 к Контракту - Техническое задание;

Приложение № 4 к Контракту - Спецификация.

12.5 Поставщик согласен на осуществление органом власти и органом

государственного контроля проверок соблюдения целей и условий предоставления

субсидии.

Статья 13. Особые условия электронного взаимодействия Сторон

13.1. Стороны при исполнении Контракта осуществляют обмен подписанным УКЭП

электронным структурированным Документом о приемке, а также информацией в

соответствии с пунктом 4.10 статьи «Порядок приемки товара», посредством

использования Поставщиком АИС «Портал поставщиков» в соответствии с

Регламентом ведения Портала поставщиков (далее - Регламент), размещенным на

официальном сайте АИС «Портал поставщиков» https://zakupki.mos.ru/ и Заказчиком УАИС «Бюджетный учет».

13.1.1. При осуществлении поставки товара Поставщик проверяет наличие

стандартной товарной единицы, обозначающей единичный товар и содержащей

описание товара, его характеристики, изображение закупаемой продукции (далее –

СТЕ) в АИС «Портал поставщиков», используемой для оформления поставщиком

Документа о приемке. В случае отсутствия соответствующей СТЕ, до первого

оформления отчетных документов по Контракту поставщик создает СТЕ с описанием

и характеристиками поставляемого товара посредством функционала АИС «Портал

поставщиков»

13.2. Поставщик для работы в АИС «Портал поставщиков»:

- назначает должностных лиц, ответственных за организацию и осуществление

электронного документооборота в соответствии настоящей статьей (далее –

уполномоченные должностные лица);

- обеспечивает получение усиленной квалифицированной электронной подписи в

аккредитованных удостоверяющих центрах в соответствии с требованиями

законодательства Российской Федерации для должностных лиц, уполномоченных на

подписание документов при исполнении Контракта;

- обеспечивает регистрацию в АИС «Портал поставщиков» в соответствии с

Регламентом;

- использует для подписания в АИС «Портал поставщиков» электронных документов

13

усиленную квалифицированную электронную подпись.

13.3. Стороны признают, что используемые в соответствии с настоящей статьей

Контракта электронные документы имеют равную юридическую силу с документами

на бумажных носителях информации, подписанными собственноручными подписями

уполномоченных должностных лиц и оформленными в установленном порядке.

13.4. Электронные документы и информация в соответствии с пунктом 13.1

настоящей статьи, полученные Сторонами друг от друга при исполнении Контракта,

не требуют дублирования документами, оформленными на бумажных носителях

информации, за исключением случаев, когда необходимость наличия документа на

бумажном носителе предусмотрена законодательством Российской Федерации.

13.5. Получение доступа к работе в АИС «Портал поставщиков», в том числе в целях

осуществления электронного документооборота при исполнении Контракта, для

Сторон осуществляется безвозмездно.

Статья 14. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

ПОСТАВЩИК:

ЗАКАЗЧИК:

____________________________

Государственное бюджетное учреждение Адреса:

дополнительного образования города

- юридический:

Москвы «Детская школа искусств имени _________________________________;

И.Ф.Стравинского»

- фактический:

Адреса:

_________________________________;

- юридический:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, город Москва,

Телефон:

улица Митинская, дом 47, корпус 1.;

_______________________, Факс:

- фактический:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, город Москва,

____________________;

улица Митинская, дом 47, корпус 1.;

Адрес электронной почты:

Телефон: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Факс: нету; _____________________________________

Адрес электронной почты: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть; __;

ИНН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5;

ИНН: ___________________;

КПП:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

КПП: ___________________;

ОГРН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2199;

ОГРН: ____________________;

л/с:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

л/с: ____________________________;

р/с:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

р/с: ______________________________;

к/с:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

к/с: ________;

БИК:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

БИК: ___________________;

Наименование банка: ____;

Наименование банка:

Получатель:____________;

_____________________________;

Интернет сайт: stravinskiy.arts.mos.ru;

Получатель:_____________;

__________________

(ФИО лица, уполномоченного на

подписание Контракта)

М.П.

Интернет сайт:

___________________________________;

_____________________

(ФИО лица, уполномоченного на

14

подписание Контракта)

М.П.

15

Приложение № 4 к Контракту

____________________

от ______________________________

Спецификация

№

п/п

Наименование

товара

1

Дозатор для

жидкого мыла

Vialli S2 400мл

белый

2

Характеристики (каждой

строкой)

Производитель

Вид товара: Дозатор

Vialli

Габаритные размеры:

90x90x160 Миллиметр

Вид материала: ABS-пластик

Механизм управления:

механическое

Назначение: Для жидкого

мыла

Наличие замка: Да

Объем: 0.5 Литр; кубический

дециметр

Окно для контроля

заполнения: Да

Тип диспенсера: Настенный

Форма корпуса: Квадратная

Средство чистящее

Дозатор: распылитель

ООО "Рекитт

CILLIT BANG

Масса нетто: 874.0 Грамм

Бенкизер"

«Антиналет +

Назначение: Универсального

Блеск», 750 мл

назначения

16

Модель

Количество

Единица

измерения

S2

20.0

Штука

«Антиналет +

Блеск»

25.0

Штука

Цена

за ед.,

руб (в

т.ч.

НДС)

Сумма,

руб (в

т.ч.

НДС)

универсальное,

распылитель

Объем: 0.75 Литр;

кубический дециметр

Отдушка: нет отдушки

Вид очищаемой поверхности:

акрил, кафель, фаянс, эмаль,

хром

Профессиональное средство:

Нет

Содержит: кислоту

Упаковка: бутыль

Форма выпуска: Спрей

Эффект от использования:

очищение поверхности,

удаление жира и въевшейся

грязи, удаление ржавчины

3

Мыло туалетное

Целебные травы

160гр Ромашка

Масса нетто: 160.0 Грамм

Вид: не применимо

Количество штук в

транспортном коробе: 72

Штука

Отдушка: ромашка

Гост/ту: ТУ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

АО НЭФИС

КОСМЕТИКС

4

Мыло

хозяйственное 72%

140 г с ароматом

лимона

СОЛНЫШКО

Наличие ароматической

отдушки: Да

Гипоаллергенное: Нет

Вид упаковки: полиэтилен

Назначение: для мытья рук,

для стирки, для мытья

посуды

СОЛНЫШКО

17

Мыло

хозяйственное

140 г,

СОЛНЫШКО, с

ароматом лимона

48.0

Штука

48.0

Штука

Производится в соответствии

с ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть: Да

Количество в упаковке: 1

Штука

С глицерином: Нет

Содержание жирных кислот:

72 Процент

Масса нетто: 140.0 Грамм

5

Средство для

уборки туалета

DOMESTOS

Ультра Белый1 л

Консистенция: густая

DOMESTOS

Назначение: чистка

поверхностей

Обрабатываемая

поверхность: кафель , хром ,

фаянс

Объем: 1.0 Литр; кубический

дециметр

Особенности: убивает

микробы, защищает от

известкового налета

Средство

концентрированное: Нет

Форма выпуска: Гель

6

Ершик д/туалета

YORK с

подставкой Уголок

Схема вложения: 40 Штука

Материал инвентаря:

полипропилен

Цвет: в ассортименте

Подставка: Да

Артикул:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

7

Средство для

Назначение: средство для

Ультра Белый

YORK

ТУАЛЕТНЫЙ

18

«Цитрусовый»

20.0

Штука

30.0

Штука

50.0

Штука

уборки туалета

ТУАЛЕТНЫЙ

УТЕНОК

«Цитрусовый» 900

мл

8

уборки туалета

УТЕНОК

Подходит для поверхностей:

кафель, фаянс

Профессиональное средство:

Нет

Упаковка: флакон

Эффект от использования:

дезинфекция, удаление

известкового налета,

удаление ржавчины

Дозатор: Нет

Вес: 0.9 Килограмм

Форма выпуска: Гель

900 мл

Средство чистящее Вид упаковки: пластиковый Dr.Aktiv

Dr.Aktiv для

флакон с триггером

удаления налета,

Назначение: Для уборки в

известковых

ванной комнате и

отложений,

предназначено для очищения

ржавчины 500 мл

душевых кабин, ванн,

джакузи, раковин, унитазов,

смесителей, плитки

Наличие ароматизатора: Нет

Обрабатываемая

поверхность: для

хромированных,

никелированных и

эмалированных

поверхностей, санфаянса,

акрила, пластика,

искусственного камня,

кафеля

Dr.Aktiv для

удаления налета,

известковых

отложений,

ржавчины 500 мл

19

30.0

Штука

Объем1: 500 Кубический

сантиметр; миллилитр

Состав средства: Вода

деминерализованная ?30%,

смесь органических и

неорганических кислот ?5%,

но

акриловый сополимер

парфюмерная композиция

9

Рукоятка для

щеток и Мопов

Vileda Professional

металлопластик

138 см (артикул

производителя

100840)

Длина рукоятки: 138.0

Сантиметр

Материал рукоятки:

металлопластик

Телескoпическая: Нет

Цвет: Синий

Vileda Professional

10

Средство моющее

Для мытья изделий из

ЛАЙМА

для стекол и зеркал

хрусталя: Нет

5 литров Жидкость Наличие антибактериального

компонента: Нет

Наличие антистатического

компонента: Нет

Наличие ароматизатора: Нет

Объем: 5.0 Литр; кубический

дециметр

Средство биоорганическое:

Нет

Средство спиртосодержащее:

20

87422

5.0

Штука

Средство моющее

для стекол и

зеркал 5 литров

Жидкость

10.0

Штука

Нет

Форма выпуска: Жидкость

Заказчик:

Поставщик:

____________ / __________

_______________ / ____________

М.П.

М.П.

21

Техническое+10_дней

Приложение № 1

к Контракту №

от «___»______________2025 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Общая информация об объекте закупки на поставку хозяйственных товаров (моющие средства) для нужд ГБУДО г. Москвы "ДШИ имени И.Ф.Стравинского" в 2025 г.

Код и наименование позиции Классификатора предметов государственного заказа:

Объект закупки: Поставка хозяйственных товаров (моющие

средства) для нужд ГБУДО г. Москвы "ДШИ имени И.Ф.Стравинского" в 2025 г.

Место поставки товара:

• согласно Приложению 2.

Количество товара: согласно Приложению 1.

Срок поставки товара:

• согласно Приложению 3.

Приложения к Техническому заданию:

• Приложение 1 «Адресный перечень»
• Приложение 2 – «График поставки»

Стандарт товаров

Товар, поставляемый Поставщиком, должен соответствовать:

• требованиям действующих государственных и международных стандартов и других нормативных актов Российской Федерации, в том числе нормативных правовых актов, указанных в разделе 6 настоящего Технического задания, требованиям безопасности, функциональным и качественным характеристикам для данной группы товаров в соответствии с требованиями государственных и международных стандартов;
• функциональным, техническим и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам, указанным в настоящем Техническом задании и определенным производителями Товаров.
  Поставка замен и эквивалентов товара – недопустима. Заказчик имеет право отправить товар на экспертизу в сервисные центры для подтверждения подлинности. Также при приемке может производиться видеозапись, переписываться серийные номера, при их наличии, в зависимости от производителя, по форме приложения № 3 к настоящему ТЗ.
• В связи с участившимися случаями оборота фальсифицированной продукции, после получения экспертного заключения от производителя к поставщику может быть применена не только статья 159 «мошенничество», но и статья 171 «незаконное предпринимательство», статья 200 «обман покупателей» и статья 180 «незаконное использование товарного знака» УК Российской Федерации.

Количество поставляемого товара установлено в Приложениях «Перечень объектов закупки» к настоящему Техническому заданию.

Предлагаемый к поставке Товар должен соответствовать требованиям, установленным в Приложении № 1 «Перечень объектов закупки».

Для взаимодействия с Заказчиком Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения Контракта назначить ответственное контактное лицо, выделить телефонную линию службы поддержки, выделить адрес электронной почты для приема данных (запросов, заявок, писем) в электронной форме, номер факса и уведомить об этом Заказчика согласно требованиям статьи «Прочие условия» Контракта. Об изменении контактной информации ответственного лица Поставщик обязан уведомить Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня со дня возникновения таких изменений.

При поступлении по электронной почте, факсу от Заказчика запроса (письма) Поставщик обязан предоставить ответ в срок, не превышающий 1 (один) рабочий день с даты получения запроса (письма) в соответствии с требованиями статьи «Права и обязанности Сторон» Контракта.

Письма, запросы, заявки направляются Заказчиком любым способом, обеспечивающим получение информации Поставщиком (посредством факсимильной связи, по электронной почте, нарочным или почтовым отправлением в соответствии с контактными данными Поставщика), согласно требованиям статьи «Прочие условия» Контракта.

Товар должен быть поставлен в период действия Контракта в рабочие часы Заказчика в количестве, установленном Приложениями «Перечень объектов закупки» по адресам, указанным в «Адресном перечне».

В случае наличия контрольно-пропускного режима у Заказчика, Поставщик поставляет Товар в порядке, согласованном с Заказчиком не позднее чем за 1 (один) рабочий день до даты фактической доставки Товара.

В соответствии с условиями Контракта, Поставщик обязан передать следующий комплект отчетных документов на русском языке:

• товарные накладные (ТОРГ-12, в 2-х экземплярах);
• счет-фактуру (за исключением лиц, применяющих специальные налоговые режимы и не являющихся плательщиками НДС);
• акт приемки-передачи Товара (в 2-х экземплярах);
• обязательные для данной группы товаров сертификаты соответствия (декларации о соответствии) Товара;
• документы, относящиеся к Товару (технический паспорт, инструкция по эксплуатации и т.п.);
• документы, подтверждающие гарантийные обязательства Поставщика и производителя Товара;
• иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, указанных в разделе 6 настоящего Технического задания.
• Поставщик вправе предоставить Заказчику в составе отчетных документов универсальный передаточный документ (УПД) при его использовании в бухгалтерском учете.

Поставляемый Товар должен быть обеспечен комплектом документации на русском языке, включающим инструкции по эксплуатации (памятки, руководство пользователя, руководства администратора и т. п.), в том числе техническим паспортом на Товар (при наличии), гарантийным талоном (сервисной книжкой или аналогичным документом) с указанием заводских (серийных) номеров Товара (при наличии) и гарантийного периода на каждый из типов поставляемого Товара в электронном виде и на бумажном носителе. Комплектация документацией в виде копий не допускается.

Не допускается поставка Товара, имеющего механические и иные виды повреждений и (или) условия хранения которого были нарушены.
Не допускается поставка Товара, имеющего механические и иные виды повреждений и (или) условия хранения которого были нарушены. Функциональные характеристики (потребительские свойства) Товара должны соответствовать нормам, установленным производителем данного Товара, Приложению 1 «Перечень объектов закупки» к настоящему Техническому заданию, а также требованиям актов, указанных в разделе 6 настоящего Технического задания.
Чека с запорной лентой картриджа должна составлять единое целое с боковиной Товара и иметь одну консистенцию пластика с общим корпусом Товара; корпус Товара не должен иметь следов установки в принтер (потертостей, царапин, сколов, деформаций защелок, следов вскрытия). Пластмассовые детали и металлические детали Товара не должны иметь трещин, вздутий, царапин, вмятин и прочих дефектов, ухудшающих их внешний вид и препятствующих работе Товара в соответствии с требованиями эксплуатационной документации. Вытяжные ярлычки на Товаре (где это предусмотрено) должны быть неповрежденными. Подвижные элементы Товара (шторки, заслонки) должны перемещаться без перекосов и заеданий.
Электронные чипы в Товаре (если такие предусмотрены конструкцией) не должны быть перепрограммированы и должны обеспечивать функциональную совместимость с аппаратами, для которых они предназначены.

Товар должен быть укомплектован в соответствии с эксплуатационной документацией.

Товар должен быть свободен от прав третьих лиц.

Уборка и вывоз тары, упаковки, вспомогательных упаковочных средств и укупорочных средств (обвязочное средство, упаковочная лента, фиксатор, вкладыш и т.д.) производятся Поставщиком в соответствии с условиями Контракта. В случае оказания Поставщиком сопутствующих поставке Товара услуг в соответствии с требованиями настоящего Технического задания и Контракта в течение 1 (одного) рабочего дня с даты окончания оказания сопутствующих услуг.

Поставщик обязан оказать сопутствующие услуги по согласованию с Заказчиком по местам эксплуатации Товара по адресам, указанным в Адресном перечне. Оказание сопутствующих услуг должно осуществляться силами Поставщика или с привлечением третьих лиц за счет Поставщика.

Расходы, связанные с оказанием сопутствующих услуг (доставка, погрузочно-разгрузочные работы, вывоз мусора, сборка), а также возможные расходы по обеспечению гарантийных обязательств в рамках настоящего Технического задания и Контракта, покрываются за счет Поставщика. При этом стоимость сопутствующих услуг включена в цену каждой единицы Товара, подлежащей поставке с оказанием сопутствующих услуг.

Сопутствующие услуги должны оказываться Поставщиком по согласованному графику с Заказчиком с соблюдением правил действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, техники безопасности, правил пожарной безопасности, внутренних положений и инструкций Заказчика.
Оказание сопутствующих услуг не должно препятствовать или создавать неудобства в работе или представлять угрозу для жизни человека.

В случае, если осуществляется сертификация специалистов, Поставщик обязан привлекать к оказанию сопутствующих услуг соответствующих сертифицированных специалистов.

В случае, если в состав поставляемого Товара входит программное обеспечение, необходимое для функционирования Товара, то такое программное обеспечение должно передаваться Поставщиком вместе с дистрибутивами на CD-R, DVD-R или других носителях. Одновременно с передачей дистрибутивов Поставщик передает неисключительное право использования программного обеспечения Заказчику в соответствии с Приложением «Адресный перечень» к настоящему Техническому заданию.

Все поставляемое программное обеспечение должно быть активировано, а соответствующие ключи переданы:

• Заказчику.
  Требования к программному обеспечению:
• должно быть совместимым с поставляемым Товаром;
• должно быть локализованным для России (если такое существует);
• должно быть русифицировано;
• должны поставляться наиболее современные версии и модификации программного обеспечения. Допускается вместе с комплектом программного обеспечения поставка дополнений и исправлений, размещенных на отдельных носителях;
• должна содержаться полная информация о точном наименовании, версии, производителе и наличии русификации программного обеспечения, предлагаемого к поставке;
• лицензионное программное обеспечение должно поставляться в соответствии с требованиями нормативного правового акта, указанного в пункте 6.5 настоящего Технического задания, с обязательным оформлением лицензионных прав пользователей по списку, предоставляемому Заказчиком.

Все сопутствующие услуги должны быть оказаны таким образом, чтобы после их окончания не возникало необходимости дополнительно настраивать, устанавливать дополнительное программное обеспечение и выполнять его конфигурирование для обеспечения работоспособности поставленного Товара, а также проводить любые работы, связанные с обеспечением работоспособности Товара.

После окончания оказания сопутствующих услуг Поставщик обязан провести настройку и продемонстрировать работу Товара, который будет использоваться Заказчиком в рамках реализации программ обучения.

Поставщик обязан за свой счет или своими силами провести для Заказчика вводный инструктаж по работе с поставленным Товаром. Дату, время и место проведения инструктажа Поставщик согласовывает с Заказчиком.

Порядок приемки Товара:

2.23.1. Приемка Товара по качеству и количеству осуществляется в соответствии с требованиями Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству и Инструкции о порядке приемки продукции производственно- технического назначения и товаров народного потребления по количеству соответственно согласно пунктам 6.8 и 6.9 настоящего Технического задания.

2.23.2При поставке Товара Заказчику приемка Товара осуществляется Заказчиком в соответствии с требованиями статьи «Порядок приемки товаров» Контракта. В случае, если в состав поставляемого Товара входит программное обеспечение, Поставщик обязан передать неисключительные права на использование программного обеспечения Заказчику.

2.24 Все риски гибели, утраты, порчи, хищения, повреждения Товара, вызванные неправильной упаковкой или транспортировкой поставляемого Товара до его приемки Заказчиком, несет Поставщик.

Объем и сроки гарантий качества

Гарантийный срок на поставляемый Товар, в том числе на сопутствующие поставке Товара Услуги, должен составлять не менее 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Заказчиком отчетных документов. Если производителем Товара установлены стандартные гарантийные сроки, превышающие запрашиваемый гарантийный срок на Товар, то гарантийный срок на Товар устанавливается продолжительностью не менее срока, установленного производителем Товара.

Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона (сертификата), а также сертификата EAC. Гарантийный талон должен содержать информацию на русском языке о гарантийных условиях и адреса сервисных центров, подпись и печать продавца.

Поставщик обязан предоставить техническую поддержку на поставляемый Товар в течение всего гарантийного срока, при условии соблюдения требований эксплуатации, предъявляемых производителем Товара.

В гарантийный период Поставщик обязан обеспечить:

• первоначальную диагностику неисправностей и выезд специалиста к месту обнаружения неисправности до окончания следующего рабочего дня;
• гарантированное восстановление работоспособности Товара или его замены в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления уведомления Заказчика о выявленных недостатках Товара. В случае необходимости замены Товара Поставщик обязан за свой счет предоставить эквивалентный Товар с аналогичными характеристиками или улучшенными техническими характеристиками, а также осуществлять монтаж и наладку Товара в случае, если это предусмотрено технической документацией на Товар, при этом представленный для замены Товар должен полностью обеспечить работоспособность и не изменять функциональные возможности систем;
• линию службы поддержки Поставщика;
• консультирование по вопросам поддержки поставленного Товара в работоспособном состоянии;
• техническую поддержку поставленного программного обеспечения в соответствии с требованиями, установленными производителями программного обеспечения.

Требования к безопасности товара

Соответствие Товаров требованиям безопасности подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, и в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, указанных в разделе 6 настоящего Технического задания. Соответствие качества и безопасности Товара должно быть подтверждено следующими документами:

• сертификатом соответствия и/или декларацией о соответствии, и/или одобрением типа транспортного средства (в случае если в отношении данной группы товаров установлено требование об обязательном подтверждении);
• гарантийным талоном (сертификатом) качества производителя Товара;
• сертификатом пожарной безопасности (при необходимости);
• сертификатом электромагнитной совместимости (при необходимости).

Поставляемый Товар при обычных условиях его использования, хранения и транспортировки должен быть безопасен для жизни, здоровья человека, окружающей среды, а также не должен причинять вред имуществу Заказчика.

В сопроводительной документации на Товар, на этикетке, маркировкой или иным способом должны быть указаны специальные правила, если для безопасности использования Товара, его
хранения, транспортировки и утилизации их необходимо соблюдать.
5.Требования к используемым материалам и оборудованию

Поставка Товара должна осуществляться в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность при хранении, транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах. Упаковка товара должна быть прочной, целой, без посторонних запахов и плесени, а также должна защищать Товар от порчи во время транспортировки, хранения, погрузочно-разгрузочных работах к месту эксплуатации или складу Заказчика, без механических повреждений и следов воздействия влаги.

Упаковка Товара должна соответствовать нормативной правовой документации на Товар, на конкретные виды (типы) тары и упаковки, а также соответствующим требованиям согласно нормативным правовым актам, указанным в пунктах 6.2 и 6.16 настоящего Технического задания.

Каждая упаковка Товара должна содержать информационный лист с указанием реквизитов Контракта, наименования Товара, количества упаковок, количества штук в упаковке, наименование страны происхождения Товара, наименование фирмы-изготовителя, наименование Поставщика, наименование грузополучателя и адрес поставки Товара.

Информация о Товаре, в том числе маркировка на упаковке и на изделии, должна быть указана на русском языке или продублирована на русском языке.

Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки, отражающие информацию о наименовании Товара, включающую в себя сведения о товарном знаке, марке, модели, артикуле и модификации.

Тара должна обеспечивать сохранность внешнего вида и качества Товара во время транспортировки и проведения погрузо-разгрузочных работ.

Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара. При этом маркировка упаковки должна быть осуществлена таким образом, чтобы можно было определить тип, наименование и принадлежность к конкретному товарному знаку и производителю Товара.

Перечень нормативных правовых и нормативных технических актов

Решение Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299 «О применении санитарных мер в Евразийском экономическом союзе».

Решение Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 № 769 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности упаковки».

Решение Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 № 797 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков».

Федеральный закон от 26.01.1996 № 14-ФЗ «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)».

Федеральный закон от 18.12.2006 № 230-ФЗ «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)».

Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

Постановление Госарбитража СССР от 15.06.1965 № П-6 «Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству».

Постановление Госарбитража СССР от 25.04.1966 № П-7 «Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству».

Постановление Госстандарта СССР от 29.12.1969 № 1394 «ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. Межгосударственный стандарт. Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды».

Постановление Госстандарта СССР от 13.11.1980 № 169 «ГОСТ 20.57.406-81. Межгосударственный стандарт. Комплексная система контроля качества. Изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические. Методы испытаний».

Постановление Госстандарта СССР от 04.05.1989 № 29 «ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. Государственный стандарт Союза ССР. Оборудование школьное. Общие требования безопасности»

Постановление Госстандарта России от 10.03.2004 № 161-ст «ГОСТ 8.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. Межгосударственный стандарт. Государственная система обеспечения единства измерений. Требования к количеству фасованных товаров в упаковках любого вида при их производстве, расфасовке, продаже и импорте».

Приказ Ростехрегулирования от 15.12.2009 № 958-ст «ГОСТ Р▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть9. Национальный стандарт Российской Федерации. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Технические средства обучения. Общие положения».

Приказ Росстандарта от 08.11.2013 № 1500-ст «ГОСТ Р▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3. Национальный стандарт Российской Федерации. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Электронные учебно-методические комплексы. Требования и характеристики».

6.16 Приказ Росстандарта от 05.09.2014 № 1004-ст «ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4 (ISO 21067:2007).

Межгосударственный стандарт. Упаковка. Термины и определения».

Приказ Росстандарта от 26.11.2014 № 1863-ст «ГОСТ Р ИСО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. Национальный стандарт Российской Федерации. Роботы и робототехнические устройства. Термины и определения».

6.17 Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 879 «О принятии технического регламента Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств».

6.18 Решение Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 № 768 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования».

6.19 Приказ Ростехрегулирования от 10.12.2009 № 681-ст «ГОСТ Р 12.1.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты»

6.20 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 03.06.2003 № 118 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть»

Приложение №1

к Техническому заданию

Адресный перечень

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3

к Техническому заданию

График поставки

- Посмотреть таблицу с даннымиКраткое_описание_КС_▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Условия поставки моющих средств для ГБУДО

Согласно гражданско-правовому договору № _, государственное бюджетное учреждение дополнительного образования города Москвы "Детская школа искусств имени И.Ф.Стравинского" и поставщик обязуются поставке хозяйственных товаров (моющие средства) для нужд учреждения в 2025 году в соответствии с требованиями законодательства РФ и Москвы.

Условия поставки и ценообразования

Заказчик обязуется принять и оплатить товар, соответствующий Техническому заданию и Спецификации, при условии его доставки и подписания необходимых документов.

Цена контракта составляет указанную сумму, включая НДС или без него, с учетом уменьшения на налоги и сборы.

Условия оплаты и ценообразования по контракту

Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является твердой и не подлежит изменению в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

Оплата осуществляется ежемесячно после фактической поставки товаров без авансового платежа, с использованием безналичного расчета через банковские переводы.

Условия оплаты и приемки товаров

Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного Документа о приемке, подписанного УКЭП, с указанием суммы оплаты, неустойки, оснований и порядка ее расчета, а также итоговой суммы к оплате.

Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком.

Обязательства Заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его счета.

Поставка товара должна быть осуществлена в течение 10 календарных дней с даты заключения контракта, с возможностью досрочной поставки по согласованию с Заказчиком.

Условия поставки и приемки товаров

Согласно статье 4 контракта, поставщик обязан согласовать с заказчиком время и место поставки, товары должны соответствовать качеству и характеристикам, указанным в техническом задании, и допускается поставка улучшенных товаров с оформлением дополнительного соглашения.

Поставщик обеспечивает транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы за свой счет.

Требования к упаковке и маркировке товара

Согласно условиям договора, упаковка и маркировка товара должны соответствовать ГОСТ и международным стандартам, включая указание наименования изделия, фирмы-изготовителя, места нахождения изготовителя, даты выпуска и гарантийного срока службы.

Упаковка обеспечивает сохранность товара при транспортировке, а ее уборка и вывоз осуществляются за счет поставщика.

Поставщик обязан предоставить отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде, подписанные УКЭП, в течение срока поставки, а заказчик должен рассмотреть их и принять товар в течение 20 рабочих дней.

Процедура приемки товаров и услуг

Заказчик обязан направить Поставщику документы о приемке товаров и услуг, а в случае обнаружения недостатков — информацию о них и сроках их устранения, либо отказаться от принятия с мотивированным обоснованием.

Поставщик обязуется устранить выявленные недостатки в установленные сроки за свой счет.

Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров на соответствие условиям контракта.

Процедура устранения недостатков и приемки товаров

Согласно условиям договора, Заказчик формирует в УАИС «Бюджетный учет» информацию об остатках и сроках их устранения, которая подписывается УКЭП и направляется Поставщику.

При принятии решений об устранении недостатков и

Устранение недостатков и повторная отправка документации

Согласно представленному фрагменту, Заказчик обязан направить Поставщику информацию об устранении недостатков в документации и повторно направить подписанный УКЭП электронный Документ о приемке для оплаты и регистрации исполнения Контракта.

Заказчик имеет право требовать надлежащего исполнения обязательств, представления документов, запросить информацию о ходе исполнения Контракта и осуществлять контроль за поставкой товаров.

Права и обязанности сторон по договору

Согласно представленному фрагменту, документация устанавливает права и обязанности сторон в отношении контроля за поставками товаров, уведомлений о недостатках и процедур приемки товаров.

Права и обязанности Поставщика по Контракту

Поставщик обязан поставлять товары, соответствующие качеству и другим характеристикам, а также имеет право привлекать субпоставщиков и заменять их в случае необходимости, при этом не изменяя стоимость и количество товаров по контракту.

Обязательства Поставщика по Контракту

Поставщик обязуется предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств, сообщать об изменении своего фактического местонахождения и соответствовать законодательным требованиям и условиям контракта.

Гарантируется качество товара в соответствии с требованиями контракта и технического задания, а также предусмотрена замена товара при обнаружении недостатков.

Условия гарантии и ответственности поставщика

Согласно условиям контракта, гарантийный срок на комплектующее изделие равен гарантийному сроку на основное изделие и начинается одновременно с ним.

При замене дефектного комплектующего изделия устанавливается новый гарантийный срок той же продолжительности.

Поставщик обязуется обеспечивать соответствие товара требованиям качества и безопасности, а также несет ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу, а также за убытки в случае отзыва товара.

Ответственность за недостатки товара и штрафы за нарушение контракта

Согласно представленному фрагменту, стороны контракта несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с установленными правилами, а размер штрафа определяется в процентах от цены контракта и начисляется за каждый факт нарушения обязательств, за исключением просрочки.

Условия штрафных санкций за нарушение контракта

В соответствии с контрактом, за нарушение гарантийных обязательств, неисполнение обязательств сторонами и просрочку исполнения предусмотрены штрафы и пени, размер которых зависит от цены контракта и характера нарушения.

Условия ответственности и расторжения контракта

Согласно условиям контракта, штрафы за неисполнение обязательств не могут превышать цену контракта, а стороны освобождаются от неустойки при наличии обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны.

Условия одностороннего расторжения контракта

Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне по инициативе заказчика в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа поставщика от передачи товара

Условия расторжения контракта по инициативе поставщика

Согласно условиям контракта, нарушение Поставщиком запрета, установленного постановлением Правительства РФ, и действия Заказчика, такие как неоднократные нарушения сроков оплаты, необоснованный отказ от приемки товаров или оплаты, непредставление отгрузочной разнарядки в срок, а также невзымание товаров в установленный срок, могут служить основаниями для расторжения контракта.

Условия расторжения и обстоятельства непреодолимой силы

Согласно условиям контракта, его расторжение по соглашению сторон и в одностороннем порядке осуществляется в соответствии с гражданским законодательством РФ и определенными статьями закона о контрактной системе, а также предусмотрена ответственность сторон за неисполнение обязательств в случае обстоятельств непреодолимой силы.

Условия освобождения от ответственности за обстоятельства непреодолимой силы

Согласно статье 9, в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, сторона, неспособная исполнить обязательства, обязана уведомить другую сторону в течение 5 дней, а срок исполнения обязательств продлевается на время действия этих обстоятельств.

Статья 10 устанавливает порядок урегулирования споров, предусматривая переговоры и претензионный порядок до обращения в Арбитражный суд города Москвы.

Порядок рассмотрения претензий и разрешения споров

Согласно представленному фрагменту, стороны обязаны ответить на претензию в письменной форме в течение 15 календарных дней, при этом

Условия изменения и дополнения контракта

Согласно представленному фрагменту, в случае поставки товаров в рамках претензионной работы, инициатором которой выступает заказчик, допускается авансирование.

Контракт подлежит регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ, а его изменение и дополнение осуществляются по соглашению сторон с оформлением в электронном виде и регистрацией в указанном реестре.

Уведомления сторон должны направляться в письменной или электронной форме с соблюдением определенных условий их получения.

Регистрация исполнения контракта в ЕАИСТ

Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются соблюдать процедуру регистрации исполнения контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ и использовать электронное взаимодействие через АИС «Портал поставщиков» и УАИС «Бюджетный учет», а также согласны на проведение проверок соблюдения условий предоставления субсидии.

Условия работы поставщика в АИС "Портал поставщиков"

Стороны договорились о порядке использования АИС «Портал поставщиков» для оформления электронного документооборота, включая создание и использование электронных торговых карточек (СТЕ) и применение усиленной квалифицированной электронной подписи, признавая юридическую силу электронных документов.

Условия электронного документооборота и реквизиты сторон

Согласно пункту 13.5, стороны контракта получают доступ к работе в АИС «Портал поставщиков» для электронного документооборота безвозмездно.

В статье 14 приведены адреса, реквизиты и подписи государственного бюджетного учреждения «Детская школа искусств имени И.Ф.Стравинского» как заказчика, а для поставщика данные не предоставлены.

Информация о производителе и продукции

СУММАРИЗАЦИЯ: Представлены данные о производителе и характеристиках товаров, включая моющие и чистящие средства, такие как спрей для очистки поверхностей и мыло с различными добавками и упаковками.

Состав и характеристики чистящего средства

СУММАРИЗАЦИЯ: Представлены различные чистящие средства в форме геля для уборки поверхностей в ванной комнате, включая кафель, хром и фаянс, с эффектом дезинфекции и удаления известкового налета и ржавчины.

Спецификация товаров для заказа

СУММАРИЗАЦИЯ: В документе представлена спецификация товаров, включая рукоятку для щеток и мопов Vileda Professional, моющее средство для стекол и зеркал объемом 5 литров и дозатор для жидкого мыла Vialli S2 с объемом 0.5 литра.

Условия поставки универсального чистящего средства

Суммаризация: ООО "Рекитт Бенкизер" производит универсальное чистящее средство "Антиналет + Блеск" в упаковке 750 мл с дозатором-распылителем, массой нетто 874 грамма, предназначенное для продажи в количестве 16 штук по 25.0 в каждой.