Тендер - Средство для чистки и дезинфекции 1л. "Доместос" №315143190

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть90 Извещение

Извещение - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о организаторе - Посмотреть таблицу с даннымиСпецификация - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о запросе доставки - Посмотреть таблицу с данными Другие документы - Посмотреть таблицу с даннымиДокументы истории - Посмотреть таблицу с даннымиПроект договора поставки:- строительных материалов представлен в приложении №1 Регламента работы биржевой площадки.
- продуктов питания представлен в приложении №2 Регламента работы биржевой площадки.
Договор_№10Б

Гражданско-правовой договор бюджетного учреждения №10Б

г. Казань «___»_____________2025г.

Государственное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Татарстан» именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________________, с одной стороны ________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в _______________________________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, в соответствии с п. 4 ст. 93 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и по итогам запроса доставки в электронной форме на ЭТП bp.zakazrf.ru (протокол №_________ от ______________), заключили настоящий гражданско-правовой договор бюджетного учреждения (далее - Договор) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего договора является поставка средства универсального Domestos для нужд ГБУ МФЦ в Республике Татарстан.

1.2. В соответствии с условиями настоящего договора Поставщик обязуется поставить Заказчику товар в количестве и ассортименте, указанном в Спецификации (Приложение №1 к настоящему договору) являющееся неотъемлемой частью настоящего договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить товар в порядке и сроки, установленные настоящим договором.

1.3. Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4.

2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик обязан:

2.1.1 Принять и оплатить поставленный Поставщиком товар в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

2.2. Заказчик вправе:

2.2.1. При передаче Поставщиком товара ненадлежащего качества, если Поставщик не заменит данный товар в разумные сроки, потребовать по выбору Заказчика:

- соразмерного уменьшения покупной цены;

- безвозмездного устранения недостатков товара;

- возмещения своих расходов на устранение недостатков товара.

2.2.2.В случае существенного нарушения Поставщиком требований к качеству товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляющихся неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) Заказчик в праве:

- отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы в порядке, предусмотренном законодательством РФ;

- потребовать замены товара ненадлежащего качества товаром, соответствующим условиям Договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения обращения Заказчика.

2.2.3.В случаях, когда товары передаются Заказчику без тары и (или) упаковки либо в ненадлежащей таре и (или) упаковке Заказчик вправе потребовать от Поставщика затарить и (или) упаковать товар, либо заменить ненадлежащую тару и (или) упаковку, если иное не вытекает из Договора или характера товара.

2.3. Поставщик обязуется:

2.3.1. Передать Заказчику товар в порядке и на условиях Договора.

2.3.2. Передать Заказчику товар, являющиеся собственностью Поставщика, полностью свободные от прав третьих лиц, не состоящие в споре и под арестом, не являющиеся предметом залога и не имеющие прочих обременений.

2.3.3. Возместить Заказчику понесенные им убытки при изъятии товара у Заказчика третьими лицами по основаниям, возникшим до их передачи Заказчику.

2.3.4. Поставщик не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору полностью или частично третьим лицам.

2.3.5. Передать товар пригодный для целей, для которых такой товар обычно используется. Передать Заказчику новый и не бывший в употреблении товар.

3.СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА

3.1. Поставка осуществляется в течение 7 (Семи) рабочих дней со дня подписания договора. Поставщик не менее чем за один рабочий день до осуществления поставки Товара направляет в адрес Заказчика уведомление о времени и дате доставки Товара в место доставки.

Место поставки (передачи) товара: Республика Татарстан, г. Казань, Авангардная, 74 (склад заказчика).

Товар до места передачи доставляется силами Поставщика. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами и за свой счет.

Риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит на Заказчика с момента, когда Поставщик передал товар Заказчику в порядке, предусмотренном Договором.

Товар должен быть затарен и упакован способом, обеспечивающим сохранность товара при условиях погрузки, разгрузки, хранения и транспортирования, предусмотренных Договором. Тара не является возвратной. Стоимость тары входит в стоимость товара.

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ

4.1. Поставщик считается исполнившим свое обязательство по поставке, если он доставил и передал товар в полном объеме Заказчику, а Заказчик принял товар по количеству и качеству, что подтверждается подписанием Заказчиком предоставленной Поставщиком товарной накладной или универсального передаточного документа (УПД) (далее –Документ о приемке).

4.2. Поставщик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня передачи товара предоставляет Заказчику Документ о приемке.

4.3. Заказчик в срок, не превышающий 20 (двадцати) рабочих дней со дня получения от Поставщика Документа о приемке, осуществляет приемку товара на соответствие количества и качества требованиям, установленным договором, а также подписание и утверждение Документа о приемке, либо, в случае несоответствия количества и качества поставленного товара, сведений, содержащихся в Документе о приемке, направляет Поставщику в письменной форме мотивированный отказ от приемки Товара и подписания Документа о приемке с перечнем выявленных недостатков и указанием сроков их устранения.

4.4. В случае отказа Заказчика от приемки товара вследствие несоответствия товара условиям договора, Поставщик своими силами и за свой счет устраняет недостатки в установленный Заказчиком срок, и совершает действия, направленные на приемку Заказчиком товара путем направления акта об устранении недостатков, и Документа о приемке, указанного в пункте 4.1 настоящего раздела.

