Тендер - Средство дезинфицирующее Назначение средства дезинфицирующего Для дезинфекции изделий стоматологических ... Форма выпуска Жидкость №317134403

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть03 Извещение о закупке, осуществляемой в соответствии с частью 12 статьи 93 Закона № 44-ФЗ от 07.11.2025 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of { 14px; } { 14px; } .font14 { 14px; } . .customer-qty .customer-qty-table th:nth-child(1), .customer-qty-table td:nth-child(1) { width: 100px; min-width: 100px; max-width: 100px; } .customer-qty-table tr td, .customer-qty-table tr .customer-qty-table .customer-qty-table tr:last .position-header .customer-qty-table tr th:last-child, .customer-qty-table tr td:last .dosage-cell .dosage-cell-table table tr th:first-child, .dosage-cell-table table tr td:first .dosage-cell-table table tr th:last-child, .dosage-cell-table table tr td:last

Извещение о проведении закупки в соответствии с ч. 12 ст. 93 Закона № 44-ФЗ

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000624

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет внебюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьМуниципальные образования города Москвы (столицы Российской Федерации города федерального значения) / Внутригородские муниципальные образования в городе Москве (см. также▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0)/ / муниципальный округ Марьина роща, г Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина роща, ул Достоевского, д. 4 к. 2,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Москва город, Достоевского улица, дом 4, корпус 2

Срок поставки товара (календарных дней)

5

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.00 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Не установлены

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой реестр в связи отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера

Применение национального режима по ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Основанием для установки указания запретов, ограничений закупок товаров, происходящих из иностранных государств, выполняемых работ, оказываемых услуг иностранными лицами, а также преимуществ в отношении товаров российского происхождения, а также товаров происходящих из стран ЕАЭС, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами, а также лицами, зарегистрированными в странах ЕАЭС, является Постановление Правительства Российской Федерации о мерах по предоставлению национального режима от 23.12.2024 № 1875. - Посмотреть таблицу с данными

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Обеспечение исполнения контракта не требуется

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование цены контракта

1 НМЦК к заявке

Проект контракта

1 Проект Контракта

Дополнительная информация и документы

Документы не прикреплены Электронный_документ,_полученный_из_внешней_системы

Протокол подведения итогов определения поставщика

по закупке▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

- Посмотреть таблицу с данными

Организатор закупки: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ФТИЗИОПУЛЬМОНОЛОГИИ И ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Заказчик(и):

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

Номер закупки: ­▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000624

Наименование объекта закупки: Средство дезинфицирующее

Начальная (максимальная) цена контракта:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 рублей

Извещение о проведении закупки, осуществляемой в соответствии с частью 12 статьи 93 Закона № 44-ФЗ, размещено на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru/, а также на сайте электронной площадки «РТС-тендер» http://www.rts-tender.ru/.

Дата подведения итогов: 07.11.2025

На момент окончания срока определения заявок на участие в закупке, осуществляемой в соответствии с частью 12 статьи 93 Закона № 44-ФЗ, оператором была определена одна заявка (предварительное предложение), соответствующая требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки, и содержащая наименьшую цену за единицу товара, являющегося объектом закупки:

- Посмотреть таблицу с данными

Заказчик рассмотрел поступившую заявку на участие в закупке, осуществляемой в соответствии с частью 12 статьи 93 Закона № 44-ФЗ, в порядке, установленном пунктом 6 части 12 статьи 93 Закона № 44-ФЗ, на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении закупки, осуществляемой в соответствии с частью 12 статьи 93 Закона № 44-ФЗ, и принял следующее решение:

- Посмотреть таблицу с данными

На основании результата рассмотрения заявки на участие в закупке, осуществляемой в соответствии с частью 12 статьи 93 Закона № 44-ФЗ, и руководствуясь подпунктом «б» пункта 6 части 12 статьи 93 Закона №44-ФЗ, заказчиком принято решение о присвоении следующего порядкового номера заявке, соответствующей требованиям, установленным в извещении о проведении закупки, осуществляемой в соответствии с частью 12 статьи 93 Закона № 44-ФЗ:

- Посмотреть таблицу с данными

На участие в закупке, осуществляемой в соответствии с частью 12 статьи 93 Закона № 44-ФЗ, подана только одна заявка.

На основании рассмотрения заявки на участие в закупке, осуществляемой в соответствии с частью 12 статьи 93 Закона № 44-ФЗ, и в соответствии с частью 12 статьи 93 Закона № 44-ФЗ, контракт заключается с участником, идентификационный номер заявки которого:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Настоящий протокол подписан усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и направлен оператору электронной площадки «РТС-тендер» по адресу в сети «Интернет»: http://www.rts-tender.ru/

Документ подписан электронной подписью

- Посмотреть таблицу с даннымиПроект_Контракта

Контракт № ______

на поставку средства дезинфицирующего

ИКЗ:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

г. Москва ___ _______ 202_ г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава России), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________, действующего на основании ______________, с одной стороны и _______________ (указываются полное и сокращенное наименование), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________ (указываются должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписывающего Контракт), действующего на основании ______________ (указываются реквизиты документа, удостоверяющие полномочия лица на подписания Контракта), с другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и иного законодательства Российской Федерации, на основании протокола подведения итогов от ____________ № извещения ____________ заключили настоящий контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. В соответствии с настоящим Контрактом Поставщик принимает на себя обязательство поставить средства дезинфицирующего (далее – Товар) в порядке, сроки и на условиях, предусмотренные Контрактом, а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в порядке, сроки и на условиях, предусмотренные Контрактом.

1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложением №1 к Контракту) технические показатели – Техническими требованиями (приложением №2 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Москва, ул. Достоевского, дом 4, корпус 2, склад. (далее – Место доставки).

2. Цена Контракта

2.1. Цена Контракта составляет __________ (__________) рублей ____ копеек, включая НДС - ___% в размере ___________ (__________) рублей ____ копеек (без НДС указать основание ______________).

Цена Контракта включает в себя все расходы Поставщика, связанные с выполнением обязательств по Контракту, стоимость Товара, расходы, связанные с доставкой, разгрузкой-погрузкой, размещением в местах хранения Заказчика, стоимость упаковки (тары) (в случае если упаковка предусмотрена заводом-изготовителем Товара), маркировки, в том числе все расходы на страхование, уплату налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Поставщик несет ответственность за правильность расчета НДС (при наличии).

2.2. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

В случае если Контракт будет заключен с физическим лицом, оно обязуется дать согласие на обработку персональных данных в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

2.3. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.

2.4. Авансирование не предусмотрено.

2.5. Источник финансирования Контракта – средства бюджетного учреждения.

2.6. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.7 и 2.8 Контракта.

2.7. Цена Контракта может быть изменена, если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренное Контрактом количество Товара не более, чем на тридцать процентов, или уменьшается предусмотренное Контрактом количество Товара не более, чем на тридцать процентов.

При этом, по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более, чем на тридцать процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или цена единицы Товара при уменьшении, предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара, должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.8. По соглашению Сторон цена Контракта может быть снижена без изменения, предусмотренного Контрактом количества Товара, качества поставляемого Товара и иных условий Контракта.

3. Взаимодействие сторон

3.1. Поставщик обязан:

3.1.1 Поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации, в соответствии с условиями Контракта, надлежащего качества и в установленные сроки;

3.1.2 Обеспечить соответствие поставляемого Товара требованиям качества, безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом;

3.1.3 Принять от Заказчика Товар, от приемки которого Заказчик обоснованно отказался (не прошедшего приемку), и вывезти его за свой счет в течение 5 (пяти) календарных дней;

3.1.4 В случае возврата Товара, по основаниям, указанным в разделе 6 Контракта, Поставщик обязан предоставить полное количество не принятого Заказчиком Товара, соответствующего требованиям Контракта;

3.1.5 В случае выявления в процессе использования Товара его недостатков, которые не было возможности обнаружить при приемке Товара, за свой счет заменить некачественный Товар в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента получения от Заказчика соответствующего уведомления;

3.1.6 Обеспечить своими силами и за свой счет (либо силами привлеченных третьих лиц и за свой счет) доставку, погрузку/разгрузку и совершать иные действия, необходимые для доставки Товара в Место доставки;

3.1.7 Обеспечить функционирование своей электронной почты, адрес которой указан в Контракте, в рабочие дни с 8:30 до 17:00 (время московское);

3.1.8 Предоставлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта для проверки исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;

3.1.9 Обеспечить представителю Заказчика возможность осуществлять контроль за ходом и качеством выполнения Поставщиком обязательств по Контракту;

3.1.10 Незамедлительно информировать Заказчика обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Контракта;

3.1.11 Устранить за свой счет недостатки, выявленные при поставке Товара, а также выявленные в процессе использования Товара;

3.1.12 Обеспечить гарантии на Товар в соответствии с разделом 8 Контракта;

3.1.13 В установленный Контрактом срок предоставить (сдать) результаты поставки Товара, предусмотренные Контрактом;

3.1.14 Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта;

3.1.15 Предоставлять по запросу эксперта, экспертной организации, осуществляющим экспертизу поставленного Товара, дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта (в случае привлечения эксперта, экспертной организации Заказчиком);

3.1.16 Выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта.

3.2. Поставщик вправе:

3.2.1 Требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки в порядке, сроки и на условиях, предусмотренных Контрактом;

3.2.2 Требовать от Заказчика оплаты поставленного и принятого Товара в порядке, сроки и на условиях, предусмотренных Контрактом;

3.2.3 Требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для исполнения обязательств по Контракту;

3.2.4 Осуществлять иные права, предоставленные Поставщику в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

3.3. Заказчик обязан:

3.3.1 В порядке, сроки и на условиях, предусмотренных Контрактом, осуществить надлежащим образом приемку поставленного Товара;

3.3.2 В порядке, сроки и на условиях, предусмотренных Контрактом оплатить поставленный и принятый Товар;

3.3.3 Предоставить Поставщику всю имеющуюся у него информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта и необходимые для исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;

3.3.4 Предоставлять по запросу эксперта, экспертной организации, осуществляющим экспертизу поставленного Товара дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта (в случае привлечения эксперта, экспертной организации Заказчиком);

3.3.5 Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта и законодательства Российской Федерации.

3.4. Заказчик вправе:

3.4.1 Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом;

3.4.2 Требовать от Поставщика предоставления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Контракта;

3.4.3 Запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;

3.4.4 Проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;

3.4.5 Осуществлять контроль за ходом исполнения Поставщиком обязательств по Контракту, за качеством поставляемого Товара, за соблюдением сроков поставки Товара, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика;

3.4.6 Требовать от Поставщика устранения недостатков, выявленных при исполнении Контракта;

3.4.7 Отказаться от приемки некачественного Товара и потребовать безвозмездного устранения недостатков;

3.4.8 Отказаться от приемки Товара, поставленного с нарушением требований, указанных в пункте 4.6 Контракта, Товар при этом считается не поставленным Заказчику;

3.4.9 Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств по Контракту требованиям, установленным Контрактом;

3.4.10 Осуществлять иные права, предоставленные Заказчику в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

4. Упаковка и маркировка. Условия перевозки

4.1. Упаковка и маркировка на упаковке и (или) этикетке Товара должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, международных договоров и актов, составляющих право Евразийского экономического союза.

4.2. Упаковка Товара должна быть без признаков нарушения ее целостности и обеспечивать сохранность Товара во время транспортировки соответствующим видом транспорта, при выполнении погрузочно-разгрузочных работ и хранении на складе Заказчика.

4.3. Упаковка Товара должна иметь маркировку и содержать информацию в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации на русском языке, в том числе:

Наименование Товара: _____________________

Контракт № _______________

Заказчик (название организации): ___________

Поставщик (название организации): _________

Пункт назначения: _____________

Грузоотправитель: ______________

Грузополучатель: ______________

Ящик/контейнер/групповая коробка (упаковка) № ______, всего ящиков/контейнеров/групповых коробок (упаковок) _______

Размеры (высота, длина, ширина) _________

Вес брутто _____ кг

Вес нетто _____ кг

4.4. Каждый ящик/контейнер/групповая коробка (упаковка) должны сопровождать два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто, номенклатуры Товара, количества Товара, номера и даты Контракта (далее – Упаковочный лист). Один Упаковочный лист должен находиться внутри ящика/контейнера/групповой коробки (упаковки), другой – крепиться с внешней стороны ящика/контейнера/групповой коробки (упаковки) в водонепроницаемом конверте.

4.5. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации надлежащие условия хранения и температурный режим, необходимые для соблюдения условий транспортировки Товара, определенные нормативной документацией на Товар.

4.6. Нарушение Поставщиком требований к маркировке на упаковке и (или) этикетке Товара действительности, является существенным недостатком Товара.

5. Порядок поставки товара и документация

5.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в Место доставки на условиях, предусмотренных Контрактом.

5.2. Срок поставки Товара: 5 календарный дней со дня заключения Контракта.

За сутки до предполагаемой даты поставки, Поставщик посредством технических средств связи, уведомляет ответственное лицо Грузополучателя о времени предстоящей поставки, а в день поставки подтверждает время поставки не позднее, чем за 2 часа.

Время поставки: По рабочим дням, с 9:00 до 15:00 часов (время московское).

5.3. Поставщик в день поставки Товара, формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке, который должен содержать:

а) включенные в Контракт идентификационный код закупки, наименование, место нахождения Заказчика, наименование объекта закупки, место поставки Товара, информацию о Поставщике, предусмотренную подпунктами «а», «г» и «е» части 1 статьи 43 Федерального закона №44-ФЗ, единицу измерения поставленного Товара;

б) наименование поставленного Товара;

в) наименование страны происхождения поставленного товара;

г) информацию о количестве поставленного Товара;

д) стоимость исполненных Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, с указанием цены за единицу поставленного Товара;

е) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона №44-ФЗ;

5.4. Универсальный передаточный документ заполняется Поставщиком в соответствии со Спецификацией (приложением № 1 к Контракту). Заказчик оставляет за собой право в случае, если универсальный передаточный документ не соответствует требованиям Контракта, а также содержит ошибочные данные, отказаться от приемки Товара и вернуть Поставщику всю партию Товара. Обязанность Поставщика по поставке Товара или его партии считается неисполненной. При этом все расходы, связанные с перевозкой (в том числе возвратом) и хранением Товара до момента предоставления универсального передаточного документа, оформленного надлежащим образом, несет Поставщик.

5.5. К документу о приемке, предусмотренном пунктом 5.3. Контракта, прилагаются следующие документы, которые считаются его неотъемлемой частью:

а) счет;

б) копию документа, подтверждающего соответствие Товара, в случае если его наличие установлено законодательством Российской Федерации;

в) другие документы, подтверждающие качество и безопасность Товаров, установленные законодательством Российской Федерации,

г) копию(-и) регистрационного(-ых) удостоверения(-ий) на медицинское изделие, выданного(-ых) уполномоченным органом;

При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке товара, приоритет имеет информация, предусмотренная пунктом 5.3. Контракта, содержащаяся в документе о приемке Товара.

5.6. Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Поставщиком, считается дата размещения такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.

5.7. В срок не позднее 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления Заказчику документа о приемке, Заказчик осуществляет одно из следующих действий:

а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;

б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

5.7.1. В случае создания приемочной комиссии не позднее 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления Заказчику документа о приемке, приемочная комиссия осуществляет одно из следующих действий:

а) члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями, поступивший документ о приемке или формируют с использованием единой информационной системы, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа;

б) после подписания членами приемочной комиссии документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке Заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает их в единой информационной системе;

5.8. Датой поступления Поставщику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения таких документов о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Поставщик;

5.9. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Поставщик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, в течение 5 (пяти) рабочих дней, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном частью 13 статьи 94 Федерального закона №44-ФЗ;

5.10. Фактической датой поставки считается дата размещения Поставщиком в единой информационной системе документа о приемке.

5.11. Датой приемки поставленного Товара считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.

5.12. Внесение исправлений в документ о приемке, оформленный в соответствии с частью 13 статьи 94 Федерального закона №44-ФЗ, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Поставщика, Заказчика, и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке.

6. Порядок приемки товара

6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте доставки и включает в себя следующее:

а) проверку по упаковочным листам номенклатуры поставленного Товара на соответствие Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим требованиям (приложение № 2 к Контракту);

б) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;

в) проверку температурного режима перевозки (в случае необходимости его соблюдения);

г) проверку целостности поставленного Товара, количества Товара, комплектности Товара и иных требований к Товару, предусмотренных Контрактом.

Заказчик вправе отказаться от приемки Товара в случаях поставки Товара, не соответствующего требованиям Контракта:

- по количеству, ассортименту, комплектности, техническим требованиям, качеству, упаковке, фасовке, по сроку годности и иным требованиям Контракта.

6.2. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов поставки Товара, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу поставленного Товара в порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона № 44-ФЗ. Экспертиза результатов поставки Товара может проводиться силами Заказчика или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

6.3. Заказчик в срок не более 20 (двадцати) рабочих дней со дня получения от Поставщика документов, предусмотренных пунктом 5.5 Контракта осуществляет рассмотрение (проверку) результатов поставленного Товара, и на основании результатов экспертизы, проведенной в соответствии с пунктом 6.2 Контракта, подписывает документ о приемке в единой информационной системе в сфере закупок (в случае отсутствия претензий по качеству и (или) количеству поставленного Товара) или мотивированный отказ от приемки (в случае возникновения претензии по качеству и (или) количеству поставленного Товара), в котором указываются недостатки и сроки их устранения.

6.4. После устранения недостатков, послуживших основанием для неподписания документа о приемке в единой информационной системе, Заказчик подписывает документ о приемке в единой информационной системе в порядке, сроки и на условиях, предусмотренные пунктами 6.2 и 6.3 Контракта.

6.5. Со дня подписания документа о приемке в единой информационной системе Заказчиком право собственности и все риски случайной гибели, утраты или повреждения Товара переходят к Заказчику.

7. Качество товара. Выборочная проверка товара

• Качество Товара должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Техническим характеристикам указанным в Приложению №2 к Контракту, что подтверждается регистрационным (-ыми) удостоверением(-ями), выданным(-ыми) уполномоченным органом.
• Остаточный срок годности Товара на дату поставки Заказчику должен соответствовать значению, указанному в Технических требованиях (приложение № 2 к Контракту).
• Заказчик имеет право осуществлять выборочную проверку поставляемого Товара.
• Для проведения проверки Товара Заказчик направляет Поставщику запрос о предоставлении образцов каждой серии Товара для проведения анализа независимыми профильными экспертными организациями по контролю качества Товара. Забор образцов производится в 3-х кратном количестве упаковок Товара, необходимых для проведения одного анализа. Расходы, связанные с предоставлением образцов, несет Поставщик.

Выбор независимых профильных экспертных организаций по контролю качества Товара осуществляется Заказчиком.

Проверка Товара проводится за счет средств Заказчика.

Если по результатам выборочной проверки Товара определяется, что Товар не соответствует условиям Контракта, не соответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При этом объем поставки Товара и цена Контракта остаются неизменными, а Поставщик обязан заменить забракованную серию Товара.

Расходы по проведению проверки Товара в случае, если по результатам выборочной проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.

При этом Заказчик имеет право потребовать замены всего поставленного Товара или проведения проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

7.4. Заказчик в соответствии с пунктом 4 статьи 477 Гражданского кодекса Российской Федерации вправе предъявить в отношении Товара требования, связанные с недостатками Товара, если они обнаружены в течение срока годности Товара.

8. Гарантии

8.1. Поставщик гарантирует, что Товар зарегистрирован и разрешен к применению на территории Российской Федерации в установленном порядке.

8.2. Поставщик гарантирует, что Товар, поставляемый в соответствии с Контрактом, является новым Товаром (Товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

8.3. Поставщик гарантирует, что весь поставляемый Товар принадлежит ему на праве собственности, не заложено, не находится под арестом и не является предметом иных законных посягательств третьих лиц.

8.4. Поставщик гарантирует, что качество Товара соответствует требованиям Контракта, в том числе требованиям нормативных правовых документов Российской Федерации, являющихся обязательными в отношении данного вида Товара, обеспечивает безопасность жизни и здоровья потребителей, отвечает требованиям законодательства Российской Федерации, предъявляемым к данному виду Товара.

8.5. Поставщик гарантирует, что маркировка на упаковке и (или) этикетке Товара отвечает требованиям законодательства Российской Федерации и позволяет производить немедленную и безошибочную идентификацию Товара.

9. Порядок расчетов

9.1. Оплата по Контракту осуществляется за счет средств бюджетного учреждения.

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств с лицевого счета Заказчика на счет Поставщика, указанный в Контракте. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке Товара.

9.3. Оплата по Контракту за поставленный и принятый Товар осуществляется Заказчиком на основании следующих документов:

а) счета;

б) универсального передаточного документа.

9.4. Указанные документы в п. 9.3 Контракта направляются Поставщиком Заказчику в единой информационной системе в сфере закупок.

9.5. Оплата по Контракту осуществляется по факту поставки Товара, предусмотренного Спецификацией (приложением №1 к Контракту), в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке в единой информационной системе, на основании документов, предусмотренных пунктом 9.3 Контракта.

9.6. В случае ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, в том числе нарушения срока поставки Товара/партии Товара по Контракту, Заказчик вправе произвести оплату поставленного по Контракту Товара/партии Товара с учетом вычета рассчитанного в установленном законодательством Российской Федерации порядке размера неустойки (пени).

10. Обеспечение исполнения Контракта

10.1.Не установлено

11. Ответственность сторон

11.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.2. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 (далее - Правила определения размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере _________ (__________) рублей ___ копеек.

Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

11.6. В случае нарушения Поставщиком срока представления документов, предусмотренного пунктом 9.3 Контракта, Заказчик не несет ответственность, установленную пунктами 11.3 - 11.5 Контракта.

11.7. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

11.9. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

11.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере _____ (______) рублей ___ копеек.

Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа в следующем порядке:

а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно).

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере _____ (______) рублей ___ копеек.

Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа в следующем порядке:

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта в случае, если начальная (максимальная) цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов начальной (максимальной) цены Контракта в случае, если начальная (максимальная) цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент начальной (максимальной) цены Контракта в случае, если начальная (максимальная) цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

11.11. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере _____ (______) рублей ___ копеек.

Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

11.12. В случае невозможности возмещения причиненных Заказчику убытков либо неуплаты Поставщиком неустойки (штрафа, пени) в течение срока, указанного в требовании Заказчика, Заказчик вправе удержать сумму убытков и/или неустойки (штрафа, пени), исчисленную им в соответствии с настоящим разделом Контракта, из любых предусмотренных настоящим Контрактом платежей, причитающихся Поставщику, в том числе из суммы оплаты по настоящему Контракту, без дополнительного оформления соответствующей претензии.

11.13. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.14. Поставщик принимает на себя полную имущественную ответственность, в том числе связанную с причинением вреда третьим лицам вследствие поставки некачественного, загрязненного или зараженного Товара, а также причинения ущерба имуществу Заказчика или третьим лицам, вследствие нарушения работниками Поставщика либо привлеченных им к исполнения обязательств по Контракту третьих лиц на территории Заказчика правил дорожного движения, правил (требования) техники безопасности (в том числе пожарной безопасности, электробезопасности).

12. Срок действия контракта, изменение и расторжение контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты заключения и действует по 30.12.2025(включительно), а в части осуществления расчетов по Контракту и ответственности Сторон, предусмотренной раздел 11 Контракта, - до полного исполнения Сторонами взаимных обязательств.

12.2. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Контрактом.

12.3. Любые изменения, дополнения и уточнения условий Контракта (в том числе приложений Контракта) приобретают юридическую силу, если они составлены в письменной форме в виде дополнительных соглашений к Контракту и подписаны уполномоченными лицами каждой из Сторон.

12.4. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

12.5. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по соглашению сторон, должна дать письменный ответ, по существу, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его получения. Расторжение Контракта по соглашению сторон производится путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

12.6. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств в порядке и сроки, определенные статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

12.7. В случае, если Заказчиком проведена экспертиза поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного Товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.8. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта Поставщик и (или) поставляемый Товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому Товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого Товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика.

12.9. Основанием для одностороннего отказа Заказчиком (Поставщиком) от исполнения Контракта является существенное нарушение Поставщиком (Заказчиком) условий Контракта. Нарушение Контракта Поставщиком предполагается существенным в случае поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок, либо в случае неоднократного нарушения сроков поставки Товара.

12.10. В случае принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, Заказчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает такое решение в единой информационной системе.

13. Исключительные права

13.1. Поставщик настоящим гарантирует в период срока годности Товара отсутствие нарушения исключительных прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности, связанных с поставкой и использованием Товара.

13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности при поставке и использовании Товара, в том числе вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

14. Обстоятельства непреодолимой силы

14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

14.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4. Если, по мнению Сторон, исполнение Контракта может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

15. Уведомления

15.1. Стороны обязаны уведомлять друг друга незамедлительно об обстоятельствах, способных повлиять на надлежащее исполнение обязательств по Контракту.

15.2. Любые уведомления, требования, ответы и иная корреспонденция должны направляться Сторонами в письменной форме.

15.3. Если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или Контрактом, любая корреспонденция, связанная с Контрактом, будет считаться надлежащим образом доставленной Стороной другой Стороне и получена ею, если она передана нарочно лично уполномоченному представителю другой Стороны под подпись, либо направлена другой Стороне по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Контракте, либо телеграммой, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки корреспонденции, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Стороной, в адрес которой она направлена.

15.4. Сообщения считаются полученными Стороной-получателем:

- при передаче сообщений под подпись уполномоченному представителю Стороны-получателя – в день вручения корреспонденции уполномоченному представителю Стороны-получателя, проставленной на копии полученной корреспонденции.

- при обмене электронными сообщениями – в день отправки данного сообщения, а в случае, если днем отправки является нерабочий день, сообщения считаются полученными в первый, следующий за ним рабочий день. В случае направления электронного сообщения Сторона-отправитель в течение 3 (трех) рабочих дней должна направить оригинал сообщения заказным письмом с уведомлением о вручении. До обмена оригиналами, сообщения, направленные по электронной почте, имеют силу оригиналов.

- при направлении сообщения по почте – в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты (отчетом об отслеживании корреспонденции).

Корреспонденция считается доставленной Стороне также в случаях, если:

- Сторона отказалась от получения корреспонденции и этот отказ зафиксирован организацией почтовой связи;

- несмотря на почтовое уведомление, Сторона не явилась за получением направленной корреспонденции, о чем организация почтовой связи уведомила отправителя;

- корреспонденция не вручена в связи с отсутствием Стороны по указанному адресу, о чем организация почтовой связи уведомила отправителя.

16. Дополнительные условия и заключительные положения

16.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

16.2. Все споры и разногласия в связи с исполнением Контракта, Стороны регулируют путем переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на рассмотрение Арбитражного суда г. Москвы. Стороны предусматривают обязательный претензионный порядок урегулирования споров. Срок рассмотрения претензии 20 (двадцать) календарных дней со дня получения претензии. Вне зависимости от существования спора, каждая Сторона должна прилагать усилия к продолжению выполнения своих обязательств по Контракту.

16.3. В случае изменения адресов, банковских реквизитов и иных контрактных данных (в том числе телефона и электронной почты) одной из Сторон, а также о приеме, увольнении (назначении, избрании, переизбрании) должностных лиц, имеющих право подписывать документы, такая Сторона обязана в течение 3 (трех) календарных дней со дня наступления каждого из таких событий уведомить об этом другую Сторону. Сторона, не исполнившая указанную обязанность, несет все риски, связанные с неисполнением данной обязанности. Иные изменения и дополнения к Контракту оформляются письменно в виде дополнительных соглашений, подписываются каждой из Сторон и являются неотъемлемой частью Контракта.

16.4. Рабочим днем в рамках Контракта считается день, который не признается в соответствии с законодательством Российской Федерации выходным и (или) нерабочим праздничным днем (при условии режима рабочего времени пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями – субботой и воскресеньем).

16.5. Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.

16.6. Контракт считается заключенным в день размещения контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, в единой информационной системе.

16.7. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью:

- приложение № 1 – Спецификация;

- приложение № 2 – Технические требования;

17. Адреса, реквизиты и подписи сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к Контракту от ___ ________ 202_ г.

№ ______

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на поставку средства дезинфицирующего

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №2

к Контракту от ___ ________ 202_ г.

№ ______

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

на поставку средства дезинфицирующего

Сведения о технических и качественных характеристиках, функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, размере, упаковке и иные сведения о товаре, представление которых предусмотрено извещением об осуществлении закупки.

- Посмотреть таблицу с данными

Общие требования:

1. Место поставки Товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Москва, ул. Достоевского, дом 4, корпус 2, склад.

2. Срок поставки Товара: 5 календарный дней со дня заключения Контракта.

За сутки до предполагаемой даты поставки, Поставщик посредством технических средств связи, уведомляет ответственное лицо Грузополучателя о времени предстоящей поставки, а в день поставки подтверждает время поставки не позднее, чем за 2 часа.

Время поставки: По рабочим дням, с 9:00 до 15:00 часов (время московское).

3. Остаточный срок годности: не менее 12 месяцев на дату поставки Товара на склад Заказчику.

4. Разгрузка-погрузка Товара, подъём, занос в Место поставки Товара и/или на склад Заказчика, вывоз мусора образовавшегося при приемке Товара и упаковки от Товара, сборка и размещение товара на штатные места хранения у Заказчика производится за счет Поставщика.

5. При поставке Товара, Поставщик предоставляет следующую документацию на Товар:

- Копию документа, подтверждающего соответствие на каждую серию Товара: сертификат соответствия (для продукции, включенной в перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации) декларация о соответствии (для продукции, включенной в перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии) или отказное письмо.

6. Объем и сроки гарантии качества:

6.1 Поставщик гарантирует качество Товара в соответствии с требованиями Договора и Технического задания в течение срока, установленного Техническим заданием.

6.3 Поставщик отвечает за качество поставляемого Товара (соответствие требованиям, установленным ГОСТ, ТУ) при соблюдении условий хранения Товара. По скрытым дефектам ответственность Поставщика распространяется на весь срок годности Товара.

7. Требования к безопасности Товара:

7.1 Поставляемый Товар должен быть разрешен к обращению на территории Российской Федерации и отвечать требованиям нормативных технических и нормативных правовых актов Российской Федерации.

7.2 Поставленный Товар, признанный недоброкачественным и (или) фальсифицированным и (или) контрафактным по решению органа исполнительной власти или решению суда, подлежит изъятию и уничтожению. При этом Поставщик по претензии Заказчика обязан возвратить стоимость оплаченного Товара и компенсировать понесенные Заказчиком затраты по его изъятию и уничтожению.

8. Требования к используемым материалам и оборудованию:

8.1 Поставщик осуществляет транспортировку, доставку и разгрузку Товара до места назначения способом, обеспечивающим сохранность его исходного качества, с соблюдением температурный режима и защиты от повреждения упаковок, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

8.2 Температурный режим поставки должен соответствовать требованиям нормативной документации на Товар.

8.3 Поставляемый Товар подлежит маркировке в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, способной обеспечить идентификацию Товара и предоставить установленный нормативными документами объем информации о Товаре потребителю и специалистам, осуществляющим с ним работу.

8.4 Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

НМЦК_к_заявке - Посмотреть таблицу с данными