Тендер - Право заключения договора на поставку лабораторных реактивов №308400105

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Документация.doc

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть05 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Приволжский федеральный округ, Татарстан Респ Место поставки (адрес):г.Казань, ул.Амирхана, д.16, Институт Фармации (отв. Егорова С.Н.)
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 05.09.2025 по 22.09.2025Место предоставления документации:В соответствии с условиями извещения о закупкеПорядок предоставления документации:В соответствии с условиями извещения о закупкеОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:0.00 Валюта:Российский рубльСрок и порядок внесения платы за документацию:-
Подача заявокДата начала срока подачи заявок:05.09.2025Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):22.09.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00Порядок подачи заявок:Участник аукциона вправе подать только одну заявку на участие либо, если в рамках аукциона выделяются отдельные лоты, по одной заявке в отношении каждого лота. Участник вправе изменить или отозвать заявку на участие в аукционе в любой момент до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Уведомление об отзыве заявки должно быть получено Заказчиком также до истечения срока подачи заявок.
Подведение итоговМесто подведения итогов:В соответствии с условиями извещения о закупкеДата подведения итогов:23.09.2025Порядок подведения итогов:Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в электронномаукционе установлен пунктом 3.5. Положения о закупках Заказчика. Проект_договора

Проект договора

ДОГОВОР №___ / _____

г. Казань «____» _____________ 2025г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Казанский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Заказчик, Покупатель», в лице ректора Созинова Алексея Станиславовича, действующего на основании Устава, с одной стороны и ____________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель (Подрядчик, Поставщик)», в лице ______________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили по результатам проведения запроса котировок в электронном виде № _____________________ (протокол № _______________________ от «___» _________ 2025г.) настоящий Договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется в согласованные Сторонами сроки поставить Заказчику лабораторные реактивы, в целях достижения результатов федерального проекта «Университеты для поколения лидеров» национального проекта «Молодежь и дети»: «Реализация программы развития образовательных организаций высшего образования с целью формирования группы университетов – национальных лидеров для формирования научного, технологического и кадрового обеспечения экономики и социальной сферы, повышения глобальной конкурентоспособности системы высшего образования и содействия региональному развитию» (далее по тексту – «Товар»), а Покупатель обязуется обеспечить их приемку и оплату в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.2. Качественные и количественные характеристики поставляемого Товара, установлены в Техническом задании (Спецификации) (Приложение № 1), которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1. Цена настоящего Договора составляет: _________ (______________) рублей 00 копеек, в том числе НДС в соответствии со ч.3 ст.164 НК РФ.

2.2. Цена по настоящему договору является твердой. Цена Товара включает расходы на приобретение оборудования, перевозку, доставку, разгрузку, сборку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, связанных с исполнением Поставщиком настоящего Договора, а также доставка, разгрузка, установку, монтаж, ввод в эксплуатацию и прочие расходы.

2.3. Расчеты по договору подлежат казначейскому сопровождению. Перечисление денежных средств Заказчиком будет осуществлено с казначейского счета для осуществления и отражения операций с денежными средствами участников казначейского сопровождения, открытого в Управлении Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу для использования средств субсидии Субсидии.

2.4. Все расчеты за поставляемые Товары осуществляются в рублях. Оплата осуществляется в безналичной форме, перечислением денежных средств на расчетный счет Поставщика Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами товарно-распорядительных документов, удостоверяющих факт выполнения Поставщиком условий настоящего Договора по поставке товаров надлежащего качества и их установке к Оборудованию Заказчика, и счета, выставленного Продавцом. Начало течения срока оплаты начинает течь с даты указанной в товарно-распорядительном документе.

2.4.1. Все платежи по настоящему Договору производятся после проверки УФК по г. Санкт-Петербургу информации о суммах и направлениях использования средств, указанной в распоряжении о совершении казначейского платежа для оплаты денежного обязательства Заказчика, на финансовое обеспечение которого предоставляется Субсидия (далее - распоряжение), на ее соответствие информации, содержащейся в Соглашении №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть25-103, и документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств участника казначейского сопровождения (далее - документы-основания); после осуществления органом, осуществляющим казначейское сопровождение, санкционирования операций при казначейском сопровождении на основании документов-оснований;

2.4.2. Заказчик вправе выплатить авансовый платеж по настоящему Договору в сумме не более 30% от суммы, указанной в п .2.1. Договора, при условии, предоставления Поставщиком, заверенной копии договора поставки, заключенный с третьим лицом, и документов подтверждающим перемещенеи закупленного товара к Покупателю/Заказчику (например, таможенную декларацию, УПД и иные превичные учетные бухгалтерские документы), с обязательным предоставлением Поставщиком обеспечения исполнения Договора, в порядке, установленным п. 10.9. настоящего Договора размере, увеличенном до суммы авансового платежа.

2.5 Источником финансирования по настоящему Договору являются средства гранта в форме субсидии, предоставленные Заказчику в соответствии с соглашением о предоставлении из федерального бюджета грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть25-103, по▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть47 2 Ю▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, а также внебюджетные средства Заказчика, напарвленные на софинансирование мероприятий.

2.6. Исполнитель(Продавец, Поставщик) дает свое согласие, на осуществление в отношении него контроля за соблюдением получателем субсидии условий и порядка предоставления субсидий, в том числе в части достижения результатов предоставления субсидии, осуществляется главным распорядителем бюджетных средств, а также органами государственного (муниципального) финансового контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации; выражение согласия лица (Подрядчика/Исполнителя/Поставщика/Продавец) на осуществление указанных проверок осуществляется путем подписания настоящего Договора.

3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Поставка и ввод в эксплуатацию Товара осуществляется по адресу: Республика Татарстан,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Казань, ул. Амирхана, д. 16, Институт Фармации (отв. Егорова С.Н.).

3.2. Срок поставки установлен в течение 60 календарных дней с даты заключения договора.

3.2.1 Поставщик обязан письменно уведомить Покупателя о дате и времени фактической поставки товара.

3.3. Товары должны отгружаться в упаковке, с маркировкой, соответствующей характеру поставляемых товаров и способу транспортировки. Упаковка должна предохранять поставляемые товары от всякого рода повреждений, утраты товарного вида и коррозии при перевозке его различными видами транспорта с учетом перегрузок в пути и длительного хранения.

3.4. Поставщик осуществляет поставку, погрузо-разгрузочные, монтажные и пуско-наладочные работы своими силами и за свой счет.

3.5. Передача Товара Покупателю оформляется товарно-распорядительными документами, подписываемыми Сторонами. В случае отказа Покупателя от приема Товара последний обязан представить письменный мотивированный отказ.

3.6. Товар, передаваемый по настоящему Договору, принадлежит Поставщику на праве собственности. До передачи товара, Поставщик должен предоставить Заказчику документы, в виде заверенных копий, подтверждающих право собственности на передаваемый товар (в том числе, но неисключительно договор поставки, УПД, документы таможенного контроля и др.).

3.7. Право собственности на Товар переходит к Покупателю после подписания товарной накладной/УПД.

3.8. Обязательство по сдаче-приемке товара подлежит исполнению по месту нахождения представителя Покупателя согласно пункта 3.1. Договора.

4. Приемка. КАЧЕСТВО, РЕкламации

4.1. Поставщик обязан передать Товар в таре и/или упаковке, обеспечивающей сохранность Товаров такого рода при обычных условиях хранения и транспортировки.

4.2. Товар передается со всей необходимой документацией, относящейся к Товару. Отсутствие маркировки на товаре, а также не представление Продавцом документов на товра, необходимых для его надлежащей эксплуатации дает право Покупателю отказать в приемке Товара.

4.3. До сдачи работ (за 2 рабочих дня) Исполнитель письменно извещает Заказчика о готовности к передаче результата работ с указанием уполномоченных представителей (ФИО, должность), которые примут участие в процедуре приемки. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней организует работу приемочной комиссиии, после чего, в течение 10 (десяти) календарных дней проводит процедуру приемки с оформлением акта экспертизы и заключения приемочной комиссии.

4.3.1. Присутствие Продавца или его уполномоченного представителя при приемке товара является обязательным. Передача товара транспортной компанией непосредственно Покупателю не допускается.

4.4. Качество и комплектность поставляемого Товара должны соответствовать условиям настоящего Договора, иметь макировку.

4.5. При обнаружении несоответствия Товара условию об ассортименте, качестве, комплектности Покупатель вправе не принимать весь объем Товара. В отношении Товаров, которые не соответствуют условиям настоящего Договора, Покупатель вправе в течение срока, установленного для заявления претензии, принять указанные Товары и произвести их оплату по ценам, указанным в Товарной накладной, либо отказаться от таких Товаров и потребовать их замены. Поставщик в течение 3 (трех) рабочих дней обязан вывезти некомплектный Товар с территориии Покупателя. В случае не исполнения указанной обязанности (по вывозу Товара) Поставщик обязан оплатить Заказчику расходы на ответственное хранение Товара в сумме 2000 рублей в день.

4.6. Претензия при выявлении несоответствия Товара условиям настоящего Договора должна быть направлена Поставщику в письменном виде на адрес электронной почты, указанный в настоящем Договоре в течение 5 календарных дней после окончания сроков, установленных для приемки Товара с приложением Акта и иных, необходимых для рассмотрения претензии документов. Претензия должна быть подписана руководителем либо лицом, действующим по доверенности, и заверена печатью Покупателя.

4.7. Поставщик обязан ответить на претензию в течение 10 дней с момента ее получения. Ответ на претензию подписывается руководителем либо лицом, действующим по доверенности, и заверяется печатью Поставщика.

4.8. Качественные характеристики поставляемых товаров, срок и (или) объем предоставления гарантий качества товара должны соответствовать требованиям, указанным в Техническом задании (Приложение №1) к настоящему Договору.

4.9. Стороны согласовали возможность использования электронного документооборорта с использованием систем Контур.Диадок или СБИС.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Поставщик обязуется:

• Выполнить в установленные сроки поставку Товара, предусмотренные настоящим Договором, в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1);
• своими силами и за свой счет, не нарушая конечной даты поставки Товара, устранять допущенные по его вине недостатки, которые могут повлечь отступления от Технического задания (Приложение №1);
• в случае изменения банковских реквизитов известить Покупателя в течение 1 рабочего дня. При просрочке извещения все возникающие риски несет Поставщик;
• предоставлять по письменному запросу Заказчика промежуточную отчетную и иную запрашиваемую им документациюв срок не позднее 2 (двух) рабочих дней.
  5.2. Поставщик вправе:
• по согласованию с Покупателем выполнить поставку Товара по настоящему Договору досрочно;

• привлекать к исполнению Договора третьих лиц. При этом Поставщик несет ответственность за действия привлеченных третьих лиц, в том числе за качество и сроки поставки Товара как за свои собственные.

5.3. Покупатель обязуется:

- своевременно передавать Поставщику информацию, необходимую для исполнения настоящего Договора;

- принять и оплатить за поставленный Товар в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.4. Покупатель вправе:

- проводить без каких-либо дополнительных затрат с его стороны контроль за поставкой Товара с целью подтверждения соответствия условиям настоящего Договора и техническим требованиям.

5.5. Поставщику запрещено за счет средст, полученных из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации средств (полученных от Заказчика по настоящему Договору) приобретение иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также иных случаев, предусмотренных пунктом 5.1 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и пунктом 3 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федераци.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае поставки Покупателю Товара ненадлежащего качества, в отношении Поставщика наступают последствия, предусмотренные ст. 475 и 518 Гражданского кодекса Российской Федерации.

6.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором, Покупатель вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства. Размер неустойки устанавливается в размере 0,1% от стоимости настоящего Договора. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Покупателя.

6.4. В случае просрочки исполнения Покупателем обязательства, предусмотренного настоящим Договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором исполнения обязательства. Размер неустойки устанавливается в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Покупатель освобождается от уплаты неустойки, если докажет что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

6.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Покупатель производит оплату по настоящему Договору за вычетом соответствующего размера неустойки.

6.6. Стороны не вправе передавать полностью или частично свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до «31» декабря 2025 года.

7.2. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от выполнения в полном объеме своих обязательств по настоящему Договору и от ответственности за нарушение его условий, если таковые имели место в период исполнения настоящего Договора.

8. ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

8.1. Расторжение настоящего Договора может быть проведено по соглашению Сторон или в судебном порядке. При этом применяется законодательство Российской Федерации.

8.2. При расторжении настоящего Договора по обоюдному согласию Стороны определяют и производят взаиморасчеты по возмещению понесенных затрат и убытков по предмету настоящего Договора.

8.3. Ни одна из Сторон не будет иметь по отношению к другой Стороне никаких обязательств по настоящему Договору после расторжения Договора и урегулирования взаимных платежей.

8.4. Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае нарушения Подрядчиком сроков поставки товара более чем на 5 (пять) рабочих дня.

8.5 Договор считается расторгнутым в одностороннем порядке по истечении 10 календарных дней с даты его размещение в ЕИС, и/или направления Заказчиком в адрес Подрядчика уведомления о расторжении договора в одностороннем порядке.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение возникает из обязательств непреодолимой силы, которые Стороны не могли предвидеть до заключения настоящего Договора (форс-мажор), таких как стихийные бедствия, военные действия, блокада, социальные волнения, действия и постановления органов государственной власти, местного самоуправления и т.д.

9.2. О наступлении форс-мажорных обстоятельств, а также о предполагаемом сроке их действия Сторона, для которой они наступили, извещает в письменной форме другую Сторону не позднее трех рабочих дней с момента их наступления. Сроки исполнения обязательств переносятся пропорционально действию форс-мажорных обстоятельств, но не более чем на два месяца.

9.3. Не извещение или несвоевременное извещение о наступлении таких обстоятельств лишает права любую из Сторон ссылаться на эти обстоятельства как на основание, освобождающее ее от ответственности за несвоевременное исполнение обязательств по отношению к другой Стороне.

9.4. В случае если форс-мажорные обстоятельства продлятся более двух месяцев, Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор, создав комиссию из представителей Сторон для урегулирования всех споров.

10. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в разделе 10 настоящего Договора, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

10.2. При изменении юридического адреса, фактического местонахождения, банковских реквизитов и формы собственности Поставщика в двухнедельный срок обязан письменно известить об этом Заказчика. В случае прекращения деятельности Поставщика Стороной Договора является его правопреемник.

10.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему Договору или в связи с ним, Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров.

10.5. В случае не достижения Сторонами взаимоприемлемого решения, споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Татарстан.

10.6. Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

10.7. Все изменения и приложения по основаниям, предусмотренным настоящим Договором, являются его неотъемлемой частью.

10.8. При изменении своих банковских реквизитов Поставщик обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней известить об этом Покупателя.

10.9 По настоящему договору установлено обеспечение исполнения договора в сумме ___________ рублей.

В течение срока, установленного для заключения договора, участник закупки, с которым заключается контракт, представляет обеспечение исполнения контракта в виде банковской гарантии, выданной банком или внесения денежных средств на счет заказчика.

Реквизиты счета заказчика для внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора:

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Казанский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации

420012, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Бутлерова, 49

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0 КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Лицевой счет 20116Х15070

В ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН БАНКА РОССИИ / УФК по Республике Татарстан г. Казань

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть– номер казначейского счета (расчетный счет)

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть– счет банка (корреспондентский счет)

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОКПО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ОКОНХ 9210

В назначении платежа указывать:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц. В целях реализации данного положения конечный срок исполнения обязательств (за исключением гарантийных обязательств) сторонами по договору - 31.01.2026 г.

В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

10.9.1. В случае выплаты Заказчиокм авансового платежа по настоящему Договору, размер обеспечения исполнения Договора увеличивается до стоимости авансового платежа.

11. Список приложений

11.1. Приложение №1: Техническое задание (Спецификация).

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1 к Договору № ______________ от «__»__________ 2025 года

Техническое задание (Спецификация)

- Посмотреть таблицу с данными

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения договора на поставку лабораторных реактивов для нужд ФГБОУ ВО Казанский ГМУ Минздрава России в целях достижения результатов федерального проекта «Университеты для поколения лидеров» национального проекта «Молодежь и дети»: «Реализация программы развития образовательных организаций высшего образования с целью формирования группы университетов - национальных лидеров для формирования научного, технологического и кадрового обеспечения экономики и социальной сферы, повышения глобальной конкурентоспособности системы высшего образования и содействия региональному развитию»

Казань 2025 г.

До подачи заявки участник закупки обязан ознакомиться с нормами Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд ФГБОУ ВО Казанский ГМУ Минздрава России, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации 24.12.2018 года (размещено в ЕИС 25.12.2018 года).

Извещение об электронном аукционе

- Посмотреть таблицу с даннымиРаздел 1. Информационная карта аукциона - Посмотреть таблицу с данными

Раздел 2.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение к документации об аукционе в электронной форме

Проект договора

Находится в отдельном файле