4.5. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных настоящим договором, в части их соответствия условиям договора Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных договором, может быть проведена Заказчиком своими силами или к ее проведению могут быть привлечены эксперты, экспертные организации в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

4.6. В случае несоответствия результатов, сторонами составляется двусторонний акт с перечнем несоответствия. Поставщик обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в пределах договорной цены.

5. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА. СРОК ГОДНОСТИ

5.1. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар является новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) и соответствует требованиям, установленным Договором. На Товаре не должно быть механических повреждений.

5.2. Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации.

Поставляемый Товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам.

5.3. Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами. Поставщик поставляет Товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

6.ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

6.1. Общая цена Договора составляет _______ (________) рублей _______коп., в т.ч. НДС/НДС не облагается. Источник финансирования: средства бюджетного учреждения.

6.2. Цена договора включает в себя стоимость товара, затраты на его доставку, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, расходов по загрузке, разгрузке, доставке товара, а также всех иных расходов, связанных с исполнением договора.

Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по факту 100% поставки товара в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Документа о приемке, на основании выставленного счета, счет-фактуры (при наличии), без внесения авансового платежа.

В случае предоставления Поставщиком платежных документов, оформленных ненадлежащим образом, Заказчик ответственность за просрочку оплаты не несет.

6.3. В случае изменения расчетного счета Поставщика последний должен известить об этом Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня в письменном виде с указанием реквизитов нового расчетного счета. В случае несвоевременного уведомления все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный при заключении настоящего Договора счет, несет Поставщик.

6.4. Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения количества поставляемого в рамках настоящего договора товара.

6.5. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения Договора вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных Договором товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен договор. При поставке дополнительного количества таких товаров, Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены Договора, а при внесении соответствующих изменений в Договор в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров Заказчик обязан изменить цену Договора указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены Договора на предусмотренное в Договоре количество такого товаров.

6.6. Цена Договора является твердой, определяется на весь срок его исполнения и не может быть изменена в ходе исполнения Договора за исключением случаев, предусмотренных п.п. 6.4, 6.5 Договора.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору за исключением просрочки исполнения Заказчиком, Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в размере:

7.1.1. В отношении Поставщика:

а) 10 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

7.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафа, пени).

7.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.

7.4. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

7.5. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

7.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.7. Уплата неустойки (пени, штрафа) не освобождает Стороны от исполнения принятых обязательств.

7.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло по вине другой стороны.

8. ФОРС-МАЖОР

8.1. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны

8.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы Сторона, неимеющая возможности выполнять обязанности по Договору, обязана в трехдневный срок направить другой Стороне письменное уведомление ослучившемся и его причинах.

8.3. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.4. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана предоставить для их подтверждения документ компетентного органа.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения и действует до «31» декабря 2025 года или до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

9.2. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору и ответственности за его нарушение.

9.3. Расторжение и изменение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

10.КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

10.1. Вся предоставляемая сторонами друг другу информация, связанная с заключением и исполнением Договора, считается конфиденциальной информацией и не подлежит разглашению.

10.2. Стороны обязуются не передавать конфиденциальную информацию третьим лицам без письменного согласия другой стороны, кроме случаев, когда такое разглашение требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.3.В случае раскрытия (включая неумышленное) конфиденциальной информации, сторона, виновная в раскрытии информации, обязана предпринять все возможные действия для устранения в максимально короткий период времени последствия такого раскрытия, и возместить другой стороне убытки (реальный ущерб), связанные с раскрытием конфиденциальной информации.

11.ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

11.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с исполнением настоящего договора, будут разрешаться путем переговоров между Сторонами, срок ответа на претензию 3 (три) рабочих дня.

11.2. В случае если споры и разногласия не урегулированы путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Республики Татарстан.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они исполнены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

12.2. Стороны обязаны информировать друг друга об изменении юридического статуса, адреса и банковских реквизитов в течение одного рабочего дня со дня возникновения изменений.

12.3. Стороны установили, что обмен и передача документов о приемке могут быть осуществлены посредством системы электронного по принципу «единого окна»: со стороны Заказчика осуществляется посредством системы электронного документооборота в сфере закупок Республики Татарстан (СЭДО ГКЗ РТ) (адрес в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: sedogkz.zakupki.tatar), со стороны Поставщика посредством системы электронного документооборота применяемой Поставщиком и интегрированной с СЭДО. Направление таких документов, подписанных электронной подписью с использованием программно-аппаратных средств, приравнивается к собственноручно подписанным документам и является юридически значимым действием.

12.4. Поставщик подтверждает соответствие единым требованиям ч.1 и требованиям ч.1.1 ст.31 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

12.5. Договор составлен в форме электронного документа, подписан обеими Сторонами с помощью электронной подписи в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации.

12.6. Неотъемлемой частью Договора является:

Приложение № 1— Спецификации

13. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик:

ГБУ МФЦ в Республике Татарстан

420088, РФ, РТ, Проспект Победы, д.214

ИНН/КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть6/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

р/с №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьв ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Татарстан г. Казань

к/с №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Наименование получателя: Министерство финансов Республики Татарстан (ГБУ МФЦ в Республике Татарстан, ЛБГ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьМФЦРТ)

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Поставщик:

ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик Поставщик

__________________/_________________/ ___________________ /_________________/

Приложение №1

к гражданско-правовому договору

бюджетного учреждения №10Б

от «____» _________2025г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Страна происхождения товара:

ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик Поставщик

__________________/______________/ ___________________ /_________________/