Тендер - Соль №316232382

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Договор_ЭТП_ГПБ.DOCX
• Спецификация_к_договору_ЭТП_ГПБ.docx
• ЦП_Заполнить_и_приложить_226Р102493_Соль.xlsx
• Техническое_задание_226Р102493_Соль.docx

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку

Cоли

Направление закупки: Эксплуатация

Для нужд филиала ПАО «ОГК-2» - Новочеркасская ГРЭС

№ лота: 226P102493

Назначение поставляемой продукции

1.1. Соль пищевая Происхождение сырья: самосадочная; Способ производства: молотая; Способ обработки: без добавок; Качество: сорт 1; Помол: №2; ГОСТ Р▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть8 (далее - Продукция) используется для регенерации сильнокислотного катионита в установках умягчения воды для закрытой системы теплоснабжения и химической водоочистки при подготовке добавочной воды на подпитку градирни энергоблока №9 и теплосети поселка Донского.

1.2.Продукция должна соответствовать следующим техническим характеристикам:

- Посмотреть таблицу с данными

Место поставки

346448, Ростовская область, г. Новочеркасск, ш. Багаевское, дом № 10.

Требования к поставляемой продукции

3.1. Продукция должна соответствовать техническим требованиям, указанным в Ведомости планируемых поставок (Приложение № 1).

3.2. Требования к организации поставки:

• • Поставляемая продукция на день поставки должна быть новой, неиспользованной, изготовленной не ранее 4 квартала 2025 года.
  • Качество переданной Заказчику продукции должно соответствовать качеству, установленному НТД завода-изготовителя.
  • Гарантийный срок продукции должен соответствовать сроку, гарантированному заводом-изготовителем.

3.3. При поставке мерной продукции допускается отклонение от согласованного количества в пределах +/- 5% по общему объему. Поставляемая продукция подлежит оплате на общих основаниях по фактическому количеству.

3.4. К поставляемой продукции требования по энергоэффективности и энергосбережению не устанавливаются.

4. Требования к организации/выполнению поставки

4.1 Доставка продукции должна осуществляться: за счёт Поставщика автотранспортом до склада Заказчика.

4.2 Объем по каждой партии Продукции определяется Покупателем в письменных заявках, направленных за 30 календарных дней до даты поставки. Поставку Продукции необходимо произвести в сроки, установленные в Ведомости планируемых поставок (Приложение 1 к техническому заданию).

4.3. Доставка продукции должна осуществляться железнодорожным транспортом в полувагонах до ст. Блок-Пост 13 км СКЖД, код станции▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, код предприятия 9536.

4.4. Доставка продукции Заказчику автотранспортом должна производиться в рабочие дни в период с 8-00 до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов местного времени, при этом, не менее, чем за 24 часа до приезда автомобиля Поставщик направляет Грузополучателю письменное уведомление с указанием даты поставки, реквизитов перевозчика Ф.И.О., гос. № автомобиля. В противном случае всю ответственность за простой автотранспорта несёт Поставщик.

4.5. Заказчику предоставляется отчетная документация: товарная накладная, товарно-транспортная накладная (экспедиторская расписка), счёт-фактура, транспортная накладная и перечень грузов к ней, упаковочный лист.

4.6. На этапе поставки продукции Заказчику предоставляется следующая документация:

- Посмотреть таблицу с данными

4.7. Продукция должна поставляться в заводской упаковке, обеспечивающей её сохранность (неизменность первоначальных свойств) при погрузке, разгрузке, транспортировке и хранении открытым способом.

Продукция должна быть упакована в мешках или М.К.Р., каждый мешок должен иметь чёткую маркировку.

Упаковка:

- должна быть прочной, сухой и чистой;

- не допускать проникания влаги и просыпания;

- обеспечивать целостность упаковки до истечения срока годности продукта.

4.8. Поставка соли осуществляется расфасованной в контейнеры М.К.Р. в соответствии с правилами упаковки и перевозки грузов, действующими руководящими документами и законами Российской Федерации. Упаковка должна быть герметичной, исключающей промокание, комкование соли от атмосферных осадков. Вес М.К.Р. не должен превышать 1000 кг.

4.9. Иные требования:

Поставщик должен своевременно оформить Электронную транспортную накладную (ЭТРАН) по возврату порожнего полувагона (при поставке ж/д транспортом). В противном случае всю ответственность за простой полувагона и сверхнормативное использование подъездных путей несет Поставщик.

5. Требования к критериям рассмотрения предложения Участника.

• Критерии (технические/технологические) отборочного этапа:

- Посмотреть таблицу с данными

6. Приложения

6.1. Приложение № 1: Ведомость планируемых поставок на 1 л. в 1 экз.

6.2. Приложение № 2: Методика оценки заявок на 4 л. в 1 экз.

6.3. Приложение № 3: Заявка на МТР на 1 л. в 1 экз.

Согласовано:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору поставки продукции

№ _______/_______ от «____» ___________ 2025г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Способ доставки Продукции: Автотранспортом на склад Покупателя за счет Поставщика

Условия авансирования (при применении) – нет.

Наименование и отгрузочные реквизиты Грузополучателя: Филиал ПАО «ОГК-2»-Новочеркасская ГРЭС,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Российская Федерация, Ростовская область, город Новочеркасск, шоссе Багаевское, дом №10

Адрес доставки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Российская Федерация, Ростовская область, город Новочеркасск, шоссе Багаевское, дом №10

Гарантийный срок: согласно технической документации завода-изготовителя

Перечень предоставляемой документации: Согласно п. 6.3. Договора.

При поставке допускается отклонение +/- 5% по общему объему, в связи с отгрузочными нормами Заводов изготовителей.

- Посмотреть таблицу с данными

Фирменный бланк поставщика с указанием:

- полного наименования (в соответствии с учредительными документами)

-ИНН/КПП, кодов статистики

-юридического адреса (в соответствии с учредительными документами)

-фактического адреса, действующего телефона

- Посмотреть таблицу с данными

Доводим до Вашего сведения, что Грузополучателем по Договору №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьот------(Договор поставщика с Грузоотправителем) (Спецификация №------) является (наименование Грузополучателя).

