Тендер - РЕАГЕНТЫ И СРЕДСТВО МОЮЩЕЕ №312159679

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть79  . .top td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с даннымиПроект_договора_-_ЕАТ

44-ФЗ

договор№ __ /ОС

на поставку реагентов и средства моющего

Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

- Посмотреть таблицу с данными

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная медико-санитарная часть № 91 Федерального медико-биологического агентства», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице инженера отдела материально-технического снабжения Царевой Ксении Александровны, действующего на основании доверенности № 72e2ea▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть6f-bc4d-89025c5be1c8 от 01.10.2025 г., с одной стороны и ______________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице _________________________ действующего на основании _________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 04.05.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий договор о нижеследующем:

Предмет договора

Поставщик обязуется осуществить поставку реагентов и средства моющего (далее – Товар) Заказчику, в соответствии с требованиями и условиями настоящего договора, в сроки, количестве, ассортименте, по ценам, указанным в Спецификации (Таблица № 1), с документами, которые передаются при поставке Товара (Таблица № 2), являющимися неотъемлемыми частями настоящего договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в соответствии с условиями настоящего договора.

Порядок, сроки, условия поставки

Срок поставки – 20 рабочих дней.

Место передачи Товара от Поставщика Заказчику:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Свердловская область, закрытое административно-территориальное образование городской округ «Город Лесной», около контрольно-пропускного пункта (КПП) № 1 (Центральная вахта) или КПП № 8 (не далее 100 метров от указанных КПП, со стороны г. Нижняя Тура или пос. Таежный соответственно), в рабочие дни Заказчика - с 08 часов до 16 часов (перерыв на обед с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут) местного времени (оформление временного пропуска на территорию ЗАТО г. Лесной не требуется).

Поставка Товара с нарушением срока, предусмотренного настоящим договором, без документов, предусмотренных перечнем, установленным настоящим договором (Таблица № 2), при условии несоответствия по качеству, комплектности, ассортименту, остаточному сроку годности (хранения), гарантийному сроку, условиям его транспортировки, установленным производителем либо нормативными актами, а также при поставке товара в количестве меньшем, чем предусмотрено условиями настоящего договора - признается сторонами ненадлежащей.

Товар должен сопровождаться документами, установленными настоящим договором (Таблица № 2) и производителем такого Товара.

Поставщик обязуется своими силами произвести перегрузку Товара из своего автотранспорта и загрузку Товара в автотранспорт или на склад Заказчика (в зависимости от места передачи Товара). В случае, если Поставщик фактически не обеспечил такую перегрузку, последний обязуется возместить затраты Заказчика на перегрузку Товара в течение десяти банковских дней с момента получения от Заказчика требования об этом и представления документов, подтверждающих такие затраты. То же правило применяется в отношении Товара, перегрузка которого невозможна без привлечения специализированной техники.

Товар от Поставщика может быть передан по указанию Заказчика на основании доверенности третьему лицу (Получателю). В этом случае Получатель осуществляет приемку Товара.

Весь поставляемый Товар должен соответствовать расфасовке, количеству, форме выпуска и другим, функциональным и качественным характеристикам, установленным настоящим договором и(или) производителем такого товара

Тара, внутренняя и (или) внешняя упаковка должны соответствовать требованиям настоящего договора и производителя (в случае отсутствия таких требований упаковка или тара не должна иметь явных повреждений), обеспечивать сохранность Товара от атмосферных явлений, предохранять от повреждений при транспортировке и хранении, транспортировка Товара должна осуществляться с соблюдением температурного режима (если он установлен производителем в отношении Товара).

Порядок приемки Товара

Приемка поставленного Товара в части соответствия его количества, качества, комплектности требованиям и срокам, установленным настоящим договором, осуществляется Заказчиком в месте его нахождения в течение пятнадцати рабочих дней с даты фактической передачи Товара. Заказчик вправе принять Товар до истечения срока, установленного в настоящем пункте.

Поставка Товара осуществляется в место передачи Товара, указанное в п. 2.2. настоящего договора. Заказчик вправе не принимать Товар, поставленный Поставщиком в иное место.

Подписание Заказчиком отгрузочных документов (товарной накладной, товарно-транспортной накладной, универсального передаточного документа, иного документа) не свидетельствует о фактическом соответствии поставленного Товара Товару, указанному в отгрузочных документах, а также требованиям, установленным настоящим договором. Подписание Заказчиком отгрузочных документов свидетельствует только о фактической передаче Товара.

Приемка поставленного Товара, осуществляется в сроки, которые установлены в п. 3.1. настоящего договора, и оформляется записью о приемке товара по количеству, качеству, комплектности в товарной накладной (товарно-транспортной накладной, универсальном передаточном документе, ином документе), совершаемой Заказчиком (представителем Заказчика по доверенности), и свидетельствующей о соответствии поставленного товара требования и условиям настоящего договора, либо Заказчиком Поставщику в тот же срок направляется в письменной форме (в том числе путем направления по электронной почте, если ее адрес был указан в реквизитах по настоящему договору) на почтовый адрес, указанный в реквизитах к настоящему договору, мотивированный отказ от приемки товара по количеству и (или) качеству и (или) комплектности. Указанный в настоящем пункте отказ признается Сторонами в том числе досудебной претензией, а законные требования, указанные в нем являются обязательными для исполнения Поставщиком. В случае, если по истечении указанного в настоящем пункте срока для приемки Товара по количеству, качеству, комплектности, Заказчиком не направлен мотивированный отказ от приемки товара, Товар считается соответствующим требованиям и условиям настоящего договора и принятым Заказчиком.

В день осуществления приемки Заказчик в одностороннем порядке составляет, подписывает, утверждает Акт приемки товаров, работ, услуг (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть). Заказчик уведомляет Поставщика об утверждении в одностороннем порядке Акта приемки товаров, работ, услуг путем направления такого Акта по требованию Поставщика.

• Для проверки поставленного Товара в части его соответствия условиям настоящего договора, Заказчиком проводится экспертиза. Экспертиза может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению привлекаются эксперты, экспертные организации по основаниям, предусмотренным ч. 4 ст. 94 Закон о контрактной системе. В случае, если товар соответствует требованиям и условиям настоящего договора, эксперт оформляет заключение о соответствии поставленного Товара в товарной накладной (товарно-транспортной накладной, универсальном передаточном документе, ином документе).
• Товар считается принятым Заказчиком при наличии записи Заказчика о приемке товара по количеству, качеству, комплектности в товарной накладной (товарно-транспортной накладной, универсальном передаточном документе, ином документе), а в случае, если настоящим договором предусмотрен ввод в эксплуатацию, монтаж, наладка Товара и (или) проведение инструктажа специалистов Заказчика при наличии акта ввода в эксплуатацию оборудования, монтажа, наладки и (или) проведения инструктажа специалистов Заказчика, подписанного Сторонами. Товарная накладная (товарно-транспортная накладная, универсальный передаточный документ, иной документ), содержащая(ий) отметку (запись) Заказчика о приемке товара по количеству, качеству, комплектности и экспертное заключение, подписанное экспертом в соответствии с п.3.5. настоящего договора, является документом о приемке поставленного товара.
• Если поставка Товара осуществляется партиями с указанием конкретного количества Товара в графике поставки, Заказчик вправе не принимать излишки Товара. В таком случае Заказчиком могут быть применены общие правила о приемке.
• Если поставка Товара осуществляется партиями с указанием конкретного количества Товара в графике поставки, Заказчик вправе не отказывать в приемке и принять излишки Товара в счет последующей поставки в случае, если окончание срока годности (хранения) Товара, установленного настоящим договором, будет не менее срока, исчисленного от крайней даты последующей поставки. В таком случае за Заказчиком сохраняется право оплаты излишек Товара в течение срока, установленного настоящим договором для оплаты, исчисленного с крайней даты последующей поставки (поставки, к которой отнесены излишки).
• Товар, до принятия решения Поставщиком или Заказчиком в отношении судьбы не принятого, но переданного Заказчику Товара, остается у Заказчика на условиях ответственного хранения.
• Замена, допоставка, возврат излишек Товара производится силами и за счет Поставщика в течение 10 рабочих дней со дня получения мотивированного отказа от приемки товара по количеству и (или) качеству и (или) комплектности от Заказчика.
• Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит на Заказчика с момента, когда Товар передан Заказчику.

Качество Товара

Товар должен соответствовать требованиям, установленным для данного вида Товаров на территории Российской Федерации. Поставляемый Товар должен быть новым Товаром (Товаром, который не был в употреблении, эксплуатации, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, в том числе без сколов, трещин, царапин и других механических повреждений).

Поставляемый товар должен соответствовать требованиям п. 1 и 2 Спецификации (Приложение № 1 к договору) - ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть; для п. 3 Спецификации (Приложение № 1 к договору) - ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3.

Минимальный срок годности поставляемого товара - 12 месяцев

Наличие этикетки на каждой упаковке на русском языке.

В случаях поставки Товара ненадлежащего качества стороны руководствуются настоящим договором и действующим законодательством.

Если на Товар установлен срок годности (хранения)и(или)гарантийный срок, требования, связанные с недостатками Товара, могут быть предъявлены Заказчиком к Поставщику в пределах этого срока.

Если на Товар не установлен гарантийный срок или срок годности (хранения), требования, связанные с недостатками Товара, могут быть предъявлены Заказчиком к Поставщику в пределах двух лет со дня передачи Товара Заказчику.

Цена договора и порядок расчетов

Цена договора _____ рублей 00 копеек, НДС ____. Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора.

Цена включает все расходы Поставщика, связанные с исполнением обязательств по настоящему договору, в том числе расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Денежные средства перечисляются Заказчиком на расчетный счет Поставщика по факту надлежащего исполнения Поставщиком своей обязанности по поставке Товара в следующем порядке и при наличии следующих документов:

в течение 7 рабочих дней с момента, когда Товар считается принятым Заказчиком в установленном договором порядке, при наличии следующих документов, предъявляемых для оплаты:

- представленный Поставщиком счет;

- представленная Поставщиком счет-фактура (за исключением, если Поставщик не предъявляет указанный документ в силу установленного в отношении него налогового режима);

- подписанная Заказчиком и Поставщиком Товарная накладная (товарно-транспортная накладная, универсальный передаточный документ, иной документ), содержащая полную информацию по поставленному товару в соответствии со спецификацией к настоящему договору, отметку Заказчика о приемке товара по количеству, качеству, комплектности и экспертное заключение, подписанное экспертом в соответствии с п. 3.5. настоящего договора.

Подписание Заказчиком документа о приемке (акта об оказанных услугах, товарной накладной, УПД и т.п.) является фактом проведения экспертизы, предусмотренной ч. 3 ст. 94 Закон о контрактной системе, и отдельный документ не составляется.

• Источник финансирования – средства бюджетных учреждений.
• В случае, если оплата товаров, работ, услуг по настоящему договору осуществляется за счет субсидий, указанных в пункте 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, допускаются изменения по соглашению сторон размера и (или) сроков оплаты и (или) объема товаров, работ, услуг по настоящему договору в случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии.

Ответственность сторон [1]

За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим договором, а также в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора (отдельного этапа исполнения договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором (соответствующим отдельным этапом исполнения договора) и фактически исполненных Поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа составляет - 10 % цены договора (этапа).

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в договоре таких обязательств) –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьруб. 00 коп.

Неустойку (штраф, пени), предусмотренную настоящим договором, Поставщик обязуется оплатить в течение десяти рабочих дней с момента получения от Заказчика требования об уплате неустойки (штрафа, пени).

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором.

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьруб. 00 коп.

Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.

Срок действия договора

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств, принятых по настоящему Договору.

Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством

Заключительные положения

Стороны договариваются, что документы, направленные факсимильной связью или по электронной почте имеют юридическую силу оригинала до получения стороной оригинала такого документа, при этом такие оригиналы должны быть направлены другой Стороне не позднее 10 (десяти) дней с момента их передачи указанными средствами связи.

Стороны обязуются проводить сверку взаиморасчетов в 30-дневный срок со дня окончания исполнения обязательств по настоящему договору либо в срок не позднее 15 января года следующего за отчетным годом. Поставщик направляет в адрес Заказчика акт сверки взаиморасчетов на бумажном носителе либо в электронном виде по адресу электронной почты: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. В случае направления Заказчиком и неподписания Поставщиком направленного Заказчиком акта сверки либо отсутствия возражений и (или) иного ответа в 10-дневный срок со дня его получения, акт сверки считается согласованным Сторонами по умолчанию.

При исполнении настоящего договора по согласованию Заказчика с Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре.

Изменение существенных условий договора при его исполнении допускается:

- при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий договора;

- если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные договором количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные договором количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены договора пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в договоре цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены договора. При уменьшении предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара.

• В случае, если настоящий договор заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу по настоящему договору уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой настоящего договора.
• Споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора, разрешаются путем переговоров между сторонами. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Свердловской области.
• Срок рассмотрения претензии (актов) или предложения по исполнению настоящего договора получившей стороной составляет десять дней.
• В случае изменения юридических адресов и банковских реквизитов Поставщик обязуется сообщить об этом Заказчику в письменном виде. Заказчик не несет ответственности за неблагоприятные последствия, вызванные несвоевременным уведомлением Заказчика об изменении юридических адресов и банковских реквизитов.
• Поставщик подтверждает, что соответствует требованиям, установленным пунктами 3 - 5,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасти 1, частью 1.1 статьи 31 Закон о контрактной системе.
• Настоящий договор подписан усиленными электронными подписями.

Адреса, реквизиты и подписи сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к договору № _______/ОС от «___»__________2025 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Таблица № 1.

- Посмотреть таблицу с данными

Таблица № 2

- Посмотреть таблицу с данными

Размеры штрафов, указанные в настоящем Разделе, определены в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063". ↑

Обоснование_цены

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

на поставку реагентов и средства моющего

Основные характеристики объекта закупки

№

п/п

1.

2.

3.

Наименование Товара

Гексадекан (цетан) 98,00 %-99,98%, чист., ГСО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1, стандартный образец (далее - СО) представляет собой чистое жидкое

органическое вещество - гексадекан, расфасованное по (1,5±0,5) см3 в стеклянные ампулы из прозрачного бесцветного стекла

номинальным объемом 5 см3.

Бутиловый спирт хч. Предназначен для применения в лабораторной практике и при проведении научно-исследовательских работ.

Ника Супер. Концентрированное жидкое вещество, предназначенное для мытья посуды. В канистре - 5 литров

Ед. изм.

Кол-во

АМПУЛ

1

шт.

шт.

1

24

Используемый метод определения НМЦК с обоснованием:

Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) (п.1 ч.1 ст.22 Федерального Закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения государственных и муниципальных нужд») как приоритетный способ определения начальной (максимальной) цены договора (п.6 ст.22 Федерального Закона от 5 апреля

2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»)

Расчет НМЦК

№

п/п

1.

2.

3.

Наименование товара

Гексадекан (цетан) 98,00 %-99,98%, чист., ГСО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1

Бутиловый спирт хч

Ника Супер

Ед. изм.

Ко

лво

Источник цены 1:

Коммерческое

предложение б/№

от 02.10.2025 г.

АМПУЛ

шт.

шт.

1

1

24

16900,00

1400,00

1240,00

Источник цены

2: Коммерческое

предложение

б/№ от

02.10.2025 г.

16500,00

1360,00

1200,00

Источник цены 3:

Коммерческое

предложение б/№

от 02.10.2025 г.

Учитываются при расчете и

обосновании НМЦК

Средняя цена

Сумма по

за единицу

позиции

16650,00

1375,00

1220,00

ИТОГО:

16683,33

16683,33

1378,33

1378,33

1220,00

29280,00

47341,67

Начальная (максимальная) цена договора установлена Заказчиком в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей 00 копеек на основании наименьшего ценового предложения за единицу товара,

используемого в расчете, и исходя из возможностей финансового обеспечения исполнения договора Заказчиком.

№ п/п

1.

2.

3.

Наименование товара

Гексадекан (цетан) 98,00 %-99,98%, чист., ГСО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1

Бутиловый спирт хч

Ника Супер

Ед. изм.

Кол-во

Цена за ед.

Сумма

АМПУЛ

шт.

шт.

1

1

24

16500,00

1360,00

1200,00

16500,00

1360,00

28800,00

Начальная (максимальная) цена:

Примечание: Все ценовые значения указаны в рублях.

Дата подготовки обоснования НМЦК: 02.10.2025 г.

Работник контрактной службы:

Инженер отдела материально-технического снабжения

(должность)

_________________ / С.Г. Комарова

(подпись/расшифровка подписи)

«02» октября 2025 г.

Комарова Светлана Гайтылахатовна; Телефон: 8 (34▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдоб.6301

46660,00