Тендер - Реактивы и расходные материалы для отделения лабораторной диагностики ГАУЗ СО «ЦГКБ № 23» в 2024-25 г №271167163

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть63 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Уральский федеральный округ, Свердловская облМесто поставки (адрес):В соответствии с требованиями закупочной документации
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 20.04.2024 по 06.05.2024Место предоставления документации:В соответствии с требованиями закупочной документацииПорядок предоставления документации:В соответствии с требованиями закупочной документацииОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется Аукцион_Реактивы_и_расходные_материалы_для_отделения_лабдиагностики_22.59.52.194 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:} - Посмотреть таблицу с данными

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

(в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»)

на право заключения договора на поставку товара:

«Реактивы и расходные материалы для отделения лабораторной диагностики ГАУЗ СО «ЦГКБ № 23» в▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьг»

Заказчик: Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области

«Центральная городская клиническая больница № 23 город Екатеринбург»

Екатеринбург 2024 год

Раздел I. Общие Положения

Законодательное регулирование
1.1. Проведение электронного аукциона регулируется положениями Гражданского кодекса РФ, Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (с последующими изменениями), Федерального закона от 10.01.2002 г. № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи» (с последующими изменениями), Федерального закона от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" (с последующими изменениями), а также Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд Государственного автономного учреждения здравохранения Свердловской области «Центральная городская клиническая больница № 23 город Екатеринбург» от 07.09.2022 года.
Понятия и термины, используемые в настоящей документации об аукционе, применяются в тех же значениях, что и в Положении о закупке.

Предоставление документации об аукционе
2.1. Настоящая документация об аукционе доступна для ознакомления на официальном сайте без взимания платы.

Разъяснение положений документации об аукционе
3.1. Любой участник закупки, способом осуществления которой является аукцион в электронной форме (далее также – участник аукциона), получивший аккредитацию на электронной площадке вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение настоящего аукциона в электронной форме (далее также – аукцион, электронный аукцион), запрос о даче разъяснений положений настоящей документации об аукционе в сроки, установленные п.п▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьПоложения о закупке товаров, работ, услуг для нужд Государственного автономного учреждения здравохранения Свердловской области «Центральная городская клиническая больница № 23 город Екатеринбург» от 07.09.2022 года.
В течение одного часа с момента поступления указанного запроса оператор электронной площадки направляет запрос заказчику.
3.2. В течение трех рабочих дней с даты поступления от оператора электронной площадки указанного в пункте 3.1 части 3 настоящего раздела запроса Заказчик размещает на официальном сайте разъяснения положений настоящей документации об аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника аукциона, от которого поступил запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в настоящем аукционе, указанного в разделе II Информационная карта аукциона настоящей документации об аукционе.
3.3. Разъяснение положений настоящей документации об аукционе не должно изменять ее суть.

Внесение изменений в документацию об аукционе
4.1. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника закупки вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона в электронной форме и (или) в аукционную документацию не позднее, чем за 5 дней до даты окончания срока подачи заявок.
4.2. Изменения извещения о проведении аукциона, аукционной документации размещаются Заказчиком, в единой информационной системе и на электронной площадке не позднее чем в течение трех дней со дня со дня внесения указанных изменений.
4.3. В случае внесения изменений в извещение об осуществлении конкурентной закупки, документацию о закупке, в том числе при осуществлении конкурентной закупки, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, срок подачи заявок на участие в закупке должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в ЕИС, на официальном сайте, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом № 223-ФЗ, указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в такой закупке, установленного настоящим положением для конкретного способа закупки.

Отказ от проведения аукциона
5.1. Заказчик в любой момент вправе отказаться от проведения аукциона. В этом случае заказчик не позднее следующего рабочего дня после даты принятия решения об отмене определения поставщика, подрядчика, исполнителя обязан внести соответствующие изменения в план закупки товаров, работ, услуг.
5.2. По истечении срока отмены аукциона в соответствии с пунктом 5.1 настоящей части и до заключения договора заказчик вправе отменить проведение аукциона только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.
5.3. Решение об отмене определения Поставщика (Подрядчика, Исполнителя) размещается заказчиком на официальном сайте в день принятия этого решения.

Обеспечение исполнения договора

6.1. Заказчик в извещении о проведении настоящего аукциона, настоящей документации об аукционе, проекте договора вправе установить требование обеспечения исполнения договора.

Размер, срок обеспечения исполнения договора, требования к обеспечению исполнения договора указаны в разделе II Информационная карта аукциона настоящей документации об аукционе.

6.2. В случае, если участником аукциона, с которым заключается договор, является государственное или муниципальное казенное учреждение, положения настоящего раздела об обеспечении исполнения договора к такому участнику не применяются.

6.3. Условия срока возврата заказчиком поставщику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения договора (если такая форма обеспечения исполнения договора применяется поставщиком), указываются в договоре.

6.3. Условия срока возврата заказчиком поставщику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения договора (если такая форма обеспечения исполнения договора применяется поставщиком), указываются в договоре.

Раздел II. Информационная карта аукциона

- Посмотреть таблицу с данными

Раздел III. Техническое задание на поставку товаров

(требование о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара)

Наименование предмета открытого аукциона в электронной форме:

«Реактивы и расходные материалы для отделения лабораторной диагностики ГАУЗ СО «ЦГКБ № 23» в▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьг»

Наименование поставляемых товаров: «Реактивы и расходные материалы для отделения лабораторной диагностики ГАУЗ СО «ЦГКБ № 23» в▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьг».

Количество поставляемых товаров: в соответствии с приложением № 1 к техническому заданию.

Место поставки товаров: ГАУЗ СО «Центральная городская клиническая больница № 23»,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул.Старых Большевиков, 9.

Сроки (периоды) поставки товаров: С момента заключения договора по заявке ЛПУ, не позднее 5-ти рабочих дней с момента получения заявки.

Форма, сроки и порядок оплаты товаров: оплата по безналичному расчету по факту поставки в течение 7 календарных дней с момента подписания товарной накладной. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается договором в размере 0,3% от цены товара подлежащего поставке, путем удержания из суммы, подлежащей оплате. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

Условия поставки товаров: доставка до склада Заказчика, разгрузка, за счет средств и сил Поставщика. Вне зависимости от того, каким образом осуществляется доставка Товара до Заказчика: с использованием собственного транспорта Поставщика или с привлечением транспортной компании, продукцию должен сопровождать представитель Поставщика, имеющий надлежащим образом оформленную для осуществления таких действий доверенность

Общие требования к товарам: поставляемый товар должен сопровождаться всеми необходимыми разрешительными документами установленными в соответствии с законодательством РФ, инструкцией по эксплуатации на русском языке.

Требования к качеству товаров, качественным (потребительским) свойствам товаров: Согласно приложению № 1 к техническому заданию.

Требования по комплектности товаров: не установлено.

Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров: наличие документов, указанных в п.8 Технического задания, инструкция по эксплуатации на русском языке, технический паспорт или иной документ, содержащий все существенные характеристики товара и руководство по эксплуатации на русском языке, декларация о соответствии, товарная накладная, счет-фактура, акт приема-передачи товара, подписанный и скрепленный печатью Поставщика в двух экземплярах.

Требования по передаче заказчику комплекта расходных материалов для первичной эксплуатации товара: не предусмотрено.

Требования к безопасности товаров: в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и иных нормативных правовых актов.

Порядок сдачи и приемки товаров: в соответствии с условиями договора.

Требования по монтажу поставленного товара: не требуется

Требования по объему гарантий качества товаров: не установлено

Правовое регулирование приобретения и использования поставляемых товаров: в соответствии с действующим законодательством.

Общие требования: наличие регистрационного удостоверения (включить в состав заявки со всеми приложениями) - в случае, если необходимость наличия такового заявлена в приложении № 1 к Техническому заданию.

Приложение № 1 к техническому заданию

- Посмотреть таблицу с данными

*Примечание: при другом количестве единиц продукции в упаковке предложенного эквивалента общее

количество единиц продукции должно быть не менее требуемого.

Раздел IV. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА

Начальная (максимальная) цена договора▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,79 рублей (четыре миллиона девятьсот четырнадцать тысяч пятьсот пятьдесят шесть рублей 79 копеек) рассчитана согласно мониторингу цен на товар, анализу коммерческих предложений от Поставщиков.

Мониторинг цен на поставку товаров

«Реактивы и расходные материалы для отделения лабораторной диагностики ГАУЗ СО «ЦГКБ № 23» в▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьг»

- Посмотреть таблицу с данными

Форма 2. Форма для заполнения участником аукциона заявки на участие в аукционе «Информация об участнике аукциона»

- Посмотреть таблицу с данными

Раздел V. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ И ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ АУКЦИОНА

Заявка на участие в электронном аукционе подготавливается участником аукциона в соответствии с требованиями настоящей документации об аукционе.

Форма 1. Форма для заполнения участником аукциона заявки на участие в аукционе

Объект закупки (предмет электронного аукциона): «Реактивы и расходные материалы для отделения лабораторной диагностики ГАУЗ СО «ЦГКБ № 23» в▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьг»

Исполняя наши обязательства и изучив документацию об электронном аукционе на право заключения с ГАУЗ СО «ЦГКБ №23» договора на поставку товара «Реактивы и расходные материалы для отделения лабораторной диагностики ГАУЗ СО «ЦГКБ № 23» в▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьг», в том числе условия и проведения настоящего аукциона, проект порядок договора на осуществление вышеуказанной закупки, мы в случае признания нас победителями электронного аукциона согласны подписать договор, а также в соответствии с требованиями документации об аукционе поставить товары, сведения об объекте закупки которых, указаны в нижеприведенной таблице:

- Посмотреть таблицу с данными

*В случае неполного или некорректного заполнения заявка будет подлежать отклонению.

Форма декларации о соответствии участника электронного аукциона требованиям, установленным аукционной документацией.

Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении нашей организации:

- не проводится ликвидации – юридического лица и отсутствует решение арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

- деятельность не приостановлена в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

- отсутствуют недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

- отсутствует у участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

- обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

- отсутствует между участником закупки и заказчиком конфликт интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

- подтверждаем свое согласие на публикацию, обработку и использование наших персональных данных, указанных в заявке и связанных с ней.

Раздел VI. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

на поставку товара: «Реактивы и расходные материалы для отделения лабораторной диагностики ГАУЗ СО «ЦГКБ № 23» в▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьг»

г. Екатеринбург «____» 2024 г.

__________________, именуемое (ый) в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________, действующего (ей) на основании _____________________, с одной стороны, и «Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Центральная городская клиническая больница № 23 город Екатеринбург», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Главного врача ГАУЗ СО «ЦГКБ № 23» Юдина Вадима Игоревича, действующего на основании Устава, с другой стороны, на основании Протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме № _____ от _______________, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Заказчика товары, указанные в п. 1.2. настоящего договора, в указанные в настоящем договоре сроки, а Заказчик обязуется принять указанные товары и своевременно произвести их оплату на условиях настоящего договора.
1.2. Предметом поставки является следующий товар: «Реактивы и расходные материалы для отделения лабораторной диагностики ГАУЗ СО «ЦГКБ № 23» в▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьг», в соответствии со спецификацией товаров (Приложение № 1 к договору).

КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА
2.1. Количество подлежащего поставке товара определяется в спецификации товаров (Приложение № 1 к договору).
2.2. Заказчиком (при достижении соглашения с победителем процедуры) предусматривается возможность увеличения цены заключенного договора до 30 процентов (в случаях, если переметом договора является поставка товара, выполнение работ, оказание услуг).

КАЧЕСТВО ТОВАРА
3.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ, иным нормативным требованиям, установленным законодательством для данного вида товаров.
3.2. Все Товары должны быть снабжены соответствующими сертификатами и (или) другими документами на русском языке, надлежащим образом подтверждающими качество Товара.
3.3. Остаточный срок годности на момент поставки указан в Приложение № 1 к техническому заданию.
Возможность поставки товара с меньшим сроком годности допускается только с согласия Покупателя и оформляется дополнительным соглашением к договору.

СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА
4.1. Товар поставляется в сроки, указанные в графике поставок (Приложение № 2 к договору).
4.2. Поставка Товара осуществляется Поставщиком по адресу: г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, 9.
4.3. Доставка, разгрузка Товара на склад Заказчика, производится силами и за счет средств Поставщика, в соответствии со спецификацией товаров (Приложение № 1 к договору).
4.4. Право собственности на Товар и все связанные с ним риски переходят к Заказчику с момента принятия Товара.

ПРИЕМКА ТОВАРА
5.1. Приемка товара осуществляется с участием уполномоченных представителей Заказчика и Поставщика. Заказчик в момент приемки товара обязан проверить соответствие поставляемого товара спецификации, товарной накладной, проверить товар по количеству и произвести осмотр на отсутствие внешних дефектов. О выявленных несоответствиях или недостатках товара незамедлительно письменно уведомить Поставщика.
Вне зависимости от того, каким образом осуществляется доставка Товара до Заказчика: с использованием собственного транспорта Поставщика или с привлечением транспортной компании, продукцию должен сопровождать представитель Поставщика, имеющий надлежащим образом оформленную для осуществления таких действий доверенность.
5.2. Товар должен отвечать требованиям качества, сертификации, лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством или настоящим договором.
5.3. Транспортные расходы по доставке, разгрузке, вводу в эксплуатацию товара несет Поставщик.
5.4. Датой поставки товара считается дата передачи его Заказчику и подписания накладной. Право собственности на товар переходит к Заказчику с момента подписания накладной.
5.5. При приемке товара Стороны руководствуются Инструкциями о порядке приемки товара по количеству (утверждена Постановлением Госарбитража СССР от 15.05.65г. № П-6) и по качеству (утверждена Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.66 г. № П-7).
5.6. Приемка товара по количеству, ассортименту и товарному виду осуществляется во время ее передачи Заказчику.
5.7. Право собственности на товар и риск случайной гибели переходят к Заказчику с момента принятия товара Заказчиком, что подтверждается подписанием товарной накладной. С указанного момента Поставщик считается выполнившим свою обязанность по передаче товара.
5.8. Заказчик вправе отказаться от приемки поставленного товара в случае, если качество и/или комплектность поставленного товара не соответствует качеству и/или комплектности, указанным в настоящем договоре, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

ТАРА И УПАКОВКА

6.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующим стандартам, техническим условиям. Упаковка Товара должна обеспечить его сохранность при транспортировке, погрузке, и разгрузке при условии бережного с ним обращения.

Тара и упаковка должны обеспечивать сохранность товара при его транспортировке и хранении. Товар

должен иметь надлежащую маркировку и соответствовать следующим требованиям: на внутренней и внешней упаковках хорошо читаемым шрифтом на русском языке указаны:

- название организации – производителя (наименование места происхождения товара или наименование производителя);

- номер серии и дата изготовления;

- способ применения;

- срок годности;

- условия хранения;

- меры предосторожности при применении.

6.3. По каждой отгрузке (поставке) Поставщик предоставляет Заказчику:

- оригиналы или надлежащим образом заверенные копии (заверенные подписью участника и печатью участника в случае её наличия) сертификатов соответствия или декларацию соответствия на поставляемую позицию,

- инструкцию пользователя на русском языке

- товарные накладные, счета-фактуры и счета на оплату Товара в двух экземплярах.

7. ЦЕНА ТОВАРА. ПОРЯДОК И ФОРМА РАСЧЕТОВ

7.1. Общая стоимость Товара, подлежащего поставке в соответствии с аукционной документацией составляет _______________________________. Цена Товара указана с учетом НДС и других расходов Поставщика.

7.2. Заказчик осуществляет оплату в безналичной форме по факту поставки в течение 7 рабочих дней с момента подписания товарной накладной (при предоставлении Заказчику следующих документов: счет, счет-фактуры, товарной накладной, заверенных копий регистрационных удостоверений и сертификатов соответствий (или деклараций о соответствии), так же иных документов, обязательность наличия у Поставщика которых предусмотрена федеральным законодательством РФ.) за счет средств автономных учреждений.

7.3. Моментом оплаты считается дата списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

8. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

8.1. Поставщик обязуется:

8.1.1. Поставить весь товар в полном объеме, предусмотренным настоящим договором в соответствии с графиком поставки (Приложение № 2), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

Товар, поставленный и не соответствующий по комплектности и/или качеству условиям настоящего договора, считается недопоставленным и в случае забраковки подлежат возврату Поставщику (его силами и за его счет).

Нарушение Поставщиком срока поставки товара, указанного в Приложении № 2 к настоящему договора, на срок более 3 рабочих дней признается существенным нарушением настоящего договора.

8.1.2. Доставить, разгрузить, товар по адресу Заказчика: г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, 9.

8.1.3. Одновременно с передачей товара, передать Заказчику следующий комплект документов на поставляемый Товар:

- счет, счет-фактуру, товарную накладную;

- сертификат соответствия Госстандарта России;

- регистрационное удостоверение МЗ и СР РФ;

- иные документы предусмотренные законом Российской Федерации

8.1.4. Товар поставляется в невозвратной таре и/или упаковке, обеспечивающей его сохранность при транспортировке и необходимости последующего хранения.

8.2. Заказчик обязуется:

8.2.1. Принять поставленный надлежащим образом товар.

8.2.2. Оплатить Товар в соответствии с пунктом 7 настоящего договора.

При необходимости доводить до Исполнителя лимит ассигнований на соответствующий финансовый год, а также их изменения.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

9.1. До заключения договора Поставщик предоставляет: обеспечение исполнения договора в размере 5% начальной цены договора –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,84 руб. (двести сорок пять тысяч семьсот двадцать семь рублей 84 копейки). Обеспечение исполнения договора предоставляется до заключения договора, но не позднее 15 календарных дней со дня подписания протокола, на основании которого с победителем закупки или с иным участником заключается такой договор. Исполнитель перечисляет сумму обеспечения на реквизиты Заказчика (в соответствии с Разделом II. Информационная карта аукциона, п. 32)

Возврат денежных средств, переданных в залог в качестве обеспечения исполнения договора, осуществляется по истечении сроков обеспечения, в связи с надлежащим исполнением договора, по письменной информации от Исполнителя об окончании исполнения обязательств сторонами по договору.

9.2. Если Поставщик не в состоянии поставить товар в сроки, соответствующие условиям настоящего договора, а именно: задерживает поставку товара на 3 (три) рабочих дня и более, то стороны считают это существенным нарушением Поставщиком условий настоящего договора. В этом случае средства из обеспечения настоящего договора не возвращаются Поставщику.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

10.2. За просрочку поставки или недопоставку Товара Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере 0,3 % стоимости товара, поставка которого просрочена, за каждый день просрочки.

10.3. За поставку Товара ненадлежащего качества, т.е. с нарушением требований к качеству, установленных настоящим договором, Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере 0,3% стоимости Товара, в котором обнаружены недостатки по качеству.

10.4. В случае просрочки оплаты подлежащего поставке Товара Покупатель уплачивает Поставщику неустойку в размере 0,3% стоимости не оплаченного Товара за каждый день просрочки.

11. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

11.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

11.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп., а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.

11.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение пунктов 1,2 антикоррупционной оговорки к настоящему Договору, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение указанных положений другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.

11.4. Сторона, получившая уведомление о нарушении, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

11.5. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушений, с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.

11.6. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений настоящего Договора и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с п.2 антикоррупционной оговорки, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты прекращения действия настоящего Договора.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Настоящий договор считается заключенным с момента его подписания надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон и действует до 31.07.2025 года, а в части оплаты – до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору.

12.2. Споры, вытекающие из договора, разрешаются посредством переговоров сторон. При невозможности урегулирования споров сторон в переговорном порядке, споры разрешаются Арбитражным судом Свердловской области.

12.3. Во всем ином, не урегулированном в настоящем договоре, стороны будут руководствоваться нормами действующего гражданского законодательства РФ.

12.4. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон, в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ГАУЗ СО «ЦГКБ № 23» .

12.5. Настоящий договор может быть расторгнут на основании обоюдного согласия сторон, в одностороннем порядке – в случае неоднократного (2 и более раза) нарушения стороной существенных условий договора или по решению суда в случаях, установленных настоящим договором и действующим Законодательством РФ.

12.6 Договор заключен в электронной форме на автоматизированной системе торгов http://utp.sberbank-ast.ru и подписан электронно-цифровыми подписями уполномоченных представителей сторон.

12.7 Возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения договора, производится Заказчиком Исполнителю в течение 30 дней.

13. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к договору на поставку товаров

№ _________________ от «____» 2024 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ

Наименование поставляемых товаров: «Реактивы и расходные материалы для отделения лабораторной диагностики ГАУЗ СО «ЦГКБ № 23» в▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьг».

Количество поставляемых товаров: в соответствии с приложением № 1 к техническому заданию.

Место поставки товаров: ГАУЗ СО «Центральная городская клиническая больница № 23»,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул.Старых Большевиков, 9.

Сроки (периоды) поставки товаров: С момента заключения договора по заявке ЛПУ, не позднее 5-ти рабочих дней с момента получения заявки.

Форма, сроки и порядок оплаты товаров: оплата по безналичному расчету по факту поставки в течение 7 календарных дней с момента подписания товарной накладной. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается договором в размере 0,3% от цены товара подлежащего поставке, путем удержания из суммы, подлежащей оплате. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

Условия поставки товаров: доставка до склада Заказчика, разгрузка, за счет средств и сил Поставщика. Вне зависимости от того, каким образом осуществляется доставка Товара до Заказчика: с использованием собственного транспорта Поставщика или с привлечением транспортной компании, продукцию должен сопровождать представитель Поставщика, имеющий надлежащим образом оформленную для осуществления таких действий доверенность

Общие требования к товарам: поставляемый товар должен сопровождаться всеми необходимыми разрешительными документами установленными в соответствии с законодательством РФ, инструкцией по эксплуатации на русском языке.

Требования к качеству товаров, качественным (потребительским) свойствам товаров: Согласно приложению № 1 к техническому заданию.

Требования по комплектности товаров: не установлено.

Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров: наличие документов, указанных в п.8 Технического задания, инструкция по эксплуатации на русском языке, технический паспорт или иной документ, содержащий все существенные характеристики товара и руководство по эксплуатации на русском языке, декларация о соответствии, товарная накладная, счет-фактура, акт приема-передачи товара, подписанный и скрепленный печатью Поставщика в двух экземплярах.

Требования по передаче заказчику комплекта расходных материалов для первичной эксплуатации товара: не предусмотрено.

Требования к безопасности товаров: в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и иных нормативных правовых актов.

Порядок сдачи и приемки товаров: в соответствии с условиями договора.

Требования по монтажу поставленного товара: не требуется

Требования по объему гарантий качества товаров: не установлено

Правовое регулирование приобретения и использования поставляемых товаров: в соответствии с действующим законодательством.

Общие требования: наличие регистрационного удостоверения (включить в состав заявки со всеми приложениями) - в случае, если необходимость наличия такового заявлена в приложении № 1 к Техническому заданию.

Приложение № 1 к техническому заданию

- Посмотреть таблицу с данными

*Примечание: при другом количестве единиц продукции в упаковке предложенного эквивалента общее

количество единиц продукции должно быть не менее требуемого.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к спецификации товаров

№ _____________________ от «______» 2024 г.

Таблица цен

- Посмотреть таблицу с данными

Итого цена договора составляет:______________ рублей, с учетом НДС в размере ________________ рублей.

Приложение № 2

к договору на поставку товаров

№ __________________________ от «______» 2024 г.

ГРАФИК ПОСТАВКИ ТОВАРОВ

- Посмотреть таблицу с данными