Тендер - Стеклоомывающая жидкость 5л, зимняя -30С №318072522

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть22 Извещение

Извещение - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о организаторе - Посмотреть таблицу с даннымиСпецификация - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о запросе доставки - Посмотреть таблицу с данными Другие документы - Посмотреть таблицу с даннымиДокументы истории - Посмотреть таблицу с даннымиПроект договора поставки:- строительных материалов представлен в приложении №1 Регламента работы биржевой площадки.
- продуктов питания представлен в приложении №2 Регламента работы биржевой площадки.
Договор_ДРСУ

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №

С. Пестрецы

Республики Татарстан « » ______2025 года

Общество с ограниченной ответственностью «Дорожно-ремонтное строительное управление», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Вафина Марселя Марсовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

________________, в лице ____________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании протокола подведения итогов запроса доставки в электронной форме № BP -TR от .2025г заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику _______________________ (в дальнейшем – Товар) согласно Спецификации (Приложение №1) в соответствии с условиями Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставляемый товар.

1.2. Наименование, характеристики, количество, ассортимент, цена товара, информация о стране происхождения товара, а также место и срок поставки товара определяются в согласованной Сторонами Спецификации, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Общая стоимость настоящего договора составляет _________(_________________) рублей, с НДС/НДС не облагается. (В случае если Поставщик имеет право на освобождение от уплаты НДС, слова «в том числе НДС» заменяются словами «НДС не облагается»). Увеличение цен на поставляемый Товар не допускается.

2.2. Цена Товара определена с учетом расходов на доставку, разгрузку, подъем Товара, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

2.3. Расчет за поставленный Товар, осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств в порядке и сроки, определённые настоящим Договором в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания Товарной накладной (универсального передаточного акта (документа)),

2.4. Расчеты производятся в рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

2.5. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.7. Счет на оплату должен содержать: номер и дата настоящего договора, наименование и количество поставленного Товара, цена каждой единицы и общая стоимость поставленного Товара. Счет на оплату, выставленный Поставщиком, не содержащий указанных выше сведений, считается не надлежаще оформленным и к оплате не принимается.

3. Порядок поставки

3.1. Поставка Товара осуществляется партиями на основании заявок Заказчика. Заявка подается Заказчиком в письменной форме или по средствам электронной почты. Заявка, в обязательном порядке должна содержать следующие сведения:

- наименование (марка, фракция) Товара в соответствии с техническим заданием;

- количество Товара;

- срок поставки Товара;

-цена и стоимость Товара.

3.2. Поставка товара осуществляется самовывозом в течение 2 дней со дня отправления заявки.

3.3. Датой поставки считается дата фактической передачи Товара Заказчику вместе с документами, указанными в пункте 3.4 настоящего договора, и подписания Сторонами соответствующих товаросопроводительных документов на Товар, в том числе Акта приема-передачи Товара.

3.4. Поставщик передает Заказчику вместе с Товаром следующие документы на поставленный Товар:

3.4.1. Товарная накладная по форме ТОРГ-12 (УПД);

3.4.2. Акт приема-передачи Товара;

3.4.3. Счет-фактура (УПД);

3.5. Право собственности на Товар, риск случайной гибели, повреждения и бремя содержания Товара переходит от Поставщика к Заказчику после фактической передачи Товара.

3.6. В случае если представленные Поставщиком документы, указанные в пункте 3.1. настоящего договора, не соответствуют требованиям законодательства, Поставщик обязуется оформить документы надлежащим образом в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения соответствующего требования от Заказчика.

3.7. Поставщик обязуется надлежащим образом оформлять документы, сопутствующие таможенному оформлению поставляемого Товара из иностранных государств, в соответствии с действующим законодательством РФ, и представлять их заверенные копии Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения соответствующего запроса.

4. Ответственность сторон

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим договором.

4.2. В случае нарушения Поставщиком срока поставки Товара, установленного в пункте 3.1. настоящего договора, Заказчик вправе:

4.2.1. предъявить Поставщику требование об уплате неустойки в размере 10 % от стоимости не поставленного в срок Товара за каждый день просрочки. Неустойка начисляется до момента фактического исполнения Поставщиком обязательства по поставке Товара, в том числе в случае, если такое обязательство исполнено по истечению срока действия настоящего договора;

4.2.2. потребовать возврата уплаченных денежных средств (в случае предоплаты). Поставщик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения соответствующего требования Заказчика произвести возврат денежных средств Заказчику.

4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора в одностороннем внесудебном порядке в случае нарушения Поставщиком срока передачи Товара Заказчику. Настоящий договор считается расторгнутым в день получения Поставщиком уведомления об отказе от исполнения настоящего договора. При этом Поставщик обязуется в течение 5 рабочих дней возвратить Заказчику полученные денежные средства, уплатить неустойку за просрочку передачи Товара согласно пункту 4.2.1 настоящего договора и выплатить штраф за непоставку товара в размере 5% от стоимости непоставленного товара и возместить убытки.

4.4. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты стоимости Товара, установленного пунктом 2.3. настоящего договора, Поставщик вправе предъявить Заказчику требование об уплате неустойки в размере 0,1 % от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

4.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по договору Заказчик вправе в судебном порядке расторгнуть настоящий договор.

4.6. В случае расторжения договора по решению суда или в случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения договора в связи с существенным нарушением Поставщиком условий договора, Заказчик направляет в уполномоченный орган сведения о недобросовестном поставщике для внесения в реестр недобросовестных поставщиков.

5. Форс-мажор

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после его заключения, в результате событий чрезвычайного характера.

5.2. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы.

5.3. При наступлении указанных в пункте 5.1. -5.2. обстоятельств, Сторона, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств, должна в десятидневный срок со дня наступления этих обстоятельств известить о них в письменном виде другую Сторону с приложением соответствующих доказательств и документов.

6. Заверения и гарантии

6.1. В рамках настоящего договора Поставщик дает Заказчику следующие заверения и гарантии в порядке статьи 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации:

1) он является добросовестным налогоплательщиком и отразит настоящий договор в учете, заплатит все предусмотренные действующим законодательством налоги;

2) он обладает достаточными финансовыми, производственными, кадровыми ресурсами для исполнения своих обязательств;

3) у него не существует риска административного, арбитражного или иного юридического разбирательства или расследования, ожидаемого или угрожающего, от любого лица в отношении компании, способного повлиять на договор;

4) любые документы и информация, предоставленные до и после подписания договора, не содержат недостоверных утверждений о фактах;

5) заключение договора не нарушает и не ущемляет прав и законных интересов третьих лиц, не преследует цель причинения вреда кредиторам, не делает невозможным исполнение своих обязательств перед иными кредиторами, не является сделкой с предпочтением, направленной на нарушение очередности удовлетворения требований иных кредиторов.

6.2. В случае нарушения какого-либо из вышеперечисленных заверений и гарантий, Поставщик обязан возместить Заказчику причиненный таким нарушением ущерб.

7. Срок действия и порядок расторжения Договора

7.1. Договор считается заключенным и вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует по 30.12.2025 года включительно.

7.2. Прекращение (окончание) срока действия Договора не освобождает Стороны от гарантийных обязательств (в случае их наличия), ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора, если таковые имели место при исполнении условий Договора, а также от оплаты Договора в части исполненных обязательств Поставщиком до даты окончания действия Договора.

7.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

7.4. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора другая Сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

8. Прочие условия

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.

8.2. Изменения условий Договора при его исполнении возможны, по согласованию Сторон в следующих случаях:

8.2.1. Изменения предусмотренного договором объема и/или номенклатуры (однородной) закупаемого Товара.

При увеличении объема закупаемого Товара (но не более чем на 30 % по сравнению с указанным в первоначальном договоре) без изменения цены за единицу Товара, Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену договора соответственно изменяемому объему Товара. При сокращении объема закупаемого Товара цена Договора должна быть изменена Сторонами пропорционально сокращению объема закупаемого Товара.

8.2.2. Изменения сроков исполнения обязательств по договору, срока действия договора (при необходимости), в случае если необходимость изменения сроков вызвана объективно непредвиденными обстоятельствами.

8.2.3. Изменения договора в части осуществления поставки товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре. При этом такое улучшение товара, не должно приводить к увеличению цены договора.

8.2.4. Изменение условий поставки Товара в том случае, если на этапе согласования и/или исполнения договора у Заказчика возникнет необходимость в приобретении сопутствующих (дополнительных) товаров, работ, услуг.

8.2.5. Изменение цены Договора путем ее уменьшения без изменения иных условий Договора, в случае изменения цены в связи с изменением ставок налогов и сборов пропорционально к изменениям таких ставок.

8.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством и настоящим Договором.

8.3. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора путем направления уведомления Поставщику в случаях:

- при существенном нарушении Договора Поставщиком (ст.450 ГК РФ);

- в случае просрочки исполнения обязательств по поставке более чем на 5 (пять) календарных дней;

- в случае несоблюдения Поставщиком требований по качеству поставок, если исправление соответствующих некачественных поставок влечет задержку поставок более чем на 5(пять) дней;

- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации;

- в связи с полным/частичным исключением/отсутствием потребности в поставках, предусмотренных настоящим Договором.

8.4. Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в любое время по своему усмотрению, письменно уведомив об этом Поставщика. При этом настоящий Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком уведомления об отказе от исполнения настоящего Договора, если иной, более поздний, срок не указан в уведомлении.

Уведомление об одностороннем отказе от договора считается доставленным адресату и в том случае, когда оно поступило в место вручения адресату, но по обстоятельствам, зависящим от него, не было вручено или адресат с ним не ознакомился.

При этом Заказчик обязан оплатить обоснованные фактически понесенные Поставщиком расходы, связанные с исполнением настоящего Договора, подтвержденные документально.

8.5. Расторжение Договора не освобождает Стороны от проведения взаиморасчетов по выполненным до прекращения Договора обязательствам.

8.6. При изменении юридического адреса, банковских реквизитов и формы собственности Сторона в трехдневный срок обязана письменно известить об этом другую Сторону.

8.7. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

8.8. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Договором, переходят к новому Заказчику.

8.9. Недействительность какого-либо из условий Договора не влечет за собой недействительность других его условий или всего Договора в целом.

8.10. Договор составлен в форме электронного документа, подписан обеими Сторонами с помощью электронной подписи в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации. Стороны вправе изготовить копию на бумажном носителе в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

8.11. Во всем ином, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

8.12. Приложения к настоящему договору, являющиеся его неотъемлемой частью:

Приложение №1. «Спецификация»

Приложение №2 «Заявка»

9. Адреса и реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №2 к Договору № ____

От «___»_____2025г

УТВЕРЖДАЮ: СОГЛАСОВАНО:

Заказчик: ___________________ Поставщик: ____________________

ЗАЯВКА

к Договору № ________ от «____» ______________2025г.

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными