Тендер - Соль техническая в мешках по 25 кг. №319604567

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Приглашение_СТ.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть67 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Северо-Западный федеральный округ, Псковская облМесто поставки (адрес):г. Псков, ул. Вокзальная, д.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытькг. г. Псков, ул. Леона Поземского, д.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытькг.
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 11.12.2025 по 11.12.2025Место предоставления документации:Электронная площадка РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальный сайт (http://zakupki.gov.ru)Порядок предоставления документации:В электронной форме на площадке РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальном сайте (http://zakupki.gov.ru)Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокДата начала срока подачи заявок:11.12.2025Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):11.12.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00Порядок подачи заявок:В соответствии с документацией о закупке
Подведение итоговМесто подведения итогов:180006, Российская Федерация, Псковская обл., Псковский р-н, Леона Паземского , 119, ОКАТО:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть00Дата подведения итогов:12.12.2025Порядок подведения итогов:В соответствии с документацией о закупке

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ООО «Псковавтотранс» ______________ Е.В. Татаренкова

«___» декабря 2025 года

Приглашение на участие

в неконкурентной закупке в электронной форме, участниками которой могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства

поставка соли технической в мешках по 25 кг

Информационная карта

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение:

- Приложение № 1 Проект договора. (размещено отдельным файлом)

ПРОЕКТ_Договор

ПРОЕКТ

ДОГОВОР № _________

на поставку соль техническая в мешках по 25 кг

г. Псков « __ » _______ 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Псковавтотранс», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Татаренковой Екатерины Вячеславовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________ именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________, действующий на основании _______________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», по результатам _______ в электронной форме (протокол № __________________ от «____» ______ 2025 г.), заключили настоящий договор (далее - «Договор») о нижеследующем

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего Договора является поставка соль техническая в мешках по 25 кг (далее – Товар) на условиях, в порядке и в сроки, определяемые Сторонами в настоящем Договоре.

1.2. Наименование, количество, характеристики поставляемого товара указаны в Техническом задании (Приложении №1), Спецификации (Приложение № 2) к настоящему Договору, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. Место поставки товара: указаны в Техническом задании (Приложении №1)

1.4. Сроки поставки товара: в течение 5 календарных дней с даты заключения договора.

2. КАЧЕСТВО ТОВАРА

2.1. Качество Товара должно соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам и подтверждаться соответствующими документами, оформленными в соответствии с требованиями нормативной документации.

2.2. В случае поставки Товара, качество которого не соответствует условиям Договора, Поставщик обязан без промедления заменить его Товаром надлежащего качества. Убытки, возникшие в связи с заменой Товара, несет Поставщик.

2.3. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого товара в течение всего срока годности, установленного на товар производителем. Гарантия на товар предоставляется в соответствии со сроками гарантии производителя данного товара.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена Договора составляет: _______ (_____________) рубля ___ копеек, в том числе НДС __%______ (__________) рублей __ копеек (либо указать «НДС не облагается»).

Сумма платежей по настоящему Договору, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

В цену Договора включены расходы на расфасовку и упаковку товара, поставку, транспортировку, погрузочно-разгрузочные работы, страхование, уплату таможенных пошлин, налоговых сборов и другие расходы, связанные с исполнением Договора.

3.2. Цена Договора является твердой, определяется на весь срок исполнения Договора и не может быть изменена Поставщиком в одностороннем порядке. Авансирование не предусматривается.

3.3. Расчет за фактически поставленный товар производится российскими рублями по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре, платежным поручением согласно выставленных Поставщиком счета и/или счет-фактуры, акта приема-передачи товара (Приложение № 3), товарных накладных формы ТОРГ-12, предоставленных Поставщиком и подписанных Сторонами.

Оплата по Договору за фактически поставленный товар осуществляется в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта приема-передачи товара.

В случае изменения расчетного счета, Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Поставщика, несет Поставщик.

3.4. Датой оплаты является дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3.5. Оплата поставки товара по настоящему Договору производится из собственных средств Заказчика.

3.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, предусмотренных Договором, Заказчик вправе произвести оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени). При этом оплата по Договору осуществляется на основании акта приемки-передачи партии товара, в котором указываются: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного Договора; размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику по настоящему Договору.

ПОРЯДОК И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА

4.1. Поставка Товара Поставщиком осуществляется в течение 5 календарных дней с даты заключения Договора.

Поставляемый товар должен быть новым, находиться в оригинальной упаковке изготовителя, исключающей возможное повреждение товара при его транспортировке и хранении, не бывшим в эксплуатации, без дефектов изготовления, не поврежденным.

Маркировка Товара должна соответствовать требованиям действующих нормативных актов Российской Федерации и обеспечивать возможность количественного учета поставленного Товара.

4.2. Приёмка поставленного Товара осуществляется по месту поставки Товара, указанному в п.1.3. настоящего Договора в течение 5 (пяти) рабочих дней. В день поставки Поставщик одновременно с Товаром должен передать Заказчику сопроводительные документы, относящиеся к Товару, акт приемки-передачи товара в двух экземплярах, по форме, установленной Приложением № 3 к настоящему Договору, товарные накладные, счет и/или счет-фактуру.
4.3. Приемка поставленного Товара включает в себя проверку количества и качества поставленного Товара, соответствие его требованиям настоящего Договора и технического задания и проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов.

4.4. В течении 5 (Пяти) рабочих дней с момента отгрузки Товара Заказчик должен принять Товар и подписать акт приема-передачи товара, товарные накладные (при отсутствии претензий относительно качества, состава, количества, и других параметров поставки товаров) или в тот же срок направить мотивированный отказ по представленному акту, с проставлением соответствующей пометки в акте приема-передачи товара и письменное уведомление (претензию) о необходимости замены или допоставки (доукомплектования) товара. Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки Товара в течение 5 (пяти) календарных дней с момента письменного уведомления о них Заказчиком.

4.5. Претензии по скрытым дефектам Товара могут быть заявлены Заказчиком в течение всего гарантийного срока Товара.

4.6. Обязательство Поставщика по поставке Товара считается исполненным с момента надлежащей поставки Товара в соответствии с условиями настоящего Договора, а именно с даты подписания Заказчиком акта приемки-передачи партии товара без замечаний.

4.7. Право собственности на Товар прекращается у Поставщика с момента подписания Сторонами акта приемки-передачи партии товара.

4.8. Риск случайной гибели Товара несет Поставщик до момента подписания Сторонами акта приемки-передачи партии товара.

4.9. Телефон контактного лица по приемке товара: (▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Поставщик обязуется:

5.1.1. Поставить Товар надлежащего качества, в полном объеме и сроки, установленные п.4.1. Договора собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет.

5.1.2. Обеспечить строгую сохранность заводской упаковки и маркировку Товара. Упаковка Товара должна обеспечивать сохранность при его транспортировке при условии бережного с ним обращения.

5.1.3. Обеспечить выполнение разгрузочных работ собственными силами или с привлечением третьих лиц за счет Поставщика.

5.1.4. Передать Заказчику оригиналы актов приема-передачи, товарных накладных и счетов, подписанных Поставщиком.

5.1.5. Участвовать в приеме-передаче товаров в соответствии с разделом 4 настоящего Договора.

5.1.6. Устранить выявленные недостатки поставки товара, некомплектность или, при невозможности их устранения, заменить на соответствующее по качеству и комплектности условиям настоящего Договора в течение 5 (пяти) дней с момента заявления о них Заказчиком. Расходы, связанные с устранением недостатков, их некомплектностью, заменой несет Поставщик.

5.2. Заказчик обязуется:

5.2.1. В течении 5 (Пяти) рабочих дней принять товар и подписать акты приема-передачи, товарные накладные (при отсутствии претензий относительно качества, состава, количества, и других параметров поставки товаров) или в тот же срок направить письменное уведомление (претензию) о необходимости замены или допоставки товара, соответствующего условиям Договора.

5.2.2. Обеспечить ответственное хранение Товара до момента его замены или принятия в случае выявления несоответствия или недостатков Товара, уведомив об этом Поставщика незамедлительно.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны несут ответственность за нарушение предусмотренных Договором обязательств или ненадлежащее их исполнение в соответствии с гражданским законодательством РФ и условиями настоящего Договора.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

За каждый факт ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей.

6.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, в размере не менее 1/300 действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.

6.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в размере 10 процентов цены Договора, но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

6.5. За поставку некачественного и (или) некомплектного Товара Заказчик, помимо требования о замене и доукомплектовании Товара, вправе требовать от Поставщика уплаты штрафа в размере 10 процентов от цены поставленной партии Товара.

6.6. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пеней) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

6.7. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пеней) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора

6.8. В случае нарушения сроков поставки Товара Заказчик вправе требовать от Поставщика помимо пеней за просрочку, установленных п. 6.3. настоящего Договора, возмещения убытков. Сумма такого возмещения не может превышать 10% от цены Договора.

6.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение договора произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Изменения и дополнения настоящего Договора совершаются только в письменной форме в виде единого документа и подлежат подписанию полномочными представителями обеих Сторон, который подлежит регистрации в реестре договоров в течение десяти дней со дня подписания Сторонами.

7.2. Изменение существенных условий договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случае:

1) при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором количества товара, качества товара и иных условий договора;

2) если по предложению заказчика предусмотренные договором объем услуги увеличиваются не более чем на 20 процентов или уменьшаются не более чем на 20 процентов; при этом по соглашению сторон допускается изменение цены договора пропорционально дополнительному объему услуги исходя из установленной в договоре цены единицы услуги, но не более чем на 20 процентов цены договора; при уменьшении предусмотренных договором объема услуги стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы услуги";

3) изменение срока исполнения договора в случае, если необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы или просрочкой выполнения заказчиком договора либо в случае возникновения обстоятельств, предвидеть которые на дату подписания договора было невозможно

7.3. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

7.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке в том числе в случаях:

7.4.1. неисполнения Поставщиком обязанности передать Товар;

7.4.2. существенного нарушения Поставщиком требований к качеству Товара, а именно обнаружение Заказчиком неустранимых недостатков; недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков;

7.4.3. невыполнения Поставщиком в разумный срок требования заказчика о доукомплектовании или замены товара;

7.4.4. неоднократного (от двух и более раз) нарушения Поставщиком сроков поставки Товара;

7.4.5. если вследствие просрочки исполнения своих обязательств Поставщиком исполнение таких обязательств утратило интерес для Заказчика.

7.4.6. В иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.

7.5. Поставщик вправе отказаться от Договора в одностороннем внесудебном порядке в случае необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

7.6. Сторона вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, при условии надлежащего уведомления другой Стороны об одностороннем отказе от исполнения Договора не менее чем за 10 календарных дней до даты предполагаемого расторжения. Уведомление направляется в письменной форме почтой (в том числе электронной), либо иным доступным способом, позволяющим подтвердить получение уведомления контрагентом, с последующим представлением оригинала по адресу, указанному в Договоре. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано. При невозможности получения подтверждения либо информации о получении уведомления, датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 10 (десяти) календарных дней с даты направления уведомления.

8. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

8.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Договора или в связи с ним, были урегулированы путем переговоров.

8.2. Претензионный порядок урегулирования спора является обязательным для Сторон. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из сторон своих обязательств, другая сторона направляет претензию.

В отношении всех претензий, направляемых по настоящему Договору, Сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.

Претензия оформляется в письменной форме и направляется стороне почтой (в том числе электронной), либо иным доступным способом, при котором возможно подтверждение получения её контрагентом, с последующим представлением оригинала по адресу, указанному в Договоре. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

8.3. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются Арбитражным судом Псковской области.

9. ФОРС-МАЖОР

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием непреодолимой силы. Под обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор) подразумеваются: войны, наводнения, пожары, землетрясения и прочие стихийные бедствия, забастовки, эпидемии, изменения действующего законодательства или любые другие обстоятельства, на которые затронутая ими Сторона не может реально воздействовать и которые она не могла разумно предвидеть, и при этом они не позволяют исполнить обязательства по настоящему Договору, и возникновение которых не явилось прямым или косвенным результатом действия или бездействия одной из Сторон.

9.2. Сторона, не исполняющая обязательства по настоящему Договору в силу возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 рабочих дней с момента наступления подобных обстоятельств проинформировать об этом другую Сторону в письменной форме.

9.3. По прекращении действия указанных обстоятельств потерпевшая Сторона должна незамедлительно направить письменное уведомление об этом другой Стороне с указанием срока, в который предполагается исполнить обязательства по настоящему Договору.

9.4. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств по настоящему договору продлевается на срок действия обстоятельств непреодолимой силы и их последствий.

9.5. Если обстоятельства, указанные в п. 7.1. Договора, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе требовать расторжения Договора без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

10.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами условий договора.

10.2. Электронный экземпляр настоящего договора подписывается Сторонами электронной цифровой подписью уполномоченных представителей и хранится на сайте электронной площадки https://www.rts-tender.ru.

10.3. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10.4. Настоящий Договор имеет следующее приложения, которые является его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 к Договору: «Техническое задание»;

Приложение № 2 к Договору: «Спецификация»;

Приложение № 3 к Договору: «Акт приема-передачи товара»;

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Настоящий Договор подписан электронно-цифровыми подписями

Приложение №1

к Договору ___________

от «___» _______ 2025г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Объект закупки: Соль техническая в мешках по 25 кг

ОКПД2 08.93.10.115 Соль денатурированная, соль для промышленных целей

- Посмотреть таблицу с данными

Место поставки товара:

- Посмотреть таблицу с данными

• Товар должен соответствовать требованиям:

- ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5 «Дороги автомобильные общего пользования. Противогололедные материалы. Технические требования»;

- ГОСТ Р▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0 «Материалы противогололедные для применения на территории населенных пунктов».

• Товар должен соответствовать требованиям, обеспечивающим его безопасность для жизни и здоровья потребителей
• Товар должен быть новым, ранее не использованным (не допускается поставка выставочных образцов, а также отремонтированного, снятого с производства товара, с восстановленными потребительскими свойствами).
• Подтверждением качества поставляемого товара со стороны Поставщика являются документы, установленного образца декларация о соответствии (действующий сертификат соответствия).
• Товар должен быть упакован в соответствии с требованиями производителя (изготовителя) товара и обеспечивать сохранность товара при транспортировке и хранении. К товару должны прилагаться все необходимые сертификаты, инструкции и другая техническая документация.
• Маркировка должна быть нанесена на упаковку (тару) товара в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации
• Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого товара в течение всего срока годности, установленного на товар производителем. Гарантийный срок на товар устанавливается не менее гарантийного срока, установленного производителем на данный товар. Остаточный срок годности на момент поставки товара: не менее 12 месяцев.
• Гарантийный срок на товар исчисляется с даты передачи товара Заказчику по Акту приема-передачи товара. Если в течение гарантийного периода обнаружатся дефекты и недостатки, не связанные с нарушением правил эксплуатации, Поставщик обязан за свой счет устранить дефекты и недостатки. Либо заменить товар надлежащего качества в течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения от Заказчика акта об отказе от приемки Товара или уведомлении об обнаруженных недостатках товара.
• Товар в фасовке, отличной от указанной в документации, допускается. При этом общее количество (объем) товара должно соответствовать требованиям заказчика.

ЗАКАЗЧИК ПОСТАВЩИК

- Посмотреть таблицу с данными

Настоящий Договор подписан электронно-цифровыми подписями

Приложение № 2

к Договору ___________

от «___» ________ 2025г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

ЗАКАЗЧИК ПОСТАВЩИК

- Посмотреть таблицу с данными

Настоящий Договор подписан электронно-цифровыми подписями

Приложение № 3

к Договору ___________

от «___» _______ 2025г.

.

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА

г. Псков «___» ________ 2025 год

Общество с ограниченной ответственностью «Псковавтотранс», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Татаренковой Екатерины Вячеславовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. В соответствии с условиями Договора №____ от «___» __________ 20__г., Поставщик по вышеуказанному Договору поставил и передал Заказчику следующий товар:

- Посмотреть таблицу с данными

2. Поставщик гарантирует, что настоящий товар, принадлежит ему на праве собственности.

3. Стоимость данного товара составляет ______________ рублей (указать с НДС или без НДС).

4. Поставщик выполнил обязательства по вышеуказанному Договору в полном объеме, качественно и в срок, а Заказчик принял товар и обязуется оплатить его на условиях, определенных Договором.

либо

В случае нарушений условий Договора:
4. При поставке товара Поставщиком допущены следующие нарушения условий Договора _________________ ____________________________________________________________________________________.

5. Размер неустойки (штрафа, пени) в соответствии с п.3.6. договора составляет __________________________

_______________________________________________________________________________________________.

6. Основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени) __________________________________

_______________________________________________________________________________________________.

7. Итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику по настоящему Договору_____________________________

________________________________________________________________________________________________.

8. Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

ЗАКАЗЧИК ПОСТАВЩИК

- Посмотреть таблицу с данными