Тендер - Противогололедный реагент "ФПЭС" марка "Б", упаковка 25кг №317405667

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть67 Извещение

Извещение - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о организаторе - Посмотреть таблицу с даннымиСпецификация - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о запросе доставки - Посмотреть таблицу с данными Другие документы - Посмотреть таблицу с даннымиДокументы истории - Посмотреть таблицу с даннымиПроект договора поставки:- строительных материалов представлен в приложении №1 Регламента работы биржевой площадки.
- продуктов питания представлен в приложении №2 Регламента работы биржевой площадки.
договор_реагент

ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть__________________

Договор поставки №

г. Казань «___»____________2025г.

Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Татарстан «Детский центр «Экият», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Кондратьевой Елены Александровны, действующей на основании Устава, с одной Стороны, и __________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице______________________, действующего на основании ___________________________ , с другой Стороны, в дальнейшем совместно именуемые «СТОРОНЫ»,

в соответствии с ст. 93 п.5 «Осуществление закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) Федерального закона от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и по итогам запроса доставки в электронной форме на ЭТП bp.zakazrf.ru (протокол №_________ от _____.2025г.), заключили настоящий договор о нижеследующем:

Предмет Договора
1.1. Поставщик обязуется передать Заказчику Товар, указанный в п.1.2. настоящего Договора, а Заказчик (Получатель) обязуется обеспечить оплату поставляемого Товара.
1.2. Предметом Договора является поставка противогололедного реагента "ФПЭС" марка "Б" (далее – Товар).
1.3. Количество, ассортимент, характеристики, цена, информация о стране происхождения Товара определяются в согласованной Сторонами спецификации (Приложение №1), которая является неотъемлемой частью настоящего Договора. Увеличение цен на поставляемый Товар не допускается.

Цена Договора и порядок оплаты

2.1. Цена Договора составляет: __________ (___рублей __ копейки) рублей, в том числе НДС (Без НДС).

2.2. Цена Товара определена с учетом расходов на доставку, разгрузку Товара, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

2.3. Оплата поставленного по настоящему Договору Товара осуществляется в рублях.

2.4. Расчет за поставленный Товар производится Заказчиком в порядке и сроки, определённые настоящим Договором, при выполнении Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, в течение 7 (семи) рабочих дней, со дня подписания Товарной накладной, с учетом пункта 4.3.1. Договора.

2.5. Оплата поставляемому по настоящему Договору Товара осуществляется безналичным расчетом.

2.6. Финансирование закупки осуществляется из ____________________.

2.7. Оплата расходов по Договору производится с лицевых счетов Заказчика.

2.8. Днем осуществления Заказчиком оплаты за Товар является день списания денежных средств со счетов Заказчика.

2.9. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательственных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательственные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.10. В случае начисления Заказчиком Поставщику неустойки (штрафа, пени) и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны подписывают Акт взаимосверки обязательств по Договору, в котором, в том числе, указываются: сведения о фактически исполненных обязательствах по Договору, сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Договора, размер неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, подлежащей взысканию, основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику по Договору.

2.11. В случае подписания Сторонами Акта взаимосверки обязательств по Договору оплата поставленного Товара осуществляется Поставщику за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, согласно указанному Акту и на основании представленного Поставщиком счета. При этом исполнение обязательства Поставщика по перечислению неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика.

3. Срок поставки товара

3.1. Поставка Товара осуществляется силами Поставщика в течение 15 рабочих дней со дня заключения договора.

3.2. Днем поставки Товара считается день подписания Заказчиком и Поставщиком Товарной накладной.

4. Место, количество, ассортимент и порядок сдачи-приемки Товара

4.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком по адресу Заказчика г.Казань, ул. Петербургская, д.57, первый этаж, на территории Республики Татарстан согласно спецификации.

4.2. Поставщик обязан поставить Заказчику Товар с приложением соответствующих документов, относящихся к Товару, в объеме, указанном в спецификации. Поставка включает в себя доставку и разгрузку Товара.

4.3. Приемка Товара по количеству, качеству, комплектности, ассортименту производится Заказчиком с составлением и подписанием Товарной накладной в соответствии с законодательством Российской Федерации, который оформляется в 2 (двух) экземплярах и подписывается Поставщиком и Заказчиком.

4.3.1. Приемка Товара осуществляется в момент поставки Товара. В случае, если требуется проведение осмотра, монтажа, пуско-наладки, и иных действий, в том числе экспертизы, направленных на выявление несоответствий качества и иных показателей Товара требованиям, установленным Договором, а также выявление наличия скрытых дефектов приемка Товара осуществляется с учетом фактических сроков, необходимых для осуществления соответствующих действий, но не более чем 2 (две) календарные недели. Результат указанных действий оформляется Актом приемки Товара в 2 (двух) экземплярах и подписывается Поставщиком и Заказчиком.

4.4. Товар доставляется в заводской упаковке, без механических, химических и прочих повреждений.

4.5. Заказчик вправе создать приемочную комиссию, состоящую из не менее пяти человек, для проверки соответствия товара требованиям, установленным Договором. Проверка соответствия товара требованиям, установленным Договором, может также осуществляться с привлечением экспертов, экспертных организаций.

4.6. В случае обнаружения недостатков в количестве, качестве, комплектности, ассортименте товара Заказчик направляет Поставщику уведомление в порядке, предусмотренном п. 4.8 Договора.

4.7. В случае, если Поставщик не согласен с доводами, изложенными в Уведомлении Заказчика, Поставщик обязуется самостоятельно подтвердить соответствие товара условиям договора заключением эксперта, экспертной организации и представить Заказчику оригинал такого заключения.

4.8. Обо всех нарушениях условий Договора Заказчик уведомляет Поставщика не позднее трех рабочих дней с дня обнаружения указанных нарушений. Уведомление о невыполнении или ненадлежащем выполнении Поставщиком обязательств по Договору составляется Заказчиком в письменной форме и направляется Поставщику по почте, факсу, электронной почте нарочным либо иным другим доступным средством.

4.9. Поставщик в установленный в уведомлении (п. 4.8 Договора) срок обязан устранить все допущенные нарушения. Если Поставщик в установленный срок не устранит нарушения, Заказчик вправе предъявить Поставщику требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков товара, если такие действия осуществлялись Заказчиком и (или) направить решение об одностороннем отказе от исполнения Договора.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик обязан:

5.1.1. в разумные сроки предоставить Поставщику информацию, необходимую для исполнения Договора.

5.1.2. создать Поставщику необходимые для исполнения настоящего Договора условия;

5.1.3. обеспечить приемку поставленного Товара в соответствии с условиями Договора или направить в адрес Поставщика мотивированный отказ от приемки;

5.1.4. оплатить поставленный Товар в порядке и сроки, определённые настоящим Договором;

5.1.6. требовать возмещения неустойки и (или) убытков, причиненных по вине Поставщика;

5.1.7. выполнять иные обязанности, предусмотренные Договором.

5.2. Заказчик вправе:

5.2.1. досрочно принять Товар в соответствии с условиями Договора;

5.2.2. осуществлять иные права, предусмотренные Договором и (или) законодательством Российской Федерации;

5.2.3. требовать надлежащего исполнения обязательств Поставщику по настоящему Договору;

5.2.4. в любое время потребовать от Поставщика отчет о ходе исполнения Договора;

5.2.5. привлекать для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора, экспертов, экспертные организации;

5.2.6. требовать устранения Поставщиком недостатков в поставленном Товаре;

5.2.7. отказаться (полностью или частично) от оплаты Товара, не соответствующего требованиям настоящего Договора

5.3. Поставщик обязан:

5.3.1. безвозмездно устранять допущенные по его вине нарушения условий Договора;

5.3.2. не предоставлять третьим лицам и не разглашать конфиденциальную информацию, полученную в результате исполнения обязательств по Договору;

5.3.3. незамедлительно информировать Заказчика в случае невозможности исполнения обязательств по настоящему Договору;

5.3.4. своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора;

5.3.5. произвести поставку Товара на условиях настоящего Договора, которая включает в себя доставку и разгрузку Товара по адресу поставки Товара в соответствии со спецификацией;

5.3.6. предоставить Заказчику документацию и инструкции на русском языке, необходимые для работы с Товаром;

5.3.7. подписать Товарную накладную;

5.3.8. обеспечить соответствие Товара действующим стандартам Российской Федерации, регламентирующим его выпуск, транспортировку и эксплуатацию, на условиях, предусмотренных в спецификации;

5.3.9. выполнить обязательства, предусмотренные 6 разделом Договора;

5.3.10. передать Заказчику надлежаще оформленные документы: накладные, счета-фактуры, сертификаты либо иные документы в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации;

5.3.11. обеспечить следующие требования к Товару:

5.3.11.1. товар не должен быть бывшим в употреблении и (или) восстановленным;

5.3.11.2. товар должен соответствовать стандартам и техническим условиям, установленным нормативными актами, действующими на территории Российской Федерации; Поставку осуществлять на основании ГОСТ и ФЗ №52 от 30.05.1999 г. «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения»

5.3.12. выполнять иные обязанности, предусмотренные Договором.

5.3.13. обеспечить заявленный заводом-изготовителем гарантийный срок на Товар;

5.4. Поставщик вправе:

5.4.1. требовать приемки товара в объеме, порядке, сроки и на условиях, предусмотренных Договором.

5.4.2. требовать от Заказчика своевременной и полной оплаты поставленного в соответствии с настоящим Договором Товара.

5.5. Поставщик гарантирует:

5.5.1. соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, являющегося объектом закупки.

5.5.2. обеспечение отсутствия недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам, подлежащим уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Гарантия, качество и комплектность Товара

6.1. На Товар устанавливается заводом-изготовителем соответствующий гарантийный срок товара, который составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты поставки.

6.2. Гарантия по выбору Заказчика включает в себя ремонт, замену дефектных частей, либо полную замену Товара, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.3. Гарантия утрачивает силу, если Заказчик не соблюдает предписания по обращению с Товаром (руководство (инструкцию) по эксплуатации), использует Товар не по обычному назначению.

6.4. В случае обнаружения Заказчиком недостатков в поставленном Товаре, Поставщик устраняет их за счет своих средств, в срок указанный в уведомлении Заказчиком, а при невозможности устранить недостатки осуществляет замену на качественный Товар в этот же срок. При этом расходы по замене Товара несет Поставщик.

6.5. Качество и комплектность поставляемого Товара должны соответствовать предназначению Товара и спецификации.

6.6. В случае если действующим законодательством Российской Федерации предусмотрена сертификация поставляемого товара, подтверждением качества со стороны Поставщика являются соответствующие сертификаты.

7. Ответственность Сторон

7.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пени). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.

7.2. Уплата неустойки (пени, штрафа) не освобождает Стороны от исполнения принятых обязательств, если не принимается решение об одностороннем отказе от исполнения Договора.

7.3. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договора, произошло по вине другой стороны.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением обязательств по Договору, разрешаются с соблюдением обязательного досудебного претензионного порядка.

8.2. В случае, если Стороны не придут к соглашению, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Республики Татарстан.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после его заключения, в результате событий чрезвычайного характера.

9.2. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы.

9.3. При наступлении указанных в пункте 9.1.-9.2. обстоятельств, Сторона, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств, должна в десятидневный срок со дня наступления этих обстоятельств известить о них в письменном виде другую Сторону с приложением соответствующих доказательств и документов.

10. Срок действия и порядок расторжения Договора

10.1. Договор считается заключенным и вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 31.12.2025 года включительно. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на бумажном носителе, по одному для каждой из сторон.

10.2. Прекращение (окончание) срока действия Договора не освобождает Стороны от гарантийных обязательств (в случае их наличия), ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора, если таковые имели место при исполнении условий Договора, а также от оплаты Договора в части исполненных обязательств Поставщиком до даты окончания действия Договора.

10.3 Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

10.4 Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

10.5 Заказчик вправе провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с пунктом 10.4. Договора.

10.6. Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного Товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора, послужившие основанием для принятия решения об одностороннем отказе Заказчика от исполнения Договора.

10.7. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

10.8. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранено нарушение условий Договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Договора, которые в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации являются основанием для одностороннего отказа Заказчиком от исполнения Договора.

10.9 Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

10.10. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора другая сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

11. Конфиденциальность

11.1. Стороны гарантируют соблюдение конфиденциальности сведений и информации, ставших известными Сторонам в ходе исполнения настоящего Договора. В случае передачи указанных сведений третьим лицам, разглашении информации ограниченного доступа какой-либо Стороной, виновная Сторона несет имущественную ответственность как за ненадлежащее исполнение обязательств.

11.2. Заказчик заявляет и Поставщик осознает, что конфиденциальная информация Заказчика является информацией, доступ к которой ограничивается действующим законодательством Российской Федерации. В целях обеспечения ее неразглашения Заказчиком могут быть использованы различные способы защиты, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

11.3. Конфиденциальная информация Заказчика предоставляется Поставщику Заказчиком исключительно для целей выполнения Поставщиком обязательств в соответствии с настоящим Договором.

11.4. Сторона вправе использовать конфиденциальную информацию другой Стороны исключительно для целей исполнения настоящего Договора. Сторона не вправе раскрывать, разглашать и передавать, соответственно, обязуется не раскрывать, не разглашать и не передавать Конфиденциальную информацию другой Стороны каким бы то ни было третьим лицам без прямого предварительного письменного согласия такой Стороны, кроме случаев вынужденного раскрытия по требованию уполномоченных государственных органов на основании законного и мотивированного требования таких органов (предъявленного с соблюдением установленного законом порядка) в объеме и в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

11.5. Поставщик обязуется принять все необходимые меры для сохранения в тайне конфиденциальной информации Заказчика.

11.6. Обязательства Сторон по соблюдению конфиденциальности, вытекающие из настоящего Договора, сохраняют свою силу в течение 5-ти лет после окончания выполнения обязательств по настоящему договору.

12. Прочие условия

12.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.

12.2. При изменении юридического адреса, банковских реквизитов и формы собственности Сторона в двухнедельный срок обязана письменно известить об этом другую Сторону.

12.3. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.4. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Договором, переходят к новому Заказчику.

12.5. Во всем остальном, что не предусмотрено и не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

13. Приложения

13.1. Спецификация (Приложение №1).

16. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1 к договору № _________ от «__»__________ 2025 г.

УТВЕРЖДАЮ: СОГЛАСОВАНО:

Заказчик: __________________ Е.А. Кондратьева Поставщик: _____________

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Цена и сумма указываются с учетом транспортировки, уплаты налогов, таможенных пошлин и пр. платежей