Тендер - Строительные материалы №302817074

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть74  . .top td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с даннымиПроект_контракта Проект ГК 44 ФАС

Государственный контракт № ___

г. Ростов-на-Дону « ___» ___________ 2025 г.

Выступая от имени и в интересах Российской Федерации, в целях обеспечения государственных нужд, государственный заказчик Федеральное казенное учреждение «Следственный изолятор №1 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ростовской области» (ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области), именуемое в дальнейшем Государственный заказчик, в лице начальника Набиева Джамала Хасановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________, в лице ____________________________, действующего на основании _____________, именуемое в дальнейшем Поставщик, с другой стороны, далее - Стороны, «Участники закупки», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон от 05.04.2013 г. №44-ФЗ), Федерального закона «О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» от 30.11.2024 № 419-ФЗ, руководствуясь положениями Распоряжения Правительства Российской Федерации от 28.04.2018 №824-р, и на основании протокола подведения итогов закупочной сессии от _________ № _________________, заключили настоящий Государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Поставщик, обязуется в установленный Контрактом срок поставить Государственному заказчикустроительные материалы (далее – Товар) в количестве, ассортименте, и по цене, установленным Спецификацией (Приложение №1) путем его передачи Государственному заказчику на условиях, установленных Контрактом.

1.2. Поставляемый Товар по своему качеству, техническим характеристикам, безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и иным требованиям, предъявляемым Государственным заказчиком к Товару, должен соответствовать требованиям, указанным в Приложениях № 1 к Контракту.

1.3. Государственный заказчик обязуется принять и оплатить Товар, соответствующий требованиям, установленным Контрактом.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Контракта составляет______________________, НДС не облагается.

2.2. Цена Контракта устанавливается в российских рублях и включает в себя стоимость Товара, стоимость транспортных расходов на доставку Товара до установленного Контрактом места поставки, стоимость тары, упаковки, маркировки, затаривания, погрузочно-разгрузочных работ, таможенные платежи, другие установленные налоги, сборы и платежи, а также иные расходы, связанные с поставкой товара.

2.3. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

2.4. Государственный заказчик вправе, при изменении потребности в Товаре, по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения Контракта изменить количество Товара пропорционально цене Контракта не более чем на 10% предусмотренного Контрактом количества поставляемого товара, путем заключения дополнительного соглашения.

2.5. Оплата по Контракту осуществляется в российских рублях за счет средств федерального бюджетного финансирования (КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть), используя для расчетов по государственному контракту только отдельный счет, открытый поставщику в уполномоченном банке.

2.6. Оплата за поставленный Товар осуществляется с лицевого счета Государственного заказчика на расчетный счет Поставщика по реквизитам, указанным в Контракте. Датой оплаты поставленного Товара считается дата списания денежных средств с лицевого счета Государственного заказчика.

2.7. Оплата за поставленный Товар осуществляется Государственным заказчикомв течение7 (семи) рабочих дней, после подписания Поставщиком и Государственным заказчиком без замечаний:

- счета на Товар;

• товарной накладной/УПД в 2 (двух) экземплярах;
• Акта приема-передачи товара по форме, установленной Приложением №2 к Контракту в 2 (двух) экземплярах;

На всех документах, указанных в настоящем разделе, обязательно должны быть указаны наименования Государственного заказчика, Поставщика, номер и дата Контракта, даты оформления и подписания документов.

2.8. Документы на оплату поставленного Товара передаются Поставщиком Государственному заказчику по реестру сдачи документов под роспись, либо направляются Государственному заказчику заказным письмом по адресу Государственного заказчика.

2.9. В случае неполучения Государственным заказчиком каких-либо из перечисленных в настоящем разделе документов или представления документов, оформленных с нарушением законодательства Российской Федерации и установленных Контрактом, Товар не оплачивается до устранения недостатков.

2.10. Авансирование Поставщика по настоящему Контракту не предусмотрено.

2.11. Сумма, подлежащая уплате Государственным заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, может быть уменьшена на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги и сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Государственным заказчиком.

3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН

3.1. Поставщик обязан:

3.1.1. Поставить Товар в порядке, количестве, в срок и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

3.1.2. Обеспечить соответствие поставляемого Товара требованиям качества, безопасности, иным требованиям, установленным стандартами, техническими регламентами и санитарно-эпидемиологическими требованиями, а также требованиям, установленным настоящим Контрактом.

3.1.3. Обеспечить за свой счет устранение выявленных нарушений при несоответствии поставленного Товара условиям настоящего Контракта или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

3.1.4. Предоставлять Государственному заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету настоящего Контракта, а также своевременно предоставлять Государственному заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении настоящего Контракта.

3.1.5. Указывать идентификатор государственного контракта в платежных документах и документах - основаниях Поставщика.

3.1.6. Для производства расчетов по настоящему контракту открыть отдельный счет в уполномоченном банке.

3.2. Поставщик вправе:

3.2.1. Требовать от Государственного заказчика произвести приемку Товара в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

3.2.2. Требовать своевременной оплаты на условиях, установленных настоящим Контрактом, надлежащим образом поставленного и принятого Государственным заказчиком Товара.

3.2.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

3.2.4. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствиисразделом 7настоящего Контракта.

3.3. Государственный заказчик обязуется:

3.3.1. Обеспечить своевременную оплату поставленного Товара, соответствующего условиям настоящего Контракта, в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

3.3.2. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в случае, если в ходе исполнения настоящего Контракта установлено, что Поставщик и (или) поставляемый Товар не соответствует установленным требованиям к поставляемому Товару.

3.3.4. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней), возмещения убытков, сверх начисленных неустоек, в соответствиисразделом 7 настоящего Контракта.

3.3.5. Обеспечить своевременную приемку поставленного Товара, соответствующего условиям настоящего Контракта, в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, провести экспертизу поставленного Товара для проверки его соответствия условиям настоящего Контракта в соответствии сЗаконом № 44-ФЗ и настоящим Контрактом.

3.3.6. Производить расчеты с использованием отдельного счета в уполномоченном банке.

3.4. Государственный заказчик вправе:

3.4.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту.

3.4.2. Требовать от Поставщика своевременного устранения нарушений, выявленных как в ходе приемки, так и в течение срока годности.

3.4.3. Проверять ход и качество выполнения Поставщиком условий настоящего Контракта.

3.4.4. Требовать возмещения убытков в соответствиисразделом 7 настоящего Контракта, причиненных по вине Поставщика.

3.4.5. Предложить увеличить или уменьшить в процессе исполнения настоящего Контракта количество Товара, предусмотренного настоящим Контрактом, не более чем на 10 процентов, в порядке и на условиях, установленныхЗаконом №44-ФЗ.

3.4.6. Отказаться от приемки и оплаты Товара, не соответствующего условиям настоящего Контракта.

3.4.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в соответствии со статьей 95 закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.4.8. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта провести экспертизу поставленного Товара своими силами или с привлечением экспертов, экспертных организаций, выбор которых осуществляется в соответствии сЗаконом №44-ФЗ.

4. УПАКОВКА ТОВАРА. КАЧЕСТВО ТОВАРА, СРОК ГОДНОСТИ

4.1. Упаковка поставляемого товара должна соответствовать требованиям ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки» и ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть6.

4.2.Транспортировка Товара должна осуществляться в соответствии с требованиями правил перевозок грузов, действующих на соответствующем виде транспорта, чтобы обеспечить его сохранность при транспортировке, до места назначения и разгрузки, на складе Грузополучателя и ГОСТ, предъявляемым к данному виду товара. Транспорт должен обеспечивать соблюдение температурно-влажностного режима при транспортировке и соответствовать требованиям санитарных норм и правил и быть подготовлен к перевозке товара (почищен, помыт и подвергнут дезинфекции). В месте разгрузки товара должен быть представлен оригинал документа, подтверждающего проведение дезинфекции, оформленный надлежащим образом.

4.3. Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации.

Поставляемый Товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам.

4.3. Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами. Поставщик поставляет Товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

5.ПОРЯДОК, СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

5.1.Поставка Товара осуществляется Поставщиком по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Ростов-на-Дону, ул. Максима Горького, 219/59.

Срок поставки: в течение 15 рабочих дней со дня заключения Контракта.

5.2.Поставщик обязуется передать Государственному заказчику товар в порядке и сроки, предусмотренные настоящим разделом Контракта.

5.3. Поставка товара осуществляется специализированным автотранспортом и за счет средств Поставщика в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта, в ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области, расположенный по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Ростов-на-Дону, ул. Максима Горького, 219/59, по рабочим дням с 09.00 до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов местного времени. Во избежание простоя транспорта Поставщика дату и время поставки Товара на склад Государственного заказчика, необходимо согласовать с Государственным заказчиком (тел.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть-19-79). Погрузочно-разгрузочные работы осуществляются силами и за счет Поставщика.

5.4. Приемка товара по качеству и количеству Государственным заказчиком осуществляется уполномоченными представителями Государственного заказчика (приемочной комиссией Государственного заказчика (в случае ее создания)), в порядке и сроки, установленные Государственным контрактом.

5.5. Для проверки поставленного Товара в части соответствия Товара условиям настоящего Контракта Государственный заказчик проводит экспертизу. Экспертиза поставленного Товара (результатов отдельного этапа исполнения Контракта) может проводиться Государственным заказчиком своими силами, или к ее проведению могут привлекаться независимые эксперты (экспертные организации) на основании контрактов, заключенных в соответствии сЗаконом №44-ФЗ.

В случае обнаружения Государственным заказчиком нарушений условий настоящего Контракта, в том числе требований к количеству Товара, комплектности, упаковке Товара, комплекту, качеству и безопасности Товара Государственный заказчик отказывается от приемки такого Товара и составляетв течение 1 (одного) рабочего дня с момента Поставки Товара мотивированный отказ от подписания акта приема-передачи товара (Приложение №2 к настоящему Контракту) с указанием перечня выявленных нарушений условий настоящего Контракта.

В случае обнаружения Государственным заказчиком нарушений условий настоящего Контракта, в том числе требований к количеству Товара, комплектности, упаковке Товара, комплекту, качеству и безопасности Товара Поставщик обязуется без дополнительной оплаты со стороны Государственного заказчика устранить выявленные нарушения (до поставить, до укомплектовать, заменить Товар) в срокне позднее 1 (одного) рабочего дня со дня получения от Государственного заказчика мотивированного отказа. Допоставка недопоставленного, доукомплектование или замена некачественного Товара оформляется соответствующей товарной накладной поформе № ТОРГ-12 или универсальный передаточный документ (УПД) в порядке, предусмотренном настоящим разделом.

В случае повторного выявления по результатам экспертизы, предусмотренной настоящим пунктом, нарушений условий настоящего Контракта Государственный заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

5.6. Вместе с товаром Поставщик передает Государственному заказчику документы в составе, определенном в настоящем пункте.

Состав документов:

Акт приема-передачи Товара в 2 (двух) экземплярах (по 1 (одному) экземпляру для каждой из Сторон), подписанный со стороны Поставщика;

товарные накладные поформе № ТОРГ-12 или универсальный передаточный документ (УПД), подписанные и заверенные печатью Поставщика;

счет;

счет-фактуру (в случае, если поставщик является плательщиком НДС);

Государственный заказчикв течение 1 (одного) рабочего дня со дня получения документов, перечисленных в настоящем пункте, подписывает и направляет Поставщику Акт приема-сдачи Товара или направляет мотивированный отказ.

После устранения недостатков, послуживших основанием для направления мотивированного отказа, Поставщик повторно направляет Государственному заказчику документы, определенные в настоящем пункте. Государственный заказчик рассматривает указанные документы и подписывает со своей стороны Акт приема-сдачи Товара в порядке и сроки, предусмотренные настоящим пунктом.

Подписание со стороны Государственного заказчика Акта приема-сдачи Товара подтверждает исполнение обязательств Поставщика, предусмотренных настоящим Контрактом.

5.7. Право собственности на Товар, риск утраты, случайной гибели или повреждения Товара переходят от Поставщика к Государственному заказчику с момента подписания Сторонами товарной накладной поформе № ТОРГ-12 или универсальный передаточный документ (УПД).

5.8. Поставщик обязан одновременно с передачей Товара передать Государственному заказчику относящиеся к нему документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, производителем Товара и настоящим Контрактом.

5.9. Сдача и приемка Товара осуществляются уполномоченными представителями Сторон.

5.10. В случае если документы, подлежащие передаче Поставщиком Государственному заказчику в соответствиис пунктом 5.6 Контракта (все или часть из них), не переданы Поставщиком Государственному заказчику на момент передачи товара и (или) оформлены ненадлежащим образом (в документах не заполнены все обязательные реквизиты; наименование, количество, единица измерения и другие сведения о товаре, указанные в документах, не соответствует сведениям, указанным в Контракте; и т.п.) оплата не производится до устранения недостатков.

6. ЕДИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ

6.1. При осуществлении закупки у единственного поставщика в соответствии с п. 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ, Государственный заказчик устанавливает следующие единые требования к участникам закупки:

При применении конкурентных способов, при осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в случаях, предусмотренныхпунктами 4,5,18,30,42,49,54 и59 части 1 статьи 93 настоящего Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ, Государственный заказчик устанавливает единые требования к участникам закупки согласно статье 31 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-Ф.

6.2. Участник закупки, делая предложение о цене Контракта, подтверждает свое соответствие требованиям ч.1 и ч.1.1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

7.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения, Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, размер штрафа устанавливаетсяв размере 10 процентов от цены настоящего Контракта. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.

7.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом Государственный заказчик имеет право требовать от Исполнителя уплаты неустоек (штрафов, пеней) за каждый день просрочки. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом,в размере 1% от суммы настоящего Контракта. При наличии в настоящем контракте этапов оказания услуг, Государственный заказчик имеет право требовать уплаты пенейв размере 1% от цены услуги за каждый день просрочки, за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему контракту.

Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.4. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливаетсяв размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы1пунктами▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьнастоящих Правил):

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

.

Штрафы начисляются за каждый факт ненадлежащего исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением, просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей2

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

.

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.5. Под существенными нарушениями условий Контракта, понимаются существенные нарушения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также следующие условия, о которых договорились Стороны:

а) несоблюдение Исполнителемглавы 3, 4, 5, 9 Контракта;

б) нарушение установленного настоящим Контрактом начального и конечного срока оказания услуг;

в) выявление нарушений условий Контракта при повторной приемке оказанной услуги, либо нарушение сроков устранения несоответствий и/или недостатков;

г) не предоставление Исполнителем иного (нового) обеспечения исполнения Контракта.

д) не предоставление Исполнителем документов в соответствии с Контрактом.

7.6. Исполнитель, при наличии вины, возмещает Государственному заказчику ущерб, причиненный в ходе исполнения Контракта, в том числе жизни или здоровью третьих лиц, связанный с повреждением (утратой переданного Исполнителю) имущества Государственного заказчика или третьих лиц, как движимому так и недвижимому.

7.6.1. Вред, причиненный третьим лицам по вине Исполнителя при исполнении обязательств по Контракту, возмещается за его счет.

7.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств по Контракту.

7.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем, обязательств по настоящему контракту, оплата Государственным заказчиком по настоящему контракту будет осуществлена путем выплаты Подрядчику суммы за оказанные услуги, уменьшенной на сумму неустойки (штрафов, пеней).

При наступлении обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, сумма обеспечительного платежа засчитывается в счет исполнения соответствующего обязательства.

7.9. Сумма указанной неустойки (штрафа, пеней) перечисляется Государственным заказчиком в доход федерального бюджета Российской Федерации. При этом Государственный заказчик направляет Подрядчику уведомление о размере неустойки (штрафа, пеней) подлежащей перечислению в федеральный бюджет Российской Федерации».

7.10. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему контракту, Государственный заказчик вправе требовать от Исполнителя уплаты штрафав размере 10% от цены услуг, за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему контракту. В случаях, когда за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств контрактом предусмотрена неустойка, Государственный заказчик вправе потребовать от Исполнителя возмещения убытков в полной сумме сверх неустойки (штрафов, пеней).

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Контракта, решаются Сторонами путем переговоров. При невозможности достижения соглашения Сторон споры и разногласия, возникающие при исполнении Контракта, подлежат разрешению в Арбитражном суде Ростовской области в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

8.2. До передачи спора на разрешение в судебном порядке Стороны обязаны принять меры к его урегулированию в претензионном порядке.

8.3. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее7 (семи) календарных дней, с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

8.4. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

8.5. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них, материалы служебных проверок. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

8.6. Государственный заказчик вправе заявлять Исполнителю претензии по вопросам, связанным с неисполнением (ненадлежащим исполнением) условий Контракта, в том числе по количеству и качеству оказываемой услуге, и сроком исполнения Контракта.

8.7. При отклонении претензии полностью или частично либо неполучении ответа в установленные для ее рассмотрения сроки, либо неисполнении требований по претензии в установленные для их исполнения сроки, либо невручении претензии по обстоятельствам, зависящим от Стороны-адресата, Сторона, предъявившая претензию, вправе после наступления любого из указанных событий передать спор на разрешение в соответствии с законодательством Российской Федерации в Арбитражный суд Ростовской области.

8.8. Переписка Сторон может осуществляться в виде писем или телеграмм, а в случаях направления факса, иного электронного сообщения - с обязательным последующим предоставлением оригинала документа.

ФОРС-МАЖОР

9.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая землетрясение, наводнение, пожар, тайфун, ураган и другие стихийные бедствия, военные действия, массовые заболевания и действия органов государственной власти и управления, влияющие на возможность исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения Контракта и не зависеть от воли Сторон.

9.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без промедления, но не позднее3 (трех) дней после их наступления известить о них другую Сторону в письменной форме. В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также, по возможности, оценка их влияния на возможность исполнения обязательств по Контракту и срок исполнения обязательств.

9.3. По прекращении указанных обстоятельств Сторона должна без промедления, но не позднее3 (трех) дней после их прекращения известить об этом другую Сторону в письменной форме. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства по Контракту. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, она лишается права ссылаться на такие обстоятельства, а также должна возместить другой Стороне убытки, причиненные неизвещением или несвоевременным извещением.

9.4. Сторона, у которой произошли форс-мажорные обстоятельства, должна в течение10 (десяти) дней с момента прекращения форс-мажорных обстоятельств передать другой Стороне сертификат торгово-промышленной палаты или иного компетентного органа или организации о наличии и продолжительности форс-мажорных обстоятельств.

9.5. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, срок исполнения Сторонами обязательств по Контракту отодвигается в пределах текущего финансового года соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.

9.6. Если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более1 (одного) месяца, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Контракта и достижения соответствующей договоренности.

ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

10.1. Изменение условий настоящего Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьей 95 Федерального закона №44-ФЗ.

10.2. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения настоящего Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (в том числе в случае неоднократного нарушения сроков поставки товара). При этом факт подписания Сторонами соглашения о расторжении настоящего Контракта не освобождает Стороны от обязанностей урегулирования взаимных расчетов.

10.3. Информация о Поставщике, с которым Контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом Государственного заказчика от исполнения Контракта, включается в установленном Федеральнымзаконом №44-ФЗ порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

10.4. Изменения и дополнения по основаниям, предусмотренным настоящим Контрактом, вносятся по соглашению Сторон, которое оформляется соответствующим дополнительным Соглашением и является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

11.1. Настоящий Контракт вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действуетпо 25 декабря 2025 года (включительно), а в части неисполненных обязательств - до полного их исполнения Сторонами. Окончание срока действия настоящего Контракта влечет прекращение обязательств Сторон по контракту, но не освобождает Исполнителя от ответственности за неисполнение гарантийного обязательства или нарушение иных условий Контракта. При этом фактическое взаимное полное исполнение Сторонами принятых в рамках настоящего Контракта обязательств в установленные сроки прекращает действие Контракта с момента исполнения последнего обязательства.

11.2. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения финансовых обязательств Сторон по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустоек, штрафов.

11.3. Изменение условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.

11.4. Все изменения Контракта должны быть совершены в письменном виде и оформлены дополнительными соглашениями (соглашениями) к Контракту, являющимися его неотъемлемой частью.

11.5. Контракт может быть расторгнут по основаниям в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

11.6. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданскимкодексом Российской Федерации, для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств в порядке и сроки, определенныестатьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ.

11.7. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения настоящего Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. При этом факт подписания Сторонами соглашения о расторжении настоящего Контракта не освобождает Стороны от обязанностей урегулирования взаимных расчетов.

11.8. Информация об Исполнителе, с которым Контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом Государственного заказчика от исполнения Контракта, включается в установленном Федеральным законом от 05.04.2013 г. №44-ФЗ порядке в реестр недобросовестных Поставщиков (Подрядчиков, Исполнителей).

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Контракт составлен в 2-х экземплярах, на русском языке, идентичных по содержанию и имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых передан Исполнителю, один - находится у Государственного заказчика.

Во всем, что не оговорено в настоящем Контракте, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.2. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, а также в случае реорганизации она письменно извещает об этом другую Сторону в течение3 (трех) рабочих дней с даты такого изменения. При этом если Исполнитель не исполнит либо ненадлежащим образом исполнит обязанность, предусмотренную настоящим пунктом, все риски, связанные с перечислением Государственным заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет, несет Исполнитель.

12.3. Все сообщения, требования, замечания или уведомления Сторон по настоящему Контракту направляются с использованием курьерской доставки одной из Сторон под расписку о вручении, либо, с использованием почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении по адресам Сторон, указаннымвразделе13 настоящего Контракта, либо с использованием электронной почты на электронные адреса, указанныевразделе13 настоящего Контракта, либо с использованием факсимильной связи.

Момент получения Стороной сообщения или уведомления, направленного с использованием курьерской доставки, почтовой или факсимильной связи, определяется в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. При этом направление уведомлений по адресам Сторон, указаннымвразделе13настоящего Контракта, считается надлежащим уведомлением Сторон.

12.4. При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случая, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

В случае, предусмотренном настоящим пунктом, перемена Исполнителя, оформляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения (соглашения) к настоящему Контракту.

12.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по Контракту третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.

12.6. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету настоящего Контракта и ставших им известными в ходе исполнения настоящего Контракта. Каждая из Сторон обязана обеспечить защиту конфиденциальной информации, ставшей доступной ей в рамках настоящего Контракта, от несанкционированного использования, распространения или публикации.

12.7. Информация, переданная в соответствии с настоящим Контрактом Исполнителю, предназначена исключительно для него и не может полностью или частично использоваться в интересах третьих лиц без согласия Государственного заказчика, за исключением запросов от органов исполнительной власти.

12.8. Любой ущерб, вызванный нарушением конфиденциальности, определяется и возмещается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

12.9. Внесение изменений, не противоречащих законодательству Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, в условия Контракта (в том числе в банковские реквизиты Сторон) осуществляется путем заключения Сторонами в письменной форме дополнительных соглашений (соглашений) к Контракту, которые являются неотъемлемой частью Контракта.

12.10. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации. Все приложения, указанные в настоящем Контракте, являются его неотъемлемой частью.

Приложения:

№ 1 -Спецификация на 2 л.

№ 2 - Форма Акта приема-передачи Товара на 2 л.

13. Адреса (местонахождение) и банковские реквизиты Сторон на момент

заключения контракта

- Посмотреть таблицу с данными

____________________ Д.Х. Набиев __________________

Приложение № 1 к Контракту

от «___»____2025 г. №____

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Поставка Товара осуществляется Поставщиком по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Ростов-на-Дону, ул. Максима Горького, 219/59.

Срок поставки: в течение 15 рабочих дней со дня заключения Контракта.

- Посмотреть таблицу с данными

В соответствии с п. 3 постановления Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных

п. 9 постановления Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 за каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: