Тендер - Реагенты №297563813

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• НМЦК.xls

- Посмотреть таблицу с данными▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть  . td, td.with-parent .parent .parent-table td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с данными Спецификация - Посмотреть таблицу с данными Закупка с неопределенным объемом (Цена за единицу) Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Нет Проверка минимальной цены Способ определения минимальной цены Расчётная цена Метод расчета Анализ рынка или метод сопоставимых рыночных цен Проект_Контракта_ЕАТ_КДЛ

КОНТРАКТС ЕДИНСТВЕННЫМ ПОСТАВЩИКОМ

(ПОДРЯДЧИКОМ, ИСПОЛНИТЕЛЕМ) №

ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

г. Санкт-Петербург « » 2025 г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Северо-Западный окружной научно-клинический центр имени Л.Г.Соколова Федерального медико-биологического агентства» (ФГБУ СЗОНКЦ им. Л.Г. Соколова ФМБА России), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Колабутина Валерия Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны и ______________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________, действующего на основании ___________, с другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о контрактной системе), заключили настоящий контракт с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (далее - Контракт) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ, СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
1.1. Поставщик обязуется передать Заказчику в собственность реагенты (далее – «Товар»), указанные в спецификации (далее – «Товар»), в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом, а Заказчик обязуется принять Товар и оплатить его на условиях настоящего Контракта.
1.2. Характеристики, количество, цена, стоимость Товара, страна происхождения товара, фирма-производитель указаны в Спецификации (приложение № 1 к Контракту).
1.3. Право собственности на Товар, риск его случайного повреждения и случайной гибели переходит к Заказчику с момента подписания им товарной накладной.
1.4. Срок действия Контракта: с даты подписания Контракта сторонами по 31.12.2025 г.
1.5. Срок (период) поставки по Контракту: с даты подписания Контракта сторонами по 15.12.2025 г.
1.6. Место поставки товара: Санкт-Петербург, пр.Культуры д.4

ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Цена настоящего контракта, согласно Спецификации, составляет _____(___________) рублей 00 копеек, в том числе НДС % на сумму ______ (______________) рублей 00 копеек / НДС не облагается (В случае применения победителем упрощенной системы налогообложения, излагается в следующей редакции: Цена Контракта составляет ___________ (____________________________) руб., НДС не облагается на основании применения УСН. В случае отсутствия НДС, излагается в следующей редакции: Цена Контракта составляет ___________ (____________________________) руб., НДС не облагается. Цена Контракта включает стоимость товара, упаковку, маркировку, перевозку, доставку, погрузочно-разгрузочные работы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.

3. КАЧЕСТВО ТОВАРА

3.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ, а также:

- соответствовать характеристикам Товара, установленным в Спецификации к настоящему Контракту;

- соответствовать требованиям технических регламентов, государственных стандартов, и иных нормативно-правовых документов, действующих в отношении поставляемого Товара;

- при отсутствии в контракте условий о качестве товара Поставщик обязан передать Заказчику Товар, пригодный для целей, для которых Товар такого рода обычно используется;

- упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям, установленным законодательством РФ и условиями настоящего Контракта.

3.2. При поставке Поставщик предоставляет Заказчику:

- эксплуатационно-техническую документацию на Товар на русском языке.

3.3. Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), ранее не находившимся в использовании у поставщика или третьих лиц), не подвергавшимся ранее ремонту (модернизации, восстановлению), не должен находиться в залоге, под арестом или иным обременением.

3.4. Остаточный срок годности поставляемого товара на дату поставки – в соответствии с Приложением № 1 к Контракту.

4. СРОК, ПОРЯДОК ОТГРУЗКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

4.1. Срок поставки Товара – в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента направления заявки Заказчиком Поставщику. Ассортимент, характеристики и количество Товара, поставляемого Поставщиком в рамках данного Контракта, должны строго соответствовать указанным в Спецификации.

4.2. Поставка Товара осуществляется транспортом и средствами Поставщика в адрес Заказчика с необходимым количеством грузчиков для погрузки и разгрузки в складские помещения Заказчика с обеспечением сохранности Товара при транспортировке.

4.3. Поставляемый Товар должен быть в оригинальной упаковке производителя, без повреждений, с сохранением всех защитных знаков производителя, в таре и упаковке, обеспечивающей сохранность и целостность товара при транспортировке и хранении. Товар должен иметь необходимые маркировки, ярлыки, наклейки и пломбы согласно действующему законодательству Российской Федерации.

4.4. Товар, являющийся предметом настоящего Контракта, принимается Заказчиком по количеству и качеству на складе Заказчика в порядке и сроки, предусмотренные:

4.4.1. Ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ;

4.4.2. «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 25.04.66. N П-7 с дополнениями и изменениями, внесенными Постановлением Пленума ВАС РФ от 22.10.1997 N 18;

4.4.3. «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 15.06.65. N П-6 с изменениями и дополнениями, внесенными Постановлением Пленума ВАС РФ от 22.10.1997 N 18.

4.5. На момент передачи Заказчику Товара последний должен быть свободен от прав третьих лиц.

4.6. Для проверки предоставленных Поставщиком Товаров и определения их соответствия условиям Контракта, Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

В случаях, определенных Федеральным законом № 44-ФЗ, Заказчик в обязательном порядке привлекает к проведению экспертизы экспертов и/или экспертные организации.

5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И ОПЛАТЫ ЗА ПОСТАВЛЕННЫЙ ТОВАР

5.1. Оплата по Контракту осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Заказчиком документа о приемке: товарной накладной.

5.2. Оплата за поставленный Товар производится на основании товарной накладной, оформленной надлежащим образом, в т.ч. с указанием реквизитов настоящего Контракта, и подписанной сторонами.

5.3. Форма оплаты – безналичный расчет платежным поручением.

5.4. Днем оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6.1. Обязанности Заказчика:

- обеспечить своевременный прием и оплату полученного Товара в сроки и по ценам, установленным настоящим Контрактом;

- известить Поставщика в течение 24 часов с момента установления несоответствия наименования, ассортимента, цены, производителя, сроков годности, ненадлежащего качества или недостачи Товара, выявленные при его приемке.

6.2. Заказчик имеет право:

- принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии со ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

6.3. Обязанности Поставщика:

6.3.1. поставить Товар надлежащего качества в место, сроки, объемах и по цене настоящего Контракта.

Одновременно с поставкой передать Заказчику следующие документы: счет, накладную в 2-х экземплярах с обязательным указанием в основании номера и даты настоящего Контракта;

6.3.2. предоставлять Заказчику при поставке товара документы, указанные в разделе 3 Контракта;

6.3.3. в течение 24 часов с момента направления уведомления Заказчиком, заменить несоответствующий спецификации и/или некачественный Товар и/или Товар, не соответствующий иным условиям Контракта, в т.ч. условию о гарантии, или восполнить его недостачу. Товар, несоответствующий Спецификации, некачественный Товар и/или Товар, не соответствующий иным условиям Контракта, и расходы по его замене оплате Заказчиком не подлежат;

6.4. Поставщик вправе:

6.4.1. требовать своевременной оплаты за поставленный и принятый Заказчиком Товар;

6.4.2. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с ч. 19 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Стороны Контракта за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств несут ответственность в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе направить Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьруб.

7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4-8 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 года № 1042) 10 процентов цены Контракта.

7.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафов, пеней).

7.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.8. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, Поставщик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьруб.

7.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.10. Ответственность за достоверность данных и актуальность данных, предоставляемых Поставщиком и указываемых в Контракте, несет Поставщик.

7.11. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.12. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.13. Исчисленная Заказчиком сумма неустойки (штрафов, пени) может быть удержана Заказчиком при оплате счетов Поставщика.

7.14. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный настоящими Правилами, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается Контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. ФОРС-МАЖОР

8.1. Стороны освобождаются от ответственности друг перед другом за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту в случаях установленных законодательством, в частности при возникновении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

К вышеуказанным (форс-мажорным) обстоятельствам относятся следующие события: стихийные бедствия природного характера (землетрясения, наводнения, пожары, снежные заносы и т.д.), забастовки, диверсии, запретительные и ограничительные меры органов государственной власти, а также другие, признанные таковыми арбитражным судом.

8.2. О наступлении форс-мажорных обстоятельств Стороны уведомляют друг друга в 10-дневный срок с момента их возникновения. Факт наступления форс-мажорных обстоятельств должен быть документально удостоверен полномочными на то органами власти. Удостоверяющий документ прилагается к письменному уведомлению. При отсутствии уведомления (а равно при просрочке уведомления), удостоверяющего документа Сторона Контракта, их получающая, вправе не принимать во внимание наступление форс-мажорных обстоятельств при предъявлении претензий (исков) к другой Стороне в связи с ненадлежащим исполнением условий Контракта. При возникновении форс-мажорных обстоятельств все вопросы, связанные со взаиморасчётами, решаются Сторонами Контракта по взаимному согласованию, а при не достижении согласия – в порядке судебного судопроизводства.

9. ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ КОНТРАКТА, ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

9.1. Настоящий Контракт может быть изменен или расторгнут в установленном Законом порядке или по соглашению Сторон. Все согласованные между Заказчиком и Поставщиком изменения или дополнения к Контракту и спецификации оформляются дополнительными соглашениями, являющимися неотъемлемой частью Контракта.

При исполнении Контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона № 44-ФЗ) по согласованию заказчика с поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

9.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- в судебном порядке;

- в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта соответствии с гражданским законодательством, в т.ч. по основаниям, предусмотренным Федеральным законом № 44-ФЗ.

9.3. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по соглашению Сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты его получения. Расторжение Контракта производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

9.4. В случае расторжения настоящего Контракта Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем товаров, переданных Поставщиком.

9.5. Неразрешенные споры, возникающие между Поставщиком и Заказчиком при заключении, изменении, расторжении и исполнении Контракта на поставку Товара, а также возмещении понесенных убытков, и другие возможные споры, рассматриваются в установленном законодательством порядке в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Стороны при рассмотрении спорных вопросов соблюдают претензионный порядок, срок рассмотрения претензии 10 (десять) рабочих дней со дня её получения.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Представители Сторон, обеспечивающие ведение Контракта и контроль исполнения его условий:

от Заказчика: Сапегин Александр Анатольевич, заведующий отделением КДЛ, тел.: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть; ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

от Поставщика: _________________

11. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ

11.1. К настоящему Контракту прилагается и является его неотъемлемой частью следующее приложение: 1. Приложение № 1 – Спецификация.

12. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к контракту №

от « » 2025г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Итого общая сумма составляет _____(___________) рублей 00 копеек, в том числе НДС % на сумму ______ (______________) рублей 00 копеек / НДС не облагается (В случае применения победителем упрощенной системы налогообложения, излагается в следующей редакции: Цена Контракта составляет ___________ (____________________________) руб., НДС не облагается на основании применения УСН. В случае отсутствия НДС, излагается в следующей редакции: Цена Контракта составляет ___________ (____________________________) руб., НДС не облагается.

.

- Посмотреть таблицу с данными