Тендер - Средство дезинфицирующее Форма выпуска Жидкость №270555074

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• НМЦК.xls.zip
• Проект ГПД.doc.zip

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть74 Извещение о закупке, осуществляемой в соответствии с частью 12 статьи 93 Закона № 44-ФЗ от 11.04.2024 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } .font6 { 6px; } { 9px; } { 10px; } . .customer-qty .customer-qty-table th:nth-child(1), .customer-qty-table td:nth-child(1) { width: 100px; min-width: 100px; max-width: 100px; } .customer-qty-table tr td, .customer-qty-table tr .customer-qty-table .customer-qty-table tr:last .customer-qty-table tr th:last-child, .customer-qty-table tr td:last

Извещение о проведении закупки в соответствии с ч. 12 ст. 93 Закона № 44-ФЗ

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000067

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет внебюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьМуниципальные образования Республики Башкортостан / Муниципальные районы Республики Башкортостан / Кармаскалинский муниципальный район / Сельские поселения Кармаскалинского муниципального района / Кармаскалинский сельсовет,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Республика ,Башкортостан, Кармаскалинский район, .Кармаскалы, ул. Чехова д.9 (аптека)

Срок поставки товара (календарных дней)

14

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

- Посмотреть таблицу с данными

Итого: 0.00 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Не установлены

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Ограничения

1 Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Дополнительная информация к ограничению отсутствует

- Посмотреть таблицу с данными

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Обеспечение исполнения контракта не требуется

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование цены контракта

1

Проект контракта

1

Дополнительная информация и документы

Документы не прикреплены НМЦК.xls - Посмотреть таблицу с даннымиНМЦК.xls.pdf

РАСЧЕТ-ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ГПД

ИКЗ:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

Расчет начальной (максимальной) цены договора произведен с учетом требований 44-ФЗ от 05.04.2013г. « О контрактной системе в сфере закупок

товаров,работ,услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и приказом Минэкономразвития России № 567 от 02.10.2013г. « Методические

рекомендации по применению методов определения начальной (максимальной ) цены договора. Используемый метод определения НМЦК: метод сопоставимых

рыночных цен ( анализ рынка)

Начальная среднее коэффициен

Количество

Минимально (максимальн квадрати т вариации,

ценовых

е значение

ая) цена

чное

что не

предложени

цены

контракта отклонен превышает

й

(рублей)

ие

33%

№ п/п

Наименование товара

Кол-во

Поставщик 1

Поставщик 2

Поставщик 3

1

Средство для

предстерилизационной очистки

2

изделий медицинскго

назначения механизированным

способом

3

4

5

6

7

8

9=8*3

10

11=10/8*100

2900,00

2820,00

3

2790,00

13950,00

13 950,00

56,86

2,04

1

5

2790,00

Итого начальная (максимальная) цена контракта

n

 ц

i



2

- среднее квадратичное отклонение;

n  1

цi - цена единицы товара, работы, услуги, указанная в источнике с номером i;

- средняя арифметическая величина цены единицы товара, работы, услуги;

n - количество значений, используемых в расчете.

 =

V



i 1



ц

 100 , где: V - коэффициент вариации;

v

n

  i 1 цi , где:

n

НМЦК рын - НМЦК, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);

v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги);

n - количество значений, используемых в расчете;

i - номер источника ценовой информации;

единицы

работы,

представленная в источнике с номером i.

цТовары

однородные,

так как товара,

коэффициент

вариации услуги,

меньше 33%.

i - - цена

НМЦК рын =

Главный врач

Исполнитель: Муртазина Р.Г.

Тел.8(34765)20308

/Галиев А.А./

вадратичное отклонение;

2

цена

единицы товара, работы, услуги, указанная в источнике с номером i;

средняя

арифметическая величина цены единицы товара, работы, услуги;

количество

- n

значений, используемых в расчете.

 цi

нт

де:вариации;

V

1



НМЦК,

определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);

количество

- v

(объем) закупаемого товара (работы, услуги);

количество

- n

значений, используемых в расчете;

номер

-i

источника ценовой информации;

цена

- - единицы товара, работы, услуги, представленная в источнике с номером i.

n 

1

 =

среднее

квадрати



n

коэффициент

, где:вари

V

, где:

i

Н-

Проект ГПД.doc ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Проект гражданско-правового договора

Гражданско-правовой договор №________

С. Кармаскалы «__» __________ 20__ г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Кармаскалинская центральная районная больница, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице главного врача Галиева Азамат Амирьяновича действующего на основании Устава,, и _______________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________, действующего на основании ______, с другой стороны, (вместе далее именуемые «Стороны»), с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О договорной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на основании результатов проведения аукциона в электронной форме, (протокол № __ от «___» _______ 20__ года), заключили настоящий гражданско-правовой договор (далее – Контракт) о нижеследующем:

ОБЪЕКТ ЗАКУПКИ КОНТРАКТА
1.1. Поставщик обязуется произвести поставку _____________ (далее – Товар), согласно прилагаемой спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью Контракта, Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.
1.2. Срок поставки товара: с даты заключения контракта по 30.06.2024г., партиями, согласно потребности в Товаре, по заявке Заказчика, в течение 10 (десяти) дней с момента ее получения, переданной посредством телефонной/факсимильной связи или сети интернет. Не заказанный Товар не принимается и не оплачивается. Заявка может быть передана по факсимильной связи или по электронной почте с фиксацией передачи, при этом Заказчик не обязан её дублировать в письменном виде.
1.3. Идентификационный код закупки:

ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Поставщик обязуется:
2.1.1. Осуществлять доставку и разгрузку Товара на склад Заказчика по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, РБ, Кармаскалинский район, село Кармаскалы, улица Чехова, 9 (аптека)
2.1.2. Передать Товар по качеству и количеству, соответствующим условиям Контракта, в упаковке, исключающей возможность порчи Товара при его транспортировке и хранении.
Поставщик несет полную ответственность за порчу или повреждение продукции вследствие несоответствующей упаковки до момента разгрузки на складе Заказчика.
2.1.3. Передать Товар свободным от любых прав и притязаний 3-х лиц.
2.1.4. Предоставлять Заказчику документы на русском языке: счет, счет-фактуру, товарную накладную или товарно-транспортную накладную, УПД на поставленный товар с указанием наименования Товара на русском языке, копии сертификата качества (декларации о соответствии); копии регистрационных удостоверений.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Принять Товар в соответствии с разделом 3 настоящего Контракта и при отсутствии претензий относительно количества, качества, комплектности и других характеристик товара, подписать Акт приема-передачи товара, передать один экземпляр Поставщику и оплатить Товар.
2.3. Заказчик имеет право:
2.3.1. Осуществлять фото, видеосъемку и аудиозапись процедуры приемки товара, самого товара и лица присутствующего при приемке товара по доверенности от Поставщика. При необходимости Заказчик имеет право передавать фото, видео и аудио материалы в правоохранительные органы.

ПОРЯДОК ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
3.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в соответствии со спецификацией (Приложение № 1) и в установленные п. 1.2. сроки.
3.2. Приемка товаров (работ, услуг) осуществляется Заказчиком в течение 3-х рабочих дней со дня поставки товаров Поставщиком. Поставщик (подрядчик, исполнитель) не позднее 15 дней следующего за днем окончания исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, представляет Заказчику акт приема передачи по форме, утвержденной распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 27.10.2020 г. № 1075-р (приложение № 3 к Контракту.) на бумажном носителе, также в электронной форме в формате Excel (например, посредством электронной почты).
Поставщик предоставляет Заказчику вместе с Товаром следующую документацию:
- Счет-фактуру в 1-ом экземпляре;
- Товарную накладную или товарно-транспортную накладную ;
- Акт приема-передачи товара ;
- Документы, подтверждающие качество товара:
- Копии сертификата или декларации о соответствии;
- Копии регистрационных удостоверений на каждое медицинское изделие, зарегистрированное в порядке, установленном Правительством РФ;
3.2.1. Не позднее дня поставки товара сформировать с использованием единой информационной системы, подписать усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени поставщика, и разместить в Единой информационной системе в сфере закупок (далее –ЕИС) документ о приемке.
3.3. В случае выявления скрытых дефектов (бой, брак) Поставщику направляется претензия, которая должна быть рассмотрена и по ней должен быть дан письменный ответ по существу Стороной, которой адресована претензия, в срок не позднее 3 (трёх) календарных дней с даты ее получения.
3.4. В целях фиксации фактов исполнения Поставщиком его обязательств по поставке Товара, Заказчик и Поставщик подписывают товарную накладную или товарно-транспортную накладную, отражающую количество единиц Товара, переданных Поставщиком Заказчику.
3.5. Заказчик в течение 10 рабочих дней со дня получения акта приема-передачи товара, подписывает его, либо направляет мотивированный отказ в письменной форме. Возражения, на которых основан отказ от приема Товара, не должны выходить за пределы обязательств Поставщика, предусмотренных Контрактом.
3.6. Датой исполнения обязательств Поставщика по поставке Товара считается дата фактической передачи товара и подписания уполномоченным представителем Заказчика надлежаще оформленных документов о приемке в электронной форме.
3.7. Поставка Товара Заказчику должна осуществляться в рабочие дни, в рабочее время (с 08:00 ч. до 16.00 ч, местное время). Приемка партии Товара по количеству производится по УПД/товарно-транспортной накладной/ товарной накладной. Заказчик принимает товар при отсутствии у него претензий по количеству или качеству. Во время приёмки товара стороны имеют право осуществлять фото/видео/аудио фиксацию.
3.8. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента подписания ими товарно-транспортной накладной/УПД.
3.9. Уполномоченный представитель поставщика ОБЯЗАН присутствовать на приемке товара.
3.10. В случае не вывоза товара поставщиком в 10-ти дневный срок с момента мотивированного отказа в приемке поставленного товара от заказчика, Заказчик принимает товар на ответственное хранение по установленным в регионе ценам. В случае, если товар в 15-ти дневный срок с момента приема товара на ответственное хранение поставщик не забирает (не вывозит) своими силами, заказчик за счет собственных средств возвращает товар, транспортные расходы в последствии будут удержаны с обеспечения контракта, либо взысканы в судебном порядке.
3.11. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента подписания ими товарной накладной или товарно-транспортной накладной.

ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 12.2. и 12.4. Контракта.
Стоимость поставляемого по настоящему Контракту Товара (далее – сумма Контракта) составляет ________ () руб., в том числе НДС___________ руб. (в случае, если Исполнитель имеет право на освобождение от уплаты НДС, то слова «в том числе НДС в размере ____%, что составляет - _____ руб.» заменяются на слова «НДС не облагается).
4.2. Источник финансирования формируется за счет средств бюджетных учреждений.
4.3. Цена Контракта формируется с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.
4.4. Оплата товара по настоящему Контракту осуществляется путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Контракте. В случае изменения расчетного счета Поставщика, Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить Заказчику о новых реквизитах. В противном случае, все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте расчетный счет Поставщика, несет Поставщик.
4.5. Оплата Товара по настоящему Контракту производится Заказчиком по факту поставки каждой партии товара, при предъявлении счета, счета-фактуры, товарной накладной или товарно-транспортной накладной, акта приема-передачи товара, поставленного в соответствии с установленными Контрактом сроками, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта приема-передачи товара.
По факту приемки Товара Поставщик и Заказчик подписывают документ о приемке в ЕИС. Датой приемки поставленного товара, считается дата размещения в единой информационной системе документ о приемке, подписанного заказчиком.Документ о приемке считается подписанным с момента его подписания заказчиком усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика в ЕИС
4.6. Оплата Контракта может быть осуществлена путем выплаты Поставщику суммы, уменьшенной на сумму неустойки (пеней, штрафов).
4.7. Сумма, подлежащая уплате юридическому или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.
4.8. Итоговая цена Контракта рассчитывается с учетом коэффициента снижения начальной (максимальной) цены Контракта к цене Контракта, предложенной победителем в ходе проведения аукциона в электронной форме. В случае если Контрактом предусмотрена поставка нескольких позиций товара, то итоговая стоимость каждой позиции, пересчитывается с применением указанного коэффициента, то есть итоговая стоимость каждой позиции, рассчитывается пропорционально коэффициенту снижения начальной (максимальной) цены Контракта, полученного в ходе проведения аукциона в электронной форме.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
Не применяется

ЭКСПЕРТЫ, ЭКСПЕРТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

6.1. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании Контракта. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании Контракта. Результаты экспертизы, проводимой экспертом или экспертной организацией, оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом или уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. За предоставление недостоверных результатов экспертизы, экспертного заключения или заведомо ложного экспертного заключения, за невыполнение экспертом, экспертной организацией требования части 3 статьи 41 ФЗ №44 эксперт, экспертная организация, уполномоченный представитель экспертной организации, должностные лица экспертной организации несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. При исполнении Контракта проводится внутренняя экспертиза.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1. Поставщик гарантирует, что Товар, поставляемый по Контракту, не имеет недостатков, связанных с качеством изготовления.

7.2. Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 3 лет должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 24 месяцев

Поставка Товара с меньшим сроком годности не допускается.

7.3. Заказчик вправе требовать полного возмещения убытков, причиненных ему вследствие поставки ему Товара ненадлежащего качества. По своему усмотрению требовать: безвозмездного устранения недостатков Товара или возмещения расходов на их исправление Заказчиком или третьим лицом; в случае невозможности устранения недостатков - замены на аналогичный новый Товар.

7.4. Поставщик гарантирует отсутствие нарушения исключительных прав третьих лиц, связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при использовании Товара, включая судебные расходы и материальный ущерб, возмещаются Поставщиком.

8. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

8.1. Продукция поставляется в соответствующей упаковке, которая обеспечит полную ее сохранность от всякого рода повреждений при перевозке и хранении. Продукция должна быть упакована способом, не допускающим ее перемещение внутри тары при транспортировке и перегрузке. Поставщик несет полную ответственность за порчу или повреждение продукции вследствие несоответствующей упаковки до момента разгрузки на складе Получателя.

8.2. Каждое грузовое место должно быть маркировано: номер Контракта, вес брутто/нетто, название Государственного заказчика и адрес Получателя, внутри него должна находиться документация, свидетельствующая о количестве тарных единиц.

8.3. Товар, поставляемый по настоящему Контракту, должен соответствовать требованиям действующих стандартов и иных документов, обязательных для данного вида товаров в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.4. Тара и упаковка Товара должны соответствовать требованиям стандартов и санитарно-техническим условиям. Импортные товары должны иметь соответствующую маркировку на русском языке. Поставщик обязан возместить все возможные расходы, понесенные Заказчиком вследствие неполноценной или неправильной маркировки груза, при хранении Поставщиком Товара в несоответствующей упаковке.

8.5. Согласно п. 5. главы II раздела 18 Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), медицинские изделия должны содержать информацию на русском языке, в том числе:

- наименование товара (должно совпадать с РУ);

- место нахождения (адрес), фирменное наименование (наименование) изготовителя (продавца) (должно совпадать с РУ);

- место нахождения (адрес) организации (организаций), уполномоченной изготовителем (продавцом) на принятие претензий от покупателей (обычно это импортер/ держатель декларации).

8.6. Наименование медицинского изделия на маркировке товара должно соответствовать наименованию в регистрационном удостоверении на данное изделие.

8.7. Вся упаковка должна иметь следующую маркировку:

Наименование Товара: __________________

Государственный договор № __________________________

Заказчик: (наименование) ______________________

Поставщик: (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица)) ___________________

Получатель: (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица)) _____________________

Пункт назначения: __________________________________

Грузоотправитель: ___________________

Ящик/контейнер № ________, всего ящиков/контейнеров___________________

Размеры (высота, длина, ширина) ___________________

Вес брутто ___________кг, Вес нетто ____________кг.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации (Постановление Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042).

9.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчиком направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

9.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

9.4. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке (Постановление Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042) , установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

9.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены Контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

9.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену Контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену Контракта:

10 процентов цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

9.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

9.8. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

9.9. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

9.10. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

9.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

10.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

10.3. Сторона, для которой настоящее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение пяти календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия, предоставив в доказательство справки, выдаваемые местными компетентными органами

11. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

11.1. Претензионные письма направляются Сторонами нарочным либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению Сторон, указанному в разделе 15 Контракта.

11.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по электронной почте, экспресс-почтой.

11.3. При обнаружении в процессе использования Товара скрытых дефектов, Заказчик может предъявить претензию о качестве в течение срока годности Товара. Замена Товара по претензии Заказчика производится на склад Заказчика за счет Поставщика, включая оплату всех расходов, связанных с этим, в порядке, предусмотренном для поставки, в течение срока действия Контракта.

11.4. Все споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения Контракта, Стороны обязуются решать в досудебном порядке.

11.5. Срок рассмотрения претензионного письма составляет 3 рабочих дня со дня получения последнего адресатом.

11.6. Поставщик обязан рассмотреть претензию и дать ответ на полученную претензию в течение трех рабочих дней, включая дату получения. Если по истечении данного срока от Поставщика не последует ответ на претензию, претензия считается принятой Поставщиком.

11.7. При не достижении Сторонами согласия спор подлежит передаче на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Башкортостан.

11.8. Истечение срока действия Контракта не влечет за собой прекращение обязательств по нему, и не освобождает Стороны от ответственности за его нарушения, если таковые имели место до дня расторжения настоящего Контракта.

11.9. В случае предъявления претензии Заказчиком Поставщику за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, дальнейшее финансирование настоящего Контракта приостанавливается до момента урегулирования разногласий и взаимных претензий или добровольного перечисления суммы, принятой на основании претензии, Поставщиком Заказчику.

12. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ

12.1. Изменения и дополнения условий Контракта, не противоречащие действующему законодательству РФ, оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме.

12.2. Все изменения Контракта должны быть совершены в письменном виде и оформлены дополнительными соглашениями к Контракту по основаниям в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и статьей 95 Федерального закона о контрактной системе.

12.3. Цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренных Контрактом количества товаров и иных условий Контракта.

12.4. При исполнении Контракта по соглашению сторон Заказчик вправе увеличить количество товара не более чем на десять процентов или уменьшить предусмотренное Контрактом количество поставляемого товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству товара, из установленной в Контракте цены товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цены единицы товара при уменьшении, предусмотренного Контрактом количества поставляемого товара, должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара.

12.5. При исполнении Контракта по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.

12.6. При заключении Контракта заказчик по согласованию с участником закупки, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой Контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой Контракта (ценой лота), если это право заказчика предусмотрено конкурсной документацией, документацией об аукционе. При этом цена единицы товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены Контракта, указанной в заявке на участие в конкурсе или предложенной участником аукциона, с которым заключается Контракт, на количество товара, указанное в извещении о проведении конкурса или аукциона.

12.7. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

12.8. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

12.9. Если заказчиком проведена экспертиза поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения Контракта.

12.10. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям и в порядке, предусмотренным в частях 8-25 статьи 95 Федерального закона от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Гражданским кодексом Российской Федерации.

12.11. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случаях:

- если в ходе исполнения Контракта установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

- отказ поставщика передать заказчику товар или принадлежности к нему (пункт 1 статьи 463, абзац второй статьи 464 ГК РФ);

- существенное нарушение поставщиком требований к качеству товара, а именно обнаружение заказчиком неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков (пункт 2 статьи 475 ГК РФ);

- невыполнение поставщиком в разумный срок требования заказчика о доукомплектовании товара (пункт 1 статьи 480 ГК РФ);

- неоднократное нарушение поставщиком сроков поставки товаров (пункт 2 статьи 523 ГК РФ);

- в случае несоответствия поставляемого Товара условиям настоящего Контракта;

- в случае не предоставления Поставщиком документов, подтверждающих качество Товара, происхождение Товара, а также иных документов на Товар, предусмотренных настоящим Контрактом;

- в случае установления недействительности обеспечения исполнения Контракта, а также в случае истечения срока действия такого обеспечения, при условии, что Поставщик не предоставит вместо прекратившего действия обеспечения исполнения Контракта в течение 10 рабочих дней иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по Контракту на тех же условиях и в том же размере.

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

13.1. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписан обеими сторонами с помощью электронно-цифровой подписи в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации. Стороны вправе изготовить копию на бумажном носителе в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

13.2. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 30.06.2024 г., а в части оплаты товара, возмещения убытков и выплаты неустойки, гарантийных обязательств до полного их исполнения Сторонами.

13.3. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

13.4. При исполнении настоящего Контракта в целях эффективного и скорейшего обмена информацией (переписка, претензионные письма, акт приема-передачи товара, мотивированный отказ от приёмки товара, дополнительные соглашения, уведомление о расторжении Контракта, решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта и т.д.) подписанные и сканированные Стороной, могут быть направлены другой стороне с использованием факса, эл. почты, экспресс почты, адрес и номер указанный в Разделе 15 Контракта.

13.5. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой стороне в соответствии с Контрактом, направляется в письменной форме.

13.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

13.7. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

13.8. Приложения, указанные в настоящем Контракте, являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Спецификация.

Приложение № 2 – Акт приема-передачи товаров.

Приложение № 3 – Универсальный передаточный документ.

13.8. Настоящий Контракт подписан сторонами усиленными квалифицированными электронными подписями и заключен в форме электронного документа.

14.АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ

14.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

14.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Контракта законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

14.3. Каждая из Сторон настоящего Контракта отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящими работника в определенную зависимость и направленными на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются:

• предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;

• предоставление каких-либо гарантий;

• ускорение существующих процедур;

• иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.

14.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После уведомления другой Стороны, Сторона направившая уведомление, проводит проверку подозрительной информации, при этом в случае необходимости другая Сторона обязана обеспечивать полное содействие, в том числе предоставляя необходимую дополнительную информацию. В случае подтверждения факта нарушения каких-либо антикоррупционных условий, Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Контракту до получения подтверждения от другой Стороны, что нарушение полностью устранено, и проверки факта устранения нарушения.

14.5. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

14.6. Стороны настоящего Контракта признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.

14.7. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным в рамках исполнения настоящего Контракта фактам с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций.

14.8. Стороны гарантируют полную конфиденциальность при исполнении антикоррупционных условий настоящего Контракта, а также отсутствие негативных последствий как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений.

15. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Контракту № _______

от «___» __________ 20__ года

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Общая стоимость Контракта ___________ () руб.

Заказчик:

Поставщик:

_____________________ /______________/ ____________________/___________/

Проект ГПД.doc.pdf

Проект гражданско-правового договора

Гражданско-правовой договор №________

С. Кармаскалы

__________ 20__ г.

«__»

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан

Кармаскалинская центральная районная больница, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в

лице главного врача Галиева Азамат Амирьяновича действующего на основании Устава, , и

_______________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице

______________, действующего на основании ______, с другой стороны,

(вместе далее именуемые «Стороны»), с соблюдением требований

Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О договорной системе в

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

муниципальных нужд» на основании результатов проведения аукциона в

электронной форме, (протокол № __ от «___» _______ 20__ года), заключили

настоящий гражданско-правовой договор (далее – Контракт) о

нижеследующем:

1. ОБЪЕКТ ЗАКУПКИ КОНТРАКТА

1.1. Поставщик обязуется произвести поставку _____________ (далее –

Товар), согласно прилагаемой спецификации (Приложение № 1), являющейся

неотъемлемой частью Контракта, Заказчик обязуется принять и оплатить

поставленный Товар на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

1.2. Срок поставки товара: с даты заключения контракта по

30.06.2024г., партиями, согласно потребности в Товаре, по заявке

Заказчика, в течение 10 (десяти) дней с момента ее получения,

переданной посредством телефонной/факсимильной связи или сети

интернет. Не заказанный Товар не принимается и не оплачивается. Заявка

может быть передана по факсимильной связи или по электронной почте с

фиксацией передачи, при этом Заказчик не обязан её дублировать в

письменном виде.

1.3. Идентификационный код закупки:

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Поставщик обязуется:

2.1.1. Осуществлять доставку и разгрузку Товара на склад Заказчика по

адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, РБ, Кармаскалинский район, село Кармаскалы, улица Чехова, 9 (аптека)

2.1.2. Передать Товар по качеству и количеству, соответствующим

условиям Контракта, в упаковке, исключающей возможность порчи Товара

при его транспортировке и хранении.

Поставщик несет полную ответственность за порчу или повреждение

продукции вследствие несоответствующей упаковки до момента разгрузки на

складе Заказчика.

2.1.3. Передать Товар свободным от любых прав и притязаний 3-х лиц.

2.1.4. Предоставлять Заказчику документы на русском языке: счет, счетфактуру, товарную накладную или товарно-транспортную накладную, УПД

на поставленный товар с указанием наименования Товара на русском языке,

копии сертификата качества (декларации о соответствии); копии

регистрационных удостоверений.

2.2. Заказчик обязуется:

2.2.1. Принять Товар в соответствии с разделом 3 настоящего Контракта

и при отсутствии претензий относительно количества, качества,

комплектности и других характеристик товара, подписать Акт приемапередачи товара, передать один экземпляр Поставщику и оплатить Товар.

2.3. Заказчик имеет право:

2.3.1. Осуществлять фото, видеосъемку и аудиозапись процедуры

приемки товара, самого товара и лица присутствующего при приемке товара

по доверенности от Поставщика. При необходимости Заказчик имеет право

передавать фото, видео и аудио материалы в правоохранительные органы.

3. ПОРЯДОК ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА

3.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в соответствии со

спецификацией (Приложение № 1) и в установленные п. 1.2. сроки.

3.2. Приемка товаров (работ, услуг) осуществляется Заказчиком в

течение 3-х рабочих дней со дня поставки товаров Поставщиком. Поставщик

(подрядчик, исполнитель) не позднее 15 дней следующего за днем окончания

исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, представляет

Заказчику акт приема передачи по форме, утвержденной распоряжением

Правительства Республики Башкортостан от 27.10.2020 г. № 1075-р

(приложение № 3 к Контракту.) на бумажном носителе, также в электронной

форме в формате Excel (например, посредством электронной почты).

Поставщик предоставляет Заказчику вместе с Товаром следующую

документацию:

- Счет-фактуру в 1-ом экземпляре;

- Товарную накладную или товарно-транспортную накладную ;

- Акт приема-передачи товара ;

- Документы, подтверждающие качество товара:

- Копии сертификата или декларации о соответствии;

- Копии регистрационных удостоверений на каждое медицинское

изделие, зарегистрированное в порядке, установленном Правительством РФ;

3.2.1. Не позднее дня поставки товара сформировать с использованием

единой информационной системы, подписать усиленной электронной подписью

лица, имеющего право действовать от имени поставщика, и разместить в Единой

информационной системе в сфере закупок (далее –ЕИС) документ о приемке.

3.3. В случае выявления скрытых дефектов (бой, брак) Поставщику

направляется претензия, которая должна быть рассмотрена и по ней должен

быть дан письменный ответ по существу Стороной, которой адресована

претензия, в срок не позднее 3 (трёх) календарных дней с даты ее получения.

3.4. В целях фиксации фактов исполнения Поставщиком его

обязательств по поставке Товара, Заказчик и Поставщик подписывают

товарную накладную или товарно-транспортную накладную, отражающую

количество единиц Товара, переданных Поставщиком Заказчику.

3.5. Заказчик в течение 10 рабочих дней со дня получения акта приемапередачи товара, подписывает его, либо направляет мотивированный отказ в

письменной форме. Возражения, на которых основан отказ от приема Товара,

не должны выходить за пределы обязательств Поставщика, предусмотренных

Контрактом.

3.6. Датой исполнения обязательств Поставщика по поставке Товара

считается дата фактической передачи товара и подписания уполномоченным

представителем Заказчика надлежаще оформленных документов о приемке в

электронной форме.

3.7. Поставка Товара Заказчику должна осуществляться в рабочие дни, в

рабочее время (с 08:00 ч. до 16.00 ч, местное время). Приемка партии Товара

по количеству производится по УПД/товарно-транспортной накладной/

товарной накладной. Заказчик принимает товар при отсутствии у него

претензий по количеству или качеству. Во время приёмки товара стороны

имеют право осуществлять фото/видео/аудио фиксацию.

3.8. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара

переходит от Поставщика к Заказчику с момента подписания ими товарнотранспортной накладной/УПД.

3.9.

Уполномоченный

представитель

поставщика

ОБЯЗАН

присутствовать на приемке товара.

3.10. В случае не вывоза товара поставщиком в 10-ти дневный срок с

момента мотивированного отказа в приемке поставленного товара от

заказчика, Заказчик принимает товар на ответственное хранение по

установленным в регионе ценам. В случае, если товар в 15-ти дневный срок с

момента приема товара на ответственное хранение поставщик не забирает (не

вывозит) своими силами, заказчик за счет собственных средств возвращает

товар, транспортные расходы в последствии будут удержаны с обеспечения

контракта, либо взысканы в судебном порядке.

3.11. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара

переходит от Поставщика к Заказчику с момента подписания ими товарной

накладной или товарно-транспортной накладной.

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его

исполнения, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 12.2. и

12.4. Контракта.

Стоимость поставляемого по настоящему Контракту Товара (далее –

сумма Контракта) составляет ________ () руб., в том числе НДС___________

руб. (в случае, если Исполнитель имеет право на освобождение от

уплаты НДС, то слова «в том числе НДС в размере ____%, что

составляет - _____ руб.» заменяются на слова «НДС не облагается).

4.2. Источник финансирования формируется за счет средств

бюджетных учреждений.

4.3. Цена Контракта формируется с учетом расходов на перевозку,

страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных

платежей.

4.4. Оплата товара по настоящему Контракту осуществляется путем

перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика,

указанный в настоящем Контракте. В случае изменения расчетного счета

Поставщика, Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме

сообщить Заказчику о новых реквизитах. В противном случае, все риски,

связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в

настоящем Контракте расчетный счет Поставщика, несет Поставщик.

4.5. Оплата Товара по настоящему Контракту производится Заказчиком

по факту поставки каждой партии товара, при предъявлении счета, счетафактуры, товарной накладной или товарно-транспортной накладной, акта

приема-передачи товара, поставленного в соответствии с установленными

Контрактом сроками, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания

Заказчиком акта приема-передачи товара.

По факту приемки Товара Поставщик и Заказчик подписывают документ о приемке в

ЕИС. Датой приемки поставленного товара, считается дата размещения в единой

информационной системе документ о приемке, подписанного заказчиком.Документ о приемке

считается подписанным с момента его подписания заказчиком усиленной электронной

подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика в ЕИС

4.6. Оплата Контракта может быть осуществлена путем выплаты

Поставщику суммы, уменьшенной на сумму неустойки (пеней, штрафов).

4.7. Сумма, подлежащая уплате юридическому или физическому лицу, в

том

числе

зарегистрированному

в

качестве

индивидуального

предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных

обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской

Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги,

сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной

системы Российской Федерации заказчиком.

4.8. Итоговая цена Контракта рассчитывается с учетом коэффициента

снижения начальной (максимальной) цены Контракта к цене Контракта,

предложенной победителем в ходе проведения аукциона в электронной

форме. В случае если Контрактом предусмотрена поставка нескольких

позиций товара, то итоговая стоимость каждой позиции, пересчитывается с

применением указанного коэффициента, то есть итоговая стоимость каждой

позиции, рассчитывается пропорционально коэффициенту снижения

начальной (максимальной) цены Контракта, полученного в ходе проведения

аукциона в электронной форме.

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

Не применяется

6. ЭКСПЕРТЫ, ЭКСПЕРТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

6.1. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов,

предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта

Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных

Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее

проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на

основании

Контракта.

Экспертиза

результатов,

предусмотренных

Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее

проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на

основании Контракта. Результаты экспертизы, проводимой экспертом или

экспертной организацией, оформляются в виде заключения, которое

подписывается экспертом или уполномоченным представителем экспертной

организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать

законодательству Российской Федерации. За предоставление недостоверных

результатов экспертизы, экспертного заключения или заведомо ложного

экспертного заключения, за невыполнение экспертом, экспертной

организацией требования части 3 статьи 41 ФЗ №44 эксперт, экспертная

организация, уполномоченный представитель экспертной организации,

должностные лица экспертной организации несут ответственность в

соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. При исполнении Контракта проводится внутренняя экспертиза.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1. Поставщик гарантирует, что Товар, поставляемый по Контракту, не

имеет недостатков, связанных с качеством изготовления.

7.2. Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад

Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны

поставляться с остаточным сроком годности не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны

поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны

поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 3 лет должны поставляться с

остаточным сроком годности не менее 24 месяцев

Поставка Товара с меньшим сроком годности не допускается.

7.3. Заказчик вправе требовать полного возмещения убытков,

причиненных ему вследствие поставки ему Товара ненадлежащего качества.

По своему усмотрению требовать: безвозмездного устранения недостатков

Товара или возмещения расходов на их исправление Заказчиком или третьим

лицом; в случае невозможности устранения недостатков - замены на

аналогичный новый Товар.

7.4. Поставщик гарантирует отсутствие нарушения исключительных прав

третьих лиц, связанных с поставкой и использованием Товара в рамках

Контракта. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении

исключительных прав третьих лиц при использовании Товара, включая

судебные расходы и материальный ущерб, возмещаются Поставщиком.

8. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

8.1. Продукция поставляется в соответствующей упаковке, которая

обеспечит полную ее сохранность от всякого рода повреждений при

перевозке и хранении. Продукция должна быть упакована способом, не

допускающим ее перемещение внутри тары при транспортировке и

перегрузке. Поставщик несет полную ответственность за порчу или

повреждение продукции вследствие несоответствующей упаковки до момента

разгрузки на складе Получателя.

8.2. Каждое грузовое место должно быть маркировано: номер Контракта,

вес брутто/нетто, название Государственного заказчика и адрес

Получателя, внутри него должна находиться документация,

свидетельствующая о количестве тарных единиц.

8.3. Товар, поставляемый по настоящему Контракту, должен

соответствовать требованиям действующих стандартов и иных документов,

обязательных для данного вида товаров в соответствии с законодательством

Российской Федерации.

8.4. Тара и упаковка Товара должны соответствовать требованиям

стандартов и санитарно-техническим условиям. Импортные товары должны

иметь соответствующую маркировку на русском языке. Поставщик обязан

возместить все возможные расходы, понесенные Заказчиком вследствие

неполноценной или неправильной маркировки груза, при хранении

Поставщиком Товара в несоответствующей упаковке.

8.5. Согласно п. 5. главы II раздела 18 Единых санитарноэпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим

санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), медицинские изделия

должны содержать информацию на русском языке, в том числе:

- наименование товара (должно совпадать с РУ);

- место нахождения (адрес), фирменное наименование (наименование)

изготовителя (продавца) (должно совпадать с РУ);

- место нахождения (адрес) организации (организаций), уполномоченной

изготовителем (продавцом) на принятие претензий от покупателей (обычно

это импортер/ держатель декларации).

8.6. Наименование медицинского изделия на маркировке товара должно

соответствовать наименованию в регистрационном удостоверении на данное

изделие.

8.7. Вся упаковка должна иметь следующую маркировку:

Наименование Товара: __________________

Государственный договор № __________________________

Заказчик: (наименование) ______________________

Поставщик: (наименование (для юридического лица), фамилия, имя,

отчество (при наличии) (для физического лица)) ___________________

Получатель: (наименование (для юридического лица), фамилия, имя,

отчество (при наличии) (для физического лица)) _____________________

Пункт назначения: __________________________________

Грузоотправитель: ___________________

Ящик/контейнер

№

________,

всего

ящиков/контейнеров___________________

Размеры (высота, длина, ширина) ___________________

Вес брутто ___________кг, Вес нетто ____________кг.

9.1.

В

случае

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

просрочки исполнения Заказчиком

обязательств,

предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или

ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных

Контрактом, Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать

уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день

просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом,

начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного

Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается

Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней

ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не

уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее

исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за

исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных

Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке,

установленном Правительством Российской Федерации (Постановление

Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042).

9.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком (подрядчиком,

исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства),

предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или

ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчиком направляет

поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек

(штрафов, пеней).

9.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения

поставщиком

(подрядчиком,

исполнителем)

обязательства,

предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня

истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и

устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на

дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской

Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта),

уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств,

предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом

исполнения Контракта) и фактически исполненных поставщиком

(подрядчиком,

исполнителем),

за

исключением

случаев,

если

законодательством Российской Федерации установлен иной порядок

начисления пени.

9.4. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее

исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,

предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе

гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа

устанавливается Контрактом в порядке (Постановление Правительства РФ от

30 августа 2017 г. № 1042) , установленном Правительством Российской

Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской

Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

9.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных

Контрактом, заключенным по результатам определения поставщика

(подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30

Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

(далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения

обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных

Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены

Контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

9.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных

Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником

закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим

наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа

рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за

исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного

обязательства), предусмотренных Контрактом, и устанавливается в

следующем порядке:

а) в случае, если цена Контракта не превышает начальную

(максимальную) цену Контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена

Контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена

Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена Контракта превышает начальную

(максимальную) цену Контракта:

10 процентов цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн.

рублей;

5 процентов цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн.

рублей до 50 млн. рублей (включительно).

9.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения

поставщиком

(подрядчиком,

исполнителем)

обязательства,

предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,

размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких

обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50

млн. рублей (включительно);

9.8. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств,

предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения

обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается

в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей

(включительно);

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50

млн. рублей (включительно).

9.9. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или

ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену

Контракта.

9.10. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение

заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может

превышать цену Контракта.

9.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если

докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства,

предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы

или по вине другой стороны.

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или

частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в

случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а

именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий,

блокад,

препятствующих надлежащему исполнению обязательств по

настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые

возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно

повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые

Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

10.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств

по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных

обстоятельств, постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют

на исполнение настоящего Контракта в срок.

10.3. Сторона, для которой настоящее исполнение обязательств оказалось

невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы,

обязана в течение пяти календарных дней с даты возникновения таких

обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их

возникновении, виде и возможной продолжительности действия, предоставив

в доказательство справки, выдаваемые местными компетентными органами

11. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

11.1. Претензионные письма направляются Сторонами нарочным либо

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего

адресату по местонахождению Сторон, указанному в разделе 15 Контракта.

11.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными

способами: по электронной почте, экспресс-почтой.

11.3. При обнаружении в процессе использования Товара скрытых

дефектов, Заказчик может предъявить претензию о качестве в течение срока

годности Товара. Замена Товара по претензии Заказчика производится на

склад Заказчика за счет Поставщика, включая оплату всех расходов,

связанных с этим, в порядке, предусмотренном для поставки, в течение срока

действия Контракта.

11.4. Все споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения

Контракта, Стороны обязуются решать в досудебном порядке.

11.5. Срок рассмотрения претензионного письма составляет 3 рабочих

дня со дня получения последнего адресатом.

11.6. Поставщик обязан рассмотреть претензию и дать ответ на

полученную претензию в течение трех рабочих дней, включая дату

получения. Если по истечении данного срока от Поставщика не последует

ответ на претензию, претензия считается принятой Поставщиком.

11.7. При не достижении Сторонами согласия спор подлежит передаче на

рассмотрение в Арбитражный суд Республики Башкортостан.

11.8. Истечение срока действия Контракта не влечет за собой

прекращение обязательств по нему, и не освобождает Стороны от

ответственности за его нарушения, если таковые имели место до дня

расторжения настоящего Контракта.

11.9.

В случае предъявления претензии Заказчиком Поставщику за

ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту,

дальнейшее финансирование настоящего Контракта приостанавливается до

момента урегулирования разногласий и взаимных претензий или

добровольного перечисления суммы, принятой на основании претензии,

Поставщиком Заказчику.

12. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ

12.1. Изменения и дополнения условий Контракта, не противоречащие

действующему законодательству РФ, оформляются дополнительными

соглашениями в письменной форме.

12.2. Все изменения Контракта должны быть совершены в письменном

виде и оформлены дополнительными соглашениями к Контракту по

основаниям в соответствии с гражданским законодательством Российской

Федерации и статьей 95 Федерального закона о контрактной системе.

12.3. Цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон без

изменения, предусмотренных Контрактом количества товаров и иных условий

Контракта.

12.4. При исполнении Контракта по соглашению сторон Заказчик вправе

увеличить количество товара не более чем на десять процентов или

уменьшить предусмотренное Контрактом количество поставляемого товара не

более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается

изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской

Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству

товара, из установленной в Контракте цены товара, но не более чем на десять

процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом

количества товара стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта

исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого

товара или цены единицы товара при уменьшении, предусмотренного

Контрактом количества поставляемого товара, должна определяться как

частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в

Контракте количество такого товара.

12.5. При исполнении Контракта по согласованию заказчика с

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара,

выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и

функциональные характеристики (потребительские свойства) которых

являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими

техническими и функциональными характеристиками, указанными в

Контракте.

12.6. При заключении Контракта заказчик по согласованию с участником

закупки, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не

превышающую разницы между ценой Контракта, предложенной таким

участником, и начальной (максимальной) ценой Контракта (ценой лота), если

это

право

заказчика

предусмотрено

конкурсной

документацией,

документацией об аукционе. При этом цена единицы товара не должна

превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены

Контракта, указанной в заявке на участие в конкурсе или предложенной

участником аукциона, с которым заключается Контракт, на количество

товара, указанное в извещении о проведении конкурса или аукциона.

12.7. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по

решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от

исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

12.8. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от

исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским

кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения

отдельных видов обязательств.

12.9. Если заказчиком проведена экспертиза поставленного товара,

выполненной работы или оказанной услуги с привлечением экспертов,

экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения

Контракта может быть принято заказчиком только при условии, что по

результатам экспертизы поставленного товара, выполненной работы или

оказанной услуги в заключении эксперта, экспертной организации будут

подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для

одностороннего отказа заказчика от исполнения Контракта.

12.10. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от

исполнения Контракта по основаниям и в порядке, предусмотренным в частях

8-25 статьи 95 Федерального закона от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальных нужд» и Гражданским кодексом

Российской Федерации.

12.11. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от

исполнения Контракта в случаях:

- если в ходе исполнения Контракта установлено, что поставщик

(подрядчик, исполнитель) и (или) поставляемый товар не соответствуют

установленным извещением об осуществлении закупки и (или)

документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или)

поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем

соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям,

что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика,

исполнителя);

- отказ поставщика передать заказчику товар или принадлежности к нему

(пункт 1 статьи 463, абзац второй статьи 464 ГК РФ);

- существенное нарушение поставщиком требований к качеству товара, а

именно обнаружение заказчиком неустранимых недостатков, недостатков,

которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат

времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их

устранения, и других подобных недостатков (пункт 2 статьи 475 ГК РФ);

- невыполнение поставщиком в разумный срок требования заказчика о

доукомплектовании товара (пункт 1 статьи 480 ГК РФ);

- неоднократное нарушение поставщиком сроков поставки товаров (пункт

2 статьи 523 ГК РФ);

- в случае несоответствия поставляемого Товара условиям настоящего

Контракта;

в случае не предоставления Поставщиком документов,

подтверждающих качество Товара, происхождение Товара, а также иных

документов на Товар, предусмотренных настоящим Контрактом;

- в случае установления недействительности обеспечения исполнения

Контракта, а также в случае истечения срока действия такого обеспечения,

при условии, что Поставщик не предоставит вместо прекратившего действия

обеспечения исполнения Контракта в течение 10 рабочих дней иное (новое)

надлежащее обеспечение исполнения обязательств по Контракту на тех же

условиях и в том же размере.

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

13.1. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа,

подписан обеими сторонами с помощью электронно-цифровой подписи в

соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской

Федерации. Стороны вправе изготовить копию на бумажном носителе в двух

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному

экземпляру для каждой Стороны.

13.2. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания

Сторонами и действует до 30.06.2024 г., а в части оплаты товара,

возмещения убытков и выплаты неустойки, гарантийных обязательств

до полного их исполнения Сторонами.

13.3. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за

исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником

Поставщика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического

лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

13.4. При исполнении настоящего Контракта в целях эффективного и

скорейшего обмена информацией (переписка, претензионные письма, акт

приема-передачи товара, мотивированный отказ от приёмки товара,

дополнительные соглашения, уведомление о расторжении Контракта,

решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта и т.д.)

подписанные и сканированные Стороной, могут быть направлены другой

стороне с использованием факса, эл. почты, экспресс почты, адрес и номер

указанный в Разделе 15 Контракта.

13.5. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой

стороне в соответствии с Контрактом, направляется в письменной форме.

13.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны

руководствуются действующим законодательством РФ.

13.7. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа в

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

13.8. Приложения, указанные в настоящем Контракте, являются его

неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Спецификация.

Приложение № 2 – Акт приема-передачи товаров.

Приложение № 3 – Универсальный передаточный документ.

13.8. Настоящий Контракт подписан сторонами усиленными

квалифицированными электронными подписями и заключен в форме

электронного документа.

14.АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ

14.1.

При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту,

Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не

выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо

денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для

оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какиелибо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

14.2.

При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту,

Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не

осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей

настоящего Контракта законодательством, как дача / получение взятки,

коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования

применимого законодательства и международных актов о противодействии

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

14.3.

Каждая из Сторон настоящего Контракта отказывается от

стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том

числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного

выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в

настоящем пункте способами, ставящими работника в определенную

зависимость и направленными на обеспечение выполнения этим работником

каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей

его Стороны, понимаются:

• предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими

контрагентами;

• предоставление каких-либо гарантий;

• ускорение существующих процедур;

• иные действия, выполняемые работником в рамках своих

должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и

открытости взаимоотношений между Сторонами.

14.4.

В случае возникновения у Стороны подозрений, что

произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных

условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в

письменной форме. После уведомления другой Стороны, Сторона

направившая уведомление, проводит проверку подозрительной информации,

при этом в случае необходимости другая Сторона обязана обеспечивать

полное содействие, в том числе предоставляя необходимую дополнительную

информацию. В случае подтверждения факта нарушения каких-либо

антикоррупционных условий, Сторона имеет право приостановить

исполнение обязательств по настоящему Контракту до получения

подтверждения от другой Стороны, что нарушение полностью устранено, и

проверки факта устранения нарушения.

14.5.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на

факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или

дающие основание предполагать, что произошло или может произойти

нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его

аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в

действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или

получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих

требования применимого законодательства и международных актов о

противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

14.6.

Стороны настоящего Контракта признают проведение

процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение.

При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск

деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в

коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг

другу в целях предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают

реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения

рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.

14.7.

Стороны

гарантируют

осуществление

надлежащего

разбирательства по представленным в рамках исполнения настоящего

Контракта фактам с соблюдением принципов конфиденциальности и

применение эффективных мер по устранению практических затруднений и

предотвращению возможных конфликтных ситуаций.

14.8.

Стороны гарантируют полную конфиденциальность при

исполнении антикоррупционных условий настоящего Контракта, а также

отсутствие негативных последствий как для обращающейся Стороны в целом,

так и для конкретных работников обращающейся Стороны, сообщивших о

факте нарушений.

15. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

азчик:

Поставщик:

рственное бюджетное учреждение здравоохранения

_________________________________________

блики Башкортостан Кармаскалинская центральная

Адрес: ____________________________________

ная больница

ИНН______________________________________

0, РБ, Кармаскалинский район, с. Кармаскалы, ул. Чехова,

КПП______________________________________

4▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Банковские реквизиты:

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

р/с_______________________________________

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

к/с________________________________________

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Банк______________________________________

вские реквизиты: Министерство финансов Республики

БИК______________________________________

ртостан (государственное бюджетное учреждение

охранения Республики Башкортостан Кармаскалинская

Код по ОКПО______________________________

льная районная больница л/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть50)

Дата постановки на учет в налоговом

Отделение –НБ Республика Башкортостан Банка России//

органе_____________________________________

о Республике Башкортостан г.Уфа

Код по ОКТМО_____________________________

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000067

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Тел: ______________________________________

казначейского счета:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Е-mail: ___________________________________

й врач ___________ Галиев А.А.

___________________/______________/

«____» __________ 20__г.

М.П.

Приложение № 1

к Контракту № _______

от «___» __________ 20__ года

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№

п/п

Наименование товара с указанием товарного

знака (при его наличии)

Наименование

Наименование в

соответствии с

Регистрационным

удостоверением, №

РУ

Код по

ОКПД2

1

Характеристики

Наименование страны

происхождения

товара

Едини

ца

измере

ния

Колич

ество

Цена за

единицу

(руб.)

.

2

3

4

5

Общая стоимость Контракта ___________ () руб.

Заказчик:

Поставщик:

_____________________ /______________/

____________________/___________/

Общая

стоимость

(руб.)

Электронный_документ,_полученный_из_внешней_системы Paggard

Протокол подведения итогов закупки, осуществляемой в соответствии с ч.12 ст. 93 № 44-ФЗ №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

- Посмотреть таблицу с данными

Заказчиком является: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН КАРМАСКАЛИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА

Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

Определение поставщика осуществляет: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН КАРМАСКАЛИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА

1. Наименование объекта закупки: Средство дезинфицирующее

2. Начальная (максимальная)цена контракта:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьруб.

3. Извещение о проведении настоящей закупки осуществляемой в соответствии с ч.12 ст.93 № 44-ФЗ и проект контракта были размещены «11» апреля 2024 года на сайте Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС)по адресу в сети «Интернет»: https://zakupki.gov.ru и на сайте ЭТП ТЭК-Торг по адресу в сети «Интернет»: https://44.tektorg.ru.

4. Процедура рассмотрения заявок на участие в закупке №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьосуществляемой в соответствии с ч.12 ст.93 № 44-ФЗ проводилась заказчиком «12» апреля 2024 г.

5. В соответствии с п.5 ч.12 ст.93 № 44-ФЗ на основании предварительных предложений участников на сайте ЭТП ТЭК-Торг «12» апреля 2024 г. была определена 1 заявка с порядковым номером: 1.

Заявка на участие в закупке осуществляемой в соответствии с ч.12 ст.93 № 44-ФЗ:

- Посмотреть таблицу с данными

6. Заказчик рассмотрел заявку на участие участника закупки осуществляемой в соответствии с ч.12 ст.93 № 44-ФЗ на предмет соответствия требованиям Федерального закона № 44-ФЗ и извещения о проведении закупки осуществляемой в соответствии с ч.12 ст.93 № 44-ФЗ, в порядке, установленном п.6 ч.12 ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ, и принял решение:

- Посмотреть таблицу с данными

7. На основании пп.«в» п.6 ч.12 ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ направить настоящий протокол подведения итогов по закупке №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьосуществляемой в соответствии с ч.12 ст.93 № 44-ФЗ на сайт ЭТП ТЭК-Торг по адресу в сети «Интернет»: https://44.tektorg.ru.