Тендер - Противогололедный реагент №299803515

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Описание_объекта_закупки_(Техническое_задание)_Реагент

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Наименование объекта закупки: Поставка противогололедного реагента по адресу: г. Москва, Новодевичий проезд, д. 1.

2. Срок поставки: В течение 14 (Четырнадцати) календарных дней с даты заключения Контракта.

3. Место поставки и применения товара: г. Москва, Новодевичий проезд, д. 1 (обособленная территория особо ценного объекта культурного наследия Российской Федерации, включенного в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО Архитектурный ансамбль « Новодевичий монастырь») [1] - далее Объект.

4. Наименование поставляемого товара:

- Посмотреть таблицу с данными

6. Перечень документов, передаваемых с Товаром:

6.1. Копия действующего санитарно-эпидемиологического заключения, подтверждающего соответствие Товара требованиям Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и нормативным актам Евразийского экономического сообщества в области санитарно-эпидемиологического надзора (контроля).

6.2. Копия паспорта безопасности химической продукции, соответствующего ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть7 «Паспорт безопасности химической продукции. Общие требования».

6.3. Копия положительного заключения государственной экологической экспертизы федерального уровня на техническую документацию (стандарт организации (технические условия) на Товар, проведенной федеральным органом исполнительной власти в области экологической экспертизы.

6.4. Копия сертификата соответствия противогололедного реагента технической документации (ТУ, СТО) и/или настоящему стандарту с указанием марки противогололедного реагента;

6.5. Сведения о химическом составе предлагаемого к поставке противогололедного реагента;

7. Требования к упаковке и маркировке Товара:

Товар должен быть в упакованном виде.

Упаковка должна быть герметичной и изготавливаться из материалов, обеспечивающих сохранность Товара, а также предотвращать возможности загрязнения окружающей среды на всех этапах обращения Товара.

7.1. Маркировка товара должна содержать следующие данные:

- наименование предприятия-изготовителя;

- вид и агрегатное состояние противогололедного реагента;

- область применения противогололедного реагента;

- наименование противогололедного реагента;

- правила и условия безопасного хранения и транспортирования продукции;

- адрес местонахождения предприятия-изготовителя;

- массу нетто, объем или количество единиц продукции;

- товарный знак (при наличии);

- дата изготовления;

- срок годности (гарантийный срок хранения);

- обозначение стандарта, по которому изготавливается и идентифицируется продукция.

8. Перечень нормативных правовых и нормативных технических актов:

8.1. Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

8.2. Постановление Правительства РФ от 23.12.2021 N 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

8.3. «ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. Межгосударственный стандарт. Маркировка грузов».

8.4. «ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть7. Паспорт безопасности химической продукции. Общие требования».

8.5. «ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2. Межгосударственный стандарт. Предупредительная маркировка химической продукции. Общие требования».

8.6. Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 N 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок».

8.7. «ГОСТ Р▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0. Национальный стандарт Российской Федерации. Материалы противогололедные для применения на территории населенных пунктов. Общие технические условия».

8.8. «ГОСТ 12.1.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьСистема стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности».

9. Требования к остаточному сроку годности (сроку хранения)

Остаточный срок годности (срок хранения) Товара должен составлять не менее 8 месяцев с даты подписания Заказчиком Акт приемки товаров, работ, услуг.

Территория Архитектурного ансамбля «Новодевичий монастырь» не является «объектом дорожного хозяйства» и «дворовой территорией», вследствие чего не применяются требования нормативных документов органов исполнительной власти города Москвы при уборке территории с использованием противогололедных материалов Постановления Правительства N 242 от 10.04.2007 и Распоряжения ДЖКХиБ г. Москвы от 28.09.2011 N▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть/1 с учетом территории использования противогололедных материалов. ↑

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть  . td, td.with-parent .parent .parent-table td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с данными Ответственность сторон - Посмотреть таблицу с данными Спецификация - Посмотреть таблицу с данными Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Нет Проверка минимальной цены Способ определения минимальной цены Расчётная цена Метод расчета Анализ рынка или метод сопоставимых рыночных цен Проект_контракта_реагент

Контракт №

на поставку противогололедного реагента

по адресу: г. Москва, Новодевичий проезд, д. 1

ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть44

г. Москва «____»____________ 202_ года

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя Генерального директора Сазонова Александра Александровича, действующего на основании доверенности от 25.02.2025, удостоверенной Шингаревой Дианой Валерьевной, временно исполняющей обязанности нотариуса города Москвы Шайкевич Марии Леонидовны (зарегистрировано в реестре № 77/710-н/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть314), с одной стороны, и __________________ , именуемое(-ый, -ая) в дальнейшем Поставщик, в лице ____________________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иного законодательства Российской Федерации, на основании протокола подведения итогов определения Поставщика (Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть244, Протокол подведения итогов от ___________ № ____________________ на участие в упрощенной закупке на ЕАТ (п.4 ч.1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ), заключили настоящий Контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Поставщик обязуется по заданию Заказчика поставить противогололедный реагент (далее – Товар) в обусловленный Контрактом срок в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту, являющееся его неотъемлемой частью) (далее – Техническое задание) и со спецификацией поставляемого Товара (Приложение № 2 к Контракту, являющееся его неотъемлемой частью) (далее – Спецификация), а Заказчик обязуется принять Товар и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

1.2. Товар должен быть новым, без дефектов, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным, безопасным при использовании, свободным от любых прав третьих лиц. К Товару предоставляются необходимые сертификаты (декларации о соответствии) и иные документы, обязательные для поставляемого вида Товара и подтверждающие его качество.

1.3. Поставка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика. Поставка осуществляется по адресу: Москва, Новодевичий проезд, д. 1, стр. 1 (далее – место поставки).

1.4. Моментом завершения поставки является подписание обеими Сторонами соответствующего Акта приемки товаров, работ, услуг по форме приложения № 3 к Контракту (далее - Акт приемки товаров, работ, услуг).

1.5. Наименование, количество и иные характеристики поставляемого Товара указаны в Спецификации поставляемого Товара и в Техническом задании.

2. Срок и порядок поставки Товара

2.1. Срок поставки Товара в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней с даты заключения Контракта.

2.2. Поставка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

Право выбора вида транспорта и определения других условий доставки принадлежит Поставщику.

2.3. Поставляемый Товар должен быть затарен (упакован) в обычно применяемую для него тару (упаковку).

Тара (упаковка) возврату Поставщику не подлежит.

2.4. Маркировка Товара должна соответствовать обычно предъявляемым для поставляемого Товара требованиям.

3. Цена Контракта и порядок расчетов

3.1. Цена Контракта составляет ______ (_________) рублей ____ копеек, в том числе НДС ____ % (далее – Цена Контракта).

3.2. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации.

3.3. Источник финансирования Контракта: средства бюджетных учреждений. Код видов расходов – 244 (Прочая закупка товаров, работ и услуг).

3.4. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения. При заключении и исполнении Контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

3.5. Цена Контракта включает стоимость самого Товара, его тары (упаковки), маркировки Товара, расходы на перевозку (доставку), погрузо-разгрузочные работы, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей в бюджеты всех уровней, оформления сертификатов (декларации о соответствии) и иных документов, обязательных для поставляемого вида Товара и подтверждающих его качество, иной необходимой для исполнения Контракта документации, а также иные расходы Поставщика, необходимые для выполнения Контракта в полном объеме.

3.6. Оплата Товара производится Заказчиком в безналичном порядке путем перечисления стоимости Товара со своего счета на расчетный счет Поставщика, реквизиты которого указаны в статье 15 Контракта, на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими Сторонами Акт приемки товаров, работ, услуг, составленного Поставщиком, в течение 7 (Семи) рабочих дней со дня подписания Заказчиком Акт приемки товаров, работ, услуг в порядке, предусмотренном в статье 5 Контракта, при условии своевременно выставленного Поставщиком счета на оплату и предоставления товарной накладной и счета-фактуры, сертификатов (деклараций) и иных документов, обязательных для поставляемого вида Товара и подтверждающих его качество.

3.7. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

3.8. Оплата за непоставленный Товар, Товар ненадлежащего качества и некомплектный Товар не производится.

3.9. Право собственности и риск случайной гибели на Товар переходит к Заказчику с момента подписания Акта приемки товаров, работ, услуг.

3.10. В случае недопоставки или поставки Товара ненадлежащего качества, Заказчик формирует мотивированный отказ от приемки Товара по Контракту. Оплата производится после поставки Товара в полном объеме и (или) поставки Товара надлежащего качества и подписания Сторонами Акт приемки товаров, работ, услуг.

3.11. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств со счета Заказчика, указанного в статье 15 Контракта, в адрес Поставщика.

3.12. Заказчик удерживает суммы неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком, из суммы, подлежащей оплате Поставщику.

4. Права и обязанности Сторон

4.1 Поставщик обязан:

4.1.1. Передать Заказчику Товар надлежащего качества в соответствии с условиями настоящего Контракта.

4.1.2. Обеспечить соответствие поставляемого Товара требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), сертификации, лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации и Контрактом.

Представить копии сертификатов (деклараций) и иных документов, обязательных для данного вида Товара, и иные документы, подтверждающие качество продукции Товара.

4.1.3. Представлять по запросу Заказчика информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту в сроки, указанные в таком запросе.

4.1.4. Незамедлительно письменно информировать Заказчика в случае невозможности исполнения обязательств по настоящему Контракту.

4.1.5. Передать Товар свободным от любых прав третьих лиц.

4.1.6. Отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

4.1.7. В соответствии с условиями Контракта обеспечить за счет собственных средств в сроки, установленные Заказчиком, устранение недостатков (дефектов), выявленных Заказчиком при приемке Товара и (или) в течение гарантийного срока.

4.1.8. При обнаружении недостатков в Товаре за свой счет заменить некачественный Товар на Товар надлежащего качества, в соответствии с условиями настоящего Контракта, в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения соответствующего требования Заказчика

4.1.9. Уплатить Заказчику неустойку (пени, штрафы) в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации и (или) Контрактом.

4.1.10. Обеспечить наличие документов, подтверждающих соответствие Поставщика требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, и необходимых для исполнения обязательств по Контракту в течение всего срока действия Контракта.

4.1.11. Незамедлительно информировать Заказчика о любых отступлениях от положений Контракта, в том числе о нарушении хода исполнения обязательств по Контракту, сроков поставки Товара и др.

4.1.12. Выполнить указания Заказчика, вытекающие из содержания Контракта, в случае если они не противоречат требованиям законодательства Российской Федерации и (или) условиям Контракта.

4.1.13. Нести все расходы, связанные с получением лицензий, сертификатов (деклараций) на Товар, а также других разрешительных документов, необходимых для надлежащего исполнения обязательств по Контракту.

4.1.14. Приостановить исполнение обязательств по Контракту и сообщить об этом Заказчику в течение 2 (Двух) дней после приостановления исполнение обязательств по Контракту в случае обнаружения независящих от Поставщика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на исполнение Контракта или создать невозможность его исполнения в установленный Контрактом срок.

4.1.15. Предоставить обеспечение исполнения Контракта, обеспечение гарантийных обязательств в соответствии с условиями Контракта, если Контрактом предусмотрено предоставление такого обеспечения.

4.1.16. Возместить Заказчику затраты, понесенные Заказчиком в связи с устранением выявленных недостатков (дефектов) Товара.

4.1.17. Нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субпоставщиками, в том числе нести ответственность за разглашение указанными третьими лицами конфиденциальной информации.

4.1.18. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Исполнителя будет считаться адрес, указанный в настоящем Контракте, и Поставщик не вправе будет ссылаться на не получение корреспонденции, направленной по указанному в Контракте адресу.

4.1.19. Выполнить иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и (или) Контрактом.

4.2 Поставщик вправе:

4.2.1. Требовать своевременной приемки и оплаты Товара в соответствии с условиями настоящего Контракта.

4.2.2. Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту третьих лиц. При этом Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субпоставщиков. Привлечение субпоставщиков не влечет за собой изменение стоимости и объема поставляемого Товара по Контракту.

4.2.3. Требовать от Заказчика выполнения условий Контракта в полном объеме и в сроки, установленные настоящим Контрактом.

4.2.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

4.2.5. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и (или) Контрактом.

4.3 Заказчик обязан:

4.3.1. Принять Товар в порядке, установленном в статье 5 настоящего Контракта, включая проведение экспертизы поставленного Товара.

4.3.2. При отсутствии претензий относительно качества, количества и других характеристик Товара, оплатить поставленный Товар в соответствии с условиями настоящего Контракта.

4.3.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случае, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик и (или) поставляемый Товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки требованиям и (или) требованиям законодательства Российской Федерации к участнику закупки и (или) поставляемому Товару или Поставщик представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого Товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика, а также по иным основаниям, предусмотренным частью 15 статьи 95 Закона о контрактной системе.

4.3.4. Провести экспертизу поставленного Товара для проверки его соответствия условиям Контракта в соответствии с Законом о контрактной системе.

4.3.5. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии со статьей 6 Контракта.

4.3.6. Отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы поставленного Товара, в случае привлечения экспертов, экспертных организаций к проведению указанной экспертизы.

Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

4.3.7. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков (дефектов), иных отступлений от Контракта.

4.3.8. Сообщать Поставщику о недостатках (дефектах) Товара, иных отступлениях от Контракта, обнаруженных в ходе исполнения Контракта.

4.3.9. При получении от Поставщика уведомления о приостановлении исполнения обязательств по Контракту в случае, указанном в пункте 4.1.14 Контракта, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения исполнения обязательств по Контракту.

4.3.10. Выполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации и (или) Контрактом.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями настоящего Контракта, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

4.4.2. Требовать от Поставщика предоставления надлежаще оформленных отчетных и финансовых документов, подтверждающих исполнение принятых им обязательств.

4.4.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по настоящему Контракту.

4.4.4. Требовать возмещения убытков, понесенных в связи с расторжением Контракта, а также в связи с неисполнением и (или) ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту Поставщиком, в том числе в связи с нарушением Поставщиком срока поставки.

4.4.5. Отказаться от приемки и оплаты Товара, не соответствующего условиям Контракта.

4.4.6. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

4.4.7. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций.

4.7.8. Требовать уменьшения цены Товара либо расторжения Контракта при нарушении Поставщиком обязанности передать Товар свободным от любых прав третьих лиц, если не будет доказано, что Заказчик знал или должен был знать о правах третьих лиц на этот Товар.

