Тендер - Средство дезинфицирующее №319812334

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Краткое_описание_КС_▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Краткая сводка

ПроектСредство дезинфицирующее для нужд филиала «Великолукский межрайонный» ГБУЗ ПО «ПОКБ» №3ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4г. Псков

Статья 1 Предмет контракта

Предмет контракта: поставка и услуги по доставке и разгрузке средства дезинфицирующего КТРУ Средство дезинфицирующее 20.20.14.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. Номенклатура и количество медицинских изделий определены в Спецификации (Приложение № 1), технические показатели - в Описании объекта закупки (Приложение № 2). Поставка осуществляется с разгрузкой на аптечный склад по указанному адресу.

Статья 2 Цена контракта

НДС включен в стоимость: да

Валюта оплаты: российские рубли

Увеличение/уменьшение цены контракта: не более чем на 10%

Авансовый платеж: не предусмотрен (в статье нет упоминания об авансе)

Размер авансового платежа от цены контракта: не применимо

Срок оплаты авансового платежа: не применимо

Срок оплаты последующих этапов: не применимо (нет информации о последующих этапах)

Цена контракта в российских рублях включает стоимость медицинских изделий и все сопутствующие расходы. Цена является твердой, но может изменяться в пределах 10% в случае изменения количества медицинских изделий.

Статья 3 Взаимодействие сторон

Взаимодействие Сторон

Статья 4 Упаковка и маркировка

Допускается поставка товара с улучшенными характеристиками: нет

Поставщик обязан обеспечить упаковку медицинских изделий, предотвращающую их повреждение во время транспортировки. Упаковка должна соответствовать законодательству РФ и иметь определенную маркировку, включая наименование изделий, номера контракта, заказчика, поставщика, получателя, пункт назначения, грузоотправителя, номер ящика/контейнера, размеры и вес. Два экземпляра упаковочного листа с описанием изделий и документацией должны сопровождать каждый ящик/контейнер. Упаковка и маркировка должны соответствовать требованиям Описания объекта закупки.

Статья 5 Порядок поставки медицинских изделий и документация

Срок поставки медицинских изделий: со дня заключения контракта в течение 7 календарных дней.

Поставка осуществляется в рабочие дни с 08:00 до 16:00. Поставщик уведомляет заказчика о времени доставки.

При поставке предоставляется документация: выписка из государственного реестра, товарная накладная, акт приема-передачи и другие необходимые документы.

Продукция для поставки должна быть зарезервирована на складе поставщика.

Статья 6 Порядок приемки медицинских изделий

Процедура приемки Медицинских изделий включает проверку на соответствие спецификации, комплектацию документов, состояние упаковки, наличие необходимых документов и сертификатов, а также комплектность и целостность изделий. Приемка проводится в соответствии с законодательством РФ. В случае обнаружения несоответствий, Заказчик может отказаться от приемки и провести экспертизу. После устранения недостатков и подписания документа о приемке, риски переходят к Заказчику, а расходы на возврат и замену изделий несет Поставщик.

Статья 7 Качество медицинских изделий и срок годности.

Качество медицинских изделий и срок годности

Статья 8 Порядок расчетов

Оплата по контракту: бюджетные средства

- Оплата за медицинские изделия производится за счет бюджетных средств различных фондов и деятельности.

- Оплата за партии изделий осуществляется Заказчиком в течение 10 рабочих дней после подписания документа о приемке.

- Авансирование не требуется.

- Для оплаты Поставщик предоставляет счет, счет-фактуру, накладную, документ о приемке.

- Оплата производится безналичным расчетом на счет Поставщика.

- Заказчик удерживает налоги и сборы из суммы платежа.

- Дата оплаты - дата списания средств со счета Заказчика.

Статья 9 Ответственность сторон

Обеспечение исполнения контракта: нет

Размер обеспечения: не применимо

- 9.1: Поставщик может требовать неустойки от Заказчика за просрочку исполнения обязательств по контракту и за ненадлежащее исполнение.

- 9.2: Пеня начисляется за каждый день просрочки, начиная со следующего дня после истечения срока, установленного контрактом, и составляет 0.33% от невыплаченной суммы.

- 9.3: Штраф за ненадлежащее исполнение обязательств Заказчиком составляет 1000 рублей за каждый факт нарушения, за исключением просрочки.

- 9.4: Общая сумма штрафов не может превышать цену контракта.

- 9.5-9.8: Аналогичные пункты для случаев просрочки и ненадлежащего исполнения обязательств Поставщиком, с учетом цены контракта и фактически выполненных работ.

- 9.9: Если контракт заключается с физическим лицом, сумма выплаты уменьшается на размер налоговых платежей.

- 9.10: Уплата неустоек не освобождает от исполнения обязательств.

- 9.11: Сторона освобождается от неустойки, если неисполнение произошло по непреодолимой причине или вине другой стороны.

- 9.12: Заказчик может произвести оплату с учетом неустойки за просрочку исполнения обязательств Поставщиком.

- 9.13: Штраф за неисполнение обязательств без стоимостного выражения составляет 1000 рублей за каждый факт нарушения.

Статья 10 Срок действия контракта, изменение и расторжение контракта

Срок действия контракта: Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения обязательств сторонами, что составляет до 1 месяца.

Изменение контракта: Возможно в письменном и/или электронном виде с оформлением дополнительных соглашений.

Расторжение контракта: Может быть осуществлено по соглашению сторон, решению суда или в случае одностороннего отказа в соответствии с гражданским законодательством.

Односторонний отказ: Разрешён сторонами по основаниям ГК РФ и в порядке статьи 95 Федерального закона о контрактной системе.

Решение об одностороннем отказе Заказчиком: Может быть принято при условии подтверждения нарушений условий контракта по результатам экспертизы.

Обязанность Заказчика по одностороннему отказу: В случае несоответствия поставщика или товара требованиям или представления недостоверной информации.

Изменение существенных условий: Разрешено только в случаях, предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

Статья 11 Обстоятельства непреодолимой силы

Срок ответа на претензию: не применимо

Статья 12 Уведомления

Способы уведомления: письменная форма, курьером, заказной почтой, электронным сообщением, телефаксом с последующим предоставлением оригинала и подтверждением о получении.

Статья 13 Заключительные положения

- Приложение №1

- Приложение №2 (перечень не предоставлен)

- По вопросам, не урегулированным контрактом, стороны руководствуются законодательством РФ.

- Споры решаются путем переговоров; в случае не достижения согласия, дело передается в Арбитражный суд Псковской области.

- Контракт заключен в электронном виде через систему «Портал поставщиков», подписан электронными подписями сторон.

Статья 14 Приложения к контракту являются его неотъемлемой частью

- Приложение №1 – Спецификация;

- Приложение №2 – Описание объекта закупки.

Статья 15 Реквизиты и подписи сторон

Реквизиты и подписи Сторон

02_ООЗ

Описание объекта закупки

- Посмотреть таблицу с данными01_НМЦК

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта,

цены контракта,заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

- Посмотреть таблицу с данными

Расчет НМЦК

Расчет НМЦК (рын) произведен по формуле:

V - количество (объем) закупаемого товара;

n - количество значений, используемых в расчете;

i - номер источника ценовой информации;

Цi - цена единицы товара

- Посмотреть таблицу с данными03_Проект_контракта

Проект

Контракт №____/25ПП

Средство дезинфицирующее для нужд филиала «Великолукский межрайонный» ГБУЗ ПО «ПОКБ» №3

ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

г. Псков «__»__________2025 г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Псковской области «Псковская областная клиническая больница» (сокращённое наименование ГБУЗ ПО «ПОКБ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Панфёрова Евгения Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________(сокращённое наименование ООО «»), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________, действующего на основании ___________, с другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны» с соблюдением требований Гражданского Кодекса, Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о контрактной системе), на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона о контрактной системе заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, осуществить поставку средства дезинфицирующего (КТРУ Средство дезинфицирующее 20.20.14.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) (далее – Медицинские изделия) в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к Контракту) и надлежащим образом оказать услуги по доставке и разгрузке, а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, принять и оплатить поставленные Медицинские изделия.

1.2. Номенклатура Медицинских изделий и их количество определяются Спецификацией (Приложение № 1 к Контракту), технические показатели – Описанием объекта закупки (Приложение № 2 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется в следующем порядке: Поставщик доставляет Товар Заказчику с разгрузкой с транспортного средства силами Поставщика на территорию аптечного склада по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Псковская область, г. Великие Луки, ул. Больничная, дом 10, аптечный склад (далее – Место доставки).

2. Цена Контракта

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.

2.2. Цена Контракта, составляет _____ руб. (_____)_____ коп., включая НДС _____ руб. (_____)_____ коп. (если НДС не облагается, указать основание).

Сумма платежей по настоящему Контракту, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.3. Цена Контракта включает в себя стоимость Медицинских изделий, а также все расходы на страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.4. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта .

2.5. Цена Контракта может быть изменена, если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренное Контрактом количество Медицинских изделий не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное Контрактом количество Медицинских изделий не более чем на десять процентов.

При этом, по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству Медицинских изделий, исходя из установленной в Контракте цены единицы Медицинских изделий, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Медицинских изделий Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Медицинских изделий. Цена единицы дополнительно поставляемых Медицинских изделий или цена единицы Медицинских изделий при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемых Медицинских изделий должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество Медицинских изделий.

2.6. По соглашению Сторон цена Контракта может быть снижена без изменения предусмотренного Контрактом количества Медицинских изделий и иных условий Контракта .

2.7. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) количества Медицинских изделий, предусмотренных Контрактом.

3. Взаимодействие Сторон

3.1. Поставщик обязан:

3.1.1. поставить Медицинские изделия в строгом соответствии с условиями Контракта в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки;

3.1.2. обеспечить соответствие поставляемых Медицинских изделий требованиям качества, безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3.1.3. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта для проверки исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;

3.1.4. незамедлительно информировать Заказчика обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Контракта;

3.1.5. своими силами и за свой счет устранять допущенные недостатки при поставке Медицинских изделий;

3.1.6. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта;

3.1.7. предоставлять информацию обо всех соисполнителях, заключивших контракт или контракты с Поставщиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены Контракта.

3.1.8. обеспечивать гарантии на Медицинские изделия в соответствии с разделом 9 Контракта.

3.1.9. соответствовать единым требованиям к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ.

3.2. Поставщик вправе:

3.2.1. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для исполнения обязательств по Контракту;

3.2.3. требовать от Заказчика своевременной оплаты поставленных Медицинских изделий в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

3.3. Заказчик обязан:

3.3.1. предоставлять Поставщику всю имеющуюся у него информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта и необходимые для исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленные Медицинские изделия;

3.3.4. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.

3.4. Заказчик вправе:

3.4.1. требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом;

3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;

3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;

3.4.4. осуществлять контроль соответствия качества поставляемых Медицинских изделий, сроков поставки Медицинских изделий требованиям Контракта;

3.4.5. требовать от Поставщика устранения недостатков, допущенных при исполнении Контракта;

3.4.6. отказаться от приемки некачественных Медицинских изделий и потребовать безвозмездного устранения недостатков;

3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств по Контракту требованиям, установленным Контрактом.

4. Упаковка и маркировка

4.1. Поставщик должен обеспечить упаковку Медицинских изделий, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к Месту доставки. Упаковка Медицинских изделий должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Медицинских изделий.

4.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, иметь следующую маркировку:

Наименование Медицинских изделий:_____________________

Контракт № _______________

Заказчик (название): ___________

Поставщик (название компании): _________

Получатель: ___________

Пункт назначения: _____________

Грузоотправитель: ______________

Ящик/контейнер № ______, всего ящиков/контейнеров _______

Размеры (высота, длина, ширина) _________

Вес брутто _____ кг

Вес нетто _____ кг

4.3. Два экземпляра упаковочного листа с описанием Медицинских изделий, указанием веса нетто, веса брутто, количества, указанием номера и даты Контракта, с приложением документации на Медицинские изделия должны сопровождать каждый ящик/контейнер. Один упаковочный лист должен находиться внутри ящика/контейнера, другой крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте.

4.4. Упаковка и маркировка на упаковке, а также документация внутри и вне упаковки должны строго соответствовать специальным требованиям, установленным в Описании объекта закупки (приложение № 2 к Контракту).

5. Порядок поставки Медицинских изделий и документация

5.1. Поставка осуществляется Поставщиком в Место доставки на условиях, предусмотренных пунктом 1.3 Контракта, в срок: со дня заключения настоящего Контракта в течение 7 (семи) календарных дней.

5.2. Поставка медицинских изделий Заказчику должна осуществляться в рабочие дни в рабочее время с 08.00. до 16.00. Поставщик обязан до осуществления поставки направить в адрес Заказчика уведомление о времени доставки медицинских изделий в Место доставки.

5.3. При поставке медицинских изделий Поставщик представляет следующую документацию:

а) выписку из государственного реестра медицинских изделий и организаций (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих производство и изготовление медицинских изделий (далее — государственный реестр), для медицинского изделия, предлагаемого к поставке, или иная информация, позволяющая установить наличие сведений о таком медицинском изделии в государственном реестре. В качестве таких сведений рассматриваются в том числе уникальный номер реестровой записи из государственного реестра, копия регистрационного удостоверения или регистрационный номер медицинского изделия и т.д.;

б) товарную накладную, оформленную в установленном порядке (или универсальный передаточный документ);

в) документ о приемке (акт приема-передачи медицинских изделий);

г) и иной документ о приемке, являющийся неотъемлемой частью контакта.

5.5. Продукция, предусмотренная к поставке по настоящему Контракту во избежание его срыва, должна быть в полном объеме зарезервирована на складе Поставщика.

6. Порядок приемки Медицинских изделий

Приемка осуществляется в ходе передачи Медицинских изделий Заказчику в Месте доставки и включает в себя следующее:

а) проверку по упаковочным листам номенклатуры на соответствие спецификации и описания объекта закупки, являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложение №1 и №2);

б) проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в соответствии с условиями Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Медицинских изделий;

г) проверку наличия необходимых документов (копий документов): регистрационных удостоверений, документов, подтверждающих соответствие, выданных уполномоченными органами (организациями): сертификатов соответствия или деклараций о соответствии;

д) проверку наличия технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленных Медицинских изделий.

Приемка осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

По факту приемки Поставщик и Заказчик подписывают документ о приемке

6.2. Заказчик, обнаруживший при приемке несоответствие Медицинских изделий установленным требованиям, оформляет Акт о несоответствии в части их количества, комплектности, качества требованиям, и вправе отказаться от приемки Медицинских изделий.

6.3. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов поставки, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу в порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может проводиться силами Заказчика или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

6.4. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от Поставщика документов, предусмотренных пунктом 5.5. Контракта, направляет Поставщику подписанный документ о приемке или мотивированный отказ от подписания, в котором указываются недостатки и сроки их устранения.

6.5. После устранения недостатков, послуживших основанием для не подписания документа о приемке, Поставщик и Заказчик подписывают документ о приемке порядке и сроки, предусмотренные пунктами 6.3 и 6.4 Контракта.

6.6. Со дня подписания документа о приемке Заказчиком все риски случайной гибели, утраты или повреждения переходят к Заказчику.

6.7. Все расходы, связанные с возвратом, допоставкой или заменой медицинских изделий, несет Поставщик.

7. Качество медицинских изделий и срок годности.

7.1. Поставщик гарантирует, что Медицинские изделия, поставленные в соответствии с Контрактом, являются новыми, неиспользованными.

Поставщик гарантирует, что Медицинские изделия, поставленные по Контракту, не имеют дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании Медицинских изделий в соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к Контракту), Описанием объекта закупки (приложение № 2 к Контракту), технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Медицинские изделия.

7.2. Поставщик предоставляет Заказчику гарантии производителя (изготовителя) на Медицинские изделия, оформленные c соответствующими гарантийными талонами или аналогичными документами, подтверждающими надлежащее качество материалов, используемых для изготовления Медицинских изделий, а также надлежащее качество Медицинских изделий.

7.3. Поставщик гарантирует полное соответствие поставляемых Медицинских изделий условиям Контракта, устранение неисправностей, связанных.

7.4. Срок годности на поставленные Медицинские изделия на момент поставки составляет не менее 12 месяцев.

7.5. Дефектные Медицинские изделия будут возвращены Поставщику за его счет в сроки, согласованные Заказчиком и Поставщиком. В случае замены или исправления дефектных Медицинских изделий гарантийный срок на данные Медицинские изделия продлевается.

8. Порядок расчетов

8.1. Оплата по Контракту осуществляется за счет средств бюджетных учреждений (средства фонда ОМС, средства от приносящей доход деятельности, средства на иные цели).

8.2. Оплата каждой партии медицинских изделий, производится Заказчиком на основании счета, предоставленного Поставщиком, в срок не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке. Авансирование не предусматривается.

Для осуществления оплаты по настоящему Контракту Поставщик обязан представить Заказчику счет, счет-фактуру, товарную накладную или универсальный передаточный документ, документ о приемке.

8.3. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на счет Поставщика, указанный в настоящем Контракте.

8.4. Заказчик уменьшает суммы, подлежащие уплате Заказчиком Поставщику (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой настоящего Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

8.5. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика, указанного в настоящем Контракте.

9. Ответственность Сторон

9.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

9.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

9.3. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа составляет 1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек.

9.4. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

9.5. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

9.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

9.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа составляет __________________________(10 процентов цены Контракта).

9.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

9.9. В случае если настоящий контракт будет заключен с физическим лицом, сумма, подлежащая уплате такому физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта

9.10. Уплата неустоек (штрафов, пеней), предусмотренных настоящим Контрактом, не освобождает нарушившую условия настоящего Контракта Сторону от необходимости исполнить обязательства в полном объеме.

9.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

9.12. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки.

9.13. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) 1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек.

10. Срок действия Контракта, изменение и расторжение Контракта

10.1. Контракт вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение 1- го месяца до полного исполнения Сторонами обязательств по Контракту в части обязательств по оплате, экспертизе и приемки поставленного медицинского изделия.

10.2. Все изменения Контракта должны быть совершены в письменном и/или электронном виде и оформлены дополнительными соглашениями к Контракту.

10.3. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

10.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств в порядке и сроки, определенные статьей 95 Федерального закона о контрактной системе.

10.5. В случае если Заказчиком проведена экспертиза поставленного Оборудования с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного Оборудования в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

10.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случаях:

1) если в ходе исполнения контракта установлено, что:

а) Поставщик и (или) поставляемый товар перестали соответствовать установленным требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Федерального закона о контрактной системе и (или) поставляемому медицинскому изделию;

б) при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) Поставщик представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям.

10.7. Существенные условия Контракта могут быть изменены только в случаях, предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

11. Обстоятельства непреодолимой силы

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

11.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах с приложением документов, удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы.

11.3. Если, по мнению Сторон, исполнение Контракта может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

12. Уведомления

12. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Контрактом, совершается в письменной форме и должно быть передано курьером или направлено заказной почтой, электронным сообщением, телефаксу с последующим предоставлением оригинала по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

13. Заключительные положения

13.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

13.2. Все споры и разногласия в связи с исполнением Контракта разрешаются путем переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на рассмотрение в Арбитражный суд Псковской области.

13.3. Настоящий контракт заключен в электронном виде в автоматизированной информационной системе «Портал поставщиков» (https://zakupki.mos.ru) и подписан электронными подписями сторон.

14. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 – Спецификация;

Приложение № 2 – Описание объекта закупки.

15. Реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Контракту № /25ПП

от «__»__________2025 г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Итого:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к Контракту № /25ПП

от «__»__________2025 г.

Описание объекта закупки

- Посмотреть таблицу с данными