Тендер - Сорбент для Харанорской ГРЭС №293692395

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• ЗД_570.25.00158_Сорбент_для_ХГРЭС.zip

/Приложение №1_ТЗ_570.25.00158.docx

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку «Сорбент для Харанорской ГРЭС»

1. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЗАКУПАЕМЫХ ТОВАРОВ.

1.1. Наименование и объем закупаемых товаров.

«Сорбент для Харанорской ГРЭС» согласно прилагаемой спецификации (Приложение №1 к ТЗ).

1.2. Сроки поставки товаров

Продукция должна быть поставлена в указанные в спецификации сроки (Приложение 1 к настоящему ТЗ).

1.3. Возможность поставки эквивалента.

Применение эквивалента возможно при условии полного соответствия товара по функциональным, техническим характеристикам и условиям применения не ниже требуемых в ТЗ (в соответствии с ГОСТ), а также при предоставлении Участником развернутого сравнения по всем функциональным, техническим характеристикам и условиям применения.

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Место применения, использования товара.

Филиал «Харанорская ГРЭС»

2.2. Требования к товару.

Поставляемый товар и применяемые в нем материалы должны быть новыми, не использованными ранее и представлять собой последние или современные модели, а также учитывать последние достижения в области конструкций и материалов, при этом поставляемый товар должен быть изготовлен не ранее 2024 года. Сертификация товара на соответствие указанным ГОСТам производится на поставляемую партию товаров силами и за счет поставщика. Обязательно предоставление подтверждающих документов (сертификат, паспорт) одновременно с поставкой товара.

2.3. Требования к применяемым в производстве материалам и оборудованию.

Материалы, применяемые при производстве товаров должны соответствовать техническим условиям производителя.

2.4. Требования о соответствии товара обязательным требованиям законодательства о техническом регулировании.

Не устанавливается.

2.5. Требования о добровольной сертификации товаров.

Не устанавливаются.

2.6. Требования к гарантийному сроку и (или) объёму предоставления гарантий качества на поставляемый товар.

Участник в объеме заявки подтверждает, гарантийные обязательства завода-изготовителя, указанные в техническом паспорте на товар, которые должны составлять 12 месяцев с момента получения товара по накладной. В техническом предложении участник обязан в явном виде указать срок гарантии в месяцах и момент, с которого она действует.

В случае если гарантийный срок завода-изготовителя составляет менее 12 месяцев, Участник принимает на себя обязательства по дополнительному гарантийному обслуживанию за свой счет, до момента наступления указанного срока. В этом случае, Участник в техническом предложении указывает срок, предлагаемый заводом-изготовителем и, отдельно, свой дополнительный срок гарантии и условия, на которых она предоставляется.

Все затраты, связанные с устранением дефектов поставленного Товара, вызванных нарушением технологии проектирования, изготовления, поставки, в том числе затраты на демонтаж, транспортировку, устранение дефектов и последующий монтаж, несет поставщик данного Товара.

2.7. Требования к расходам на эксплуатацию и техническое обслуживание поставленных товаров.

Не устанавливаются.

2.8. Требования по осуществлению сопутствующих работ при поставке товаров.

Не устанавливаются.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПОСТАВКИ ТОВАРОВ.

3.1. Требования к отгрузке и доставке приобретаемых товаров.

Погрузка товара, его доставка до склада заказчика должна осуществляться силами поставщика. Затраты на погрузочно-разгрузочные работы и доставку товара участник закупки должен включить в цену своего предложения. Участник закупки должен включить в цену своего предложения расходы, связанные со страхованием, с уплатой таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Поставка закупаемых товаров должна быть осуществлена до склада покупателя находящегося по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Забайкальский край, пос. Ясногорск, материальный склад «Харанорской ГРЭС» филиала АО «Интер РАО – Электрогенерация».

3.2. Требования к таре и упаковке приобретаемых товаров.

Поставляемые товары должны отгружаться в упаковке (или таре) завода-изготовителя. Тара и упаковка, должны обеспечивать полную сохранность товаров от повреждений и порчи при транспортировке и хранении. Упаковка и тара, согласно ТР ТС и действующей НТД производителя, должны быть надлежащим образом промаркированы.

3.3. Требования к приемке товаров.

Товары должны быть поставлены вместе с комплектом товаросопроводительной документации. Приемка товаров будет проводиться на складе заказчика по адресу: Забайкальский край, пос. Ясногорск, материальный склад «Харанорской ГРЭС» филиала АО «Интер РАО – Электрогенерация». в течение трех рабочих дней с момента поставки товаров на склад.

3.4 Требования к передаваемой заказчику документации по оценке соответствия требованиям безопасности и качественным показателям товаров.

С продукцией поставляются сертификаты или документ, подтверждающий качество продукции на русском языке на бумажном носителе.

Поставщик передает заказчику с товаром необходимую техническую документацию, достаточную для монтажа и безопасной эксплуатации поставляемого товара.

Обязательно предоставление подтверждающих документов (сертификат, паспорт) одновременно с поставкой товара.

3.5. Прочие требования к поставке товаров.

Поставляемый товар должен соответствовать требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 29. 12.2018 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, а именно: производителем товара, страной отправления либо страной, через которую перемещается товар не является Украина (применяется в части перечня, утвержденного постановлением).

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ, ОБОСНОВАНИЯ ЦЕНЫ, РАСЧЕТОВ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БАНКОВСКИХ ГАРАНТИЙ.

Участник формирует свое коммерческое предложение по форме и в соответствии с инструкциями, указанными в спецификации (Приложение 1 к настоящему ТЗ).

Требования к порядку расчетов указаны в проекте Договора.

5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ.

5.1. Требования о наличии аккредитации в Группе «Интер РАО».

В случае если Участники закупки является аккредитованным лицом в рамках системы добровольной аккредитации в Группе «Интер РАО» в качестве поставщика товаров, работ, услуг, являющихся предметом настоящей закупки, то такой Участник должен приложить копию действующего Свидетельства об аккредитации в Группе «Интер РАО».

5.2. Требования о наличии сертифицированных систем менеджмента.

Участник закупки предоставляет в составе своей заявки копии сертификатов, подтверждающих наличие у него системы менеджмента качества действующей в соответствии с законодательными и нормативными актами РФ (ИСО 9001), копии сертификатов, подтверждающих наличие у него действующих систем менеджмента промышленной безопасности и охраны труда (СМПБиОТ) (OHSAS 18001), экологического менеджмента (ISO 14001).

5.3. Требования о наличии аккредитации при государственных, муниципальных, частных или иных заказчиках.

В случае если Участники закупки является аккредитованным лицом в рамках системы добровольной аккредитации в государственных, муниципальных, частных или иных субъектов, группе «Интер РАО» в качестве поставщика товаров, работ, услуг, являющихся предметом настоящей закупки, то такой Участник должен приложить копию действующего Свидетельства об аккредитации у указанных субъектов.

5.4. Требования к опыту поставки товаров.

Не устанавливаются.

5.5. Требования по подтверждению отношений с производителем товара.

Участник закупки в своем предложении указывает наименование производителя предлагаемого к поставке Товара, на все позиции, указанные в спецификации (Приложение №1 к ТЗ)

5.6. Прочие требования к участникам закупки.

Не устанавливаются.

6. ПРИЛОЖЕНИЯ.

Приложение №1. Спецификация к техническому заданию «Сорбент для Харанорской ГРЭС»

/Приложение №2 Спецификация к ТЗ 570.25.00158.xlsx - Посмотреть таблицу с данными/Приложение №3_Проект договора УПЗ МСП/Приложение №1 спецификация.xlsx - Посмотреть таблицу с данными/Приложение №3_Проект договора УПЗ МСП/Приложение№2 справка о ЦС.docx

Приложение №2

к Договору № _____________ от « » ___________ 202_г.

Форма по раскрытию информации в отношении всей цепочки собственников,

включая бенефициаров (в том числе конечных)

Организационно-правовая форма (полностью) «Наименование контрагента»

- Посмотреть таблицу с данными

Куратор___________//

Примечание:

Контрагент (указать: Исполнитель/Подрядчик/ иное наименование контрагента) гарантирует Обществу (указать: Заказчику/иное наименование Общества), что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), передаваемые Обществу (указать: Заказчику/иное наименование Общества) являются полными, точными и достоверными.

Контрагент (указать: Исполнитель/Подрядчик/ иное наименование контрагента) настоящим выдает согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством РФ (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в сведениях, заинтересованных или причастных к сведениям лиц на обработку, а также на раскрытие Обществом (указать: Заказчиком/иное наименование Общества) полностью или частично предоставленных сведений компетентным органам государственной власти (в том числе, но не ограничиваясь, Федеральной налоговой службе РФ, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству РФ) и последующую обработку сведений такими органами (далее - Раскрытие). Контрагент (указать: Исполнитель/Подрядчик/ иное наименование контрагента) настоящим освобождает Общество (указать: Заказчика/иное наименование Общества) от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе возмещает Обществу (указать: Заказчику/иное наименование Общества) убытки, понесенные в связи с предъявлением Обществу (указать: Заказчику/иное наименование Общества) претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

Исполнитель ___________//

- Посмотреть таблицу с данными/Приложение №3_Проект договора УПЗ МСП/Проект договора Прил.№8.docx

Договор поставки № ______________

заключен на основании протокола _№ __________ от ______г.

пгт. Ясногорск «___» __________ 202_г.

Акционерное общество «Интер РАО - Электрогенерация» (АО «Интер РАО - Электрогенерация») именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице Директора филиала «Харанорская ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация» Лебедя Дмитрия Викторовича, действующего на основании доверенности №1/ХГРЭС от «26» января 2024г., в целях обеспечения деятельности филиала «Харанорская ГРЭС», с одной стороны и

________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Предмет Договора

В соответствии с Договором Поставщик обязуется передать Покупателю ____________ (далее - Товар) для нужд филиала «Харанорская ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация» в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором и Приложениями к нему.

Поставщик гарантирует, что Товар принадлежит ему на праве собственности, не заложен и не арестован, не является предметом исков и свободен от прав третьих лиц.

• Покупатель обязуется принять и оплатить Товар на условиях настоящего Договора.
• Условия поставки, сроки поставки, ассортимент и количество поставляемого Товара определяется в Приложении № 1 (Спецификация) к настоящему Договору.

Сумма Договора и порядок оплаты

Сумма Договора составляет ___________________, в том числе налог на добавленную стоимость (20%) – _______________.

Сумма Договора устанавливается в валюте Российской Федерации (рубли). Оплата по настоящему Договору производится в рублях. Днем оплаты признается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

Сумма Договора включает в себя стоимость Товара, затраты и риски Поставщика по доставке Товара в адрес Покупателя, все налоги, сборы и пошлины, расходы Поставщика по доставке Товара до Покупателя, расходы по погрузке, упаковке, таре, а также иные расходы, связанные с осуществлением поставки по настоящему Договору. В случае поставки Товара иностранного производства цена соответствующего Товара, в том числе, включает в себя все таможенные платежи, связанные с таможенным оформлением Товара для выпуска в свободное обращение на территории Российской Федерации. Сумма Договора является фиксированной и не подлежит изменению в течение срока действия настоящего Договора.

Расчеты по настоящему Договору осуществляются в следующем порядке:

100 % (сто процентов) Суммы Договора, указанной в п.2.1 настоящего Договора, оплачивается в течение 7 (семи) рабочих дней от даты поставки Товара и его принятия Покупателем с подписанием Товарной накладной унифицированной формы ТОРГ-12 или универсального передаточного документа и при условии предоставления Поставщиком Покупателю оригиналов всех следующих надлежаще оформленных документов:

• Счета(ов)-фактуры;

• Товарной(ых) накладной(ых) унифицированной формы ТОРГ-12 (или универсального передаточного документа);

• Товарно-транспортной(ых) накладной(ых) или Экспедиторской(их) расписки(ок) и (-или) других документов, подтверждающих отправку и получение груза;

Счета, не подтвержденные документами, не оплачиваются.

• Оплата по настоящему Договору производится в форме безналичного расчета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в п. 15 настоящего Договора.
• В случае возникновения претензий Покупателя в отношении качества, комплектности, количества и/или ассортимента поставленного Товара, Покупатель вправе после письменного уведомления Поставщика приостановить исполнение обязательства по оплате на период с момента обнаружения нарушения условий о качестве, комплектности, количестве и/или ассортименте и до момента устранения выявленных нарушений Поставщиком. При этом Покупатель не несет ответственности за задержку оплаты за поставленный Товар.
• Поставщик представляет Покупателю счет-фактуру, выставленную в сроки и оформленную в соответствии и в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ о налогах и сборах или УПД, рекомендована к применению письмом ФНС России от 21.10.2013 № ММВ-20-3/96@.
• Согласно п. 1.1 ст. 169 НК РФ, пп. «в» п. 13 Положения о национальной системе прослеживаемости товаров, Поставщик обязан выставить счет/фактуру на товары, подлежащие прослеживаемости, в электронной форме. Формат счета/фактуры в электронной форме утвержден Приказом ФНС России от 19.12.2018 № ММВ-7-15/820@ с учетом реквизитов прослеживаемости (письмо ФНС России от 27.04.2021 № ЕА-4-15/5834@). Стороны договорились обеспечить технические возможности для подписания и приема счета/фактуры на товары, подлежащие прослеживаемости, в электронном виде у обеих сторон Договора. (данный подпункт включается при поставке товаров, подлежащих прослеживаемости).
• Поставщик не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в адрес Покупателя, оформленный со своей стороны акт сверки. Покупатель в течение 5 календарных дней с момента получения акта сверки, производит сверку расчетов между Сторонами, при необходимости оформляет протокол разногласий и возвращает Поставщику один экземпляр надлежаще оформленного акта.

2.10. Условие о нахождении Товара в залоге у Поставщика до оплаты Покупателем, предусмотренное п.5 ст. 488 Гражданского кодекса Российской Федерации, не применяется к отношениям Сторон по настоящему Договору.

2.11. По выбору Покупателя оплата может осуществляться также путем передачи Поставщику векселя (векселей) третьего лица на сумму Цены Договора, указанной в п. 2.1 настоящего Договора, либо на ее часть. Расчеты векселями в соответствии с настоящим пунктом осуществляются на основании заключенного Сторонами дополнительного соглашения (или соглашения об отступном), в котором определяются также векселедатель, срок платежа, другие существенные условия вексельного обязательства.

В случае осуществления расчетов путем передачи векселей обязательство Покупателя по оплате в части, соответствующей сумме векселя (векселей) считается исполненным в момент подписания Сторонами акта приема-передачи векселей.

2.12. Исполнение обязательств Покупателя по оплате поставленных товаров может осуществляться следующим образом: девяноста пять процентов денежными средствами, пять процентов путем передачи Поставщику находящихся на складах Покупателя невостребованных в производстве товарно-материальных ценностей (далее – МТР) при условии дополнительного согласования Сторонами цен и номенклатуры таких МТР.

Обязательство Покупателя по оплате считается исполненным с момента списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

Качество и комплектность

Поставляемый товар должен быть новым, ранее неиспользованным, а также должен быть изготовлен не ранее 2024г.

Качество и комплектность поставляемого Товара должны соответствовать требованиям Покупателя, государственным стандартам (техническим регламентам), техническим условиям или другой нормативно - технической документации на русском языке, в том числе, указанной в Спецификации, применительно к каждой позиции Товара.

Поставщик обязан одновременно с передачей каждой партии Товара передать Покупателю (грузополучателю) его принадлежности, а также относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом:

• Сертификат качества (технический паспорт);
• Упаковочный лист на каждую партию отгруженного Товара;
• иные документы (Сертификат соответствия, Сертификат безопасности, Сертификат пожаробезопасности, Сертификат радиологической безопасности, Санитарный сертификат, Лицензии и т.п.) в зависимости от номенклатуры поставляемого Товара;
• Товарная накладная унифицированной формы ТОРГ-12 или универсальный передаточный документ;
• Товарно-транспортную накладную;
• Товаросопроводительные документы должны быть оформлены на имя грузополучателя. В случае отсутствия необходимых документов Покупатель (грузополучатель) уведомляет об этом Поставщика. Поставщик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения данного уведомления Покупателя представить недостающие копии документов Покупателю (грузополучателю), что не освобождает Поставщика от ответственности, предусмотренной условиями настоящего Договора за нарушение срока поставки, а также от ответственности, предусмотренной в пункте 8.6. настоящего Договора.
• В случае, когда принадлежности или документы, относящиеся к Товару, не переданы Поставщиком в указанный срок или/и не предоставлены с Товаром, Покупатель вправе отказаться от Товара, а Поставщик обязан не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты уведомления его Покупателем об отказе от Товара возвратить Покупателю сумму ранее выплаченного Покупателем аванса, а также уплатить проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ, возместить понесенные убытки, в том числе уплатить проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ).
• В случае необходимости в Спецификации указывается ГОСТ (технический регламент), ТУ, а также могут быть предусмотрены правила, по которым проводится приемка Товара по качеству и качественные исследования каждого вида Товара.
• Гарантийные обязательства должны соответствовать гарантийному сроку завода-изготовителя, указанному в техническом паспорте на товар, и составлять не менее 12 месяцев с момента приемки товара по транспортной накладной.
• В случае если при внутритарной приемке Товаров, производстве монтажных, пусконаладочных и иных работ и/или в течение гарантийного срока Покупатель (грузополучатель) обнаружит в Товаре производственные недостатки, не соответствие требованиям Приложения № 1 к настоящему Договору, иные дефекты и недостатки, возникшие не по вине Покупателя (грузополучателя), Поставщик за свой счет в сроки, согласованные Сторонами, но не более 30 (тридцати) дней с момента получения претензии Покупателя (грузополучателя), по выбору Покупателя:
• производит за свой счет ремонт Товара;
• производит за свой счет замену Товара;
• возвращает Покупателю стоимость Товара;
• возмещает Покупателю расходы, связанные с устранением недостатков Товара.

В случае замены, ремонта Товара, гарантийный срок данного Товара начинается снова со дня его замены, ремонта.

• В течение гарантийного срока Поставщик гарантирует исправную и полнофункциональную работу Товара в соответствии с техническим требованиями к нему, установленными Договором, и возможность его использования по назначению. В случае если гарантийный срок завода-изготовителя составляет менее 12 месяцев, Поставщик принимает на себя обязательства по дополнительному гарантийному обслуживанию за свой счет, до момента наступления указанного срока. В течение гарантийного срока Поставщик обеспечит Покупателя консультациями по использованию и поддержке Товара. Стоимость данной услуги Поставщика включена в стоимость Товара.

3.10. В случае, уклонения Поставщика от устранения выявленных дефектов, покупатель вправе принять меры по их устранению. В последующем Покупатель без ущерба другим своим правам вправе предъявить Поставщику к оплате стоимость выполненных работ, равную произведенным и документально подтвержденным затратам на устранение дефектов, а Поставщик обязан оплатить вышеуказанную сумму.

Количество и ассортимент

Количество, цена, единица измерения и ассортимент поставляемого Товара указываются Сторонами в Спецификации (Приложение № 1).

Тара, упаковка, маркировка

Товар, поставляемый по настоящему Договору, должен отгружаться Поставщиком в таре и упаковке, с использованием средств пакетирования, соответствующих характеру поставляемого Товара. При этом упаковка должна обеспечивать полную сохранность Товара от всякого рода повреждений и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок и длительного хранения.

В случае если по своему характеру Товар не требует затаривания и (или) упаковки и (или) применения средств пакетирования, Поставщик отгружает его без применения этих средств.

При необходимости согласование способа затаривания, упаковки и средств пакетирования в случае, если отгружаемый Товар требует затаривания, упаковки, применения средств пакетирования, производится Сторонами в Спецификации на каждый вид Товара в соответствии с требованиями ГОСТ (технических регламентов), ОСТ или другой нормативно - технической документации.

Товар, упаковка, тара должны быть надлежащим образом промаркированы. При необходимости в Спецификации указывается содержание, способ и места нанесения маркировки.

Стоимость тары, упаковки включена в цену Товара. Тара, упаковка возврату не подлежит.

Сроки, порядок и условия поставки

Передача Товара Поставщиком и его предварительная приемка Покупателем осуществляется по адресу грузополучателя, указанному в пункте 15 Договора: Забайкальский край, Оловяннинский район, пос. Ясногорск. Погрузка и поставка Товара осуществляется Поставщиком своими силами и за свой счет. Срок поставки Товара указывается в Приложении (Спецификации №1) к настоящему Договору. С согласия Покупателя допускается досрочная поставка Товара.

Поставщик обязан направить в адрес Покупателя средствами факсимильной/электронной связи с последующим направлением уведомления на бланке организации информацию о предполагаемой дате поставки Товара Покупателю не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты такой поставки.

Доставка и передача Товара осуществляется Поставщиком по адресу: Российская Федерация, Забайкальский край, Оловяннинский район, пос. Ясногорск.

Право собственности и риск случайного повреждения, гибели Товара переходит от Поставщика к Покупателю с момента подписания Товарной накладной унифицированной формы ТОРГ-12 (или универсального передаточного документа). Поставщик считается исполнившим обязательство по поставке Товара Покупателю с момента, указанного в настоящем пункте.

Поставщик в течение суток с даты отгрузки Товара, обязан уведомить об этом Покупателя, передать сканированные копии документов, подтверждающих факт отгрузки (поставки) товара, средствами факсимильной/электронной связи по номеру факса/адресу электронной почты, указанному в пункте 15 настоящего Договора. При этом Поставщик обязан указать № партии, № контейнера (вагона, транспортного средства), пункт назначения, дату отправки, предположительное время прибытия Товара в место назначения, наименование и количество Товара, наименование грузоотправителя и грузополучателя, № ж.д. накладной (товарно-транспортной накладной) (указывается за исключением случаев поставки Товара на склад Поставщика). Оригиналы документов, подтверждающих факт отгрузки (поставки) товара (включая подписанные Поставщиком товарную накладную Торг-12 и счета–фактуры или универсальный передаточный документ), должны быть направлены Покупателю не позднее 5 (пяти) календарных дней, считая со дня отгрузки товара, но в любом случае до 5-го числа месяца, следующего за месяцем отгрузки.

Документы, подтверждающие факт поставки продукции, должны быть оформлены на имя Покупателя. В случае непредставления необходимых документов Покупатель уведомляет об этом Поставщика. Поставщик обязан в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения данного уведомления Покупателя, но не позднее 7-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором продукция была поставлена, представить недостающие копии документов Покупателю, что не освобождает Поставщика от ответственности, предусмотренной в пункте 8.12 настоящего Договора. В случае наличия ошибок и иных неточностей в указанных копиях документов Покупатель уведомляет об этом Поставщика в течение 2 (двух) календарных дней с даты получения от Поставщика копий документов, подтверждающих факт поставки продукции. В таком уведомлении Покупатель должен указать способ устранения ошибок и иных неточностей в указанных документах. Поставщик обязан в течение 2 (двух) календарных дней с момента получения данного уведомления от Покупателя устранить ошибки и иные неточности в таких документах и представить копии таких исправленных документов Покупателю, что не освобождает Поставщика от ответственности, предусмотренной пунктом 8.12. настоящего Договора. В течение 2 (двух) календарных дней после предоставления исправленных копий документов, Поставщик обязан предоставить Покупателю оригиналы документов.

В случае неприбытия Товара в пункт назначения в течение 5 (пяти) дней с даты уведомления об отгрузке, Поставщик за свой счет принимает меры по его розыску.

В случае, если документы первичной отчетности оформлены не по форме и/или оформлены не полностью (отсутствуют обязательные реквизиты, заполнены не все поля, разделы), либо оформлены с ошибками, либо предоставлены не в полном объеме, то Покупатель вправе вернуть такие документы Поставщику на переоформление в порядке, указанном в п. 6.6. Договора, не принимать и не оплачивать поставленные Товары на время переоформления Поставщиком таких документов, что не освобождает Поставщика от ответственности за просрочку срока поставки Товара.

Поставщик, допустивший недопоставку Товара, обязан восполнить недопоставленное количество в течение десяти дней с момента обнаружения недопоставки.

Покупатель вправе, уведомив Поставщика, отказаться от принятия Товара, поставка которого просрочена.

Поставщик гарантирует Покупателю, что поставляемый Товар является новым, ранее не использовался, не обременен правами третьих лиц, в споре и под арестом не состоит.

В случае досрочной поставки Товара, не согласованной с Покупателем, Покупатель имеет право отказаться от приемки Товара и принять решение о возврате Товара Поставщику или об отсрочке приемки Товара до установленного в Договоре срока. Покупатель обязан незамедлительно уведомить Поставщика о своем решении и обеспечить ответственное хранение Товара до вывоза его Поставщиком или до наступления срока поставки по Договору (в зависимости от принятого решения).

Стоимость ответственного хранения составляет 18 (восемнадцать) руб. 80 коп., в т.ч НДС 20% в сумме 3 (три) руб. 13 коп. за метр квадратный за каждые сутки хранения. Покупатель вправе зачесть стоимость ответственного хранения при оплате за поставленный Товар.

6.13. В случае принятия Покупателем решения о корректировке своих производственных потребностей в Товаре, приобретаемой по Договору, Стороны обязаны заключить дополнительное соглашение об уменьшении количества поставляемого Товара в соответствии с принятым Покупателем решением и об изменении других, связанных с таким уменьшением условий Договора. Покупатель обязан незамедлительно уведомить средствами факсимильной/электронной связи о принятом решении Поставщика и направить проект соответствующего дополнительного соглашения к Договору в адрес Поставщика.

Поставщик не вправе требовать возмещения убытков, причиненных уменьшением количества поставляемого Товара в соответствии с настоящим пунктом Договора.

6.14. В случае принятия Покупателем решения о корректировке своих производственных потребностей в Товаре в отношении уже поставленного Товара Покупатель вправе за свой счет вернуть Поставщику поставленный Товар в объеме, на который уменьшается количество Товара, предусмотренное Договором.

Уведомление о принятом решении и заключение дополнительного соглашения об уменьшении количества Товара по Договору осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 6.13. Договора.

Об отгрузке Товара Покупатель уведомляет Поставщика за 1 (один) день до обратной отправки товара средствами факсимильной/электронной связи.

Покупатель гарантирует, что возвращаемый товар не был использован и находится в том же состоянии, какое товар имел в момент поставки Покупателю.

Поставщик обязуется принять товар и вернуть полученную за него оплату, если таковая была произведена Покупателем на момент возврата товара, за вычетом документально подтвержденных расходов Поставщика на доставку Товара Покупателю. Если Товар еще не были оплачены Покупателем, последний обязан оплатить Поставщику документально подтвержденные расходы Поставщика на доставку Товара Покупателю.

Помимо указанного в настоящем пункте Договора Поставщик не вправе требовать возмещения убытков, причиненных уменьшением количества поставляемого Товара в соответствии с настоящим пунктом Договора.

6.15. Во исполнение постановления Правительства РФ от 03.12.2020 № 2013 «О минимальной доле закупок товаров российского происхождения» Поставщик обязуется не осуществлять замену товара (товаров), содержащегося (содержащихся) в одном из реестров, предусмотренных пунктом 2 Постановления № 2013 [1] , на товар (товары), не содержащийся (не содержащиеся) в таких реестрах.

6.16. При поставке Товара иностранного производства Поставщик в обязательном порядке предоставляет Покупателю полную информацию о Товаре и его составляющих частях, а также всю товаросопроводительную документацию на русском языке либо в случае отсутствия товаросопроводительной документации на русском языке - с предоставлением нотариально заверенного перевода с иностранного языка на русский.

Приемка по количеству и качеству

Покупатель обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара, поставленного на условиях и в соответствии с настоящим Договором.

Приемка Товара по количеству, ассортименту, качеству и комплектности производится непосредственно Покупателем в одностороннем порядке, не позднее 10 дней со дня фактической приемки товара.

В случае выявления несоответствия принятого товара условиям Договора Покупатель уведомляет об этом Поставщика в срок, не превышающий 30 дней с момента выявления такого несоответствия, при этом последний обязан в течение 30 дней с момента получения уведомления устранить выявленные недостатки за свой счет.

Ответственность по Договору

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

За нарушение сроков окончательных расчетов за поставленные по настоящему Договору Товары Покупатель выплачивает по письменному требованию Поставщика неустойку в размере 0,1% от суммы не произведенного платежа за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы задолженности.

За нарушение сроков поставки Товара Поставщик уплачивает по письменному требованию Покупателя неустойку в размере 0,1 % от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки.

Если Поставщик поставил Товар не в полном объеме либо не выполнил требования Покупателя о замене недоброкачественного Товара в установленный срок, Покупатель вправе приобрести недопоставленный/качественный Товар у других лиц с отнесением на Поставщика разницы стоимости Товара, а также иных расходов, связанных с нарушением Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору.

При несвоевременном представлении Поставщиком товаросопроводительной документации, а также при нарушении условий упаковки или маркировки Товара Поставщик возмещает Покупателю убытки, вызванные указанной задержкой или несоблюдением условий упаковки или маркировки, установленных настоящим Договором.

Независимо от уплаты неустойки Сторона, нарушившая Договор, возмещает другой Стороне причиненные в результате этого доказанные убытки. Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождает Стороны от полного выполнения Сторонами обязательств по Договору.

При неисполнении Поставщиком обязательств по Договору и возникновения у Покупателя права на получение неустойки, предусмотренной Договором за неисполнение соответствующих обязательств, Покупатель вправе уменьшить сумму очередных платежей, причитающихся Поставщику по Договору, на размер такой неустойки. Такое уменьшение платежей не является зачетом однородных встречных требований в понимании ст. 410 Гражданского кодекса РФ, а является согласованным Сторонами (в соответствии с п. 1 статьи 407 Гражданского кодекса РФ) надлежащим способом прекращения обязательств Сторон в соответствующей части.

В случае возникновения претензий к Поставщику независимо от их характера, со Стороны третьих лиц, Покупатель не несет по ним никакой ответственности.

Стороны пришли к соглашению, что в случае изъятия товара (предъявления требования об изъятии/предполагающее изъятие) у Покупателя при признании Договора недействительным или расторжения Договора по обстоятельствам, возникшим по вине Поставщика, а также вследствие предъявления претензии третьими лицами к Покупателю, в том числе со стороны предыдущих собственников товара или иных третьих лиц, Поставщик обязуется в сроки, указанные в требовании Покупателя, приобрести Покупателю равнозначный товар или предоставить Покупателю денежные средства для самостоятельного приобретения товара, исходя из стоимости аналогичного товара, действующей на рынке аналогичных товаров на момент расторжения Договора (применения последствий недействительности Договора), а также возместить все понесенные убытки и расходы, связанные с приобретением товара по Договору.

В случае передачи товара ненадлежащего качества Поставщик должен уплатить Покупателю неустойку в размере 0,1% от цены некачественного товара за каждый день с даты передачи такого товара до полного устранения недостатков товара (замены товара).

В случае нарушения Поставщиком обязанности по получению согласия Покупателя на уступку, передачу, перепоручение прав (требований) и обязанностей Поставщика по Договору, а также по дополнительным соглашениям, заключенным в рамках Договора, третьему лицу, Поставщик должен уплатить Покупателю неустойку в размере 50% от уступленной суммы.

За нарушение Поставщиком сроков исполнения обязательств по предоставлению документов в соответствии пунктами 2.7; 6.5; 6.6 настоящего Договора Покупатель имеет право потребовать от Поставщика уплаты пени в размере 0,1% от суммы неисполненного обязательства (как такая сумма определена в настоящем пункте) за каждый день просрочки.

В случае выявления несоответствующего законодательству РФ использования Поставщиком объектов интеллектуальной собственности (включая товарные знаки), непосредственно связанных с Товаром, Поставщик обязан уплатить Покупателю штраф в размере, равном убыткам Покупателя (включающим: 1. сумму уплаченных или подлежащих уплате на основании вынесенных уполномоченными органами решений Покупателем штрафов, компенсаций, иных выплат за нарушение прав на объекты интеллектуальной собственности; 2. 100 % стоимости Товара, в случае его изъятия у Покупателя как контрафактной продукции).

В случае выявления указанных нарушений при приемке, до полной оплаты Товара Покупателем, Покупатель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, а Поставщик обязан вернуть аванс (если его выплата была предусмотрена условиями Договора) с выплатой процентов по ст. 395 ГК РФ, а также выплатить Покупателю штраф в размере оставшейся части цены Товара.

Указанные выплаты Поставщик обязан осуществить в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения требования Покупателя.

Выплата предусмотренных настоящим пунктом штрафов не освобождает Поставщика от возмещения убытков Покупателя в части, не покрытой штрафами. В том числе, Покупатель вправе в случае покупки Товара взамен контрафактного у другого лица по более высокой, но разумной цене предъявить Поставщику требование о возмещении убытков в виде разницы между выплаченной Поставщиком частью штрафа, равной цене контрафактного Товара, и ценой по совершенной взамен сделке.

Форс-мажор

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений, военных действий и прочих обстоятельств непреодолимой силы, включая действия и решения органов государственной власти и органов местного самоуправления, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

Сторона, не исполняющая своих обязательств, вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна в пятидневный срок сообщить другой Стороне о возникновении такого обстоятельства. Связанные с форс-мажором обстоятельства должны быть документально подтверждены Торговой Палатой соответствующей страны.

Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то Покупатель и Поставщик обсудят, какие меры следует принять для продолжения выполнения условий Договора.

Если в течение 30 (тридцати) дней соглашения, устраивающего Стороны не будет достигнуто, каждая из Сторон вправе потребовать расторжения настоящего Договора.

Разрешение споров

Все споры, возникшие из настоящего Договора или касающиеся настоящего Договора, Стороны обязуются разрешать путем переговоров.

При невозможности достижения согласия в переговорах или отказе в переговорах, споры и разногласия, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его выполнения, нарушения, прекращения или действительности рассматриваются в Арбитражном суде Забайкальского края в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

Основания расторжения Договора

Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в следующих случаях:

задержки Поставщиком выполнения обязательств по настоящему Договору более чем на 10 (десять) календарных дней по причинам, не зависящим от Покупателя;

нарушения Поставщиком условий настоящего Договора, ведущее к существенному снижению качества Товара, в том числе при поставке некачественного Товара;

в иных случаях ненадлежащего исполнения обязательств Поставщиком;

при установлении нецелесообразности дальнейшего исполнения Договора, определяемой Покупателем – с возмещением Поставщику фактически понесенных затрат.

Уведомление о расторжении настоящего Договора должно быть направлено Поставщику посредством факсимильной / электронной связи, либо по телеграфу не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до предполагаемой даты его расторжения с последующей досылкой на бумажном носителе.

Договор считается расторгнутым по основаниям, предусмотренным пунктами 11.1. настоящего Договора, с даты, указанной в уведомлении о расторжении настоящего Договора.

В случае расторжения настоящего Договора, Покупатель вправе потребовать от Поставщика возврата ранее уплаченных сумм, в том числе причиненных убытков в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты расторжения Договора.

12. Заверения об обстоятельствах:

12.1. В соответствии со статьей 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации Поставщик заверяет Покупателя, что на момент заключения Договора:

работники и иные физические лица, привлекаемые Поставщиком для исполнения обязательств, возникших из Договора, имеют необходимые для этого знания, опыт и квалификацию, подтверждаемые соответствующими документами;

Поставщик, а также привлекаемые им в целях исполнения Договора лица (субподрядчики, субисполнители, субпоставщики и т.п.) обладают ресурсами, технологиями, деловыми связями, знаниями, навыками и умениями, а также опытом, необходимыми для исполнения обязательств, возникших из Договора;

Поставщик, а также привлекаемые им в целях исполнения Договора лица (субподрядчики, субисполнители, субпоставщики и т.п.) являются добросовестными налогоплательщиками; в отношении каждого привлеченного лица (субподрядчика, субисполнителя, субпоставщика и т.п.) Поставщик располагает необходимыми документами, свидетельствующими о соблюдении привлеченными контрагентами требований налогового законодательства;

обязательства по Договору будут исполняться непосредственно Поставщиком и (или) лицом (лицами), на которого (которых) Поставщик возложил исполнение обязательств по соответствующему договору; Поставщик несет ответственность за действительность отношений с лицами, привлекаемыми им в целях исполнения обязательств по Договору.

Покупатель полагается на указанные в настоящем пункте заверения об обстоятельствах при заключении и исполнении настоящего Договора, каждое из указанных заверений имеет для Покупателя существенное значение.

12.2. В соответствии со статьей 307 Гражданского кодекса Российской Федерации Поставщик обязуется обеспечить соответствие своей деятельности и деятельности привлекаемых им лиц (субподрядчиков, субисполнителей, субпоставщиков и т.п.) условиям, указанным в п. 12.1. Договора, в налоговых периодах, в течение которых осуществляется исполнение обязательств по Договору, совершаются какие-либо операции по Договору. В этом смысле все обстоятельства, в отношении которых Поставщик дает заверения в п. 12.1. Договора на момент его заключения, одновременно являются условиями, исполнение которых Поставщик обязуется обеспечить в будущем и отвечать за их неисполнение по правилам главы 25 Гражданского кодекса Российской Федерации.

12.3. Возмещение имущественных потерь.

12.3.1. В соответствии со статьей 406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации Поставщик обязуется возместить Покупателю полностью все его имущественные потери, возникшие в связи с искажением Поставщиком сведений о фактах хозяйственной жизни и об объектах налогообложения, неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих налоговых обязанностей, либо в связи с привлечением им в качестве своих контрагентов (например, субподрядчиков, субпоставщиков) организаций, не исполняющих либо ненадлежащим образом исполняющих свои налоговые обязанности или имеющих иные признаки недобросовестности, либо в связи с привлечением контрагентами Поставщика в качестве своих контрагентов организаций, не исполняющих либо ненадлежащим образом исполняющих свои налоговые обязанности или имеющих иные признаки недобросовестности независимо от длины цепочки контрагентов (и в любом из указанных случаев - независимо от того, знал ли Поставщик о данных фактах или нет), в случае наступления совокупности следующих обстоятельств:

а) в порядке применения статьи 101, 105.17 Налогового кодекса Российской Федерации налоговым органом в отношении Покупателя вынесено решение о привлечении к ответственности или об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения с указанием сумм недоимки по налогам (налог на прибыль, НДС), соответствующих сумм штрафов, пеней (далее - «Решение налогового органа»),

б) суммы недоимки по налогам (налог на прибыль, НДС), соответствующие суммы штрафов (если применимо), пеней списаны с банковского счета Покупателя в безакцептном порядке или перечислены Покупателем добровольно (вследствие добровольного отказа Покупателя от применения вычета по операциям с Поставщиком) в соответствии с решением налогового органа или по мотивированному мнению налогового органа.

Размер имущественных потерь Покупателя определяется как совокупность следующих сумм:

- суммы налога на прибыль и/или НДС, доначисленного Покупателю в связи с эпизодами, связанными с Поставщиком, или уплаченного Покупателем в бюджет вследствие добровольного отказа Покупателя от применения вычета по операциям с Поставщиком («Доначисленные налоги») в соответствии с Решением налогового органа или Мотивированным мнением; плюс

- суммы начисленных Покупателю пеней на сумму Доначисленных налогов в соответствии с Решением налогового органа («Пени») или Мотивированным мнением; плюс

- штрафов, начисленных Покупателю за соответствующие налоговые нарушения в связи с неуплатой Доначисленных налогов в соответствии с Решением налогового органа («Штрафы»).

Поставщик возмещает Покупателю указанные в настоящем пункте имущественные потери в течение 10 (десяти) дней с даты предъявления Покупателем соответствующего требования.

Покупатель вправе удержать сумму возмещения потерь из причитающихся платежей Поставщику по договору, а также из иных расчетов по любым сделкам с Поставщиком (в том числе произвести зачет встречных однородных требований).

12.3.2. Стороны согласовали следующую процедуру взаимодействия сторон по минимизации имущественных потерь:

12.3.2.1 При получении в порядке статьи 100, 105.17 Налогового кодекса Российской Федерации акта налоговой проверки (далее – «Акт налоговой проверки») или - в порядке, установленном статьей 105.29 Налогового кодекса Российской Федерации, - уведомления о наличии оснований для составления мотивированного мнения (далее – «Уведомление»), в котором проверяющими отражены выявленные нарушения законодательства о налогах и сборах, вызванные действиями или бездействием Поставщика при исчислении и уплате налогов, а также привлеченных Поставщиком в целях исполнения обязательств по Договору субконтрагентов (например, субподрядчиков, субисполнителей, субпоставщиков), Покупатель в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения акта налоговой проверки и в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения Уведомления направляет в адрес Поставщика выписку из акта налогового органа или Уведомления по соответствующему эпизоду (далее – «Выписка»).

12.3.2.2. В случае несогласия с фактами, изложенными в Выписке, а также с выводами и предложениями проверяющих, Поставщик в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения Выписки из акта налогового органа направляет в адрес Покупателя письменные мотивированные возражения по фактам (выводам проверяющих), содержащимся в ней, а также имеющиеся документы/информацию, подтверждающие необоснованность претензий налогового органа, указанных в Выписке, которые Покупатель обязан учесть при представлении Возражений в налоговый орган в порядке, предусмотренном Налоговым Кодексом Российской Федерации.

В случае непредставления Поставщиком в указанный выше срок письменных мотивированных возражений по фактам (выводам проверяющих), содержащимся в Выписке, считается, что у Поставщика отсутствуют возражения против выводов проверяющих, изложенных в Выписке.

12.3.3. Покупатель вправе потребовать с Поставщика возмещения имущественных потерь, связанных с наступлением обстоятельств, указанных в п. 12.3. Договора, в течение срока действия Договора и в течение трех лет после окончания срока действия Договора.

13. Заключительные положения

13.1. Вся информация, полученная в ходе реализации настоящего Договора, включая информацию о финансовом положении Сторон, считается конфиденциальной и не подлежит разглашению или передаче третьим лицам, как в период действия настоящего Договора, так и по окончании его действия в течение 5 (пяти) лет.

13.2. При изменении реквизитов, Стороны обязуются извещать друг друга о таких изменениях в десятидневный срок. В противном случае сообщения и расчеты, переданные и произведенные по последнему известному адресу и реквизитам, считаются переданными и произведенными надлежащим образом.

13.3.Документы, переданные средствами факсимильной/электронной связи, имеют юридическую силу, оригиналы указанных документов направляются по почте в течение 5 (пяти) календарных дней с даты передачи средствами факсимильной/электронной связи.

13.4.Поставщик не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия Покупателя.

13.5. Настоящий Договор выражает все договорные условия и понимание между Сторонами в отношении всех упомянутых здесь вопросов, при этом все предыдущие обсуждения, обещания, согласования и представления между Сторонами, если таковые имелись, кроме упомянутых в тексте настоящего Договора, теряют силу и заменяются вышеизложенным текстом.

13.6. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует до «31» декабря 2025 года, а в части расчетов и гарантийных обязательств – до полного исполнения обязательств Сторонами.

13.7.В части, не урегулированной настоящим Договором, отношения Сторон регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.

13.8. О применении электронного документооборота.

13.8.1. Настоящий договор, а также все приложения, изменения и дополнения к нему подписываются Сторонами с использованием усиленных квалифицированных электронных подписей.

13.8.2. Оригинал настоящего Договора в виде одного или нескольких электронных документов хранится на Электронной торговой площадке ТЭК-Торг https://kim.tektorg.ru/ с возможностью доступа к электронному документу обеих Сторон.

13.8.3. Датой подписания электронного документа Стороны признают дату подписания электронного документа второй Стороной, зафиксированной оператором электронной торговой площадкой в протоколе передачи документа.

13.8.4. Стороны под номером договора понимают регистрационный номер Договора, указанный на первой странице Договора. Регистрационный номер договора также указывается во всех документах, предусмотренных в рамках исполнения Договора.

13.8.5. Стороны самостоятельно обеспечивают и несут ответственность за надлежащее использование уполномоченными лицами электронных подписей в соответствии с законодательством, регулирующим использование электронной подписи.

13.8.6. Порядок и условия электронного документооборота (подписания документов электронной подписью) по настоящему Договору регулируется правилами электронной торговой площадки, с соблюдением требований Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», иных нормативных правовых актов, а также с учетом положений регламентирующих документов оператора электронного документооборота.

13.8.7. Подписание первичных учетных документов по Договору может осуществляться с использованием усиленных квалифицированных электронных подписей в случаях и порядке, предусмотренных заключенным между Сторонами соглашением об электронном документообороте.

13.9. Поставщик обязуется раскрыть Покупателю сведения о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций/паев Поставщика, по форме, предусмотренной приложением №2 к настоящему Договору, с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/ бенефициара) с предоставлением подтверждающих документов.

В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций/паев Поставщика, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) Покупателю обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений предоставить Покупателю актуализированные сведения.

При раскрытии соответствующей информации Стороны обязуются производить обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ от 27 июля 2006 года «О персональных данных».

Положения настоящего пункта Стороны признают существенным условием Договора. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим пунктом, Покупателю вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор.

13.10. Антикоррупционная оговорка.

13.10.1. Поставщику известно о том, что Покупатель ведет антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача/ получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

В случае возникновения у Стороны подозрений, что со Стороны-контрагента и (или) его представителя, и (или) работника, и (или) его аффилированного лица произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи, соответствующая Сторона обязуется незамедлительно уведомить о данном обстоятельстве другую Сторону в письменной форме и продублировать уведомление на горячую линию этой Стороны адрес горячей линии ПАО «Интер РАО» - ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Сторона, направившая письменное уведомление, имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения от другой Стороны, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено Стороной, получившей указанное уведомление, в адрес направившей его Стороны, в течение семи рабочих дней с даты получения вышеуказанного письменного уведомления.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи Стороной-контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции, легализации доходов, полученных преступным путем.

13.10.2. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в п.13.10.1 настоящего Договора действий и/или неполучения другой Стороной в установленный в п.13.10.1 настоящего Договора срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о его расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор в соответствии с положениями настоящего приложения, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения, при условии представления подтверждающих такой реальный ущерб документов.

14. Приложения к настоящему Договору

Приложение №1 – Спецификация №1;

Приложение №2 – Форма по раскрытию информации в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных).

Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

15. Адреса и реквизиты Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Товара, включенного в реестр промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации, или в реестр промышленной продукции, произведенной на территории государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, предусмотренные постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. N 616 "Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, а также промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности государства ИЛИ в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, предусмотренный постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2019 г. N 878 "О мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. N 925 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" ↑

/Приложение №4 Коммерческое предложение.docx

Приложение № 4

к Уведомлению о проведении

упрощенной процедуры закупки

Коммерческое предложение на поставку товаров

[заполняется отдельно по каждому из лотов с указанием номера и названия лота]

Форма коммерческого предложения на поставку товаров

начало формы

№____ «___» _________ 20_г.

Коммерческое предложение

Наименование и адрес Участника закупки: ________________________

Номер и наименование лота:________________________________________________

Таблица–1. Расчет стоимости поставляемого товара

- Посмотреть таблицу с данными

Таблица–2. Расчет стоимости поставляемого товара с учетом дополнительных услуг

- Посмотреть таблицу с данными

Таблица–3. Прочие коммерческие условия поставки товаров

- Посмотреть таблицу с данными

конец формы

Инструкции по заполнению

• • Заполняется в случае поставки товаров, в иных случаях данная форма не заполняется и не предоставляется.
  • Участник закупки указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.
  • В таблице–1 приводится расчет стоимости самого товара без учета стоимости дополнительных услуг. Цена единицы и общая стоимость в таблице–1 должны включать все таможенные пошлины, налоги (без НДС) и другие обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, все транспортные и страховые расходы, расходы на погрузку–разгрузку согласно требованиям «Заказ на поставку товаров» и «Проект Договора».
  • В таблице–2 приводится расчет стоимости дополнительных услуг. При этом в графе 1 таблицы–2 указывается общая стоимость товаров из таблицы–1 (графа «ИТОГО»).
  • В таблице–3 приводятся иные параметры коммерческого предложения Участника закупки.
  • Коммерческое предложение будет служить основой для подготовки приложения к Договору. В этой связи в целях снижения общих затрат сил и времени Заказчика и Участника закупки на подготовку Договора данное Коммерческое предложение следует подготовить так, чтобы ее можно было с минимальными изменениями включить в Договор.
  • В случае необходимости поставки МТР и выполнения сопутствующих работ (шеф-монтаж, проектирование, пусконаладка и пр.) в коммерческом предложении предусмотреть разделение стоимости поставки МТР и выполнение соответствующих работ;
  • В случае установленного требования в Техническом задании предоставить единичные расценки, столбец «Общая цена» таблицы 1 не заполняется. При этом указывается сумма единичных расценок столбца «Цена единицы» (графа «ИТОГО»)

/Приложение №5 Форма справки о цепочке собственников.xls - Посмотреть таблицу с данными/Приложение №6 Форма согласия на обработку персональных данных НОВАЯ.docx - Посмотреть таблицу с данными

Подпись

Дата

Указывается где применимо – для договоров ООО «Каширская ГРЭС» ↑

/Приложение №7 Анкета Ф7.docx

Приложение № 7

к Извещению о проведении

упрощенной процедуры закупки

Анкета Участника закупки (форма 7)

Форма Анкеты Участника закупки

начало формы

Анкета Участника закупки

Наименование и адрес Участника закупки: _________________________________

- Посмотреть таблицу с данными

конец формы

Инструкции по заполнению

• • • Участник закупки приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная анкета.
    • Участник закупки указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.
    • Участники закупки должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».
    • В графе 10 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.

/Уведомление 07_573.doc ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

13.03.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть/573

Уведомление

о проведении упрощенной процедуры закупки

Организатор закупки - филиал «Гусиноозерская ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация» (671160, Россия, Республика Бурятия, г. Гусиноозерск, тел.: 8(30▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть), настоящим уведомляет Вас о проведении на интернет-сайте: kim.tektorg.ru упрощенной закупочной процедуры по лоту №570.25.00158 «Сорбент для Харанорской ГРЭС», участниками которого являются только субъекты малого и среднего предпринимательства.

Краткая справка по закупке:

Начальная (максимальная) цена:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,60 руб. без НДС.

Сроки поставки товара: Май – Октябрь 2025 г.

Место поставки товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Забайкальский край, пос. Ясногорск, материальный склад «Харанорской ГРЭС» филиала АО «Интер РАО – Электрогенерация».

На основании вышеизложенного, прошу Вас рассмотреть прилагаемые документы и в срок до 10:00 (по московскому времени) «20» Марта 2025 года разместить на интернет-сайте (kim.tektorg.ru) следующий пакет документов:

1. Коммерческое предложение в формате pdf (копию в формате Word, либо Excel).

2. Выписку из ЕГРЮЛ, выданную не ранее 30 дней от даты подачи предложения. Выписка должна быть с печатью ФНС, либо с электронной подписью.

3. Справку о цепочке собственников с подписью и печатью.

4. Согласие на обработку персональных данных с подписью и печатью.

5. Анкету Участника закупки.

В случае, если цена, указанная в Заявке Участника закупки ниже более, чем на 30 (тридцать) процентов начальной (максимальной) цены (цены лота), установленной в извещении, Участник при представлении предложения обязан представить в составе заявки документы, подтверждающие приобретение товара у производителя, а также обосновывающие низкую цену и гарантирующие возможность своевременной поставки.

В случае невыполнения участником требования о представлении документов или признания заказчиком предложенной цены договора (лота) необоснованной, заявка на участие в закупке такого участника отклоняется.

Приложения:

1. Техническое задание.

2. Спецификация к ТЗ.

3. Проект договора.

4. Форма коммерческого предложения.

5. Форма справки о цепочке собственников.

6. Форма согласия на обработку персональных данных.

7. Форма Анкеты Участника закупки.

Пакуш Арина Владимировна

+7(30145)95-344

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть