Тендер - Средства для мытья посуды №307725630

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Проект.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть30  . .top td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с данными

Государственный контракт №

(Идентификационный код закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть)

- Посмотреть таблицу с данными

Федеральное казенное учреждение «Следственный изолятор № 1 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Башкортостан» (сокращенное наименование ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Республике Башкортостан), выступающее от имени Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице заместителя начальника Гайсина Эдуарда Ильдаровича, действующий на основании Доверенности №9 от 06.08.2025, с одной стороны

____________ «_____» (сокращенное наименование _____ «__________»), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице_______, действующего на основании_____, с другой стороны, (при совместном упоминании - именуемые «Стороны»), с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон) и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, руководствуясь п.4 ч.1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий гражданско-правовой контракт (далее – «Контракт») о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Государственный заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязательства по поставке средств для мытья посуды, для столовой личного состава

- Посмотреть таблицу с данными

1.2. Товар, поставляемый согласно настоящему Контракту, должен соответствовать требованиям государственных стандартов Российской Федерации.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Поставщик обязан:

2.1.1. Поставить товар надлежащего качества на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

2.1.2. При передаче товара представить Государственному заказчику товарную накладную и счет-фактуру на Товар (либо универсальный передаточный документ (УПД)).

2.1.3. В случае возникновения обстоятельств, указанных в п. 5.1.3. настоящего Контракта, незамедлительно в полном объеме и за свой счет осуществить замену некачественного (несоответствующего спецификации, комплектности) товара на аналогичный товар надлежащего качества, в течение 7 (семи) рабочих дней с момента составления Сторонами Акта.

2.2. Поставщик вправе:

2.2.1. Требовать своевременной оплаты надлежащим образом поставленного и принятого Государственным заказчиком Товара.

2.2.2. Привлекать к исполнению Контракта третьих лиц, в том числе по согласованию с Государственным заказчиком.

2.3. Государственный заказчик обязан:

2.3.1. Обеспечивать своевременную приемку поставленного Товара, соответствующего требованиям настоящего Контракта.

2.3.2. Произвести оплату Товара в соответствии с п. 3.1, 3.4. настоящего Контракта.

2.3.3. Своевременно сообщить в письменной форме Поставщику о недостатках Товара, обнаруженных в ходе его приемки.

2.4. Государственный заказчик вправе:

2.4.1. Требовать от Поставщика надлежащей поставки Товара, соответствующего качеству, объемам, срокам его поставки и иным требованиям, предусмотренным настоящим Контрактом.

2.4.2. Отказаться от оплаты поставленного Товара и потребовать возврата уплаченных Поставщику денежных средств, которые подлежат возврату в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения Поставщиком письменного требования, или потребовать уменьшения оплаты стоимости Товара в соответствии с законодательством Российской Федерации в случае поставки Товара с нарушением условий настоящего Контракта.

2.4.3. Требовать своевременного устранения выявленных недостатков Товара.

2.4.4. Требовать от Поставщика передачи недостающих отчетных документов, материалов и иной документации, подтверждающих поставку Товара.

2.4.5. Назначать лиц для участия в проведении экспертизы поставленного Товара, а также лиц, ответственных за приемку Товара от Поставщика по количеству и качеству.

2.4.5. Отказаться от оплаты расходов, не предусмотренных настоящим Контрактом.

3. Цена контракта и порядок расчетов

Цена контракта составляет _______(______________) рубля 00 копеек, в том числе НДС ________ (____________) рублей ___ копеек.

3.2. В цену Контракта входят все расходы, связанные с выполнением Исполнителем обязательств по Контракту, включая расходы на учебно-методические материалы, стоимость оформления удостоверений и актов, а также компенсационные выплаты на командировочные расходы преподавателей (питание, проживание, транспортные расходы), расходы на оплату всех бланков документов, а также расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, которые Исполнитель должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.3. Цена контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения контракта и не может изменяться в ходе его исполнения, кроме случаев, предусмотренных п.2 ст. 34 и ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.4. Расчёты за оказанную услугу производятся Заказчиком в форме безналичного денежного расчета путем перечисления на расчётный счёт Исполнителя в течение 7 рабочих дней с момента оказания услуги и предоставления Исполнителем Заказчику документов, указанных в пункте 4.2. Контракта и подписания их Заказчиком.

3.5. Оплата услуги осуществляется за счет Федерального бюджета в пределах выделенных лимитов.

3.6. Государственный заказчик считается исполнившим свое обязательство по оплате оказанных услуг со дня списания денежных средств с расчетного счета Государственного заказчика в пользу Исполнителя.

4. Сроки и условия поставки товара

4.1. Срок поставки: с момента заключения контракта в течение 5 рабочих дней.

4.2. Датой поставки товара является дата подписания товарной накладной, составляемой в двух экземплярах и подписываемых Сторонами в момент передачи товара Государственному заказчику.

4.3. Право собственности и риск случайной гибели или повреждения товара, переходит от Поставщика к Государственному заказчику с момента подписания товарной накладной.

5. Качество и порядок приема товара

5.1. Качество товара:

5.1.1. Поставляемые товары должны соответствовать действующим ГОСТам, иметь сертификат (паспорт) качества и санитарно-эпидемиологическое заключение (при необходимости).

5.1.2. В целях проверки соответствия предоставленного Поставщиком товара требованиям законодательства Российской Федерации, нормативных и технических документов, актов Государственного заказчика и условиям Контракта проводится приемка товара (в том числе экспертиза поставленного товара).

5.1.3. В случае обнаружения несоответствия его наименованию, отклонения от качества (которые объективно могут быть обнаружены при внешнем осмотре товара), комплектности, не соответствие товара Контракту, Сторонами составляется двухсторонний акт, который является основанием для замены товара.

5.1.4. Приемка товара по качеству и количеству (в том числе экспертиза товара) осуществляются уполномоченными представителями Государственного заказчика в порядке и сроки, установленные Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 № П-7, и Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 № П-6, в части, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации и условиям Контракта..

5.2. Порядок приема товара:

5.2.1. Вместе с товаром Поставщик передает Государственному заказчику относящуюся к товару документацию:

- счет – фактуру (либо УПД);

- товарную накладную (формы ТОРГ-12), оформленную в 2-х экземплярах с печатью Поставщика;

- сертификаты, обязательные для данного вида Товаров, и иные документы, подтверждающие качество Товаров, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации (оригинал декларации о соответствии или сертификата соответствия либо их копии, заверенные в установленном законодательством Российской Федерации порядке; документ, подтверждающий качество поставляемой продукции (удостоверение качества (о качестве), либо сертификат качества, либо паспорт качества (безопасности), или его копия, заверенная в установленном законодательством Российской Федерации порядке).

5.3. Место поставки:

5.3.1. Поставка Товара осуществляется на условиях доставки, разгрузки и складирования в месте поставки, по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Достоевского, д.39, ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Республике Башкортостан.

5.3.2. Поставщик производит доставку товара на склад Государственного заказчика автомобильным транспортом, либо иным способом, согласованным сторонами дополнительно, за счет Поставщика по адресу, указанному в п.5.3.1. Приемка Товара осуществляется в рабочие дни с 09.00 час до 16.00 час (время местное), исключая перерыв на обед с 13.00 часов до 14.00 часов (время MSK+2).

6. Гарантийные обязательства

6.1. Поставщик гарантирует соответствие качества поставляемого товара требованиям законодательства Российской Федерации, нормативных и иных актов Государственного заказчика и условиям Контракта.

6.2. Гарантийный срок на поставляемый товар устанавливается в соответствии с нормативными документами на данный вид товара. Гарантия исчисляется с момента подписания Сторонами товарной накладной.

6.3. В случае обнаружения скрытых недостатков товара, в период гарантийного срока Поставщик обязуется безвозмездно устранить выявленные недостатки.

6.4. Претензии по качеству товара принимаются в 20-дневный срок с момента получения товаров, при соблюдении условий хранения. Срок замены некачественного товара составляет не более 7 (семи) рабочих дней с момента получения Поставщиком письменного требования Государственного заказчика о замене товара несоответствующего качества. В данный срок входит время, затраченное на транспортировку товара. Замена Товара производится Поставщиком за свой счет в установленные сроки.

6.5. При замене товара срок годности на него исчисляется заново со дня приемки товара Государственным заказчиком.

7. Ответственность сторон

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, виновная сторона несет ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

7.2. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней):

7.2.1. пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы;

7.2.2. штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа определяется в соответствии с «Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, № 36, ст. 5458) (далее – Правила) и равен 1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек.

7.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Государственный заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней):

7.3.1. за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается 1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек;

7.3.2. в случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, в том числе нарушения срока устранения выявленных недостатков, просрочки исполнения иных обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик уплачивает Государственному заказчику пени: пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

7.3.3. каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке: 10 процентов цены контракта.

7.4. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта

7.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.6. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

7.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени) если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.8. Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по контракту.

8 Порядок расторжения и изменения контракта

8.1. Настоящий контракт может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- в судебном порядке;

- в связи с односторонним отказом Государственного заказчика от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

8.2. Государственный заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в следующих случаях:

8.2.1. При существенном нарушении условий контракта Поставщиком:

8.2.1.1. В случае неоднократной просрочки поставки Товара более чем на 3 дня.

8.2.1.2. В случае установления недостоверности сведений о соответствии предмета контракта требованиям документации о закупке, представленных Поставщиком на этапе определения поставщика.

8.2.1.3. В случае проведения процедуры ликвидации Поставщика - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Поставщика банкротом и об открытии конкурсного производства.

8.2.1.4. В случае установления факта приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

8.2.1.5. Если у Поставщика имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Поставщика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Поставщик не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

8.3. Государственный заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта если в ходе исполнения контракта установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии указанным требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

8.4. Расторжение контракта в связи с односторонним отказом Государственного заказчика от исполнения контракта осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

8.5. Расторжение контракта по соглашению Сторон производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

В случае расторжения настоящего контракта по соглашению Сторон Стороны подписывают акт сверки расчётов, отображающий расчеты Сторон за период исполнения контракта до момента его расторжения, а также объём поставки Товара, фактически переданного Поставщиком Государственному заказчику.

8.6. Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в контракте было предусмотрено право Государственного заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

8.7. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:

8.7.1. при снижении цены контракта без изменения предусмотренного контрактом товара, качества товара и иных условий контракта;

8.7.2. если по предложению Государственного заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, исходя из установленной в контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара

8.8. При изменении юридического, почтового адреса, банковских реквизитов стороны обязаны известить об этом письменно, но не позднее 3-х дней с момента изменения.

8.9. При исполнении контракта по согласованию Государственного заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

8.10. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме.

9. Порядок разрешения споров

9.1. Стороны принимают меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров.

9.2. В случае возникновения претензий относительно исполнения одной стороной своих обязательств по Контракту другая Сторона может направить претензию в письменной форме. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему Контракту, Сторона, которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее двух рабочих дней с момента её получения.

9.3. При невозможности урегулирования споров путем переговоров споры разрешаются в Арбитражном суде Республики Башкортостан в соответствии с действующим законодательством.

10. Форс-мажорные условия

10.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая, но не ограничиваясь, землетрясение, наводнение, пожар, тайфун, ураган и другие стихийные бедствия, военные действия, массовые заболевания и действия органов государственной власти и управления и другие обстоятельства, не зависящие от воли Сторон. Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения контракта и не зависеть от Сторон.

10.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без промедления известить о них другую Сторону в любой форме (предпочтительно в письменной). В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также по возможности оценка их влияния на возможность исполнения обязательств по контракту и срок исполнения обязательств.

10.3. По прекращении указанных обстоятельств Сторона должна без промедления известить другую Сторону в письменном виде. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательство по настоящему контракту. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, то она должна возместить другой Стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением.

10.4. Сторона должна в течение разумного срока передать другой Стороне сертификат торгово-промышленной палаты или иного компетентного органа или организации о наличии форс-мажорных обстоятельств.

10.5. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок исполнения Сторонами обязательств по настоящему контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.

10.6. Если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 6 (шести) месяцев или они, или их последствия будут действовать более этого срока, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Государственного контракта и достижения соответствующей договоренности.

11. Срок действия контракта

11.1. Настоящий Контракт вступает в силу со дня заключения и действует до «20» декабря 2025г.

11.2. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращение неисполненных обязательств Сторон по Контракту, в том числе гарантийных обязательств Поставщика.

12. Дополнительные условия контракта

12.1. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.

12.2. Внесение изменений, не противоречащих законодательству Российской Федерации, в условия Контракта (в том числе в банковские реквизиты Поставщика) осуществляется путем заключения Сторонами в письменной форме дополнительных соглашений к Контракту, которые являются неотъемлемой частью Контракта.

12.3. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.4. Тара и упаковка возврату Поставщику не подлежат.

13. Юридические, почтовые адреса и банковские реквизиты

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение_№_2_Обоснование_НМЦК - Посмотреть таблицу с данными