Просим произвести отгрузку продукции: (указать перечень продукции в соответствии с товарной накладной, с указанием количества, без стоимостного выражения)

В адрес: (реквизиты Грузополучателя)

Подпись Должность (генеральный директор или лицо, уполномоченное с обязательным приложением доверенности или приказа)

ФИО подписанта

Печать организации

Исполнитель ФИО должность телефон

Форма согласована:

- Посмотреть таблицу с данными

Фирменный бланк поставщика с указанием:

- полного наименования (в соответствии с учредительными документами)

-ИНН/КПП, кодов статистики

-юридического адреса (в соответствии с учредительными документами)

-фактического адреса, действующего телефона

Перечень грузов

к товарно-транспортной накладной/накладной отправителя (экспедиторской расписке)/ транспортной железнодорожной накладной/описи вложения (ненужное зачеркнуть)

№______ от_______

Заполняется Поставщиком

- Посмотреть таблицу с данными

ИТОГО количество мест к перевозке _____________

*** ( перечень продукции в соответствии с товарной накладной)

Груз отгружен в полном объеме, согласно перечню.

Поставщик

Должность Подпись ФИО

Печать организации

Заполняется Грузополучателем

1. Груз получен в полном объеме, согласно перечню, (с разногласиями)

(ненужное зачеркнуть)

2. Разногласия по количеству при получении:

- Посмотреть таблицу с данными

Грузополучатель

Должность Подпись ФИО

Штамп Грузополучателя

Форма согласована:

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Подпись Поставщика /_______________(ФИО, должность)

Дата

м.п.

Форма согласована:

- Посмотреть таблицу с данными

ЗАВЕРЕНИЯ СТОРОН

1. В соответствии со ст. 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации, Стороны (совместно именуемые – «Стороны», по отдельности именуемые – «Сторона») заверяют друг друга о том, что каждой из Сторон, как на момент заключения настоящего Договора, так и в течение всего срока действия настоящего Договора будут соблюдены следующие условия, Сторона будет соответствовать следующим условиям:

1.1. Сторона является компанией, надлежащим образом учрежденной, действующей и отвечающей всем законным требованиям законодательства Российской Федерации/Иностранного государства, обладающей правом осуществления деятельности на территории Российской Федерации.

1.2. Стороной соблюдены все правила и процедуры, установленные учредительными документами, законодательством Российской Федерации и/или применимым иностранным законодательством, регулирующим его правоспособность, в качестве обязательных предварительных условий заключения и исполнения настоящего Договора.

1.3. Сторона корректно и в полном объеме в соответствии с законодательством Российской Федерации отражает хозяйственные операции, связанные с исполнением настоящего договора.

1.4. Сторона своевременно и в полном объеме уплачивает налоги и сборы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.5. Учредителем/учредителями Стороны являются лица, не являющиеся массовыми учредителем/учредителями.

1.6. Руководителем/руководителями Стороны являются лица, не являющиеся массовыми руководителем/руководителями.

1.7. Сторона фактически находится по адресу, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц.

1.8. Сторона располагает необходимыми человеческими и материальными ресурсами (в том числе, но не ограничиваясь: имеет в наличии офисы, склады, транспорт и т.д.), достаточными для своевременного и надлежащего исполнения обязательств по настоящему договору.

2. Поставщик обязуется привлекать к исполнению настоящего Договора Субпоставщиков, которые будут соответствовать условиям и выполнять условия, указанные в пунктах 1.1-1.8 Заверений сторон как на момент заключения настоящего Договора с соответствующим Субпоставщиком, так и в течение всего срока действия настоящего Договора с соответствующим Субпоставщиком.

3. В случае нарушения Поставщиком какого-либо условия и/или условий, указанных в пункте 1, Заверений сторон Покупатель вправе в любое время в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор полностью или частично без возмещения Поставщику убытков, связанных с прекращением настоящего Договора, а также требовать уплаты неустойки в случаях предусмотренных п. 9.6 настоящего Договора (раздел «Ответственность Сторон»).

Поставщик: Покупатель

___________________/ ФИО / _____________________/ ФИО /

М.п. М.п.

Приложение № 6

к Договору поставки продукции

№ ______/_____ от «____» ________ 20_ г

- Посмотреть таблицу с данными

Место составления акта:

- Посмотреть таблицу с данными

Продукция прибыла Грузополучателю по следующим сопроводительным документам: товарно-транспортная накладная № дата

- Посмотреть таблицу с данными

(наименование, адрес, номер телефона)

Поставщик:

(наименование, адрес, номер телефона)

Получатель: » -

(наименование, адрес, номер телефона)

- Посмотреть таблицу с данными

Дата и номер телефонограммы или телеграммы о вызове Поставщика (в случае необходимости заполняется)

Представитель Поставщика/Производителя (должность, ФИО), действующий на основании доверенности № ____________ от ________/Устава Общества __________________

В случае отсутствия представителя Поставщика/Производителя необходимо отразить информацию, что поступил отказ от приемки или поступил Ответ о приемке без участия представителя Поставщика/Производителя.

По сопроводительным транспортным документам значилось следующая Продукция

- Посмотреть таблицу с данными

Состояние тары или упаковки в момент осмотра Продукции: упаковка не нарушена (нарушена) (при необходимости описать состояние тары или упаковки)

_

Описание Продукции в момент осмотра: (продукция с недостатками по ассортименту, количеству, качеству, имеющие признаки фальсифицированной, и/или контрафактной продукции (не подтвержденной заводом-изготовителем))

_

Другие данные (указать при необходимости):

_

Заключение комиссии:

По результатам входного контроля продукции выявлено, что продукция, поставленная в ________ в соответствии с Договором поставки № _____ от «___» _______ 20__ г. имеет недостатки по ассортименту, количеству, качеству, является не подтвержденной заводом-изготовителем, имеющие признаки фальсифицированной и/или контрафактной, в подтверждения данного факта является:

1. Признание Поставщика о факте поставке продукции, имеющей недостатки по ассортименту, количеству, качеству, имеющей признаки фальсифицированной и/или контрафактной продукции с последующей ее замены;

2. Ответ завода-изготовителя/официального представителя (дилера) о выпуске/не выпуске данной продукции;

3. Экспертное заключение (подготовленное лабораторией филиала Грузополучателя или независимой экспертной организацией);

4. и другие основания для признания поставки имеющей недостатки по ассортименту, количеству, качеству, имеющей признаки фальсифицированной и/или контрафактной

_

Данная продукция принята на ответственное хранение в соответствии с п. ____ Договора поставки № _______ от «____» _______ 20___г. по причине (указать причину).___

Приложение (перечень прилагаемых документов при необходимости указать):

Акт в 3 (трех) экземплярах составляется членами приемной комиссии с обязательным участием материально-ответственного лица

Грузополучателя и при необходимости представителя Поставщика.

Члены состава приемной комиссии

_________________________ ____________________ ____________________

(должность) (подпись) (расшифровка

подписи)

_________________________ ____________________ ____________________

(должность) (подпись) (расшифровка

подписи)

_________________________ ____________________ ____________________

(должность) (подпись) (расшифровка

подписи)

Поставщик

_________________________ ____________________ ____________________

(должность) (подпись) (расшифровка

подписи)

Поставщик: Покупатель

___________________/ ФИО / _____________________/ ФИО /

М.п. М.п.

ДОГОВОР № ___/______

поставки продукции

г. ________________ «____» _______________ 20__ года

Общество с ограниченной ответственностью «_________» (ООО «______»), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора ФИО, действующего на основании устава, с одной стороны, и Публичное акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (ПАО « ОГК-2»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора Филиала ПАО «ОГК-2» - Новочеркасская ГРЭС ФИО, действующего на основании доверенности № ____________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, именуемый в дальнейшем «Договор» о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Поставщик обязуется передать Покупателю в собственность Продукцию производственно-технического и иного назначения, именуемую в дальнейшем «Продукция», а Покупатель обязуется принять Продукцию и оплатить ее в соответствии с условиями Договора и/или Приложений к нему.

Наименование, количество, ассортимент, наименование производителя, год и страна происхождения Продукции, стоимость за единицу Продукции, срок поставки Продукции, адрес доставки Продукции, сведения о Грузополучателе и иные данные, согласовываются сторонами в Спецификации (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

• Продукция принадлежит Поставщику на праве собственности.

Поставщик обязуется передать Покупателю Продукцию, свободную от любых прав, обременений и притязаний третьих лиц.

• В соответствии со ст. 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации Стороны заверяют друг друга об обстоятельствах в соответствии с Приложением № 5 «Заверения Сторон» к настоящему Договору.
• Если до истечения срока действия настоящего Договора в процессе производственно-хозяйственной деятельности у Покупателя возникла потребность в дополнительном количестве Продукции из ассортимента, зафиксированного в Спецификации, то поставка дополнительного количества Продукции оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору при условии сохранения твердой Цены за единицу Продукции.

АССОРТИМЕНТ, КОЛИЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ПРОДУКЦИИ

Ассортимент, количество и комплектность Продукции согласованы Сторонами в спецификации, являющейся Приложением № 1 к Договору и именуемой в дальнейшем «Спецификация».

Комплектность поставки Продукции должна соответствовать действующим государственным (отраслевым) стандартам Российской Федерации и техническим условиям предприятия-изготовителя Продукции.

2.3. Поставщик обязуется одновременно с передачей Продукции передать Покупателю (Грузополучателю):

- необходимую техническую и эксплуатационную документацию, установленную предприятием-изготовителем Продукции,

- требуемые сертификаты,

- и иные документы, перечень которых, при необходимости, согласовывается Сторонами в Спецификации к настоящему Договору.

На оборудование, материалы, технические устройства, подпадающие под действие Федерального закона от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», предоставляется Разрешение на применение.

2.4. Документация на Продукцию, указанная в п. 2.3 настоящего Договора, в виде оригиналов или надлежащим образом заверенных копий (нотариально или Поставщиком), должна быть оформлена на русском языке и передана Покупателю вместе с Продукцией. При не предоставлении одновременно с Продукцией документов, указанных в п. 2.3 настоящего Договора, Покупатель вправе назначить Поставщику разумный срок для их передачи, а также требовать уплаты неустойки в соответствии с п. 9.3 настоящего Договора, а в случае невыполнения требования о предоставлении документов в назначенный срок – отказаться от Продукции.

КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Качество Продукции должно соответствовать действующим государственным (отраслевым) стандартам Российской Федерации и техническим условиям предприятия-изготовителя Продукции и в случаях, когда Продукция подлежит обязательной сертификации, подтверждаться соответствующими сертификатами.

Продукция должна быть новой (не бывшей в употреблении), предыдущего или текущего года выпуска, если иное не установлено в Спецификации.

Гарантийные сроки на Продукцию указываются в Спецификации, но в любом случае гарантийные сроки должны быть не меньше гарантийных сроков, установленных предприятием-изготовителем Продукции.

Поставщик обязуется своими силами и за свой счет устранить дефекты Продукции, выявленные в период гарантийного срока, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения от Покупателя и/или Грузополучателя требования, связанного с недостатками Продукции. В любом случае, Поставщик в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения требования обязан информировать Покупателя и Грузополучателя о планируемых мерах по устранению выявленных дефектов. При невозможности устранения дефектов Поставщик обязуется заменить Продукцию в сроки, указанные Покупателем и/или Грузополучателем.

Гарантийный срок на поставляемую Продукцию и комплектующие изделия Продукции исчисляется с даты подписания сторонами ТОРГ-12 или универсального передаточного документа (УПД) согласно п. 6.9 настоящего Договора, если иное не установлено в Спецификации.

Гарантия качества Продукции распространяется на все составляющие ее части (комплектующие изделия и сборочные единицы).

Покупатель и/или Грузополучатель в течение гарантийного срока имеет право (но не обязан) предъявить требования, связанные с недостатками Продукции, непосредственно к производителю Продукции, при этом Поставщик обязан включить условие о праве прямого требования Покупателя и/или Грузополучателя, связанного с недостатками Продукции, в договоры купли-продажи (поставки), заключаемые с производителями Продукции (поставщиками Продукции) по всей договорной цепочке до производителя Продукции.

ТАРА, УПАКОВКА И МАРКИРОВКА ПРОДУКЦИИ

Тара и упаковка должны соответствовать характеру Продукции и обеспечивать ее сохранность от повреждений при хранении и транспортировке установленными в Договоре видами транспорта с учетом нескольких перегрузок в пути.

Тара и упаковка Продукции должны иметь маркировку предприятия-изготовителя.

ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

Цена Договора составляет ___________ (цена договора прописью рублей 00 копеек) Российской Федерации без НДС, кроме того сумма НДС 20% - ________ (сумма НДС прописью рублей 00 копеек) Российской Федерации.

Цена Договора включает в себя стоимость Продукции, тары, упаковки, маркировки, все налоги, пошлины, сборы и обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, транспортные расходы до места доставки согласно Спецификации, расходы по страхованию, хранению Продукции и выполнению погрузочных работ, а также все иные расходы. В случае поставки Продукции иностранного производства цена соответствующей Продукции включает в себя и все таможенные платежи, связанные с таможенным оформлением Продукции для выпуска в свободное обращение на территории Российской Федерации.

Цена Договора не подлежит изменению в течение срока действия настоящего Договора.

• Оплата по настоящему Договору, если иное не указано в Спецификации, производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7 рабочих дней c даты подписания товарной накладной ТОРГ-12 или универсального передаточного документа (УПД).
• В случае не предоставления совместно с Продукцией документации, указанной в п.п. 2.3 и 6.3 настоящего Договора, срок оплаты Продукции, указанный в п. 5.3 настоящего Договора, увеличивается на количество дней просрочки предоставления такой документации. При не прохождении проверки количества, комплектности и/или качества поставленной Продукции и устранении впоследствии недостатков Продукции Поставщиком (в т.ч. замены Продукции), срок оплаты Продукции исчисляется заново с даты устранения недостатков Продукции (в т.ч. с даты передачи Покупателю (Грузополучателю) Продукции взамен не прошедшей проверку по количеству, комплектности и/или качеству). В указанных случаях Покупатель не считается просрочившим срок оплаты Продукции.
• Моментом оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.
• Стороны обязуются ежемесячно составлять акт сверки, подписываемый Сторонами в лице их полномочных представителей и заверяемый печатями Сторон.
• Стороны пришли к соглашению, что к их отношениям по данному Договору статья 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации не применяется, проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами не начисляются.
• Стороны договорились, что в соответствии с пунктом 5 статьи 488 Гражданского кодекса Российской Федерации право залога у Поставщика на указанную Продукцию не возникает.
• В случае досрочной поставки Продукции без согласия Покупателя Продукция принимается последним на ответственное хранение. Продукция подлежит приемке и оплате на условиях, действующих на день наступления срока поставки, установленного в Спецификации. Поставщик обязуется возместить Покупателю расходы, связанные с ответственным хранением Продукции.

СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ

Поставщик обязуется:

в течение 1 (одного) рабочего дня письменно подтвердить факт получения от Покупателя заявки на поставку Продукции, в случае если поставка производится по заявкам Покупателя;

письменно уведомить Покупателя о готовности Продукции к отгрузке;

произвести поставку Продукции в сроки, установленные в Спецификации. Досрочная поставка Продукции может производиться только с согласия Покупателя;

не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до отгрузки письменно уведомить Покупателя об отгрузке Продукции и расчетном времени прибытия Продукции по электронному адресу ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, а также направить реестр (список в формате word/excel) передаваемой документации, указанной в пп. 2.3, 6.3 Договора.

своими силами и за свой счет произвести доставку Продукции Покупателю (Грузополучателю) в соответствии с отгрузочными реквизитами Покупателя (Грузополучателя), указанными в Спецификации.

Доставка Продукции осуществляется до склада Покупателя (Грузополучателя), если иное не установлено в Спецификации, с использованием железнодорожного, автомобильного транспорта или почтовым отправлением. Способ доставки Продукции устанавливается в Спецификации.

Поставщик обязуется обеспечить поставку товаров, предусмотренных настоящим Договором, в период мобилизации и военного времени.

Покупателю (Грузополучателю) одновременно с Продукцией должны быть предоставлены оригиналы следующих документов:

при автомобильной доставке: транспортную накладную (товарно-транспортную накладную) (далее транспортная накладная) в 4 (четырех) экземплярах: Грузоперевозчику, Покупателю и Поставщику; оригиналы транспортной накладной предоставляются Покупателю (Грузополучателю) одновременно с поступлением Продукции в его адрес для отметки Покупателем (Грузополучателем) о получении груза. Транспортная накладная должна содержать сведения о грузоотправителе, Грузополучателе, плательщике за Продукцию. Перечень Продукции должен быть представлен построчно, с указанием количества груза, единиц измерения по каждой позиции. Перечень продукции должен соответствовать перечню, содержащемуся в товарной накладной (форма ТОРГ-12 или универсального передаточного документа (УПД)). В случае если для поставки Продукции Поставщиком заключен договор с транспортно-экспедиционной компанией, груз сопровождается накладной отправителя (экспедиторской распиской).

при железнодорожной доставке: железнодорожной накладной (форма ГУ-27у) в 2 (двух) экземплярах, оформленной в соответствии с «Единые формы перевозочных документов на перевозку грузов железнодорожным транспортом», утвержденных Приказом Минтранса России от 19.06.2019 г. № 191.

при отправке через почтовое отделение: описи вложения (вкладывается в посылку (бандероль) по форме-107 Почты России (формат бланка должен быть аналогичен формату перевозочного документа)).

счет на оплату – в 1 (одном) экземпляре для Покупателя; Не допускается использование факсимильной или электронно-цифровой подписи при оформлении счета. Электронная подпись при оформлении счета на оплату допускается при условии использования Сторонами электронного документооборота.

товарную накладную (форма ТОРГ-12 или универсального передаточного документа (УПД)) в 2 (двух) экземплярах, по одному экземпляру для Поставщика и Покупателя, оба экземпляра предоставляются Покупателю после поступления Продукции в адрес Покупателя (Грузополучателя). Товарная накладная ТОРГ-12 или универсального передаточного документа (УПД) оформляется в соответствии с унифицированной формой, утвержденной Постановлением Госкомстата Российской Федерации от 25.12.1998 № 132. Поставщиком в обязательном порядке делается отметка в строках: отпуск груза разрешил, главный бухгалтер, отпуск груза произвел. Не допускается использование факсимильной или электронно-цифровой подписи при оформлении товарной накладной (форма ТОРГ-12 или универсального передаточного документа (УПД)).

Электронная подпись при оформлении товарной накладной (ТОРГ-12) или УПД допускается при условии использования Сторонами электронного документооборота.

• • перечень грузов, который оформляется на каждую партию Продукции при ее доставке с использованием железнодорожного транспорта или почтовым отправлением, а также при сопровождении груза накладной отправителя (экспедиторской распиской), когда Поставщиком для доставки Продукции заключен договор с транспортно-экспедиционной компанией. Перечень грузов также оформляется Поставщиком в случаях, когда в составленной грузоотправителем транспортной накладной представлено обобщенное наименование Продукции. Перечень грузов предоставляется Покупателю (Грузополучателю) одновременно с поступлением Продукции в его адрес. Перечень грузов должен быть составлен по форме, утвержденной Сторонами в Приложении № 3 к Договору, на фирменном бланке Поставщика с указанием полного наименования и юридического адреса (в соответствии с учредительными документами), фактического адреса, телефона, ИНН/КПП, кодов статистики. В перечне грузов указывается Покупатель (Грузополучатель), наименование, единицы измерения, количество отправляемых грузов, а также их цена, сумма с учетом/без учета НДС, ставка НДС. Наименование позиций в перечне должно соответствовать наименованию позиций по Спецификации. Перечень составляется в 4 (четырех) экземплярах, заверенных печатью организации, и подписью лица, уполномоченного Поставщиком. При приемке Продукции данный перечень заверяется печатью организации- Покупателя (Грузополучателя) и подписью лица, уполномоченного Покупателем (Грузополучателем) и 1 (один) оригинальный экземпляр незамедлительно направляются Покупателю.
  • открепительные письма на каждую поставку Продукции – при несовпадении Поставщика и Грузоотправителя в товарной накладной и счете-фактуре. Открепительное письмо должно быть составлено по форме, утвержденной Сторонами в Приложении № 2 к Договору, и содержать поручение Поставщика Грузоотправителю отгрузить Продукцию указанному им Покупателю (Грузополучателю) с приложением перечня в соответствии с товарной накладной, без стоимостного выражения. При наличии цепочки продажи Продукции необходимы открепительные письма от всех участников цепочки. Открепительные письма предоставляются вместе с отгрузочными первичными документами в 2 (двух) экземплярах.
  • таможенную декларацию с отметкой таможенного органа о «Выпуске для внутреннего потребления» (если применимо).
  • Сертификат качества, инструкции по эксплуатации.
  • При применении Поставщиком упрощенной системы налогообложения (УСН), а также в других случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Поставщик вправе предоставить Покупателю (Грузополучателю) универсальный передаточный документ (УПД).
• Покупателю (Грузополучателю), после поступления Продукции в адрес Покупателя (Грузополучателя), предоставляется в срок, установленный Налоговым кодексом Российской Федерации, оригинал счета-фактуры. Счета-фактуры составляются по форме утвержденной постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 года № 1137 и оформляются в соответствии с положениями статьи 169 Налогового кодекса Российской Федерации. Подписывать счета-фактуры могут руководитель и главный бухгалтер, либо уполномоченное лицо, действующее на основании доверенности с приложением заверенных копий: соответствующей доверенности и документов, подтверждающих полномочия лица, выдавшего доверенность. Не допускается использование факсимильной или электронно-цифровой подписи при оформлении счета-фактуры или УПД. Электронная подпись при оформлении счет-фактуры или УПД допускается при условии использования Сторонами электронного документооборота
• Счета-фактуры или УПД и сопроводительные документы оформляются отдельно на каждую партию или часть партии Продукции. Наименование позиций в сопроводительных документах и счетах-фактурах должны соответствовать наименованиям позиций по Спецификации. Не допускается оформление единого счета-фактуры и единого сопроводительного документа на партии или части партий Продукции, поставленные по разным Спецификациям.
• При поставке автомобильным транспортом Поставщик обязуется обеспечить прибытие автотранспорта под разгрузку названному Покупателем Грузополучателю в соответствии с отгрузочными реквизитами Грузополучателя, указанными в Спецификации, только в рабочие дни с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдо▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов местного времени. В противном случае материальные затраты за простой транспорта несет Поставщик.
• Покупатель или названный им Грузополучатель имеет право на выборку Продукции со склада Поставщика или склада предприятия-изготовителя Продукции. Товарная накладная (ТОРГ-12 или универсального передаточного документа (УПД)) должна быть оформлена в соответствии со Спецификацией. Несоответствие товарной накладной (ТОРГ-12 или универсального передаточного документа (УПД)) Спецификации является обоснованным основанием для отказа со стороны Покупателя в ее подписании.
• Товарная накладная (ТОРГ-12 или универсального передаточного документа (УПД)) подписывается уполномоченным представителем Покупателя в течение 3 (трех) рабочих дней с даты утверждения председателем комиссии Покупателя (Грузополучателя) акта входного контроля, в котором зафиксирована приемка Продукции по количеству, комплектности и качеству и возможность использования ее в производственной деятельности Покупателя (Грузополучателя).
• Риск утраты или повреждения Продукции, а также право собственности на Продукцию переходит от Поставщика к Покупателю с момента подписания товарной накладной (форма ТОРГ-12 или универсального передаточного документа (УПД)) на Продукцию или партию Продукции.

ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ПРОДУКЦИИ

Приемка Продукции по ассортименту, количеству, комплектности и качеству производится на складе Покупателя (Грузополучателя) в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты приемки Продукции от Поставщика (перевозчика) по транспортным сопроводительным документам.

Приемка Продукции по ассортименту, количеству, комплектности и качеству Продукции может производиться с участием представителей Поставщика.

При обнаружении недостатков по ассортименту, количеству, качеству, комплектности поставленной Продукции, а также при выявлении случая поставки Продукции, производство которой не подтверждено производителем, или несоответствия Продукции требованиям Договора, Покупателем или названным им Грузополучателем составляется соответствующий акт (Приложение № 6 к настоящему Договору), который прилагается к претензии Покупателя (Грузополучателя), направляемой в адрес Поставщика, а Продукция принимается Покупателем (Грузополучателем) на ответственное хранение за счет Поставщика до урегулирования спорных вопросов на срок не более 2 (двух) месяцев. Вызов представителя Поставщика для фиксации данных фактов не является обязательным.

Покупатель не позднее рабочего дня, следующего за рабочим днём, в течение которого Продукция принята на ответственное хранение в случаях, установленных настоящим Договором, письменно уведомляет Поставщика об отказе от Продукции и принятии ее на ответственное хранение.

В случае необходимости при наличии спора проводится экспертиза поставленной Продукции независимым экспертом, определяемым Сторонами. Расходы по организации и проведению независимой экспертизы оплачиваются Поставщиком, с последующим отнесением расходов на виновную Сторону.

При наличии обоснованных претензий со стороны Покупателя (Грузополучателя) по ассортименту, количеству, комплектности и качеству Продукции Поставщик обязуется устранить выявленные недостатки в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения претензии. При невозможности устранения выявленных при приемке недостатков Поставщик обязуется заменить Продукцию в согласованные Сторонами сроки.

По истечении предельного срока нахождения Продукции на ответственном хранении, указанного в п.7.3 Договора, Покупатель (Грузополучатель) вправе:

в одностороннем порядке расторгнуть Договор и потребовать от Поставщика возмещения понесенных убытков;

возвратить Продукцию Поставщику и потребовать от него возмещения расходов, связанных с ответственным хранением Продукции на складе Покупателя (Грузополучателя) и ее возвратом, а в случае, если Поставщик в разумный срок не вывезет Продукцию или не распорядится ей, Покупатель (Грузополучатель) в соответствии со ст. 514 Гражданского кодекса Российской Федерации вправе реализовать Продукцию с отнесением всех расходов по реализации на Поставщика.

В случае поставки Продукции, не подтвержденной производителем, с момента выявления указанного факта и составления соответствующего акта входного контроля, данная Продукция принимается на ответственное хранение за счет Поставщика на склад Покупателя (Грузополучателя). Решение Покупателя (Грузополучателя) о возврате, обмене поставленной в адрес Покупателя (Грузополучателя) Продукции, не подтвержденной производителем, будет приниматься на основании соответствующего решения правоохранительных органов Российской Федерации в отношении такой Продукции.

В случае обнаружения недостатков Продукции и их последующего устранения повторная приемка Продукции производится в порядке, предусмотренном для первоначальной приемки Продукции.

В случае поступления Продукции без документации, указанной в п.п. 2.3 и 6.3 настоящего Договора, Продукция принимается на ответственное хранение и считается, что Поставщик не выполнил свои обязательства по поставке Продукции до момента поступления таких документов. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязанности по передаче указанных документов на срок, превышающий 10 (десяти) рабочих дней с даты фактической передачи Продукции, Покупатель имеет право в одностороннем порядке отказаться от настоящего Договора.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

Передача и использование Сторонами по настоящему Договору конфиденциальной информации осуществляется в соответствии с заключенным между Сторонами соглашением о конфиденциальности

Договор, приложения к нему, накладные, счета-фактуры или УПД и иные документы и переписка, связанные с исполнением Договора и содержащие коммерческую, техническую и иную информацию, не подлежат разглашению третьим лицам без письменного согласия Сторон. Предоставление информации компетентным органам осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Положения настоящего раздела не распространяются на отношения Сторон с третьими лицами, в случае если заключение и исполнение Договора производится во исполнение поручения этих лиц.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

В случае нарушения сроков поставки Продукции Поставщик обязуется уплатить Покупателю по его требованию неустойку в размере 0,1 % (ноля целых и одной десятой процентов) за каждый день просрочки от стоимости соответствующей позиции в Спецификации, срок поставки по которой нарушен.

Указанная неустойка начисляется вплоть до момента фактической поставки Продукции в ассортименте, количестве, комплектности, качестве, предусмотренными условиями настоящего Договора.

• В случае нарушения сроков поставки Продукции свыше 1 (одного) календарного месяца Поставщик обязуется уплатить Покупателю по его требованию штраф в размере 10% (десять процентов) от стоимости соответствующей позиции в Спецификации, срок поставки по которой нарушен.

В случае просрочки поставки Продукции свыше 2 (двух) календарных месяцев Поставщик обязуется уплатить Покупателю по его требованию штраф в размере 30% (тридцать) процентов от стоимости соответствующей позиции в Спецификации, срок поставки по которой нарушен.

В случае если Покупатель направляет требование об уплате штрафа, предусмотренного настоящим пунктом, то неустойка, указанная в пункте 9.1 настоящего Договора начисляется до даты, с которой начисляется соответствующий штраф.

• В случае нарушения сроков предоставления необходимой технической и эксплуатационной документации, установленной предприятием-изготовителем Продукции, а также требуемых сертификатов и иных документов, согласованных сторонами в Спецификации, Поставщик за каждый документ уплачивает Покупателю по его требованию неустойку в размере 0,01% (ноль целых и одной сотой процентов) от стоимости соответствующей позиции в Спецификации, по которой не представлен документ, за каждый день просрочки. При этом предоставление документа, факт выдачи которого впоследствии не подтвержден заводом-изготовителем, приравнивается к не предоставлению соответствующего документа.

Указанная неустойка начисляется с даты передачи соответствующей позиции по Спецификации.

• В случае нарушения сроков оплаты Продукции Покупатель обязуется уплатить Поставщику по его требованию процент за пользование чужими денежными средствами в размере 1/720 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на момент оплаты задолженности, за каждый день просрочки от суммы задолженности, но не более 5 % (пяти процентов) от суммы задолженности.

Настоящий пункт не распространяет свое действие на авансовые платежи.

• Поставщик обязуется уплатить Покупателю по его требованию штраф в размере 100 % (сто процентов) от цены соответствующей Спецификации в случае одностороннего отказа от исполнения поставки по любым основаниям, за исключением случаев расторжения настоящего Договора по вине Покупателя, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
• Поставщик обязуется возместить Покупателю имущественные потери в соответствии со статьей 406.1 ГК РФ, связанные с наступлением следующих обстоятельств (или одного из указанных обстоятельств):

• отказом (полностью или частично) налогового органа в возмещении (вычете) принятых к вычету Покупателем сумм НДС по приобретенным у Поставщика товарам (работам, услугам, имущественным правам);

• отказом (полностью или частично) во включении в состав расходов для целей налогового учета затрат Покупателя на приобретение у Поставщика товаров (работ, услуг, имущественных прав).

Обстоятельство считается наступившим при вынесении мотивированного мнения налогового органа, либо вступлении в силу решения налогового органа, которыми доначислены суммы НДС и/или налога на прибыль организаций, либо отказано в возмещении (полностью или частично) заявленных к возмещению Покупателем сумм НДС, либо уменьшены убытки, исчисленные Покупателем при включении в состав расходов затрат, по приобретенным Покупателем у Поставщика товарам (работам, услугам, имущественным правам), в том числе при привлечении Поставщиком контрагентов и/или третьих лиц (в т.ч. субподрядчиков, соисполнителей) для исполнения своих обязательств, то есть с учетом всей цепочки движения товаров (работ, услуг, имущественных прав).

Соответствующий акт налогового органа (решение или мотивированное мнение) является достаточным доказательством возникновения потерь у Покупателя, при условии наличия в соответствующем акте налогового органа описания каких-либо из следующих обстоятельств в отношении Поставщика, его контрагентов (субподрядчиков, соисполнителей) или иных лиц, участвующих на какой-либо из стадий движения товаров (работ, услуг, имущественных прав):

- описание каких-либо нарушений в части документооборота, в том числе выставление документов, содержащих недостоверные сведения, несвоевременное составление документов, создание фиктивного документооборота, отсутствие надлежащим образом оформленных договорных отношений с лицом, исполнившим обязательство по сделке;

- некорректное и (или) неполное отражение хозяйственных операций в учете;

- анализ движения денежных средств по банковским счетам;

- отсутствие технических и/или материальных ресурсов для исполнения обязательств;

- неуплата налогов либо уплата налогов в минимальном объеме;

- наличие несформированного источника возмещения (вычета) НДС;

- отсутствие нахождения организации по месту регистрации;

- номинальные и/или массовые руководители/учредители организации;

- иные аналогичные обстоятельства.

Размер имущественных потерь, подлежащих возмещению Покупателю, определяется сторонами из расчета:

– 125 % от суммы НДС, в отношении которой получен отказ налогового органа в возмещении (вычете) по операциям с Поставщиком;

– 125 % от суммы налога на прибыль, доначисленных налоговым органом Покупателю по операциям с Поставщиком;

– 25 % от суммы убытка, уменьшенного налоговым органом Покупателю по операциям с Поставщиком;

– 125 % от суммы пени и штрафа, доначисленных налоговым органом Покупателю, по операциям с Поставщиком.

Поставщик обязуется возместить имущественные потери Покупателя в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты выставления Покупателем счета, к которому прикладывается выписка из мотивированного мнения налогового органа, либо вступившего в силу решения налогового органа, которыми доначислены суммы НДС и/или налога на прибыль организаций, либо отказано в возмещении (полностью или частично) заявленных к возмещению Покупателем сумм НДС по приобретенным Покупателем у Поставщика товарам (работам, услугам, имущественным правам).

Покупатель вправе удержать имущественные потери из причитающихся Поставщику платежей по Договору, а также из выплат, причитающихся Поставщику по другим основаниям, в этом случае взаимные обязательства сторон считаются зачтенными и прекращенными в соответствующей части.

• В случае поставки контрафактной Продукции (Продукции с поддельными документами) Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 100% (ста процентов) от стоимости контрафактной Продукции, а также возмещает Заказчику иные понесенные Заказчиком убытки.
• В случае просрочки поставки Продукции (недопоставка, поставка некомплектной, некачественной, не соответствующей номенклатуре, контрафактной Продукции) Поставщик уплачивает Покупателю неустойку (пени) в размере 0,1% (ноль целых одну десятую процентов) стоимости не поставленной в срок (недопоставленной, поставленной некомплектно, некачественной, не соответствующей номенклатуре) Продукции за каждый день просрочки поставки.
• Уплата штрафов и неустоек не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.
• Уплата штрафов и неустоек не освобождает Продавца от возмещения убытков в полной сумме сверх штрафов и/или неустоек.
• Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

Претензионный порядок для урегулирования споров по Договору обязателен. Сторона, получившая претензию, обязана в течении 10 (десяти) календарных дней с момента получения претензии рассмотреть ее и направить заявителю письменный ответ с указанием результатов рассмотрения.

Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, вступлением в силу, изменением, исполнением, нарушением, прекращением и действительностью подлежат разрешению посредством арбитража, администрируемого Арбитражным центром при Автономной некоммерческой организацией «Национальный институт развития арбитража в топливно- энергетическом комплексе» (далее — Арбитражный центр при АНО НИРА ТЭК) в соответствии с регламентом и правилами арбитража, действующими на момент подачи искового заявления.

Документы и материалы при администрировании арбитража Арбитражным центром при АНО НИРА ТЭК могут направляться по следующим адресам электронной почты:

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть; ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

электронный адрес поставщика

Арбитры для разрешения спора могут выбираться (назначаться) только из рекомендованного списка арбитров Арбитражного центра при АНО НИРА ТЭК.

В случае рассмотрения заявления об отводе или прекращении полномочий арбитра Президиумом Арбитражного центра при АНО НИРА ТЭК и отказа в его удовлетворении рассмотрение данного вопроса государственным судом исключается.

Вынесенное третейским судом постановление о наличии у него компетенции в качестве вопроса предварительного характера не подлежит обжалованию в государственном суде.

Арбитражное решение является окончательным.

Заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда по выбору стороны арбитража, в пользу которой принято решение третейского суда, может быть подано в компетентный суд по адресу или месту жительства должника, по месту нахождения имущества должника, если адрес или место жительства должника неизвестны, а также в компетентный суд, на территории которого принято решение третейского суда, либо в компетентный суд по адресу стороны арбитража, в пользу которой принято решение третейского суда.

Местом арбитража будет являться Российская Федерация. Языком арбитражного разбирательства будет русский язык. Применимым материальным правом является материальное право Российской Федерации.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если указанное неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате наводнений, землетрясений, эпидемий, войн, военных действий, забастовок, восстаний, саботажа, эмбарго, блокад и иных непредвиденных и непредотвратимых событий чрезвычайного характера при условии, что указанные обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами обязательств по Договору.

При возникновении обстоятельств непреодолимой силы сроки исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору увеличиваются соразмерно времени действия указанных обстоятельств. В случае, если действие обстоятельств непреодолимой силы будет продолжаться более 3 (трех) месяцев, Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор без взаимного возмещения убытков.

Стороны обязуются немедленно письменно уведомлять друг друга о возникновении и прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы. К уведомлению должны быть приложены подтверждающие документы, выдаваемые Торгово-промышленной палатой по месту возникновения обстоятельств непреодолимой силы. При отсутствии своевременного уведомления Сторона, виновная в полном или частичном неисполнении обязательств по настоящему Договору, теряет право ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы.

ТИПОВЫЕ УСЛОВИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ОГОВОРКИ

13.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны руководствуются действующим антикоррупционным законодательством РФ, включая, но не ограничиваясь следующими документами:

– Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;

– Методическими рекомендациями по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, утвержденными Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации 08.11.2013;

– иными законодательными и нормативно-правовыми актами, методическими документами Российской Федерации.

13.2. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их работники/представители обязуются не осуществлять действий, квалифицируемых применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача / получение взятки, посредничество во взяточничестве, коммерческий подкуп, посредничество в коммерческом подкупе, злоупотребление полномочиями, злоупотребление служебным положением, а также действий, нарушающих требования применимого законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

13.3. Каждая из Сторон Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников/представителей другой Стороны (ни напрямую, ни через посредников), в том числе путем предоставления денежных сумм и иных ценностей в любой форме, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг), либо предоставления иной выгоды/ преимущества, направленных на обеспечение выполнения этим работником/представителем каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

13.4.Под действиями, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются:

- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;

- предоставление каких-либо непредусмотренных договорными отношениями гарантий;

- неправомерное ускорение существующих процедур;

- иные действия, выполняемые работником/представителем в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.

13.5. В случае возникновения у Стороны оснований полагать, что произошло или может произойти нарушение антикоррупционных условий, предусмотренных настоящим разделом Договора, Сторона обязуется незамедлительно уведомить об этом другую Сторону в письменной или электронной форме в соответствии с данными, указанными в разделе «Адреса и реквизиты Сторон». В таком уведомлении Сторона должна указать на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основания полагать, что Стороной, ее работниками/представителями совершено или может быть совершено нарушение, запрещенное настоящим разделом Договора.

13.6. Стороны признают условия настоящего раздела существенными для целей настоящего Договора.

13.7.Стороны гарантируют полную конфиденциальность по вопросам исполнения антикоррупционных условий настоящего Договора, а также отсутствие неправомерных негативных последствий, как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников/ представителей обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений.

13.8. Стороны настоящего Договора признают необходимость и правомерность проведения процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены недобросовестными действиями своих работников/ представителей в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.

13.9. В целях предупреждения фактов коррупционных и мошеннических действий Стороны предоставляют друг другу контакты Единой горячей линии для сообщений о фактах коррупции (контактные данные горячей линии указаны на официальном сайте
ООО «Газпром энергохолдинг»).

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

Для передачи документов Стороны вправе использовать средства факсимильной, телеграфной, почтовой и электронной почтовой связи. Документы, переданные с помощью средств факсимильной, электронной связи, обладают юридической силой при условии последующего обмена, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты отправки документа посредством факсимильной или электронной связи, подлинными экземплярами документов на бумажных носителях. Стороны согласовали более короткий срок для предоставления оригиналов следующих документов (при их отсутствии или замене после исправления) - 3 (три) календарных дня:

при автомобильной доставке: транспортная накладная; накладная отправителя (экспедиторская расписка);

при железнодорожной доставке: железнодорожная накладная (форма ГУ-27у).

при отправке через почтовое отделение: описи вложения (вкладывается в посылку (бандероль) по форме-107 Почты России (формат бланка должен быть аналогичен формату перевозочного документа));

счет на оплату;

товарная накладная (форма ТОРГ-12);

универсальный передаточный документ (УПД);

перечень грузов;

открепительные письма;

таможенная декларация;

оригинал счета-фактуры;

техническая и эксплуатационная документация, сертификаты и иные документы, перечень которых указан в Спецификации к договору поставки, а также разрешения на применение по оборудованию, материалам, техническим устройствам могут быть предоставлены в форме копии заверенной Поставщиком или нотариально заверенной копии.

Документы бухгалтерского учета (транспортные и товарные накладные, счета-фактуры или УПД, акты и иные документы) подлежат незамедлительной передаче Сторонами с использованием средств факсимильной или электронной почтовой связи.

Стороны обязуются направлять друг другу оригиналы документов, указанных в п.13.3 Договора, в течение 3 (трех) календарных дней с момента их подписания, используя в случае необходимости курьерскую связь. Не допускается подписание оригиналов первичных и иных документов факсимильной или электронной подписью. Электронная подпись при оформлении товарной накладной (ТОРГ-12) или УПД, счетов-фактур или УПД допускается при условии использования Сторонами электронного документооборота. Копии документов, указанных в п. 13.3 настоящего Договора, переданные посредством электронных средств связи, обладают юридической силой и обязательны для Сторон до момента получения их оригинала противоположной Стороной.

Покупатель вправе досрочно отказаться от настоящего Договора (полностью или частично) в одностороннем порядке, уведомив об этом Поставщика. Поставщик не вправе предъявлять к Покупателю какие-либо требования о возмещении убытков и уплаты штрафных санкций в связи с таким расторжением.

Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, что они совершены в письменной форме, подписаны Сторонами в лице их полномочных представителей и заверены печатями Сторон.

С момента подписания настоящего Договора все преддоговорные споры, а также договоренности и соглашения, достигнутые Сторонами в процессе обсуждения условий настоящего Договора, теряют юридическую силу.

Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязательства по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны, за исключением случая, указанного в п. 13.8.1. настоящего Договора.

13.8.1. Покупатель имеет право без письменного согласия Поставщика переуступить свои права (требования) и обязанности (долг), вытекающие из настоящего Договора.

• С целью подтверждения добросовестности налогоплательщика Поставщик предоставляет Покупателю копии документов, заверенные генеральным директором или уполномоченным им лицом с расшифровкой должности и ФИО данного лица, скрепленные печатью организации:
• при подписании настоящего Договора:
• свидетельства о государственной регистрации;
• свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
• Устава;
• выписки из ЕГРЮЛ, выданной не более чем за 2 (два) месяца до заключения данного Договора;
• документа, подтверждающего полномочия лица, подписывающего настоящий Договор;
• письма о присвоении кодов статистики;
• лицензий (при осуществлении лицензируемых видов деятельности);
• доверенности (если Договор, приложения к нему, документы об исполнении Договора подписываются представителями Сторон, действующими на основании доверенности).
• Поставщик обязан сообщать Покупателю информацию о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) в соответствии с формой, согласованной Сторонами и являющейся Приложением № 4 к настоящему Договору. В случае изменений в цепочке собственников Поставщика, включая бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах Поставщика, последний обязан предоставить Покупателю информацию об изменениях в течение 5 (пяти) календарных дней с даты таких изменений с подтверждением соответствующими документами. Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случае неисполнения Поставщиком обязанности, предусмотренной настоящим пунктом Договора. В этом случае настоящий Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком уведомления Покупателя об отказе от исполнения настоящего Договора или с иной даты, указанной в таком уведомлении.
• В случае изменения организационно-правовой формы, наименования и других вышеперечисленных сведений Поставщик в течение 3 (трех) дней должен письменно уведомить об этом Покупателя и предоставить заверенные копии решений (согласований) о государственной регистрации данных изменений.
• Стороны сообщают друг другу свои почтовые, платежные реквизиты, статистические коды, юридический адрес, наименование и прочие данные, необходимые для правильного оформления Договора и последующего выставления счетов-фактур или УПД.
• Настоящий Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
• Вся документация и переписка по Договору должна поступать по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Российская Федерация, Ростовская область, г. Новочеркасск, ш. Багаевское, дом №10.

ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

14.1. Приложение № 1 - Спецификация.

14.2. Приложение № 2 - Форма открепительного письма.

14.3. Приложение № 3 - Форма Перечня грузов.

14.4. Приложение № 4 - Форма сведений о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных).

• Приложение № 5 – Заверения Сторон.
• Приложение № 6 –Форма Акта о приемке продукции.

16. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными