Тендер - Средство моющее для туалетов и ванных комнат Форма выпуска Гель Средство спиртосодержащее Нет Средство хлорсодержащее Да №295404010

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• НМЦК белизна.pdf
• Проект контракта.doc

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть10 Извещение о закупке, осуществляемой в соответствии с частью 12 статьи 93 Закона № 44-ФЗ от 03.04.2025 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of { 14px; } { 14px; } .font14 { 14px; } . .customer-qty .customer-qty-table th:nth-child(1), .customer-qty-table td:nth-child(1) { width: 100px; min-width: 100px; max-width: 100px; } .customer-qty-table tr td, .customer-qty-table tr .customer-qty-table .customer-qty-table tr:last .position-header .customer-qty-table tr th:last-child, .customer-qty-table tr td:last .dosage-cell .dosage-cell-table table tr th:first-child, .dosage-cell-table table tr td:first .dosage-cell-table table tr th:last-child, .dosage-cell-table table tr td:last

Извещение о проведении закупки в соответствии с ч. 12 ст. 93 Закона № 44-ФЗ

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000007

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет бюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьМуниципальные образования Нижегородской области / Муниципальные округа Нижегородской области / Павловский муниципальный округ / г Павлово, обл Нижегородская, м.о. Павловский, г Павлово, ул Профсоюзная, д. 42,

Срок поставки товара (календарных дней)

5

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого: 4277.88 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Не установлены

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Применение национального режима по ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Основанием для установки указания запретов, ограничений закупок товаров, происходящих из иностранных государств, выполняемых работ, оказываемых услуг иностранными лицами, а также преимуществ в отношении товаров российского происхождения, а также товаров происходящих из стран ЕАЭС, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами, а также лицами, зарегистрированными в странах ЕАЭС, является Постановление Правительства Российской Федерации о мерах по предоставлению национального режима от 23.12.2024 № 1875. - Посмотреть таблицу с данными

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Обеспечение исполнения контракта не требуется

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование цены контракта

1

Проект контракта

1

Дополнительная информация и документы

Документы не прикреплены Проект_контракта ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Муниципальный контракт (проект) № ________

на поставку средств моющих (белизна-гель)

Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

г. Павлово «___» _____________ 2025 г.

Муниципальное казенное учреждение «Административно-хозяйственное управление», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Климовой Татьяны Васильевны, действующего на основании Устава с одной стороны, и _____________________________________________________________________,

(указывается полное наименование организации-поставщика (с указанием ее организационно-правовой формы) или фамилию, имя и отчество (при наличии) поставщика - физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)

именуемое(ый) в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________________________________,

(указывается фамилия, имя и отчество (при наличии), а также должность (при наличии) представителя поставщика, уполномоченного на подписание муниципального контракта)

действующего на основании _____________________________________________________________,

(указывается документ (акт) со всеми реквизитами, на основании которого действует представитель поставщика, уполномоченный на подписание муниципального контракта)

с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ ч.12 ст.93 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и иных нормативных актов законодательства Российской Федерации, по результатам закупки у единственного поставщика в электронной форме, объявленного Извещением № _________________________ от «__» ____________ 2025 года, и на основании Протокола № ________________________ от «___» _____________ 2025 года, заключили настоящий Муниципальный контракт (далее Контракт) о нижеследующем:

Предмет Контракта
1.1. Предметом настоящего Контракта является поставка средств моющих (белизна-гель) (далее – Товар).
1.2. Поставщик обязуется передать Заказчику Товар, а Заказчик обязуется принять Товар и оплатить его на условиях и в порядке, установленных настоящим Контрактом.
1.3. Товар, поставляемый по настоящему Контракту, должен соответствовать цене, количеству и техническим характеристикам, указанным в Спецификации (Приложение №1 к настоящему Контракту), подписанной сторонами, которая является неотъемлемой частью настоящего Контракта.
1.4. Поставка Товара включает в себя: доставку Товара, осуществляемую за счёт Поставщика, на склад Заказчика в рабочие дни и в рабочее время Заказчика; погрузку/разгрузку Товара, осуществляемую силами Поставщика.
1.5. Приемка Товара по количеству производится по товарной (товарно-транспортной) накладная (унифицированная форма № ТОРГ-12) и должна быть полностью завершена в день доставки.
1.6. Поставщик обязан передать Товар свободным от любых прав третьих лиц.
1.7. При использовании Товара по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование Товара не должно причинять вред имуществу Заказчика.
1.8. Стороны подтверждают, что рассматривают неукоснительное соблюдение Поставщиком требований Спецификации, как существенное условие Контракта.
Существенными условиями настоящего Контракта для Сторон также являются: цена Контракта, порядок оплаты по Контракту, место и сроки поставки Товара, предусмотренные Контрактом и приложениями к нему, качество Товара, наличие надлежащего обеспечения исполнения обязательств по Контракту в период действия Контракта.

Цена Контракта и порядок расчетов
2.1. Цена Контракта определена на основании результатов закупки у единственного поставщика в электронной форме и составляет ____________ (_____________________), в том числе НДС - (__%) _________ (___________) рублей ___ копеек. (в случае, если Контракт заключается с лицом, не являющимися в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации плательщиком НДС, указать «НДС не облагается»).
2.2. Цена Контракта является твердой и не может быть изменена в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Контрактом, в том числе:
- В соответствии с пунктом 1.1 части 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества Товаров, и иных условий исполнения Контракта.
- В соответствии с пунктом 1.2 части 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ, Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения Контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренное Контрактом количество Товара при изменении потребности в Товаре, на поставку которого заключен Контракт. При поставке дополнительного количества такого Товара Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену Контракта пропорционально количеству такого Товара, но не более чем на десять процентов такой цены Контракта, а при внесении соответствующих изменений в Контракт в связи с сокращением потребности в поставке такого Товара Заказчик обязан изменить цену Контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара, и цена единицы Товара при сокращении потребности в поставке части такого Товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого Товара.
2.3. Цена Контракта включает в себя все расходы Поставщика по поставке товара, в том числе, стоимость товара, а также все затраты Поставщика, связанные с доставкой товара, ответственным хранением, погрузкой, разгрузкой, уплатой таможенных пошлин, налогов, сборов, других обязательных платежей и всех прочих затрат Исполнителя, связанных с предметом Контракта, которые являются обязательными в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.4. Оплата в соответствии с настоящим Контрактом осуществляется за счет средств бюджета Павловского муниципального округа Нижегородской области.
Поставщик подтверждает, что полностью осведомлен о расходах, которые на него возлагаются, а также полностью ознакомился со всеми условиями, в том числе с условиями финансирования Заказчика из средств бюджета Павловского муниципального округа Нижегородской области, которые могут повлиять на условия исполнения Контракта.
2.5. Расчеты по Контракту осуществляются в форме безналичного перечисления денежных средств в валюте Российской Федерации (рубль) с расчетного счёта Заказчика на расчетный счет Поставщика.
Оплата за выполненные работы будет производиться Заказчиком путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней по факту поставки товара после надлежащим образом оформленных и подписанных обеими Сторонами акта (актов) приема-передачи товара, товарной (товарно-транспортной) накладной и на основании выставленного Поставщиком счета (счета-фактуры). Авансирование не предусмотрено.
2.6. Заказчик вправе приостановить платежи по Контракту в следующих случаях:
- при обнаружении существенных дефектов в поставленных и представленных к оплате Товарах - до момента их устранения;
- при причинении Поставщиком Заказчику прямого действительного ущерба - до момента его возмещения.
2.7. В случае изменения своего расчетного счета Поставщик обязан до вступления изменений в силу в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Поставщика, несет Поставщик.
2.8. При неправильном заполнении платежных документов, а также не предоставлении оригиналов документов, указанных в п. 2.5. Контракта, оплата Заказчиком не производится. Неправильно заполненные документы возвращаются Поставщику для переоформления.
2.9. В случае задержки предоставления надлежаще оформленных документов, указанных в п. 2.5. Контракта, Заказчик вправе перенести срок оплаты на количество дней просрочки предоставления документов. Ответственность за несвоевременную оплату Заказчик в данном случае не несет.
2.10. Обязанности Заказчика в части оплаты по Контракту считаются исполненными со дня списания денежных средств со счетов Заказчика.
2.11. В случае, предусмотренном пунктом 7.10 Контракта Заказчик производит оплату Товара по Контракту за вычетом соответствующей размера неустойки (пени, штрафа) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств перед Заказчиком по настоящему Контракту в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации на основании акта приема-передачи товара, содержащего сведения о поставке Поставщиком Товара, о приемке Заказчиком Товара.
2.12. В случае если Контракт заключается с юридическим лицом или физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, сумма, подлежащая уплате Заказчиком, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

Права и обязанности сторон
3.1. Поставщик обязуется:
3.1.1. Поставить Товар до места поставки в количестве и комплектности согласно Спецификации (Приложение 1 к настоящему Контракту), являющееся собственностью Поставщика, полностью свободное от прав третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
3.1.2. При поставке предъявить оригиналы либо копии сертификатов на Товар (если поставляемые товары подлежат обязательной сертификации в соответствии с действующим законодательством).
3.1.3. В соответствии с условиями настоящего Контракта в установленные сроки:
- своими силами и своим транспортом либо силами и транспортом третьих лиц, за действия/бездействие которых Поставщик отвечает, как за свои собственные, осуществить поставку Товара Заказчику по адресу, указанному в пункте 5.3. настоящего Контракта;
- своими силами или силами третьих лиц, за действия/бездействие которых Поставщик отвечает, как за свои собственные, выполнить погрузочно-разгрузочные работы по доставке Товара по указанному адресу;
3.1.4. Поставить Заказчику в предусмотренном количестве и ассортименте Товар, являющийся в соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» новым. Наличие следов механических повреждений, деформации и иных повреждений не допускается. Поставляемый товар должен быть пригоден для целей, для которых товар такого рода обычно используется.
3.1.5. При несоответствии поставленного Товара условиям настоящего Контракта устранить недостатки поставленного Товара в согласованные сроки собственными силами и средствами без дополнительной оплаты, либо произвести замену некачественного Товара.
3.1.6. Надлежащим образом обеспечить:
- точное определение количества отгруженного Товара, отгрузку (сдачу) Товара, соответствующего по качеству и комплектности требованиям, установленным настоящим Контрактом;
- четкое и правильное оформление отгрузочных и расчетных документов, соответствие указанных в них данных о количестве и наименовании Товара фактически отгружаемому количеству; четкое и правильное оформление документов, удостоверяющих качество и комплектность поставляемого Товара (сертификат и т.п.), отгрузочных и расчетных документов, соответствие указанных в них данных о качестве и комплектности Товара фактическому качеству и комплектности; своевременное получение Заказчиком этих документов в установленном Контрактом порядке;
- строгое соблюдение действующих на транспорте правил сдачи грузов к перевозке, их погрузки и крепления;
- осуществление контроля за работой лиц, занятых определением количества и качества отгружаемого Товара и оформлением на него отгрузочных и расчетных документов, а также занятых перевозкой Товара и выполнением погрузочно-разгрузочных работ.
3.1.7. При поставке Товара представить Заказчику документы, подтверждающие качество и безопасность Товара.
3.1.8. Одновременно с передачей Товара передать Заказчику все принадлежности и документы, относящиеся к Товару. Форма документации на товар должна соответствовать требованиям, предъявляемым нормативными актами и документации подобного уровня и типа в Российской Федерации.
3.1.9. Нести все риски утраты или повреждения Товара до момента его фактической передачи Заказчику, если иное не предусмотрено настоящим Контрактом.
3.1.10. Во время осуществления погрузочно-разгрузочных работ обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, противопожарной безопасности, охране окружающей среды.
Поставщик несет все риски несоблюдения лицами, допущенными Поставщиком к выполнению погрузочно-разгрузочных работ, правил техники безопасности при проведении этих работ, правил противопожарной безопасности, иных правил и требований, необходимых для обеспечения безопасности работ такого рода. Поставщик несет ответственность за вред, причиненный здоровью лиц, допущенных Поставщиком к выполнению погрузочно-разгрузочных работ, и иных лиц, а также за ущерб, причиненный Заказчику, при выполнении Поставщиком погрузочно-разгрузочных работ по настоящему Контракту и в связи с ними.
3.1.11. Подготовить и предоставить Заказчику одновременно с Товаром в установленном Контрактом порядке товарные (товарно-транспортные) накладные (унифицированная форма № ТОРГ-12) в количестве не менее двух экземпляров, счет на оплату товара, счет-фактуру (в случаях, предусмотренных законом), а также иные сопроводительные документы на товар в соответствии с действующим законодательством и настоящим Контрактом.
3.1.12. Безвозмездно устранить выявленные недостатки Товара или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.
3.1.13. Уведомить Заказчика обо всех изменениях, касающихся юридического статуса, адреса, названия, банковских реквизитов, реорганизации и любой другой информации, имеющей значение для надлежащего выполнения сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, в течение 3-х дней со дня возникновения изменений.
3.1.14. Исполнять полученные в ходе выполняемых работ указания Заказчика, если таковые не противоречат условиям Контракта и не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика.
3.1.15. Немедленно известить представителя Заказчика по телефону +7 (83▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьо чрезвычайных происшествиях, случившихся при поставке Товара.
3.1.16. Уплачивать Заказчику пени и/или штрафы, в случае если Заказчик выставил Поставщику требование об их уплате, в порядке, предусмотренном в статье 7 настоящего Контракта.
3.1.17. Незамедлительно представлять эксперту (экспертной организации) для проведения экспертизы соответствия услуг условиям Контракта материалы и иные документы, относящиеся к условиям исполнения Контракта.
3.1.18. По первому требованию органа, осуществляющего контроль за использованием бюджетных средств, предоставить финансово-хозяйственные документы, связанные с поставкой Товара по настоящему Контракту.
3.1.19. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. Запрашивать и получать в установленном порядке у Заказчика документацию и информацию, необходимую для поставки Товара.
3.2.2. Получать консультации у Заказчика по вопросам поставки Товара.
3.2.3. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта приема-передачи исполнения обязательств по Контракту на основании представленных надлежащим образом оформленных отчетной документации и материалов, подтверждающие факт поставки Товара и исполнение обязательств по настоящему Контракту.
3.2.4. Получать оплату за Товар в соответствии с разделом 2 настоящего Контракта.
3.2.5. Требовать от Заказчика оплаты пени и/или штрафов в соответствии с условиями настоящего Контракта.
3.2.6. При нарушении Заказчиком условий оплаты за Товар, приостановить поставку Товара, уведомив об этом Заказчика любым способом (письменно, по телефону и т.д.), до полного погашения Заказчиком задолженности, в пределах срока действия настоящего Контракта.
3.2.7. При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками Товара, указанными в Контракте.
3.3. Заказчик обязуется:
3.3.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству, качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
3.3.2. Своевременно предоставлять Поставщику необходимую для выполнения обязательств документацию и информацию (при ее наличии).
3.3.3. Консультировать Поставщика по вопросам поставки Товара, непосредственно связанным с предметом Контракта, решение которых возможно только при участии Заказчика.
3.3.4. Своевременно сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках Товара, обнаруженных в ходе его поставки или приемки.
3.3.5. Обеспечить оплату Товара в соответствии с разделом 2 настоящего Контракта.
3.3.6. Осуществлять контроль за соблюдением Поставщиком сроков поставки Товара.
3.3.7. Произвести возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта в порядке и сроки, предусмотренные статьей 11 настоящего Контракта.
3.3.8. Уплачивать Поставщику пени и/или штрафы, в случае если Поставщик выставил Заказчику требование об их уплате, в порядке, предусмотренном в статье 7 настоящего Контракта.
3.3.9. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Контрактом.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1. Требовать надлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему Контракту, включая оформление отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение им своих обязательств по Контракту.
3.4.2. В случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Контракта по вине Поставщика требовать у него соответствующего возмещения причиненных убытков.
3.4.3. В случае поставки товара с нарушением условий настоящего Контракта Заказчик вправе отказаться от оплаты поставленного Товара, потребовать уменьшения оплаты стоимости товара в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.4.4. Осуществлять контроль за исполнением настоящего Контракта и определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за осуществлением поставки товара Поставщиком и участвующих в сдаче-приемке Товара по количеству и качеству.
3.4.5. Для приемки поставленного Товара, Заказчик вправе создать приемочную комиссию не менее чем из пяти человек.
3.4.6. Привлекать экспертов, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества, для участия в проведении экспертизы исполнения Поставщиком обязательств и представленных Поставщиком отчетных документов и материалов.
3.4.7. Требовать от Поставщика оплаты пени и/или штрафов или удержать (зачесть) сумму штрафных санкций в счет погашения своих обязательств по оплате стоимости поставленных Поставщиком Товаров в соответствии с условиями настоящего Контракта.
3.4.8. Запрашивать у Поставщика любую относящуюся к предмету Контракта документацию и информацию.

Качество, комплектность Товара
4.1. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует требованиям, установленным Контрактом.
4.2. Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации.
Поставляемый Товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам
4.3. Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами.
Поставщик поставляет Товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.
4.4. Требования к гарантии качества Товара, к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий его качества, к гарантийному обслуживанию Товара, к расходам на эксплуатацию Товара указаны в спецификации.

Порядок, сроки поставки и приемки Товара
5.1. Поставщик уведомляет Заказчика по телефону +7 (83▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьне менее чем за 1 (один) рабочий день о готовности Товара к поставке.
Без подтверждения Заказчиком готовности принять Товар его отгрузка не проводится.
Уведомление может быть произведено с помощью средств, позволяющих зафиксировать его передачу и приём (факс, телеграф, телефонограмма, электронная почта, письмо и т. д.).
Неполучение или несвоевременное получение извещения по вине Поставщика или в связи с непринятием Поставщиком всех разумных мер для уведомления Заказчика, исключают право Поставщика ссылаться на препятствия к поставке.
5.2. Поставщик обязан согласовать с Заказчиком точное время и дату поставки Товара. Заказчик обязан принять товар в день поставки Товара.
5.3. Поставщик доставляет Товар партией до места поставки по адресу: Нижегородская область, г. Павлово, ул. Профсоюзная, д. 42.
5.4. Срок поставки: в течение 05 (пяти) календарных дней с момента заключения муниципального контракта.
5.5. Поставщик осуществляет доставку Товара до места поставки, погрузку/разгрузку, поставленного Товара собственными силами или с привлечением третьих лиц.
Количество Товара, передаваемого Заказчику, должно точно соответствовать количеству, указанному в товарораспорядительных документах. Маркировка Товара должна обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы Товара при его приемке.
5.6. В случае если Поставщик поставляет Товар с привлечением транспортной организации риск случайной гибели, порчи или потери Товара переходит от Поставщика к Заказчику со дня передачи Товара Заказчику.
5.7. Поставка Товара должна производиться в рабочее время Заказчика (понедельник - пятница с 8:00 до 15:00 часов).
5.8. Приемка Товара осуществляется Уполномоченным Представителем Заказчика.
Приемка Товара производится в следующем порядке:
- проверка наличия сопроводительных документов: счета-фактуры, товарных накладных (либо товарно-транспортных накладных);
- упаковочных или маркировочных ярлыков;
- документов, подтверждающих качество и безопасность товара в соответствии с действующим законодательством;
- проверка целостности упаковки;
- проверка соответствия качества поставленного товара с условиями Контракта.
Приемка Товара Заказчиком по количеству и качеству осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Контрактом на основании товарной накладной, в которой указывается наименование, количество и стоимость Товара, и Спецификации (Приложение 1 к настоящему Контракту). По окончании приемки всего товара Стороны подписывают акт приема-передачи Товара.
Приемка начинается непосредственно в день доставки Товара.
Передача Товара Заказчика оформляется следующим комплектом документов: товарная (товарно-транспортная) накладная (унифицированная форма № ТОРГ-12) или универсально-передаточный документ (УПД) с обязательной ссылкой на номер Контракта, оформленная в 2-х экземплярах с печатью Поставщика, счет (счет-фактура) и прочие документы, необходимые при использовании его по назначению.
Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента, когда Поставщик передал Товар Заказчику в порядке, предусмотренном Контрактом. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных по форме N ТОРГ-12 или универсально-передаточного документа (УПД).
Стороны определили, что право собственности, а вместе с ним и риск случайного повреждения или полного уничтожения Товара, переходит от Поставщика к Заказчику после отгрузки Товара (партии товара) Поставщиком Заказчику и подписания Заказчиком товарно-транспортной накладной и акта приема-передачи товара.
При поставке Товара без надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.
Оформление и обмен документами о приёмке поставленного Товара по настоящему Контракту осуществляется в соответствии со ст.94 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ.
При исполнении Контракта в установленный в Контракте срок Поставщик должен сформировать с использованием единой информационной системе в сфере закупок по адресу www.zakupki.gov.ru (далее – ЕИС) документ о приёмке.
Такие документы о приемке должны быть подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика и размещены в ЕИС.
Поставщик формирует с использованием ЕИС, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика и размещает в ЕИС документ о приёмке, который должен содержать информацию, предусмотренную ч.13 ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ.
К документу о приёмке могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью, в том числе товарные накладные, счет (счет-фактура) (формат УПД).
При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приёмке, приоритет имеет информация, содержащаяся в документе о приемке.
Датой поступления Заказчику документа о приёмке, подписанного Поставщиком, считается дата размещения такого документа в ЕИС в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.
5.9. В случае отсутствия претензий Заказчика к количеству, ассортименту поставленного Товара товарные накладные подписываются уполномоченными представителями Заказчика и Поставщика в день завершения приемки-передачи Товара от Поставщика Заказчику.
5.10. Отсутствие уполномоченного представителя Поставщика при приемке товара по количеству и ассортименту признается Сторонами настоящего Контракта как согласие Поставщика на одностороннюю приемку Товара Заказчиком.
5.11. При отсутствии уполномоченного представителя Поставщика при приемке Товара по количеству и ассортименту Заказчик, обнаружив недостачу Товара, нарушение целостности упаковки Товара, иное повреждение упаковки Товара, недостатки Товара, несоответствие ассортименту составляет об этом соответствующие акты или делает отметки на сопроводительных документах на Товар совместно с представителем транспортной организации. Если представитель транспортной организации отказывается ставить свою подпись в акте или в сопроводительных документах на Товар, об этом делается соответствующая отметка в документах Заказчиком, а составленные Заказчиком документы по результатам приемки Товара безоговорочно принимаются Поставщиком и признаются им юридически действительными.
5.12. Заказчик и Поставщик проверяют сохранность Товара, целостность и надлежащий характер упаковки (тары). В случае нарушения целостности упаковки Товара, иного повреждения упаковки Товара, по своему характеру способного повлиять на сохранность Товара, об этом Сторонами составляется акт либо делается соответствующая отметка на сопроводительных документах на Товар.
5.13. Приемка Товара по количеству и ассортименту производится по транспортным или сопроводительным документам (универсально-передаточный документ (УПД)), подготовленным Поставщиком и представленным Заказчику.
5.14. Если при приемке Товара будет обнаружена недостача, то о выявленной недостаче Товара Сторонами составляется акт за подписями лиц, производивших приемку Товара, или делаются соответствующие отметки на сопроводительных документах на Товар.
5.15. Лица, осуществляющие приемку товара, вправе удостоверять своей подписью только те факты, которые были установлены с их участием. Запись в акте или в сопроводительных документах на Товар данных, не установленных непосредственно участниками приемки, запрещается.
5.16 Акты, указанные в пунктах 5.11, 5.12, 5.14 Контракта, должны содержать следующую информацию:
- наименование и адрес Заказчика и Поставщика, транспортной организации – грузоперевозчика (при наличии),
- номер и дата настоящего Контракта,
- дата и номер акта, место приемки товара и составления акта,
- фамилия, имя и отчество лиц, принимавших участие в приемке товара и в составлении акта, занимаемые ими должности, дата и номер документа о полномочиях представителя на участие в приемке товара,
- дата и номер сопроводительного документа на товар,
- точное количество недостающего товара и его стоимость, недостатки товара,
- другие данные, которые, по мнению лиц, участвующих в приемке, необходимо указать в акте для подтверждения недостачи товара или его несоответствия требованиям Контракта,
- иная информация, имеющая отношение к приемке товара.
5.17. Акты, указанные в пунктах 5.11, 5.12, 5.14 Контракта, должны быть подписаны всеми лицами, участвовавшими в приемке товара. Лицо, несогласное с содержанием акта, обязано подписать акт с оговоркой о несогласии и изложить свое мнение.
5.18. В случае обнаружения излишков в количестве поставленного Товара Заказчик не принимает излишки товара.
5.19. Товар, не соответствующий требованиям об ассортименте, Заказчиком не принимается и возвращается Поставщику. Обязательства Поставщика по поставке Товара в этом случае считаются неисполненными.
5.20. Заказчик осуществляет приемку Товара по качеству и комплектности в процессе использования Товара.
5.21. Если при приемке Товара по качеству Заказчик обнаруживает несоответствие качества, комплектности Товара требованиям настоящего Контракта либо данным, указанным в сопроводительных документах на товар, Заказчик:
- составляет односторонний акт, в котором указывает количество осмотренного товара и характер выявленных при приемке недостатков,
- уведомляет Поставщика (одним из способов: телефонограммой, телеграммой, факсом) об обнаружении недостатков товара,
- обеспечивает хранение товара ненадлежащего качества, ассортимента или некомплектного товара в условиях, предотвращающих ухудшение его качества, до передачи его Поставщику.
5.22. Уведомление, указанное в пункте 5.21 Контракта, должно содержать следующую информацию:
- дату и номер счета-фактуры или номер товарно-транспортного документа (или универсально-передаточного документа (УПД)) на отгруженный товар, дату и номер настоящего Контракта;
- наименование и количество Товара ненадлежащего качества, ассортимента или некомплектного Товара;
- основные недостатки, обнаруженные в Товаре.
5.23. Поставщик, получив уведомление об обнаружении недостатков товара, указанное в пункте 5.21 Контракта, обязан направить к Заказчику своего уполномоченного представителя для составления двустороннего акта по недостаткам Товара и для получения от Заказчика возвращаемого Товара.
Представитель Поставщика, находящегося в Павловском округе Нижегородской области, обязан явиться по уведомлению Заказчика не позднее, чем на следующий рабочий день после дня получения Поставщиком уведомления, по адресу приемки товара.
Представитель иногороднего Поставщика обязан явиться по уведомлению Заказчика в течение трех рабочих дней со дня получения Поставщиком уведомления, по адресу приемки Товара.
5.24. При неявке представителя Поставщика по уведомлению Заказчика в установленные пунктом 5.23 Контракта сроки, Поставщик впоследствии не вправе ссылаться на факт отсутствия своего представителя при приемке Товара.
В этом случае составленный Заказчиком односторонний акт по результатам приемки Товара по качеству и комплектности безоговорочно принимается Поставщиком и признается им юридически действительным.
5.25. При явке представителя Поставщика по уведомлению Заказчика в установленные пунктом 5.23 Контракта сроки, Сторонами составляется акт о недостатках Товара за подписями уполномоченных лиц Заказчика и Поставщика, который должен содержать следующую информацию:
- наименование и адрес Заказчика и Поставщика, транспортной организации-грузоперевозчика (при наличии),
- номер и дата настоящего Контракта,
- дата и номер акта, место приемки Товара по качеству и комплектности, и составления акта,
- фамилия, имя и отчество лиц, принимавших участие в приемке Товара и в составлении акта, занимаемые ими должности, дата и номер документа о полномочиях представителя на участие в приемке Товара,
- дата и номер сопроводительного документа на Товар,
- состояние упаковки в момент осмотра Товара, содержание наружной маркировки тары и другие данные, на основании которых можно сделать вывод о том, в чьей упаковке предъявлен Товар - Поставщика или изготовителя, дата вскрытия упаковки,
- точное количество и наименование Товара с указанием недостатков и его стоимость,
- другие данные, которые, по мнению лиц, участвующих в приемке, необходимо указать в акте для подтверждения ненадлежащего качества или некомплектности Товара,
- иная информация, имеющая отношение к приемке Товара.
5.26. Акт, указанный в пункте 5.25 Контракта, должен быть подписан всеми лицами, участвовавшими в приемке Товара по качеству и комплектности. Лицо, несогласное с содержанием акта, обязано подписать акт с оговоркой о несогласии и изложить свое мнение.
При отказе представителя Поставщика от подписания акта действуют положения пункта 5.24 Контракта.
5.27. Некачественный и некомплектный Товар Заказчиком не принимается и возвращается Поставщику. Обязательства Поставщика по поставке Товара в этом случае считаются неисполненными.
5.28. Поставщик обязан забрать у Заказчика возвращаемый Товар в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за днем подписания акта, указанного в пункте 5.25 Контракта, а при неявке представителя Поставщика по уведомлению Заказчика – в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения Поставщиком от Заказчика уведомления, указанного в пункте 5.21 Контракта.
Поставщик обеспечивает получение от Заказчика возвращаемого Товара своими силами и за свой счет.
5.29. В случае если Поставщик в установленные Контрактом сроки не забрал от Заказчика не принятый последним Товар, Заказчик по своему выбору вправе:
- оставить Товар у себя на дальнейшее хранение до его возврата Поставщику,
- передать Товар на хранение третьему лицу за счет Поставщика и уведомить Поставщика об этом.
В этих случаях риски утраты или повреждения не принятого Заказчиком Товара несет в полном объеме Поставщик, Заказчик не несет ответственности за утрату или повреждение не принятого Товара.
5.30. Не заказанный Товар не поставляется, не принимается Заказчиком и не оплачивается.
5.31. Заказчик обязан провести экспертизу, при принятии решения о приемке или об отказе в приемке поставленного Товара, отдельного этапа поставки Товара.
5.32. Экспертиза может проводиться Заказчиком своими силами или в случаях, предусмотренных законодательством РФ, с привлечением экспертов, экспертных организаций.
Для проведения экспертизы поставленного Товара эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Поставщика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта и отдельным этапам исполнения Контракта. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке поставленного Товара, в заключение могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.
По решению Заказчика для приемки поставленного Товара может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.
Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов поставленного Товара в случае выявления несоответствия этих результатов либо этих Товаров условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов либо этих Товаров, работ, услуг и устранено Поставщиком.
5.33. Заказчик по результатам приемки поставленных Поставщиком Товаров по Контракту и рассмотрения представленных Поставщиком документов не позднее 7 (семи) рабочих дней осуществляет одно из следующих действий:
1) Подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в ЕИС документ о приёмке;
2) Формирует с использованием ЕИС, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в ЕИС мотивированный отказ от подписания документа о приёмке с указанием причин такого отказа.
Документ о приёмке, мотивированный отказ от подписания документа о приемке не позднее одного часа с момента размещения в ЕИС направляются автоматически с использованием ЕИС Поставщику.
Датой поступления Поставщику документа о приёмке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом таких документа о приёмке, мотивированного отказа в ЕИС в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Поставщик.
5.34. Датой приёмки поставленного Товара считается дата размещения в ЕИС документа о приёмке, подписанного Заказчиком.
Внесение исправлений в документ о приёмке осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Поставщика, Заказчика, и размещения в ЕИС исправленного документа о приёмке.

Гарантийные обязательства Поставщика
6.1. Срок предоставления гарантий качества Товара устанавливается в соответствии со сроком гарантии, установленным производителем (при наличии).
6.2. Срок действия гарантии Поставщика на товар начинается с момента подписания Сторонами акта сдачи-приёмки Товара.
Объем предоставления гарантии поставщика на Товар: гарантия качества устанавливается в объеме, предусмотренном производителем Товара.
6.3. При наличии обоснованных претензий Заказчика к качеству Товара Поставщик осуществляет своими силами и за свой счёт все необходимые меры по их удовлетворению, в том числе, по урегулированию претензий с производителем.
6.4. В случае обнаружения Заказчиком каких-либо недостатков в поставленном Товаре, Заказчик по своему выбору вправе:
6.4.1. потребовать от Поставщика замены Товара с недостатками на новый Товар;
6.4.2. вернуть Товар Поставщику и потребовать возврата уплаченной за Товар суммы.
6.5. Заказчик вправе предъявить предусмотренные пунктами 6.4.1-6.4.2 настоящего Контракта требования к Поставщику в отношении недостатков Товара при условии, что недостатки возникли не по вине Заказчика.
6.6. В случае предъявления Заказчиком к Поставщику требования, предусмотренного пунктом 6.4.1 настоящего Контракта, Поставщик обязан заменить Товар с недостатками в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения соответствующего требования Заказчика о замене Товара.
6.7. В случае предъявления Заказчиком к Поставщику требования, предусмотренного пунктом 6.4.2 настоящего Контракта, Поставщик обязан забрать Товар у Заказчика и вернуть ему уплаченные за возвращаемый Товар деньги в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения соответствующего требования Заказчика.
6.8. Установленные пунктами 6.6, 6.7 настоящего Контракта обязанности Поставщика выполняются Поставщиком своими силами и за свой счет. Все расходы (в том числе транспортные), связанные с исполнением указанных обязанностей Поставщика, относятся в полном объеме на Поставщика.

Ответственность Сторон

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком (поставщиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, подрядчиком (поставщиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения подрядчиком (поставщиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. №1063» (далее – Постановление № 1042), в том числе рассчитываемой как процент цены Контракта, или в случае, если Контрактом предусмотрены этапы исполнения Контракта, как процент этапа исполнения Контракта (далее - цена Контракта (этапа)).

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Штраф начисляется за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в порядке, установленном Правительством Российской Федерации и составляет 1000,00 (одна тысяча) рублей.

Применение штрафных санкций к Заказчику применимо в том числе в случае неоднократного (от двух и более раз) незаконного отказа от приемки Товара по настоящему Контракту.

7.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе по гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

За каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного частью 30 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случая, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный Постановлением № 1042, когда размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается Контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации, и составляет 5000,00 (пять тысяч) рублей.

Под ненадлежащим исполнением Поставщиком обязательств понимается в том числе поставка Товара, не соответствующего требованиям к качеству, объему Товара, установленных настоящим Контрактом.

7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, штраф, предусмотренный пунктом 7.3, не применяется, а размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Постановлением № 1042, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену Контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену Контракта:

10 процентов цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в размере 1000,00 (одна тысяча) рублей.

7.6. Неустойка по Контракту выплачивается только на основании обоснованного письменного требования Стороны.

В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Поставщиком обязательств по настоящему Контракту Заказчик вправе уменьшить оплату по Контракту на сумму неустойки (пени, штрафа), подлежащую взысканию, в соответствии с расчётом и обоснованием начисленной суммы неустойки (пени, штрафа).

Заказчик не вправе требовать от Поставщика возмещения каких-либо убытков или неустоек, вызванных нарушением сроков исполнения обязательств по настоящему Контракту, а также неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему Контракту, если указанные нарушения со стороны Поставщика вызваны неисполнением Заказчиком встречных обязательств.

7.7. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.8. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.9. Уплата неустойки (пени, штрафа) не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.

7.10. Исполнение обязательства Поставщика по Контракту по перечислению неустойки (штрафа, пеней) в доход бюджета Павловского муниципального округа Нижегородской области возложено на Заказчика. Оплата Контракта в данном случае осуществляется путём выплаты Поставщику суммы, уменьшенной на сумму неустойки (штрафа, пеней), перечисленной в установленном порядке в доход бюджета Павловского муниципального округа Нижегородской области, на основании платёжного документа, оформленного Заказчиком, с указанием Поставщика, за которого осуществляется перечисление неустойки (штрафа, пеней) в соответствии с условиями настоящего Контракта.

7.11. Неисполнение Поставщиком требований пункта 2.7. настоящего Контракта лишает его права ссылаться на то, что предусмотренные настоящим Контрактом уведомления или платежи не были произведены Заказчиком надлежащим образом.

7.12. Меры ответственности сторон, не предусмотренные настоящим Контрактом, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства Российской Федерации.

8. Действие обстоятельств непреодолимой силы

8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, произошло вследствие действия непреодолимой силы (форс-мажор) или по вине другой стороны.

8.2. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания настоящего Контракта и наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправданно и целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны. К подобным обстоятельствам Стороны относят: военные действия, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, пожары, природные катастрофы и другие стихийные бедствия, акты и действия государственных органов, делающие невозможными исполнение обязательств по настоящему Контракту.

8.3. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия или продолжительности действия непреодолимой силы.

8.4. Сторона по настоящему Контракту, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно известить телеграммой или с помощью факсимильной связи другую сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Контракту. Обстоятельства непреодолимой силы должны быть также документально подтверждены уполномоченным органом. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, Сторона, затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основание освобождения от ответственности.

8.5. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от ответственности, выполнение обязательств по настоящему Контракту приостанавливается и санкции за неисполнение обязательств не применяются.

8.6. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению об этом других сторон, продлевает срок выполнения обязательств по настоящему Контракту на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий.

8.7. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 1 (одного) месяца, Стороны должны договориться о дальнейшем исполнении настоящего Контракта.

8.8. В случаях, не предусмотренных настоящим Контрактом, ответственность Сторон определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.9. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств по настоящему Контракту.

9. Порядок разрешения споров

9.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего Контракта, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, в том числе в претензионном порядке и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон или протоколом, становящимся с момента их подписания неотъемлемой частью настоящего Контракта. Претензии рассматриваются в течение 10 (десяти) дней со дня получения.

9.2. При возникновении между Сторонами спора по поводу недостатков поставленных товаров, выполненных работ, и невозможности урегулирования этого спора путем переговоров, по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на проведение экспертизы несет Сторона, потребовавшая ее назначения, а если она назначена по соглашению сторон, - обе Стороны поровну. В случае установления нарушений Поставщиком условий Контракта или причинной связи между действиями Поставщика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Поставщик. За исключением случаев отсутствия соответствующей технической возможности экспертиза (исследование) поручается эксперту (специалисту), находящемуся в Нижегородской области.

9.3. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из сторон своих обязательств другая сторона может направить претензию. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той стороне по Контракту, которой допущены нарушения его условий.

В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия.

В претензии перечисляются допущенные при исполнении настоящего Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта, отражаются стоимостная оценка ответственности, а также действия, которые должны быть произведены стороной для устранения нарушений.

Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.

В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

В отношении всех претензий, направляемых по настоящему Контракту, сторона, которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) дней со дня ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

9.4. При не достижении согласия между Сторонами, или если, по мнению одной из сторон, не имеется возможности разрешить возникший между сторонами спор вышеуказанным способом, он разрешается Арбитражным судом Нижегородской области в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

9.5. Стороны не имеют право передавать свои права и обязанности по настоящему Контракту третьим лицам.

10. Порядок изменения, дополнения и расторжения Контракта

10.1. При заключении и исполнении Контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьями 34, 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", установленных настоящим Контрактом.

10.2. В случае уменьшения, ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств, приводящих к невозможности исполнения Контракта, Заказчик обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) количества (объема) Товара.

Сокращение количества товара при уменьшении цены контракта на основании абзаца 1 данного пункта осуществляется в соответствии с Методикой сокращения количества товаров, объемов работ или услуг при уменьшении цены контракта, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1090.

Принятие Заказчиком решения об изменении Контракта на основании абзаца 1 данного пункта осуществляется исходя из соразмерности изменения цены Контракта и количества Товара.

В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в абзаце 1 данного пункта, которые обусловливают невозможность исполнения Заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из Контракта, Заказчик исходит из необходимости исполнения в первоочередном порядке обязательств, вытекающих из контракта, предметом которого является поставка товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения (в том числе продовольствие, средства для оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственные средства, топливо), и (или) по которому поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства исполнены.

10.3. Изменения в настоящий Контракт должны быть оформлены Сторонами в письменном виде, подписаны уполномоченными на то лицами и скреплены печатями.

10.4. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством и ч.8 ст.95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

10.4.1. Расторжение настоящего Контракта по соглашению сторон производится путем подписания Сторонами соответствующего соглашения о расторжении.

10.4.2. В случае расторжения настоящего Контракта Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем поставленного Товара.

10.4.3. Причинами, по которым Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта и расторгнуть его, являются (существенные нарушения Поставщиком условий Контракта) в том числе:

- отказ Поставщика передать Заказчику Товар или принадлежности к нему (пункт 1 статьи 463, абзац второй статьи 464 ГК РФ);

- Поставщик поставляет Товары ненадлежащего качества и существенное нарушение Поставщиком требований к качеству Товара, а именно: обнаружение Заказчиком неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков (пункт 2 статьи 475 ГК РФ);

- невыполнение Поставщиком в разумный срок требования Заказчика о доукомплектовании Товара (пункт 1 статьи 480 ГК РФ);

- Поставщик неоднократно (от двух и более раз) нарушил сроки поставки Товара, предусмотренные настоящим Контрактом (пункт 2 статьи 523 ГК РФ);

- ненадлежащее исполнение прочих обязанностей Поставщика по Контракту.

- приостановление деятельности Поставщика, прекращение или приостановление действия нормативно-правовых актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Поставщика права исполнения Контракта.

- иные предусмотренные действующим законодательством случаи.

В перечисленных случаях Стороны признают, что Заказчик в значительной мере лишается того, на что вправе был рассчитывать при заключении Контракта.

Указанный выше перечень не является исчерпывающим, в том числе, в отношении существенных нарушений Контракта и не ограничивает права Заказчика на расторжение Контракта, когда Заказчик в значительной мере лишается того, на что вправе был рассчитывать при заключении Контракта. Заказчик в значительной мере лишается того, на что вправе был рассчитывать при заключении Контракта также и при любом существенном нарушении Контракта.

10.5. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10.6. Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного Товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчиком от исполнения Контракта.

10.7. В случае принятия Заказчиком предусмотренного частью 9 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта 1 :

Заказчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает такое решение в единой информационной системе;

решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе в соответствии с пунктом 1 настоящей части автоматически с использованием единой информационной системы направляется Поставщику. Датой поступления Поставщику решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Поставщик;

поступление решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с пунктом 2 настоящей части считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10.9. Заказчик отменяет не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с пунктом 10.5 настоящего Контракта. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

10.10. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что:

а) поставщик (подрядчик, исполнитель) и (или) поставляемый товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки и (или) требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ и (или) поставляемому товару;

б) при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) поставщик (подрядчик, исполнитель) представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям, указанным в подпункте "а" настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

10.11. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта информация о Поставщике включается в установленном Федеральным законом № 44-ФЗ порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

10.12. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

10.12.1. Причинами, по которым Поставщик вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта и расторгнуть его, в том числе являются:

- Заказчиком неоднократно (от двух и более раз) нарушены сроки оплаты услуг;

- Заказчиком неоднократно (от двух и более раз) незаконно отказано в приемке оказанных услуг.

10.13. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта направляется Заказчику в следующем порядке 2 :

Поставщик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещает такое решение в единой информационной системе. В случаях, предусмотренных частью 5 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ, такое решение не размещается на официальном сайте;

решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе в соответствии с пунктом 1 настоящей части автоматически с использованием единой информационной системы направляется Заказчику. Датой поступления Заказчику решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик;

поступление решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с пунктом 2 настоящей части считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10.14. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Поставщиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10.15. Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

В случае отмены Поставщиком, в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, размещенного в единой информационной системе в соответствии с частью 20.1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ, Поставщик не позднее одного дня, следующего за днем такой отмены, формирует с использованием единой информационной системы извещение об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещает такое извещение в единой информационной системе. В случаях, предусмотренных частью 5 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ, такое извещение не размещается на официальном сайте.

10.16. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

11. Заключительные положения

11.1. После подписания настоящего Контракта все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между сторонами, относящиеся к данному Контракту теряют силу.

11.2. Стороны признают, что документы, связанные с исполнением обязательств по Контракту и направленные по почтовому адресу, указанному в разделе 13 «Адреса и банковские реквизиты Сторон» Контракта считаются направленными надлежащим образом.

Отказ Стороны от получения документов, направленных надлежащим образом, или отсутствие Стороны по почтовому адресу, указанному в разделе 13 «Адреса и банковские реквизиты Сторон» Контракта не является основанием для последующего заявления Стороной о неполучении вышеуказанных документов

В случае изменения у одной из Сторон своего местонахождения или почтового адреса, руководителя, иных данных, указанных в тексте Контракта, Сторона обязана информировать об этом другую Сторону уведомлением заблаговременно, но не позднее дня вступления таких изменений в силу.

11.3. В случае изменения у одной из Сторон банковских реквизитов она обязана информировать об этом другую сторону до вступления изменений в силу.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменении номеров телефонов, телефаксов не позднее 1 (одного) дня со дня их изменений.

11.5. Поставщик представляет Заказчику всю необходимую для контроля за поставкой Товара по настоящему Контракту коммерческую, техническую и иную информацию. При получении доступа к этой информации Заказчик гарантирует неразглашение информации, составляющей коммерческую тайну Поставщика.

11.6. Все сообщения по настоящему Контракту, которым Стороны намерены придать официальный характер, осуществляются Сторонами в форме Уведомлений, требования, по оформлению которых предусмотрены настоящим разделом Контракта (по тексту Контракта – официальное уведомление).

11.7. В обязательном порядке в форме Официальных уведомлений составляются следующие документы:

Претензия по количеству (комплектности), Претензия по качеству, Уведомление об уплате неустойки (пени, штрафа), Уведомление о предстоящем одностороннем отказе от исполнения обязательств, Возражения против отказа, Уведомление об одностороннем отказе от обязательств, Уведомление о смене контактных данных, Уведомление о смене реквизитов, Уведомление о реорганизации (ликвидации).

11.8. Уведомление составляется Стороной на её бланке, нумеруется и датируется, вносится в реестр корреспонденции, подписывается руководителем (уполномоченным заместителем руководителя), подпись которого заверяется печатью Стороны, содержит контактные данные исполнителя.

11.9. Уведомление направляется на адрес электронной почты: Заказчику: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Поставщику: __________________.

11.10. В день направления уведомление дублируется почтовой связью заказным письмом с уведомлением: Заказчику по адресу: РФ,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Нижегородская область, г. Павлово, ул. Профсоюзная, д. 42, Поставщику по адресу: ________________________.

11.11. При выполнении настоящего Контракта стороны руководствуются Гражданским кодексом РФ и другими действующими нормативными актами.

11.12. Контракт вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

11.13. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение, не влечет прекращения финансовых обязательств Сторон по Контракту (в том числе обязательств по уплате неустоек).

11.14. Поименованные в настоящем Контракте приложения являются неотъемлемой его частью.

11.15. Стороны согласовали, что нумерация и датировка всех экземпляров Контракта осуществляется Заказчиком, а в случае различной датировки и (или) нумерации экземпляров Контракта, действительной для целей оформления бухгалтерских документов, толкования различного рода уведомлений, актов и прочих составленных в целях исполнения Контракта документов, является датировка и нумерация Заказчика.

11.16. В целях предотвращения споров в отношении периодов времени Стороны согласовали считать рабочим днём – рабочий день Заказчика в соответствии с режимом его работы, а банковским днём – рабочий день Финансового управления администрации Павловского муниципального округа Нижегородской области в соответствии с режимом его работы.

11.17. Признание недействительным отдельных пунктов Контракта, иных соглашений Сторон, связанных с исполнением Контракта, подтвержденных вступившим в законную силу решением суда и (или) иного уполномоченного органа власти, не влечет безусловной недействительности остальных положений Контракта, однако может быть основанием для заключения Сторонами по итогам переговоров дополнительного соглашения, направленного на урегулирование правоотношений Сторон в отсутствие признанных недействительными положений Контракта.

11.18. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа и подписан Сторонами электронной цифровой подписью, каждой со своей стороны, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

После заключения Контракта в форме электронного документа Стороны вправе изготовить и подписать копии Контракта в письменной форме на бумажном носителе с пометкой «письменная копия Муниципального контракта», по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Настоящий Контракт составлен в 2 экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых передан Исполнителю, второй – находятся у Заказчика.

11.19. При исполнении своих обязательств по Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

11.20. При исполнении своих обязательств по Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Контракта законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

11.21. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Контракту до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

11.22. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Контрактом срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Контракт в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении.

11.23. Под заинтересованными лицами, участвующими в подготовке и (или) исполнении Контракта в целях Контракта Стороны понимают генерального директора (директора), его заместителей, а также лиц, участвующих в визировании Контракта в соответствии с установленным каждой из Сторон порядком.

12. Перечень документов, прилагаемых к Контракту

12.1. Приложение № 1: Спецификация Товара.

14. Адреса и банковские реквизиты Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

к муниципальному контракту

№ ________

от «____» __________ 2025 г.

Спецификация Товара

- Посмотреть таблицу с данными

Качественные и функциональные характеристики товара:

- Посмотреть таблицу с данными

Требования к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара (далее - гарантийные обязательства), к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара (устанавливаются заказчиком при необходимости):

- Поставщик гарантирует качество и комплектность поставляемого Товара.

- Срок предоставления гарантий качества Товара: ___ (_______) месяцев.

- Срок действия гарантии Поставщика на товар начинается с момента подписания Сторонами акта сдачи-приёмки товара.

- Объём предоставления гарантии поставщика на товар: гарантия качества устанавливается в объёме, предусмотренном производителем товара.

- Полная гарантия должна покрывать все компоненты поставляемого товара.

- При наличии обоснованных претензий Заказчика к качеству Товара Поставщик осуществляет своими силами и за свой счёт все необходимые меры по их удовлетворению, в том числе, по урегулированию претензий с производителем.

Требования к качеству и безопасности товара:

- Товар должен быть зарегистрирован в РФ, соответствовать государственным стандартам, техническим условиям, действующей нормативной документации.

- Качество и безопасность поставляемого Товара должны соответствовать предусмотренным по нему стандартам. Поставляемый Товар должен иметь соответствующие сертификаты соответствия, паспорт качества и иную документацию, включающую описание, характеристику Товара и т.д. Вышеуказанная документация, относящаяся к поставляемому Товару, должна быть представлена при поставке Товара. Форма документации должна соответствовать требованиям, предъявляемым нормативными актами и документации подобного уровня и типа в Российской Федерации.

- В соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не прошедшим восстановление потребительских свойств, иметь соответствующие сертификаты соответствия, паспорт качества и иную документацию, включающую описание, характеристику Товара и т.д.

- Товар должен быть надлежащего качества, полностью соответствовать требованиям действующих ГОСТов, стандартов, функциональным и качественным характеристикам для данной группы Товаров, не иметь дефектов, связанных с качеством его изготовления, либо с качеством используемых при его изготовлении материалов, отвечать требованиям пожарной безопасности и экологии, быть свободным от прав третьих лиц и не являться предметом залога, ареста или иного обременения.

- Товар при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации должен быть безопасен для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды, а также не причинять вред имуществу Заказчика.

- Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям, установленным контрактом, действующим законодательством Российской Федерации, санитарным нормам и правилам, а также иным требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, устанавливающими требования к качеству товаров данной категории, в том числе:

- Федеральный Закон Российской Федерации 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Постановление Правительства РФ от 23.12.2021 № 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Качественные, технические и функциональные характеристики Товара (потребительские свойства), должны подтверждаться соответствующими документами, оформленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации для данного вида товара (паспорта качества на товар, и т.д.).

- Поставляемый Товар должен быть свободным без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест, иные обременения) свободным (доступным) к обращению от любых прав третьих лиц.

Требования к упаковке объекта закупки:

- Поставщик обязуется поставить каждую единицу товара в упаковке, способной предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки, доставки, отгрузки, передачи Заказчику.

- Поставщик несет ответственность за всякого рода порчу товара вследствие некачественной или поврежденной упаковки.

- Маркировка должна соответствовать требованиям действующих нормативных актов Российской Федерации и обеспечивать возможность количественного учета поставленного товара.

- Поставка Товара должна соответствовать действующим стандартам РФ, регламентирующим его выпуск и транспортировку и требованиям по номенклатуре, объемам и качеству.

- Поставка товара в случае, если содержащаяся в сопровождающих его документах и на этикетках информация о нем не соответствует наименованиям и (или) показателям идентификации, или является недостоверной, признаётся фальсифицированной и считается непоставленной.

Условия поставки товара:

- Поставщик своими силами или с привлечением третьих лиц доставляет Товар до места поставки, осуществляет погрузку/разгрузку Товара.

- Поставщик в день, предшествующий дню поставки Товара (по заявке Заказчика), обязан направить Заказчику факсом или электронной почтой извещение о готовности Товара к поставке, в котором должен указать запланированное время приемки Товара. Неполучение или несвоевременное получение извещения по вине Поставщика или в связи с непринятием Поставщиком всех разумных мер для уведомления Заказчика, исключают право Поставщика ссылаться на препятствия к поставке.

- Поставщик обязан согласовать с Заказчиком точное время и дату поставки Товара. Заказчик обязан принять Товар в день поставки Товара. Поставка должна производиться в рабочее время Заказчика (понедельник - пятница с 8:00 до 15:00 часов).

- Поставщик поставляет Товар в упаковке производителя, обеспечивающей сохранность груза от всякого рода повреждений при транспортировке, погрузке/разгрузке и хранении в складском помещении. Нарушение целостности упаковки и наличие на ней следов механических повреждений не допускается. Упаковка Товара должна обеспечивать сохранность груза от всякого рода повреждений при транспортировке, погрузке/разгрузке и хранении в складском помещении, соответствовать установленным стандартам. Упаковка продукции должна содержать необходимую маркировку и давать возможность определить количество упакованного Товара (опись и т.п.). Поставщик несет ответственность за всякого рода порчу оборудования вследствие некачественной или поврежденной упаковки.

- Передача Товара Заказчика оформляется следующим комплектом документов: товарная (товарно-транспортная) накладная (унифицированная форма № ТОРГ-12), оформленная в 2-х экземплярах с печатью Поставщика, счет (счет-фактура), акт приема-передачи и прочие документы, необходимые при использовании его по назначению.

- Приемка Товара по качеству, количеству и ассортименту производится в точном соответствии с характеристиками Товара, указанными в спецификации Контракта, а также по сопроводительным документам, удостоверяющим качество и ассортимент поставляемого Товара.

- При обнаружении несоответствия Товара с описанием в спецификации к Контракту, качества, количества, ассортимента, маркировки поступившего Товара, требованиям стандартов, технических условий, контракту, либо данным, указанным в маркировке и сопроводительных документах, удостоверяющих качество Товара, Заказчик составляет акт приемки-передачи Товара с участием представителя Поставщика и не принимает данный Товар.

- Отсутствие сопроводительных документов или некоторых из них дает право Заказчику не принимать Товар. В этом случае составляется акт о качестве, количестве и комплектности поступившего Товара и в акте указывается, какие документы отсутствуют.

- Замена некачественного Товара осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения Поставщиком уведомления Заказчика об обнаружении недостатков.

- В случае, если у Заказчика возникают претензии по качеству поставляемого Товара (обнаружение недостатков, дефектов), ему предоставляется право заявить о них в течение гарантийного срока на Товар (при наличии).

- При отказе/бездействии со стороны Поставщика при оформлении рекламации Заказчик составляет односторонний рекламационный акт, направляемый Поставщику в течение 3 (трех) рабочих дней.

- Товар может быть произведенным участником закупки или закупаемым участником закупки у третьих лиц.

- Поставка считается осуществленной, а обязательства Поставщика по поставке Товара исполненными, с даты подписания акта приема-передачи Товара.

- Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Заказчику с момента передачи Товара и подписания акта приемки-передачи Товара при наличии документов, предусмотренных для передачи при поставке Товара. С этого момента на заказчика переходят все риски случайного повреждения и случайной гибели Товара

- Посмотреть таблицу с данными

^ С 01.01.2022 до 01.07.2022 ч. 12.1 ст. 95 (в ред. ФЗ от 02.07.2021 N 360-ФЗ) не применяется. Регулирование на указанный период установлено ФЗ от 02.07.2021 N 360-ФЗ.

^ С 01.01.2022 до 01.07.2022 ч. 20.1 ст. 95 (в ред. ФЗ от 02.07.2021 N 360-ФЗ) не применяется. Регулирование на указанный период установлено ФЗ от 02.07.2021 N 360-ФЗ.

НМЦК_белизна

:(х

Ё(

s

дР

rэ

lJz

-т

aт

Фf

lJ

,з9

-

о

}:

d

о

оl

"

л

=

l

tzб

=]

Ео

с*

iE

?;

(

:ЕФ-о

Н4l

i

о

фrп

зн

дý

=

Е

.:

рч

тй

Е*

ý.J

э-l

оs

-,

о.(

ФЕ

лх

aб

}Ф

qз

*@

Е!

1

g,о

9l

Ф

л:Е

бФ

тЕ

х

Qo

Ф

о

9;.

о

Р j

бl

l

,,Е

Р

Е

Е.*

эб:

о:у

-Еь

Е

ъ

i

!

-оФ

РБ

l

J

lф

Ф

о1

=Ф1

бl

mY9Ч

ol

о

,l

rl

:l

Ф

вl

5l

о

Ф

il

.о

-l

эl

эl

р

дl

l

о

l

io=

1rr

о

о

ý

s,

s

"

*F

i

Ф

vll

Иi

о

о

о

!

о

-]

!

о

цýоо

,.

9" Е9ыф:,ы

; х А,, l * ч d

уiо3sЕýЁ

F"яi,iЕзВ

lJ

] и a

ф

lJ

a

,=ФЕ

;,3язЁg

s о L)Ё

:,

u

Ч

о

:

б

t]

Ф Ф ,, ^

.к

о

о

ф

Е

l

-l

Or !ll

q

Ф

Е

*с

ся:

ь

,aФ

:З

ýц

Ф

р

о

^аý

d o\s s

ф

= t - s (Dт

а

о

о

о

а

6

Ео

Ф -, э

;

!l

lJ

о:Ptg

lJ

!

ро

о

ýt9

Бu,

*:

Е

?

lп

'пj

ý

нл

БJ

la

ээа

_!

*I

j

{

Ф

з

т

ФlФдл=

Е:8аБ;

=(-J

=Yл,

ЁьэY5tr=

Е тФ .; ФЕj

хS

(z

S J б;:

л-Фоzl-.]-

€ о1

:-

Ф

=

-

ф

!

ý

4

-a

Е

;у

i

У-=ý(ФЕ

х

Е

sv

^

:

'l

ж

l*:6

]

о

ФоЕда

Р

Рг

_ F

*=-д=,р

:

: л; з aý

: ']: о

*

+ дё:

'Фх

Е эi iч;';

}1J]!Ф=

-

.

PH!oi-'*

.:

;

9

nv*-ox

Ц

х

.v

}

a

б

i б

NzQ

j! tr;

9

i

д

4

*

!

з

Н

,,

Ф*хф}

;оЧЕ;

о

=(=

^

ý":Р6

"!;;l

а-z,

Ulr

]:Фl

v,q

уъ

А /: *

ý

б1i r r i

lоФsоf

ý:!=

9F=3Е

еёЕ

з€ З.i 8ъЁЕЕr

Е,9

c9.i,?

U;r

з ;>

р-л

Р ао

=ФЕа

ф;Ф

.+

tr

ьýл

9

я

-,

?б"-

ýýьi9'

ЧФ

л Е Фэ

з S ý

9лri_р=

!

!

о

-х

=нэ

N

]r

о

фlо

iPo

о

Фл

9

л?=

зФFз?

:З*r!,

r S

Еý_

":Ф

р

-.Её,

Ф-J:

о

о i

х'9

lJ о\ ola'

R rE ; i

iJл

оtл

г.9v

:; Е>

-r;r

эýФ

Ф

о

о

:lts

!

lJ

lJ

l,

l

фt--

3E.i,:

ь]i:;ЯЕ

f,9 Zi

7N

ýо Y]л:z

33

зз ЕЕ

;,

J,-Б

=9+л6=Ё

; i;:.T

-

Ф]

Ф

!

Фа

!

5

Ф

lф

Ф*w

Ф

q

х

Ytr=

l

ыэ

.-r l

с ХЕ

ч)

ал

i

дт

iU

о

Ф

л

ч

l

f

=

a=-

чj

ъt

Оф

ёч

t

о!

D

jý

F

ý

lJ

ýl

ýl

ýl

ч