Тендер - СРЕДСТВА СТИРАЛЬНЫЕ №313392422

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

+_ДТМ-25.10-043_ТЗ_Порошок_кондиционер

Приложение № 1

к Контракту от ________

№ ДТМ-25.10-043

Техническое задание

Общая информация об объекте закупки

Объект закупки: поставка стирального порошок-автомат BIMAX Color и кондиционера Vernel Свежий бриз для нужд ГБУК г. Москвы «Театр марионеток».

Место поставки товара: г. Москва, ул. Абельмановская, д. 17А.

Срок поставки товара: 5 (пять) рабочих дней с даты заключения Контракта, с 10.00 до 16.00 мск.врм. В день поставки товара, Поставщик представляет Заказчику сертификаты (декларации о соответствии), обязательные для данного вида товара, и иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Стандарт товаров

Поставляемый товар должен быть новым.

Качественные и количественные характеристики поставляемого товара:

- Посмотреть таблицу с данными

• Сопутствующие услуги: Товар поставляется Поставщиком собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Погрузка-разгрузка, подъем/спуск товара на этаж (при расположении места поставки выше/ниже первого этажа), по месту, указанному Заказчиком, а также уборка и вывоз упаковочного материала производится Поставщиком своими силами или с привлечением третьих лиц за свой счет.

Объем н сроки гарантий качества

Гарантийный срок на поставляемый Товар должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания Сторонами Контракта Документа о приемке. Если производителем Товара установлены стандартные гарантийные сроки, менее запрашиваемого гарантийного срока на Товар, то гарантийный срок на Товар устанавливается продолжительностью не менее срока, установленного производителем Товара.

В сопроводительных документах с поставляемым товаром должно быть указаны условия выполнения гарантийных обязательств и номера контактных телефонов сервисных центров. Вся эксплуатационная документация должна быть представлена на русском языке или с заверенным переводом оригинала.

Требования к используемым материалам и оборудованию

Легальность производства и (или) оборота Товара на территории Российской Федерации.

Соответствие требованиям законодательства Российской Федерации и города Москвы, государственных стандартов, технических условий, технических регламентов и иных нормативных правовых актов, регулирующих предмет Контракта.

Поставка Товара должна осуществляться в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность при хранении, транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах. Упаковка товара должна быть прочной, целой, без посторонних запахов, а также должна предохранять Товар от порчи во время транспортировки, хранения, погрузочно-разгрузочных работах к месту, указанному Заказчиком, без механических повреждений и следов воздействия влаги.

Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара. При этом маркировка упаковки должна быть осуществлена таким образом, чтобы можно было определить тип, наименование и принадлежность к конкретному товарному знаку и производителю Товара.

Поставщик гарантирует, что поставляемый товар является его собственностью, не заложен, не арестован, не является предметом исков третьих лиц.

Требования к безопасности товара включает требования, соблюдение которых при поставке товаров обязательно для обеспечения безопасности участников закупки, третьих лиц и окружающей среды.

Перечень нормативных правовых и нормативных технических актов

Поставщик обязан предоставить Заказчику документы, подтверждающих место производства (страну происхождения) Товара.

- Посмотреть таблицу с даннымиПроект_контракта

Гражданско-правовой договор бюджетного учреждения

№ ____________________

поставка стирального порошок-автомат BIMAX Color и кондиционера Vernel Свежий

бриз для нужд ГБУК г. Москвы «Театр марионеток»

г. Москва

«__»_________________________г.

Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы «Московский

детский театр марионеток», именуемый(ое) в дальнейшем «Заказчик», в лице

Художественного руководителя Крячун Ирины Ивановны, действующего на

основании Устава, с одной стороны, и ____________________________, именуемый в

дальнейшем «Поставщик», в лице _________, действующего на основании _________,

с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона»,

с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации,

Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных

нужд» (далее – Закон о Контрактной системе) и иного законодательства Российской

Федерации и города Москвы, на основании результатов Котировочной сессии №

______________________ , заключили настоящий Гражданско-правовой договор

бюджетного учреждения (далее - Контракт) о нижеследующем:

Статья 1.. Предмет Контракта

1.1.. Поставщик обязуется поставить стиральный порошок-автомат BIMAX Color и

конди ц и о н е р V e r n e l Св е ж и й бриз дл я нужд Г БУ К г. Москвы « Т еатр

марионеток» (далее- товар(ы)) в порядке и объеме, установленном в Техническом

задании (Приложении № 1 к Контракту, являющимся его неотъемлемой частью)

(далее – Техническое задание) и Спецификации (Приложение № 2 к Контракту),

Заказчик обязуется принять товар(ы) и оплатить его(их) в порядке и на условиях,

предусмотренных настоящим Контрактом.

1.2.. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в

употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не

была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские

свойства) , с годом выпуска не ранее 2025 года.

1.3.. Поставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

1.4.. Моментом поставки товара является доставка Поставщиком товара

Грузополучателю по адресу, указанному в Техническом задании, оказание

сопутствующих услуг (при наличии сопутствующих услуг) и подписание

Поставщиком и Грузополучателем иных документов, предусмотренных Контрактом и

Техническим заданием.

1.5.. Сопутствующие услуги оказываются Поставщиком в соответствии с

требованиями Технического задания .

1.6.. Идентификационный код закупки: ___________

Статья 2.. Цена единицы товара, работы, услуги и порядок расчетов

1

2.1.. Цена единицы товара, работы, услуги составляет ______, __ (_____)рублей, в том

числе НДС ____процентов, _______, __ (_____) рублей.НДС не облагается.

Максимальное значение Цены контракта составляет ___________________, в том

числе НДС ___ рублей.НДС не облагается.

2.2.. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому

лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального

предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных платежей в

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой

Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах

и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.3.. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации.

2.4.. Цена единицы товара, работы, услуги включает в себя все затраты, издержки и

иные расходы Поставщика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением

настоящего Контракта.

2.5.. Цена единицы товара, работы, услуги контракта является твердой, определена на

весь срок исполнения Контракта и не может изменяться в ходе его исполнения, за

исключением случаев, предусмотренных частью 1 статьи 95 Закона о Контрактной

системе.

Источник финансирования: ПФХД

2.6.. Оплата по Контракту осуществляется Заказчиком в следующем порядке:

2.6.1.. Авансовый платеж не предусмотрен.

2.6.2.. Заказчик оплачивает товары по факту поставки товара, в безналичном порядке

путем перечисления стоимости фактически поставленных товаров со своего лицевого

счета, открытого в Департаменте финансов города Москвы, на расчетный счет

Поставщика, реквизиты которого указаны в статье «Адреса, реквизиты и подписи

Сторон» Контракта, на основании надлежаще оформленного и подписанного

обеими Сторонами усиленными квалифицированными электронными подписями

(далее – УКЭП) сформированного с использованием автоматизированной

информационной системы «Портал поставщиков» (далее – АИС «Портал

поставщиков») Документа о приемке в электронной форме, в соответствии с

правовыми актами Федеральной налоговой службы (далее - Документ о приемке) в

течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Документа о приемке.

2.6.3.. Оплата по Контракту осуществляется на основании подписанного УКЭП

электронного структурированного Документа о приемке, в котором указывается:

сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного Контракта;

размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию; основания применения и

порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате

Поставщику по Контракту.

2.6.4.. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком

обязательства, предусмотренного Контрактом, Заказчик вправе производить оплату по

Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

2

2.6.5.. Обязательства Заказчика по оплате стоимости поставленных товаров считаются

исполненными с момента списания денежных средств с лицевого счета Заказчика,

указанного в статье 14 Контракта.

Статья 3.. Сроки и условия поставки

3.1.. Поставка Товара осуществляется на условиях и в сроки, установленные

настоящим Контрактом и Техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью

настоящего Контракта (Приложение № 1 к настоящему Контракту): в течение 3 (трех)

рабочих дней с даты заключения Контракта.

3.2.. Поставщик вправе досрочно осуществить поставку товаров по согласованию с

Заказчиком.

3.3.. Поставка товара осуществляется Заказчику по адресу, указанному в Техническом

задании.

Статья 4.. Порядок приемки товаров

4.1.. Поставщик обязан согласовать с Заказчиком точное время, место и дату поставки,

возможность поставки товара партиями на основании предварительной заявки в

соответствии с Техническим заданием.

4.2.. Товары, поставляемые Поставщиком Заказчику, должны соответствовать

качеству, техническим и функциональным характеристикам, указанным в

Техническом задании.

При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается

поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики

(потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с

качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками

Товара, указанными в Техническом задании. В указанном случае соответствующие

изменения должны быть оформлены в виде дополнительного соглашения и внесены

Заказчиком в Реестр Контрактов ЕАИСТ. Изменение настоящего Контракта

оформляется в порядке, установленном в статье 11 настоящего Контракта.

4.3.. Поставщик поставляет товары Заказчику собственным транспортом или с

привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузочноразгрузочных работ; включая работы с применением грузоподъемных средств;

осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой

счет.

4.4.. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям ГОСТ, а

упаковка и маркировка импортного товара - международным стандартам упаковки.

4.5.. Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование

фирмы-изготовителя, места нахождения изготовителя, дату выпуска и гарантийный

срок службы.

4.6.. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

4.7.. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и

погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации.

3

4.8.. Уборка и вывоз упаковки производятся силами Поставщика или за счет

Поставщика в течение 1 (одного) дня.

4.9.. Не позднее срока окончания поставки, Поставщик представляет Заказчику

комплект отчетных документов в соответствии с Техническим заданием,

сертификаты (декларации о соответствии), обязательные для данного вида товара (и

сопутствующих услуг), и иные документы, подтверждающие качество товара,

оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации и

направляет подписанный УКЭП электронный структурированный Документ о

приемке.

4.10.. После получения от Поставщика подписанного УКЭП электронного

структурированного Документа о приемке и комплекта документов, предусмотренных

Техническим заданием, Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней рассматривает

результаты и осуществляет приемку поставленных товаров (и сопутствующих услуг)

по настоящему Контракту на предмет соответствия их количеству, качеству и иным

требованиям, изложенным в настоящем Контракте и Техническом задании, направляет

Поставщику подписанный УКЭП электронный структурированный Документ о

приемке, а также иные документы предусмотренные Техническим заданием либо

информацию о предоставлении разъяснений относительно поставленных товаров (и

сопутствующих услуг), либо информацию о мотивированном отказе от принятия

поставленных товаров (и сопутствующих услуг), или информацию о перечне

выявленных недостатков и сроках их устранения. В случае отказа Заказчика от

принятия поставленных товаров (и сопутствующих услуг) в связи с необходимостью

устранения недостатков Заказчик отклоняет направленный Поставщиком

подписанный УКЭП электронный структурированный Документ о приемке.

Поставщик обязуется в срок, установленный в информации о перечне выявленных

недостатков, направленной Заказчиком, устранить указанные недостатки за свой счет.

4.11.. Для проверки поставленных Поставщиком товаров, предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести

экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может

проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться

эксперты, экспертные организации.

4.12.. Информация о предоставлении разъяснений относительно поставленных товаров

(и сопутствующих услуг), информация о мотивированном отказе от принятия

поставленных товаров (и сопутствующих услуг), информация о перечне выявленных

недостатков и сроках их устранения формируется Заказчиком в Универсальной

автоматизированной информационной системе бюджетного учета города Москвы

(далее – УАИС «Бюджетный учет») в электронной форме, подписывается УКЭП и

направляется Поставщику в АИС «Портал поставщиков».

4.13.. В случае, если по результатам рассмотрения отчета об устранении

недостатков/дефектов, Заказчиком будет принято решение об устранении

Поставщиком недостатков/дефектов в надлежащем порядке и в установленные сроки,

а также в случае отсутствия у Заказчика запросов представления разъяснений в

отношении поставленных товаров, Заказчик принимает поставленные товары (и

сопутствующие услуги) и подписывает УКЭП электронный структурированный

Документ о приемке и направляет Поставщику.

4

4.14.. В случае получения посредством АИС «Портал поставщиков» от Заказчика

информации о предоставлении разъяснений в отношении поставленных товаров (и

сопутствующих услуг), или информации о мотивированном отказе от принятия

поставленных товаров (и сопутствующих услуг), или информации о перечне

выявленных дефектов, недостатков и сроком их устранения Поставщик в течение 10

(десяти) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в

отношении поставляемых товаров (и сопутствующих услуг) или в срок,

установленный в указанной информации о перечне выявленных дефектов, недостатков

и сроком их устранения, устранить полученные от Заказчика

замечания/недостатки/дефекты и передать направить Заказчику приведенный в

соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект документации в

соответствии с Техническим заданием, информацию об устранении недостатков, а

также повторно направить подписанный УКЭП электронный структурированный

Документ о приемке для принятия Заказчиком поставленных товаров.

4.15.. Подписанный Заказчиком и Поставщиком УКЭП электронный

структурированный Документ о приемке является основанием для оплаты

Поставщику поставленных товаров (и сопутствующих услуг), а также основанием для

регистрации сведений об исполнении Контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ, с

учетом положений пункта 2.6.4 Контракта.

Статья 5.. Права и обязанности Сторон

5.1.. Заказчик вправе:

5.1.1.. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в

соответствии с условиями Контракта.

5.1.2.. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных

документов, указанных в статье 4 Контракта, подтверждающих исполнение

обязательств в соответствии с условиями Контракта.

5.1.3.. Письменно запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения

обязательств Поставщика по настоящему Контракту. На данный запрос Поставщик

предоставляет ответ в письменной форме в течение 5(пяти) рабочих дней.

5.1.4.. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товаров.

5.1.5.. Выбрать способ проведения экспертизы результатов, предусмотренных

Контрактом: своими силами, либо к ее проведению могут привлекаться эксперты,

экспертные организации на основании Контрактов.

5.1.6.. Ссылаться на недостатки поставляемых товаров (также выявленные после

окончания срока исполнения Контракта), в том числе в части количества,

ассортимента, комплектности и стоимости этих товаров, по результатам проведенных

уполномоченными контрольными органами проверок использования средств бюджета

города Москвы.

5.1.7.. При обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия

количества, ассортимента, комплектности и стоимости поставленных товаров

условиям Контракта вызвать полномочных представителей Поставщика для

представления разъяснений в отношении поставленных товаров.

5

5.2.. Заказчик обязан:

5.2.1.. Сообщать Поставщику о недостатках, обнаруженных в ходе поставки товаров, в

течение 5 (пяти) рабочих дней после обнаружения таких недостатков путем

направления соответствующей информации посредством УАИС «Бюджетный учет» в

личный кабинет Поставщика в АИС «Портал поставщиков».

5.2.2.. Своевременно принять и оплатить поставленный Товар в соответствии с

условиями Контракта.

5.2.3.. При получении от Поставщика уведомления о приостановлении поставки

товаров рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения поставки

товаров.

5.3.. Поставщик вправе:

5.3.1.. Требовать подписания в соответствии со статьей 4 настоящего Контракта

Заказчиком подписанного УКЭП Поставщика электронный структурированный

Документ о приемке по настоящему Контракту, при условии предоставления

Поставщиком документов, указанных в статье 4 Контракта и соответствия Товара

требованиям относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и

других характеристик Товара по настоящему Контракту.

5.3.2.. Требовать своевременной оплаты за поставленные товары в соответствии со

статьей 2 Контракта.

5.3.3.. Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту других

лиц - субпоставщиков. При этом Поставщик несет ответственность перед Заказчиком

за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субпоставщиками.

Привлечение субпоставщиков не влечет за собой изменение стоимости и количества

товаров по настоящему Контракту.

5.3.4.. Поставщик вправе в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения

субпоставщиком обязательств, предусмотренных договором, заключенным с

Поставщиком, осуществлять замену субпоставщика, с которым ранее был заключен

договор на другого субпоставщика.

5.3.5.. Письменно запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений

по вопросам поставки товаров в рамках настоящего Контракта.

5.4.. Поставщик обязан:

5.4.1.. Своевременно и надлежащим образом поставить товары в соответствии с

условиями Контракта.

5.4.2.. Предоставить Заказчику декларацию о стране происхождения товара и/или

документы, подтверждающие, что товар произведен на территории Российской

Федерации, если наличие такого документа предусмотрено законодательством

Российской Федерации и такие документы в соответствии с законодательством

Российской Федерации передаются вместе с товаром.

5.4.3.. Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе,

информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту.

6

5.4.4.. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического

местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня

соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок

уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Поставщика будет

считаться адрес, указанный в настоящем Контракте.

5.4.5.. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим

законодательством и Контрактом.

5.4.6.. Соответствовать единым требованиям к участникам закупки, предусмотренным

частью 1 статьи 31 Закона о контрактной системе.

5.4.7.. Соблюдать запрет установленный в постановлении Правительства Российской

Федерации от 23 декабря 2024 г. № 1875 «О мерах по предоставлению национального

режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными

видами юридических лиц».

Статья 6.. Гарантии

6.1.. Поставщик гарантирует качество товара в соответствии с требованиями,

указанными в Контракте и Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему

Контракту).

6.2.. Гарантийный срок товаров указывается в Техническом задании (Приложение № 1

к настоящему Контракту ).

6.3.. При обнаружении в период гарантийного срока недостатков в поставленных

товарах, материалах, оборудовании, Поставщик обязан устранить их за свой счет в

сроки, согласованные и установленные Поставщиком и Заказчиком в Акте о

недостатках с перечнем выявленных недостатков/дефектов, необходимых доработок и

сроков их устранения. Гарантийный срок в данном случае продлевается на период

устранения выявленных недостатков.При отказе Поставщика от составления или

подписания Акта о недостатках, обнаруженных в период гарантийного срока, Заказчик

проводит квалифицированную экспертизу с привлечением экспертов (специалистов) в

порядке, предусмотренном Законом о Контрактной системе, по итогам которой

составляется соответствующий Акт, фиксирующий затраты по исправлению

недостатков. Возмещение расходов за проведенную экспертизу осуществляется в

соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.

6.4.. В случае обнаружения Заказчиком недостатков товара и предъявления требования

о его замене Поставщик обязан заменить такой товар.

6.5.. Если иное не предусмотрено Контрактом гарантийный срок на комплектующее

изделие считается равным гарантийному сроку на основное изделие и начинает течь

одновременно с гарантийным сроком на основное изделие. На товар (комплектующее

изделие), переданный Поставщиком взамен товара (комплектующего изделия), в

котором в период гарантийного срока были обнаружены недостатки, устанавливается

гарантийный срок той же продолжительности, что и на замененный, если иное не

предусмотрено Контрактом.

6.6.. Поставщик гарантирует, что товар соответствует требованиям качества,

безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным

7

нормам и правилам, государственным стандартам), сертификации, установленным

законодательством Российской Федерации и Контрактом.

6.7.. Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу Заказчика и иных лиц,

вследствие необеспечения Поставщиком безопасности товара подлежит возмещению в

соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.

6.8.. Убытки, причиненные Заказчику в связи с отзывом товара, подлежат возмещению

Поставщиком в полном объеме, если иное не установлено действующим

законодательством Российской Федерации.

6.9.. Поставщик гарантирует своевременное предоставление необходимой и

достоверной информации о товаре.

6.10.. В случае непредоставления Поставщиком Заказчику полной и достоверной

информации о товаре Поставщик несет ответственность в соответствии с

Гражданским кодексом Российской Федерации за недостатки товара, возникшие после

его передачи Заказчику вследствие отсутствия у Заказчика такой информации.

6.11.. Поставщик отвечает за недостатки товара, на который не установлен

гарантийный срок, если Заказчик докажет, что они возникли до передачи товара

Заказчику или по причинам, возникшим до этого момента.

Статья 7.. Ответственность сторон

7.1.. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств,

установленных настоящим Контрактом, Заказчик и Поставщик несут ответственность

в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017

№1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае

ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,

предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств

заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в

постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и

признании утратившим силу постановления правительства Российской Федерации от

25 ноября 2013 г. № 1063».

7.2.. Размер штрафа устанавливается настоящим Контрактом в порядке,

установленном настоящей статьей, в том числе рассчитывается как процент Цены

контракта .

7.3.. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком

обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения

обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных

Контрактом, размер штрафа составляет:

а) 10 процентов от Цены контракта , в случае, если Цена контракта не превышает 3

млн рублей;

б) 5 процентов Цены контракта , в случае, если Цена контракта составляет от 3 млн

рублей.

8

7.4.. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных

Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных

Контрактом, размер штрафа составляет:

а)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если Цена контракта не превышает 3 млн рублей;

б)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если Цена контракта составляет от 3 млн рублей.

7.5.. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком

обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного

выражения, размер штрафа составляет:

а)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если Цена контракта не превышает 3 млн рублей;

б)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если Цена контракта составляет от 3 млн рублей.

7.6. . Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком

обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой

действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской

Федерации от Цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему

обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных

Поставщиком.

7.7.. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства

Заказчиком, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня

истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства в размере

одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального

банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.8.. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее

исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может

превышать Цену контракта.

7.9.. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком

обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать Цену контракта.

7.10.. Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа,

пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства

произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой

Стороны.

7.11.. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов

поставки товара не в полном объеме и/или завышения их стоимости Поставщик

осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств.

7.12.. Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности

не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

7.13.. В качестве подтверждения фактов неисполнения и (или) ненадлежащего

исполнения обязательств Заказчик может предъявлять фото-и видеоматериалы,

являющиеся основанием для взыскания неустойки или применения иной формы

ответственности в соответствии с действующим законодательством.

9

Статья 8.. Порядок расторжения Контракта

8.1.. Настоящий Контракт может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- в судебном порядке;

- одностороннее расторжение в следующих случаях:

8.1.1.. Основания расторжения Контракта в связи с односторонним отказом от

исполнения Контракта по инициативе Заказчика:

8.1.1.1.. Осуществление поставки товаров ненадлежащего качества, если недостатки не

могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок.

8.1.1.2.. Осуществление поставки некомплектных товаров, если поставщик,

получивший уведомление, в установленный срок не выполнил требование о

доукомплектовании товаров или не заменил их комплектными товарами.

8.1.1.3.. Неоднократное (от двух и более раз) нарушение сроков и объемов поставки

товаров , предусмотренных Контрактом .

8.1.1.4.. Поставщик отказывается передать Заказчику проданный товар.

8.1.1.5.. В случае, если Поставщик, обязанный застраховать товар в соответствии с

условиями Контракта, не выполнил этой обязанности.

8.1.1.6.. Если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик не

соответствует требованиям установленным Техническим заданием, информации

указанной в преамбуле настоящего Контракта , требованиям к участникам

Котировочной сессии, что позволило ему стать победителем по результатам

проведения Котировочной сессии.

8.1.1.7.. В случае, если по результатам экспертизы поставленных товаров с

привлечением экспертов, экспертных организаций, в заключении эксперта, экспертной

организации будут подтверждены нарушения условий Контракта.

8.1.1.8.. Нарушение Поставщиком запрета установленного постановлением

Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. № 1875 «О мерах по

предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ,

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров,

работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

8.1.2.. Основания расторжения Контракта в связи с односторонним отказом от

исполнения Контракта по инициативе Поставщика:

8.1.2.1.. Неоднократные (от двух и более раз) нарушения Заказчиком сроков оплаты

поставленного товара, допущенные по вине Заказчика.

8.1.2.2.. Неоднократный (от двух и более раз) необоснованный отказ Заказчика от

приемки товаров. При этом необоснованным отказом считается отказ Заказчика от

подписания Документ о приемке в срок, предусмотренный Контрактом, без

10

письменного объяснения причин такого отказа.

8.1.2.3.. Необоснованный отказ Заказчика от оплаты поставленных товаров.

8.1.2.4.. Ассортимент товаров или порядок его определения в Контракте не

установлен, но из существа обязательств вытекает, что товары должны быть переданы

Заказчику в ассортименте.

8.1.2.5.. Непредставление Заказчиком отгрузочной разнарядки в установленный

срок (если Контрактом предусмотрена поставка товара нескольким получателям).

8.1.2.6.. Невыборка Заказчиком товаров в установленный Контрактом срок (в случае

если Контрактом предусмотрено получение товаров Заказчиком в месте нахождения

Поставщика).

8.2.. Расторжение Контракта по соглашению сторон определяется в порядке,

установленном действующим гражданским законодательством Российской

Федерации. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по

соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок, не

превышающий 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.

8.3.. Расторжение Контракта в одностороннем порядке осуществляется с соблюдением

требований частей 8-11, 13-19,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьстатьи 95 Закона о Контрактной системе.

8.4.. Решение об одностороннем расторжении настоящего Контракта может быть

направлено второй Стороне в оригинале по адресу второй Стороны, указанному

в статье 14 Контракта.

Статья 9.. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1.. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное

неисполнение обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось

следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и

непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных

явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних

факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и

т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном

законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств

по настоящему Контракту, которые возникли после заключения настоящего

Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства

непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также

которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

9.2.. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось

невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана

в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств

уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и

возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

9.3.. Если, по мнению Сторон, поставка товаров может быть продолжена в порядке,

действовавшем согласно настоящему Контракту до начала действия обстоятельств

непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Контракту продлевается

11

соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой

силы и их последствия.

Статья 10.. Порядок урегулирования споров

10.1.. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также

споров, связанных с исполнением Контракта, Стороны предпринимают усилия для

урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий путем переговоров.

10.2.. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных

соглашений, подписанных усиленными электронными подписями Сторон.

10.3.. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы Стороны

примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

10.3.1.. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной

претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не

превышающий 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление

претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

10.3.2.. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и

реквизиты организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию;

наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия),

которой направлена претензия.

10.3.3.. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии

указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

10.3.4.. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть

приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые

документы либо выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения,

которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному

ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

10.4.. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения

взаимного согласия споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде города

Москвы.

Статья 11.. Срок исполнения, порядок изменения Контракта

11.1.. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами. Срок исполнения

Контракта Сторонами 20 (двадцать) рабочих дней с даты заключения Контракта.

11.2.. Приемка товаров по истечении предусмотренного Контрактом срока исполнения

обязательств поставщика по осуществлению поставки товаров допускается в случае

поставки товаров в рамках проведения претензионной работы, инициированной

заказчиком.

11.3.. Контракт должен быть зарегистрирован Заказчиком в Реестре Контрактов

ЕАИСТ.

11.4.. Изменение и дополнение настоящего Контракта возможны по соглашению

Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в электронном виде путем

12

подписания Сторонами дополнительных соглашений к Контракту. Дополнительные

соглашения к Контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с

момента их подписания Сторонами. Дополнительные соглашения к

Контракту, допустимые действующим законодательством в сфере закупок, подлежат

регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ.

Статья 12.. Прочие условия

12.1.. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта,

направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому

адресу Стороны, указанному в статье 14 Контракта или нарочно, или в электронной

форме с использованием автоматизированных электронных систем, а также с

использованием факсимильной связи, электронной почты. В случае направления

уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными

Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае

отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты

уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

12.2.. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.3.. Выполнение в полном объеме обязательств Заказчиком и

Поставщиком, предусмотренных Контрактом, является основанием для регистрации

сведений об исполнении Контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ, в порядке,

предусмотренном действующими нормативными правовыми актами Российской

Федерации и города Москвы.

12.4.. Неотъемлемой частью Контракта являются следующие приложения:

Приложение № 1 к Контракту - Техническое задание;

Приложение № 2 к Контракту - Спецификация.

12.5. Поставщик согласен на осуществление органом власти и органом

государственного контроля проверок соблюдения целей и условий предоставления

субсидии.

Статья 13.. Особые условия электронного взаимодействия Сторон

13.1.. Стороны при исполнении Контракта осуществляют обмен подписанным УКЭП

электронным структурированным Документом о приемке, а также информацией в

соответствии с пунктом 4.10 статьи «Порядок приемки товара», посредством

использования Поставщиком АИС «Портал поставщиков» в соответствии с

Регламентом ведения Портала поставщиков (далее - Регламент), размещенным на

официальном сайте АИС «Портал поставщиков» https://zakupki.mos.ru/ и Заказчиком УАИС «Бюджетный учет».

13.1.1.. При осуществлении поставки товара Поставщик проверяет наличие

стандартной товарной единицы, обозначающей единичный товар и содержащей

описание товара, его характеристики, изображение закупаемой продукции (далее –

СТЕ) в АИС «Портал поставщиков», используемой для оформления поставщиком

Документа о приемке. В случае отсутствия соответствующей СТЕ, до первого

13

оформления отчетных документов по Контракту поставщик создает СТЕ с описанием

и характеристиками поставляемого товара посредством функционала АИС «Портал

поставщиков»

13.2.. Поставщик для работы в АИС «Портал поставщиков»:

- назначает должностных лиц, ответственных за организацию и осуществление

электронного документооборота в соответствии настоящей статьей (далее –

уполномоченные должностные лица);

- обеспечивает получение усиленной квалифицированной электронной подписи в

аккредитованных удостоверяющих центрах в соответствии с требованиями

законодательства Российской Федерации для должностных лиц, уполномоченных на

подписание документов при исполнении Контракта;

- обеспечивает регистрацию в АИС «Портал поставщиков» в соответствии с

Регламентом;

- использует для подписания в АИС «Портал поставщиков» электронных документов

усиленную квалифицированную электронную подпись.

13.3.. Стороны признают, что используемые в соответствии с настоящей статьей

Контракта электронные документы имеют равную юридическую силу с документами

на бумажных носителях информации, подписанными собственноручными подписями

уполномоченных должностных лиц и оформленными в установленном порядке.

13.4.. Электронные документы и информация в соответствии с пунктом 13.1

настоящей статьи, полученные Сторонами друг от друга при исполнении Контракта,

не требуют дублирования документами, оформленными на бумажных носителях

информации, за исключением случаев, когда необходимость наличия документа на

бумажном носителе предусмотрена законодательством Российской Федерации.

13.5.. Получение доступа к работе в АИС «Портал поставщиков», в том числе в целях

осуществления электронного документооборота при исполнении Контракта, для

Сторон осуществляется безвозмездно.

Статья 14.. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

ЗАКАЗЧИК:

Государственное бюджетное учреждение

культуры города Москвы «Московский

детский театр марионеток»

Адреса:

- юридический:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Москва, ул.

Абельмановская, д.17А;

- фактический:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Москва, ул.

Абельмановская, д.17А;

Телефон: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Факс: -;

Адрес электронной почты: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

ПОСТАВЩИК:

____________________________

Адреса:

- юридический:

_________________________________;

- фактический:

_________________________________;

Телефон:

_______________________, Факс:

____________________;

Адрес электронной почты:

_____________________________________

14

ИНН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1;

КПП:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

ОГРН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть6926;

л/с:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

р/с:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

к/с:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

БИК:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

Наименование банка: ГУ Банка России по

ЦФО//УФК по г.Москве г. Москва;

Получатель:Департамент финансов города

Москвы (ГБУК г. Москвы «Театр

марионеток») ;

Интернет сайт: https://marionetki.ru;

ГБУК г. Москвы «Театр марионеток»

Художественный руководитель

____________ И.И.Крячун

(ФИО лица, уполномоченного на

подписание Контракта)

М.П.

__;

ИНН: ___________________;

КПП: ___________________;

ОГРН: ____________________;

л/с: ____________________________;

р/с: ______________________________;

к/с: ________;

БИК: ___________________;

Наименование банка:

_____________________________;

Получатель:_____________;

Интернет сайт:

___________________________________;

_____________________

(ФИО лица, уполномоченного на

подписание Контракта)

М.П.

15

Приложение № 2 к Контракту

____________________

от ______________________________

Спецификация

Характеристики (каждой

строкой)

№ п/п

Наименование товара

1

Порошок стиральный

автомат BiMax Color 3

кг

2

Кондиционер для белья

Концентрат: Да

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

Vernel Свежий бриз

Вид упаковки: флакон

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ХЕНКЕЛЬ

1,82л

Схема вложения: 8 Штука РУС

Тип ткани:

универсальный

Объем/вес: 1820

Кубический сантиметр;

Вид упаковки:

пластиковый пакет

Концентрат: Нет

Масса нетто: 3.0

Килограмм

Назначение: Для всех

типов ткани, кроме

шерсти и шелка

Разрешено для детских

учреждений: Нет

Тип: порошок автомат

Для детей: Нет

Экотовар: Нет

Производитель

BIMAX

16

Модель

Единица

измерения

Color

Штука

Штука

Цена за

ед., руб

(в т.ч.

НДС)

миллилитр

Тип средства:

кондиционер для белья

Назначение:

универсальный

Отдушка: свежесть

Гост/ту: Нет

Артикул:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Заказчик:

Поставщик:

ГБУК г. Москвы «Театр марионеток»

Художественный руководитель

____________ И.И.Крячун

_______________ / ____________

М.П.

М.П.

17

Краткое_описание_КС_▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Договор поставки стирального порошка и кондиционера для театра

Согласно гражданско-правовому договору, бюджетное учреждение культуры города Москвы "Московский детский театр марионеток" заключило соглашение с поставщиком на поставку стирального порошка-автомата BIMAX Color и кондиционера Vernel Свежий бриз для своих нужд, соблюдая требования законодательства РФ и Москвы.

Условия поставки и ценообразования товара

Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с Техническим заданием и Спецификацией, а Поставщик должен обеспечить поставку нового товара с годом выпуска не ранее 2025 года и выполнить сопутствующие услуги в соответствии с требованиями Технического задания.

Условия оплаты и ценообразования по контракту

Согласно представленному фрагменту, стороны договора согласовали условия оплаты, предусматривающие

Условия оплаты и приемки товаров

Согласно представленному фрагменту, стороны контракта используют усиленные квалифицированные электронные подписи для оформления документов через автоматизированную информационную систему.

Указаны условия оплаты и применения неустойки, а также порядок исполнения обязательств по контракту.

Условия поставки товаров и их приемки

Согласно условиям контракта, поставщик обязан согласовать с заказчиком время и место поставки, а также может осуществлять поставку партиями по предварительной заявке.

Товары должны соответствовать качеству и характеристикам, указанным в техническом задании, и допускается их улучшенная поставка по дополнительному соглашению.

Поставка товаров осуществляется собственным транспортом поставщика.

Условия транспортировки и упаковки товара

Согласно условиям договора, поставщик несет ответственность за погрузочно-разгрузочные работы, упаковку и маркировку товара в соответствии с ГОСТ и международными стандартами, а также за уборку и вывоз упаковки.

Поставщик обязан предоставить заказчику отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с электронной подписью.

Процедура приемки товаров и услуг

Заказчик обязан в течение 10 рабочих дней рассмотреть результаты поставки товаров и услуг, провести их приемку и направить Поставщику соответствующий документ о приемке или информацию о выявленных недостатках и сроках их устранения.

В случае отказа от принятия товаров и услуг, Заказчик обязан указать причины и предоставить возможность их исправления.

Поставщик обязан устранить выявленные недостатки в установленные сроки за свой счет.

Заказчик также обязан провести экспертизу поставленных товаров для проверки их соответствия условиям контракта.

Порядок предоставления разъяснений и устранения недостатков

Согласно представленному фрагменту, заказчик обязан формировать и направлять поставщику информацию о недостатках товаров и услуг через УАИС «Бюджетный учет», а поставщик в ответ на запросы заказчика должен в течение 10 рабочих дней предоставлять разъяснения или информацию об устранении выявленных недостатков.

Условия приемки товаров и оплаты

Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, представления необходимых документов и информации о ходе исполнения обязательств.

Обязанности сторон по контролю и приемке товаров

Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязаны выполнять определенные действия в рамках контроля за поставками и качеством товаров, а также соблюдать установленные сроки для предоставления информации и принятия товаров.

Права и обязанности Поставщика по контракту

Поставщик имеет право требовать подписания электронного документа о приемке товаров, своевременной оплаты, привлекать субпоставщиков и заменять их в случае необходимости, а также запрашивать у Заказчика разъяснения по вопросам поставки.

Поставщик обязан своевременно и качественно поставлять товары.

Обязательства Поставщика по Контракту

Поставщик обязуется предоставить Заказчику необходимые документы, информацию о ходе исполнения обязательств и уведомить о изменении своего фактического местонахождения в установленные сроки, а также соответствовать законодательным требованиям и условиям контракта.

Условия гарантии и устранения недостатков

Поставщик обязуется обеспечивать качество товаров в соответствии с требованиями Контракта и Технического задания, гарантируя их исправность в течение установленного гарантийного срока и устраняя выявленные недостатки за свой счет, а также возмещая расходы на экспертизу в случае отказа от составления акта о недостатках.

Условия гарантии и ответственности за товар

Поставщик обязуется предоставить товар, соответствующий требованиям качества и безопасности, и гарантирует возмещение вреда и убытков, возникших в результате недостатков товара, а также обеспечивает предоставление полной и достоверной информации о товаре.

Ответственность за недостатки товара без гарантии

Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042.

Размер штрафа за неисполнение обязательств Поставщиком, за исключением просрочки, составляет 10 процентов от Цены контракта.

Условия штрафов и пени за неисполнение обязательств

В документе установлены штрафы и пени за неисполнение обязательств по контракту, размер которых зависит от цены контракта и характера нарушения.

Условия ответственности и расторжения контракта

Согласно статье 7 Контракта, установлены условия ответственности сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, включая ограничение общей суммы штрафов Ценой контракта и освобождение от уплаты неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны.

Статья 8 регулирует порядок расторжения Контракта, предусматривая расторжение по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне в определенных случаях.

Основания для расторжения контракта по инициативе заказчика

Согласно указанным пунктам, Заказчик может расторгнуть контракт в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа от передачи товара

Основания для одностороннего расторжения контракта

Фрагмент документа описывает основания для одностороннего расторжения контракта поставщиком в случае неоднократных нарушений сроков оплаты или необоснованных отказов от приемки товаров со стороны заказчика, а также другие условия, приводящие к невозможности исполнения контракта заказчиком.

Условия расторжения и форс-мажора

Согласно условиям контракта, сторона, получившая предложение о расторжении, обязана ответить в письменной форме в течение пяти календарных дней, а одностороннее расторжение возможно при соблюдении определенных законодательных требований.

Также предусмотрена ответственность сторон за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы.

Обстоятельства непреодолимой силы и продление сроков

Согласно условиям договора, стороны обязаны уведомить друг друга о возникновении обстоятельств непреодолимой силы и продлить сроки исполнения обязательств на время их действия.

В случае споров стороны должны сначала попытаться их урегулировать через переговоры и претензионный порядок перед обращением в суд.

Условия подачи и рассмотрения претензий

Согласно представленному фрагменту, в случае неполучения ответа на претензию в течение 15 календарных дней, это расценивается как признание требований претензии.

В претензии должны быть указаны данные сторон, истребуемая сумма с расчетом и приложены подтверждающие документы.

Споры по контракту подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы.

Контракт вступает в силу с момента подписания и имеет срок исполнения в 20 рабочих дней с даты заключения.

Изменение и дополнение контракта

Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются зарегистрировать контракт в Реестре Контрактов ЕАИСТ, а также могут вносить изменения и дополнения в договор путем подписания дополнительных соглашений, которые становятся его неотъемлемой частью и подлежат регистрации.

Уведомления сторон должны направляться в письменной или электронной форме, с соблюдением определенных правил их получения.

Условия электронного взаимодействия сторон

Согласно представленному фрагменту, стороны обязуются выполнить обязательства, предусмотренные контрактом, что является основанием для регистрации исполнения контракта в ЕАИСТ.

Также указаны приложения к контракту и согласие поставщика на проверки.

В статье 13 описаны особые условия электронного взаимодействия сторон, включая обмен электронными документами и информацией через определенные системы.

Условия использования АИС для документооборота

Поставщик обязан создать спецификацию товарной партии (СТЕ) через АИС «Портал поставщиков», если

Реквизиты и подписи сторон договора

В представленном фрагменте документа содержатся положения о порядке работы с документами на бумажных носителях и условиях доступа к АИС «Портал поставщиков», а также указаны юридические и фактические адреса, реквизиты и подписи сторон договора.

Реквизиты и подписи сторон

Согласно представленному фрагменту, указаны реквизиты сторон и спецификация товаров для заключения контракта между ГБУК г.

Москвы «Театр марионеток» и поставщиком, включая наименование, характеристики, производителя, модель, единицу измерения и цену за единицу товара с учетом НДС.

Условия поставки ткани "Универсальный"

Клиент приобретает у общества с ограниченной ответственностью "Хенкель Рус" универсальную ткань объемом 1820 кубических сантиметров по цене 16 за штуку.