4.7.9. Если иное прямо не предусмотрено Контрактом, реализация Заказчиком предусмотренных Контрактом прав сроком не ограничивается. Нарушение Заказчиком предусмотренных Контрактом сроков не является отказом от реализации соответствующих прав.

4.7.10. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и (или) Контрактом.

5. Приемка поставленного Товара

5.1. Поставщик самостоятельно доставляет Товар Заказчику в место поставки и в срок, установленные Контрактом.

Поставщик не менее чем за 2 (Два) календарных дня до осуществления поставки Товара направляет в адрес Заказчика уведомление о времени и дате доставки Товара в место поставки.

5.2. Поставщик в день поставки Товара в объеме, предусмотренном Спецификацией поставляемого Товара, предоставляет подписанный со своей стороны Акт приемки товаров, работ, услуг (2 экземпляра) Заказчику.

Поставщик вместе с Товаром также предоставляет Заказчику в 2 (двух) экземплярах товарную накладную, счет на оплату и счет-фактуру, сертификаты (декларации) и иные документы, обязательные для поставляемого вида Товара и подтверждающих его качество, обеспечение гарантийных обязательств (в случае, когда это предусмотрено Контрактом).

После внешнего осмотра Товара и отсутствия замечаний Заказчик вправе подписать один экземпляр товарной накладной и вернуть его Поставщику. Подписание Заказчиком товарной накладной не означает приемку Товара по количеству, качеству, ассортименту и комплектности, предусмотренными Договором.

5.3. Проверка соответствия количества, качества и комплектности Товара, указанного в Спецификации поставляемого Товара, с фактическим количеством, качеством и комплектностью Товара и с информацией в сопроводительных документах на Товар производятся Заказчиком в месте доставки, указанном в п. 1.3 Контракта, в течение 20 (двадцать) рабочих дней со дня получения Заказчиком Товара, а также документов, указанных в п. 5.2 Контракта.

Проверка Товара по количеству определяется в тех же единицах измерения, которые указаны в Спецификации поставляемого Товара.

5.4. Для проверки поставленного Товара в части его соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации в соответствии с Законом о контрактной системе.

Для проведения экспертизы эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Поставщика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке поставленных Товаров, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

5.5. Заказчик в течение 20 (Двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления Акта приемки товаров, работ, услуг в соответствии с п. 5.2 Контракта, осуществляет одно из следующих действий:

а) при отсутствии замечаний подписывает Акт приемки товаров, работ, услуг Товара и направляет один экземпляр Поставщику;

б) подписывает мотивированный отказ от приемки Товара с указанием причин такого отказа.

5.6. В случае недопоставки или поставки Товара ненадлежащего качества, Заказчик вправе принять часть Товара надлежащего качества, если выявленное несоответствие не препятствует приемке данного Товара и устранено Поставщиком, и подписать Акт приемки товаров, работ, услуг о принятии фактически поставленного Поставщиком Товара надлежащего качества или сформировать мотивированный отказ.

5.7. В случае получения мотивированного отказа от приемки Товара Поставщик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику Акт приемки товаров, работ, услуг в порядке, предусмотренном пунктом 5.1 Контракта.

5.8. Товар, поставленный с недостатками, будет считаться не поставленным в срок, установленный Контрактом. Отказ Заказчика от Товара либо части Товара, равно как и предъявление Заказчиком требований об устранении недостатков Товара, о замене, доукомплектовании Товара не является основанием для освобождения Поставщика от ответственности за просрочку поставки.

5.9. Устранение Поставщиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает Поставщика от уплаты штрафных санкций, предусмотренных Контрактом.

5.10. Устранение недостатков (дефектов) производятся Поставщиком своими силами и средствами без дополнительной оплаты в срок, установленный Заказчиком.

5.11. Датой приемки поставленного Товара считается дата подписания Заказчиком Акта приемки товаров, работ, услуг.

6. Ответственность Сторон

6.1. За каждый факт неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения своих обязательств, установленных настоящим Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такие пени устанавливаются Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.3. Размер штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения/ неисполнения Сторонами Контракта предусмотренных Контрактом обязательств, определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.

6.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от Цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

6.5. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.7. Оплата Поставщиком предусмотренных Контрактом неустоек (штрафов, пеней) осуществляется по следующим реквизитам: УФК ПО Г. МОСКВЕ (ФГБУК АУИПИК, л/сч 20736Х72700).

6.8. Устранение Поставщиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает Поставщика от уплаты штрафных санкций, предусмотренных Контрактом, и не лишает Заказчика права на односторонний отказ от исполнения Контракта и (или) обращение в суд с требованием о досрочном расторжении Контракта, если согласно закону и (или) Контракту данное нарушение обязательств является основанием для одностороннего отказа Заказчика от Контракта и(или) обращения в суд с требованием о досрочном расторжении Контракта.

6.9. Помимо ответственности, предусмотренной Контрактом, Поставщик также несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Качество Товара и гарантии

7.1. Поставщик гарантирует, что качество Товара соответствует требованиям, установленным законодательством Российской Федерации для соответствующего вида товара, Контрактом, Техническим заданием, Спецификацией, а также прочим требованиям, обычно предъявляемым к товарам соответствующего рода.

7.1.1. Товар должен в момент передачи Заказчику обладать свойствами, определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в течение всего гарантийного срока, предусмотренного пунктом 7.4 Контракта, быть пригодным для обычного использования товара такого рода.

Объем предоставления гарантий качества поставленного Товара включает в себя:

- предоставление Заказчику информации о контактных телефонах для связи с квалифицированными специалистами для консультаций по недостаткам (дефектам) поставленного Товара, выявленным в течение гарантийного срока;

- устранение в гарантийный срок за счет Поставщика недостатков (дефектов), выявленных в процессе использования поставленного Товара в срок, согласованный с Заказчиком;

- консультирование специалистов Заказчика по вопросам использования поставленного Товара в режиме «вопрос-ответ» по телефону или посредством электронной почты. Положения настоящего пункта действуют, если указанное применимо к поставляемому Товару.

7.1.2. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар не является:

- контрафактным;

- контрабандным;

- изготовленным с нарушением авторских и иных прав третьих лиц.

7.1.3. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар:

- приобретен (изготовлен) Поставщиком с соблюдением норм действующего законодательства и в отношении Товара не имеется право притязаний третьих лиц;

- на момент передачи Заказчику находится в собственности Поставщика и не обременен правами третьих лиц.

7.2. Поставщик гарантирует соответствие поставляемого Товара техническим условиям при его использовании и хранении.

7.3. Поставщик гарантирует, что он соответствует требованиям, установленным частью 1, частью 1.1 статьи 31 Закона о контрактной системе.

7.4. Остаточный срок годности Товара составляет не менее 8 (Восьми) месяцев с даты подписания Заказчиком Акт приемки товаров, работ, услуг.

Поставщик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах остаточного срока годности Товара.

При обнаружении недостатков (дефектов) в течение остаточного срока годности Товара Заказчик должен заявить о них Поставщику в течение 7 (Семи) рабочих дней со дня их обнаружения.

В течение 10 (Десяти) дней со дня получения Поставщиком уведомления об обнаруженных недостатках, Стороны составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки.

Для составления соответствующего акта Стороны вправе привлечь экспертную организацию - независимого эксперта в данной области. Экспертиза может быть назначена также по требованию любой из Сторон. При этом расходы на соответствующую экспертизу несет Поставщик.

В случае неполучения Поставщиком уведомления об обнаруженных недостатках или уклонения Поставщиком в течение 10 (Десяти) дней со дня получения данного уведомления от составления указанного в настоящем пункте акта, Заказчик вправе самостоятельно составить акт о выявленных недостатках и направить его Поставщику.

В случае если Поставщик в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения вышеуказанного акта, составленного Заказчиком, уклонится от его подписания и не предоставит письменный мотивированный отказ, Поставщик будет считаться подписавшим акт, составленный Заказчиком.

Заказчик вправе самостоятельно либо с привлечением третьих лиц устранить недостатки за свой счет с последующим возмещением своих расходов на устранение недостатков Поставщиком. Поставщик возмещает расходы Заказчика на устранение недостатков в течение 20 (Двадцати) дней со дня получения соответствующего требования Заказчика.

8. Порядок изменения и расторжения Контракта

8.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут:

• по соглашению Сторон;

• в судебном порядке (в том числе в случае несвоевременного предоставления Поставщиком нового обеспечения исполнения Контракта, а также несоответствия представленного обеспечения требованиям законодательства Российской Федерации и (или) Контракта, если требование о предоставлении обеспечения установлено Контрактом);

• путем одностороннего отказа от исполнения обязательств.

8.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случаях, предусмотренных частью 15 статьи 95 Закона о контрактной системе.

8.3. Следующие нарушения Контракта Поставщиком признаются Сторонами существенными и дают Заказчику право потребовать расторжения Контракта:

• поставка Товара ненадлежащего качества, в том числе если недостатки не могут быть устранены в срок, указанный Заказчиком в соответствующем акте;

• неоднократного нарушения сроков поставки Товара, предусмотренных Контрактом;

• существенного нарушения требования к качеству Товара (обнаружение неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и другие подобные недостатки);

• прекращения действия лицензий, издания актов государственных органов в рамках законодательства Российской Федерации, лишающих права Поставщика на поставку Товара, а также иные обстоятельства, лишающие Поставщика права на поставку Товара;

• в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

8.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо иным видом связи, допускаемым действующим законодательством Российской Федерации.

8.5. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

8.6. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу, и Контракт считается расторгнутым через десять календарных дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

8.7. В случае расторжения Контракта по инициативе любой из Сторон Стороны производят сверку расчетов.

8.8. Расторжение Контракта не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение обязательств по Контракту, которое имело место до дня расторжения Контракта.

8.9. Контракт может быть изменен в соответствии с положениями Закона о контрактной системе и иного законодательства Российской Федерации, разъясняющего и не противоречащего требованиям данного закона.

При заключении и исполнении Контракта изменение его существенных условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Законом о контрактной системе. Изменение Контракта по соглашению Сторон оформляется в письменном виде путем заключения Сторонами дополнительных соглашений, которые являются его неотъемлемой частью.

8.10. Предложение об изменении Контракта направляется второй Стороне в оригинале по адресу второй Стороны, указанному в статье 15 Контракта.

8.11. Сторона, которой направлено предложение о внесении изменений (дополнений) в Контракт по соглашению Сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты его направления.

8.12. Реализация Заказчиком права на односторонний отказ от Контракта и на обращение в суд с иском о расторжении Контракта сроком не ограничено. Нереализация Заказчиком права на односторонний отказ от Контракта не лишает его права на обращение в суд с требованием о досрочном расторжении Контракта по основаниям, по которым мог быть заявлен односторонний отказ от Контракта.

8.13. Принятие Заказчиком исполнения обязательств от Поставщика в части обязательств, от принятия которых Заказчик по объективным причинам не может отказаться (взыскание неустойки, восполнение обеспечения и др.), может рассматриваться как подтверждение Заказчиком действия Контракта только при наличии (в совокупности) иных действий Заказчика, подтверждающих действие Контракта.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту в случае, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, которые возникли после заключения настоящего Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

9.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельства непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить другую сторону о наступлении указанных обстоятельств, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по Контракту.

В случае если Сторона, выполнению обязательств которой препятствуют обстоятельства непреодолимой силы, не известит другую Сторону о наступлении таких обстоятельств в течение 3 (Трех) календарных дней с момента наступления указанных обстоятельств, такая Сторона теряет право ссылаться на указанные обстоятельства, как обстоятельства непреодолимой силы.

9.3. После получения уведомления о наличии обстоятельств непреодолимой силы Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения исполнения Контракта.

Если обстоятельства, указанные в пункте 9.1 Контракта, будут длиться более 10 (Десяти) календарных дней с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

9.4. Если, по мнению Сторон, выполнение условий Контракта может быть продолжено в порядке, действовавшем согласно Контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

9.5. Обстоятельствами непреодолимой силы не являются обстоятельства, вытекающие из изменения правоотношений Поставщика с третьими лицами и (или) наступления иных событий, связанных с предпринимательской деятельностью Поставщика.

9.6. Обязанность доказывать обстоятельства непреодолимой силы лежит на Стороне, не выполнившей свои обязательства.

9.7. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

10. Обеспечение исполнения Контракта

10.1. Обеспечение исполнения Контракта не предоставляется.

11. Обеспечение гарантийных обязательств по Контракту

11.1. Обеспечение гарантийных обязательств не предоставляется.

12. Порядок урегулирования споров

12.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке.

12.2. Достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, допустимых действующим законодательством Российской Федерации в сфере закупок, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

12.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

12.4. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок, не превышающий 15 (Пятнадцать) календарных дней с даты ее направления.

12.5. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия.

12.6. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

12.7. При необходимости в подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.

В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

12.8. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия все споры по Контракту или вытекающие из него разрешаются в Арбитражном суде города Москвы.

12.9. Если иное не предусмотрено Контрактом, в случае неполучения ответа на претензию в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента ее направления по надлежащему адресу, Сторона, направившая претензию, вправе обратиться в Арбитражный суд города Москвы за разрешением спора.

12.10. При исполнении настоящего Контракта Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

13. Срок действия Контракта

13.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 30.08.2025, а в части неисполненных обязательств – до их полного исполнения, если законодательством Российской Федерации и (или) Контрактом не предусмотрено иное.

13.2. Обязательства Сторон, не исполненные до даты истечения срока действия Контракта, указанного в п. 13.1. Контракта, подлежат исполнению в полном объеме, если законодательством Российской Федерации и (или) Контрактом не предусмотрено иное.

13.3. Истечение предусмотренных Контрактом срока поставки Товара и(или) срока действия Контракта не влечет прекращения обязательств Поставщика по Контракту и не освобождает от ответственности за неисполнение принятых обязательств.

13.4. В случае предъявления Заказчиком в Арбитражный суд города Москвы искового заявления о расторжении Контракта его действие приостанавливается до вступления в законную силу судебного акта, разрешающего указанный спор.

14. Прочие условия

14.1. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

14.2. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и/или не делать каким-либо еще способом доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность Сторон в рамках настоящего Контракта, иначе как с письменного согласия обеих Сторон.

14.3. Стороны обязаны извещать об изменении своих адресов и иных реквизитов, указанных в статье 15 Контракта, в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента такого изменения. В случае если Сторона не представила уведомление об изменении реквизитов, указанных в статье 15 Контракта, она несет все связанные с этим неблагоприятные риски и последствия, в том числе:

• адресом местонахождения Стороны будет считаться адрес, указанный в статье 15 настоящего Контракта в качестве фактического, и все уведомления, направленные по указанному адресу, будут считаться направленными по надлежащему адресу;

• все платежи, произведенные по реквизитам, указанным в статье 15 настоящего Контракта, будут считаться осуществленными по надлежащим реквизитам, и Сторона не вправе будет ссылаться на невыполнение обязательств по перечислению соответствующих платежей.

14.4. Все, что не урегулировано настоящим Контрактом, регулируется законодательством Российской Федерации.

14.5. Стороны настоящим обязуются соблюдать требования законодательства Российской Федерации, в том числе в сфере противодействия коррупции. Сторона вправе сообщить о ставшем известным ей факте коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг в Минкультуры России по телефону горячей линии ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьили через официальный сайт Минкультуры России и другими возможными способами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14.6. Настоящий Контракт составлен на русском языке в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон, в соответствии со статьей 51 Закона о контрактной системе.

14.7. Неотъемлемыми частями Контракта являются:

14.7.1. Приложение № 1- Техническое задание на поставку Товара.

14.7.2. Приложение № 2 - Спецификация поставляемого Товара.

14.7.3. Приложение № 3 — Форма Акта приемки товаров, работ, услуг.

15. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Контракту №____________

от «___» ___________ 2025г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Наименование объекта закупки: Поставка противогололедного реагента по адресу: г. Москва, Новодевичий проезд, д. 1.

2. Срок поставки: В течение 14 (Четырнадцати) календарных дней с даты заключения Контракта.

3. Место поставки и применения товара: г. Москва, Новодевичий проезд, д. 1 (обособленная территория особо ценного объекта культурного наследия Российской Федерации, включенного в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО Архитектурный ансамбль « Новодевичий монастырь») [1] - далее Объект.

4. Наименование поставляемого товара:

- Посмотреть таблицу с данными

6. Перечень документов, передаваемых с Товаром:

6.1. Копия действующего санитарно-эпидемиологического заключения, подтверждающего соответствие Товара требованиям Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и нормативным актам Евразийского экономического сообщества в области санитарно-эпидемиологического надзора (контроля).

6.2. Копия паспорта безопасности химической продукции, соответствующего ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть7 «Паспорт безопасности химической продукции. Общие требования».

6.3. Копия положительного заключения государственной экологической экспертизы федерального уровня на техническую документацию (стандарт организации (технические условия) на Товар, проведенной федеральным органом исполнительной власти в области экологической экспертизы.

6.4. Копия сертификата соответствия противогололедного реагента технической документации (ТУ, СТО) и/или настоящему стандарту с указанием марки противогололедного реагента;

6.5. Сведения о химическом составе предлагаемого к поставке противогололедного реагента;

7. Требования к упаковке и маркировке Товара:

Товар должен быть в упакованном виде.

Упаковка должна быть герметичной и изготавливаться из материалов, обеспечивающих сохранность Товара, а также предотвращать возможности загрязнения окружающей среды на всех этапах обращения Товара.

7.1. Маркировка товара должна содержать следующие данные:

- наименование предприятия-изготовителя;

- вид и агрегатное состояние противогололедного реагента;

- область применения противогололедного реагента;

- наименование противогололедного реагента;

- правила и условия безопасного хранения и транспортирования продукции;

- адрес местонахождения предприятия-изготовителя;

- массу нетто, объем или количество единиц продукции;

- товарный знак (при наличии);

- дата изготовления;

- срок годности (гарантийный срок хранения);

- обозначение стандарта, по которому изготавливается и идентифицируется продукция.

8. Перечень нормативных правовых и нормативных технических актов:

8.1. Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

8.2. Постановление Правительства РФ от 23.12.2021 N 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

8.3. «ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. Межгосударственный стандарт. Маркировка грузов».

8.4. «ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть7. Паспорт безопасности химической продукции. Общие требования».

8.5. «ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2. Межгосударственный стандарт. Предупредительная маркировка химической продукции. Общие требования».

8.6. Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 N 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок».

8.7. «ГОСТ Р▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0. Национальный стандарт Российской Федерации. Материалы противогололедные для применения на территории населенных пунктов. Общие технические условия».

8.8. «ГОСТ 12.1.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьСистема стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности».

9. Требования к остаточному сроку годности (сроку хранения)

Остаточный срок годности (срок хранения) Товара должен составлять не менее 8 месяцев с даты подписания Заказчиком Акт приемки товаров, работ, услуг.

Заказчик: Поставщик:

Заместитель Генерального директора __________________

______________/Сазонов А.А./ ______________/_________/

М.П. М.П.

Приложение № 2

к Контракту №_________

от «___» ___________ 2025г.

Спецификация поставляемого Товара

- Посмотреть таблицу с данными

Цена Контракта составляет ______ (_________) рублей ____ копеек, в том числе НДС ____ %.

Заказчик: Поставщик:

Заместитель Генерального директора __________________

______________/Сазонов А.А./ ______________/_________/

М.П. М.П.

Приложение № 3

к Контракту №_________

от «___» ___________ 2025г.

ФОРМА

ПРИНЯТО ДЕНЕЖНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО УТВЕРЖДАЮ

на сумму ____________________________________________________

Руководитель заказчика Руководитель

(уполномоченное лицо) (уполномоченное лицо)

____________________ ______________ __________________________________ ___________________ ______________ __________________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

«___» _________________ 20 ____ г. «___» _________________ 20 ____ г.

Акт № ____

КОДЫ

приемки товаров, работ, услуг

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Форма по ОКУД

от «___» _________ 20 ___ г.

Дата

Учреждение (получатель) ______________________________________________________________________ по Сводному реестру

по Сводному реестру

Обособленное подразделение ________________________________________________________________________________________

Главный администратор доходов бюджета (Учредитель) ________________________________________________________________________________________ Глава по БК

Наименование бюджета ________________________________________________________________________________________ по ОКТМО

Валюта (наименование) ________________________________________________________________________________________ по ОКЕИ

Адрес грузополучателя ________________________________________________________________________________________

Заказчик _________________________________________________________________________________________ ОГРН

ИНН КПП

Лицевой счет

Раздел на лицевом счете

Адрес заказчика __________________________________________________________________________________________

Место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги __________________________________________________________________________________________

Документ-основание о создании приемочной комиссии __________________________________________________________________________________________ Номер

Дата

Основание приемки товаров, работ, услуг __________________________________________________________________________________________ Номер

________________________________ Дата

(индентификатор государственного контракта,

Договора)

Документ об отгрузке _______________________________________________________________________ Номер

Дата

Номер

Дата

1. Сведения о поставщике (подрядчике), грузоотправителе, страхователе

- Посмотреть таблицу с данными

2. Сведения о транспортировке и приемке груза

- Посмотреть таблицу с данными

3. Сведения о целостности пломб, упаковки, количестве мест и массе груза

- Посмотреть таблицу с данными

Представитель поставщика ________________________________ ___________________ _______________________________________

(подрядчика) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

«____» _________________ 20 ____ г.

Товары, работы, услуги приняты __________________________________ ___________________ _______________________________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

«____» _________________ 20 ____ г.

4. Сведения о приемке товаров, работ, услуг

- Посмотреть таблицу с данными

5. Сведения о количественном и качественном расхождении при приемке товаров, работ, услуг

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № _________ _______________________________________________________________________________________________ __________________________

(наименование документа) (имя файла)

Приложение № _________ _______________________________________________________________________________________________ __________________________

(наименование документа) (имя файла)

Председатель комиссии _____________________________ __________________________ ________________________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Члены комиссии: _____________________________ __________________________ ________________________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

_____________________________ __________________________ ________________________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

_____________________________ __________________________ ________________________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель ______________________________ __________________________ ________________________________ __________________________ _____________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (номер контактного телефона) (электронный адрес)

Представитель поставщика _____________________________ __________________________ ________________________________

(подрядчика) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

«____» _________________ 20 ____ г.

Товары, работы, услуги приняты _____________________________ __________________________ ________________________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

«____» _________________ 20 ____ г.

Форма акта согласована:

Заказчик: Исполнитель:

Заместитель Генерального директора ____________/А.А. Сазонов/ ___________/__________/

Лист согласования

к контракту от «___» __________ 20__ г. № _____

на поставку противогололедного реагента по адресу:

г. Москва, Новодевичий проезд, д. 1

- Посмотреть таблицу с данными

Территория Архитектурного ансамбля «Новодевичий монастырь» не является «объектом дорожного хозяйства» и «дворовой территорией», вследствие чего не применяются требования нормативных документов органов исполнительной власти города Москвы при уборке территории с использованием противогололедных материалов Постановления Правительства N 242 от 10.04.2007 и Распоряжения ДЖКХиБ г. Москвы от 28.09.2011 N▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть/1 с учетом территории использования противогололедных материалов. ↑

Обоснование_начальной_(максимальной)_цены_контракта

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

Поставка противогололедного реагента по адресу: г. Москва, Новодевичий проезд, д. 1.

Используемый метод определения: Метод сопоставимых рыночных цен

Ценовая информации

№

1

Наименование товара

ОКПД2

Противогололедный реагент 20.59.59.900

Средн.

арифм. Средн. арифм.

Коммерческо

Единица

Кол-во Коммерческое Коммерческое

цена

цена товара,

е

измерения

предложение предложение

единицы

руб.

предложение

№1740 от

№2212 от

товара, руб.

№2213 от

01.04.2025

22.04.2025

22.04.2025

кг.

12500

47,00

47,85

46,90

47,25

Значение начальной (максимальной) цены контракта установлено в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 руб.

Начальник отдела по содержанию и обеспечению Новодевичьего монастыря

(подпись/расшифровка подписи)

________________Парфенов А.С.

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00