Тендер - Приобретение хозяйственных товаров №317398012

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Приложение_№_3_к_извещению_№_62-25-ЗК_хоз._товары

Приложение № 3 к извещению

об осуществлении закупки № 62/25-ЗК

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЮ

Требования к содержанию, составу заявки

Заявка на участие в закупке должна содержать следующую информацию и документы:

Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, если требование о наличии такого решения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника закупки заключение контракта на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся объектом закупки, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;

Документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, установленным п. 1 ч. 1 ст. 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (требования нет в извещении);

Декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным п. 3 - 5,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьч. 1 ст. 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ;

Реквизиты счета участника закупки, на который в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляется перечисление денежных средств в качестве оплаты поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта, за исключением случаев, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такой счет открывается после заключения контракта;

Декларация о принадлежности участника закупки к социально ориентированным некоммерческим организациям (при наличии);

Характеристики предлагаемого участником закупки товара, соответствующие показателям, установленным в описании объекта закупки, товарный знак (при наличии у товара товарного знака);

Наименование страны происхождения товара в соответствии с общероссийским классификатором, используемым для идентификации стран мира;

Документы, подтверждающие соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено извещением об осуществлении закупки). Документы не предоставляются в составе заявки, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром.

9. Информация и документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ:

9.1. Для пунктов 2 (приложения № 1 к извещению) установлено ограничение закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (в заявке участник закупки указывает наименование страны происхождения товара в соответствии с общероссийским классификатором, используемым для идентификации стран мира, а также номера реестровых записей из реестра российской промышленной продукции или евразийского реестра промышленных товаров;

9.2. Для пунктов 1, 3-4 (приложения № 1 к извещению) установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (в заявке участник закупки указывает наименование страны происхождения товара в соответствии с общероссийским классификатором, используемым для идентификации стран мира).

В случае отсутствия таких информации и документов в заявке на участие в закупке такая заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами.

Заявка также может содержать иные информация и документы, в том числе эскиз, рисунок, чертеж, фотография, иное изображение предлагаемого участником закупки товара. При этом отсутствие таких информации и документов не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке.

Инструкция по заполнению заявки на участие в закупке

Заявка на участие в закупке заполняется участником закупки в соответствии с инструкцией оператора электронной площадки, размещенной на его сайте, и настоящей инструкцией. Требования к содержанию и составу заявки содержатся в настоящем приложении и извещении о проведении закупки, а описание объекта закупки, в том числе его функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик (при необходимости) осуществляется участниками в соответствии с приложением № 1 к извещению. Участник закупки предоставляет в составе заявки информацию и документы, указанные в разделе I настоящего документа.

В описании объекта закупки (приложение № 1 к извещению) Заказчиком устанавливаются показатели, не подлежащие изменению по результатам проведения закупки, которые должны быть перенесены участником закупки в заявку в неизменной форме и максимальные и/или минимальные значения, которые участник должен уточнить/предоставить в соответствии с требованиями настоящей инструкции.

Все предлагаемые товары должны соответствовать техническим регламентам, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации (далее - нормативная документация).

Участнику закупки необходимо указывать значения показателей каждого вида (типа) поставляемого товара, товара, применяемого при выполнении работ, оказании услуг указанного в приложении № 1 к извещению.

При заполнении требований к материалам (если данное требование установлено извещением), участнику необходимо руководствоваться значениями параметров нормативных документов и значениями параметров производителей товаров (материалов). В случае, если в извещении отсутствует ссылка на конкретный нормативный документ, участнику необходимо руководствоваться только значениями параметров, указанными производителем конкретного материала.

Если указана конкретная марка материала с указанием «или эквивалент», «или аналогичного материала», «или материала с аналогичными свойствами», «или материала с аналогичными характеристиками», то участник в своей заявке должен указать полное наименование марки предлагаемого им материала, страну происхождения и полное наименование предприятия-изготовителя.

В случае, если заказчиком в извещении допускается иная комплектация упаковок (пачек) товара (по количеству), не нарушающая общего требуемого количества товара, участник в заявке указывает как комплектацию, так и общее количество товара, предлагаемого к поставке, с учетом предлагаемой комплектности.

При заполнении заявки участниками закупки должны применяться обозначения (единицы измерения, технических характеристик, функциональных параметров) в соответствии с обозначениями, установленными в извещении.

Предоставление неполных, недостоверных, сведений в составе заявки, несоответствующих извещению о закупке, будет являться причиной отклонения заявки.

Ответственность за достоверность сведений о значениях показателей используемого товара, товарном знаке (при наличии), наименование страны происхождения товара, указанных в заявке на участие в закупке, несет участник закупки.

При подготовке заявки участник закупки должен исходить из того, что он готовит своё предложение с учетом требований к техническим характеристикам и показателям, установленным в извещении после полного изучения содержания извещения о проведении закупки и всех приложений к нему.

Приложение_№_1_к_извещению_№_62-25-ЗК_хоз._товары

Приложение № 1 к извещению

об осуществлении закупки № 62/25-ЗК

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

на приобретение хозяйственных товаров

- Посмотреть таблицу с данными

1. Требования по приемке, сроку и месту поставки товара:

Товар поставляется Поставщиком в количестве, установленном в настоящем описании объекта закупки.

Срок поставки: в течение 10 рабочих дней с момента заключения контракта.

В стоимость включены общая стоимость поставки товара, стоимость сопутствующих расходов, налоги, сборы и иные обязательные платежи.

Доставка товара осуществляется транспортом Поставщика в рабочие дни с 08.00 до 16.00 часов (понедельник-четверг) и с 08.00 до 15.00 (пятница). Обед с 12.00 до 13.00.

Место поставки товара: г. Тюмень, ул. Льва Толстого, 35

Поставщик уведомляет Заказчика о поставке товара не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты поставки товара.

Замена бракованного или не соответствующего требованиям, установленным контрактом товара должна осуществляться Поставщиком, без дополнительных расходов Заказчика.

2. Требования к упаковке, транспортированию, хранению:

Товар должен поставляться в заводской упаковке, обеспечивающей сохранность поставляемого товара при его хранении, погрузочно-разгрузочных работах и транспортировании. Упаковка товара должна исключать возможность механических повреждений. Упаковка должна быть сухой и чистой, обладать механической прочностью, защищающей от внешних воздействий.

3. Требование безопасности:

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, свободен от любых притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге, не имеет дефектов.

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме от 12.11.2025 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of { 14px; } { 14px; } .font14 { 14px; } . .customer-qty .customer-qty-table th:nth-child(1), .customer-qty-table td:nth-child(1) { width: 100px; min-width: 100px; max-width: 100px; } .customer-qty-table tr td, .customer-qty-table tr .customer-qty-table .customer-qty-table tr:last .position-header .customer-qty-table tr th:last-child, .customer-qty-table tr td:last .dosage-cell .dosage-cell-table table tr th:first-child, .dosage-cell-table table tr td:first .dosage-cell-table table tr th:last-child, .dosage-cell-table table tr td:last

Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000073

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет бюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Российская Федерация, обл Тюменская, г.о. город Тюмень, г Тюмень, ул Льва Толстого, д. 35,

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого: 21000.00 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Применение национального режима по ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Основанием для установки указания запретов, ограничений закупок товаров, происходящих из иностранных государств, выполняемых работ, оказываемых услуг иностранными лицами, а также преимуществ в отношении товаров российского происхождения, а также товаров происходящих из стран ЕАЭС, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами, а также лицами, зарегистрированными в странах ЕАЭС, является Постановление Правительства Российской Федерации о мерах по предоставлению национального режима от 23.12.2024 № 1875. - Посмотреть таблицу с данными

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

10.00%

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям ст. 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ.

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Код поступления" Информация отсутствует

"БИК"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации" Информация отсутствует

"Номер корреспондентского счета" Информация отсутствует

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствующая в структурированном извещении об осуществлении закупки/государственном контракте, содержится в прикрепленных к извещению/контракту документах, и является обязательной для исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 Приложение № 2 к извещ. №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьЗК

Проект контракта

1 Приложение № 4 к извещению №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьЗК хоз. товары

Описание объекта закупки

1 Приложение № 1 к извещению №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьЗК хоз. товары

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1 Приложение № 3 к извещению №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьЗК хоз. товары

Дополнительная информация и документы

Документы не прикреплены Приложение_№_4_к_извещению_№_62-25-ЗК_хоз._товары Приложение № 4 к извещению об осуществлении закупки № 62/25-ЗК ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № ______

на приобретение хозяйственных товаров

Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

- Посмотреть таблицу с данными

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам (Управление Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________, действующего на основании _______________, с одной стороны, и,

_____________(___________), именуемый(ое) в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) на основании Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ) и __________, о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

Поставщик обязуется передать в собственность Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить хозяйственные товары (далее – Товар) в соответствии с Описанием объекта закупки (Приложение № 1 к Контракту), а Заказчик обязуется принять и оплатить надлежащим образом поставленный Товар.

Срок поставки товара: в течение 10 рабочих дней с момента заключения Контракта

1.3. Место поставки товара: г. Тюмень, ул. Л. Толстого, 35.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Обязанности Поставщика:

2.1.1. Обеспечить поставку Товара надлежащего качества, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

2.1.2. Своими силами и за свой счет осуществить доставку Товара.

2.1.3. Допоставить Товар, либо заменить некачественный, в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения претензии.

2.1.4. Предупреждать Заказчика о вероятных конкретных событиях или обстоятельствах в будущем, которые могут негативно повлиять на сроки и качество поставленного Товара.

2.1.5. Представлять Заказчику расчетные документы в электронной форме с использованием Единой Информационной Системе (далее - ЕИС).

2.1.6. Нести ответственность за всякого рода порчу Товара до приемки его Заказчиком.

2.1.7. Не нарушать при исполнении обязательств по настоящему Контракту имущественные и неимущественные права Заказчика и других лиц. Использовать объекты интеллектуальной собственности или средства индивидуализации (товарный знак, знак обслуживания) на основании письменного согласия правообладателя.

2.1.8. Известить Заказчика в 3-дневный срок об изменении своих банковских реквизитов. В случае несвоевременного извещения Заказчика об изменении своих банковских реквизитов Поставщик обязан незамедлительно обеспечить возврат перечисленных Заказчиком средств.

2.2. Права Поставщика:

2.2.1. Требовать оплаты поставленного Заказчику Товара в соответствии с настоящим Контрактом.

2.2.2. Требовать своевременного подписания Заказчиком товарной накладной на основании представленных Поставщиком отчетных документов и материалов.

• Обязанности Заказчика:

2.3.1. Принять и оплатить поставленный Товар в порядке и на условиях, установленных настоящим Контрактом.

2.3.2. Претензии по допоставке (замене некачественного Товара), должны быть предъявлены Поставщику Заказчиком в течение 10 (десяти) календарных дней со дня выявления недостатков.

2.4. Права Заказчика:

2.4.1. Требовать предоставления информации, касающейся вопросов поставки Товара Поставщиком.

2.4.2. Требовать от Поставщика надлежащей поставки Товара соответствующего качества, в объёмах и в сроки, предусмотренным настоящим Контрактом.

2.4.3. Проверять количество и качество поставленного Товара.

2.4.4. Отказаться от оплаты поставленного Товара и потребовать возврата уплаченных Поставщику денежных средств, которые подлежат возврату в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента получения Поставщиком письменного требования, или потребовать уменьшения оплаты стоимости Товара в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае поставки Товара с нарушением условий настоящего Контракта.

2.4.5. Письменно уведомив Поставщика, приостановить все платежи по настоящему Контракту, если Поставщик не выполняет своих обязательств (или части обязательств) по Контракту, при условии, что такое уведомление о приостановлении платежей определяет характер невыполнения обязательств и содержит требование того, чтобы Поставщик исправил положение в течение периода времени, не превышающего 10 (десяти) календарных дней после получения Поставщик такого уведомления.

2.4.6. Отказаться от оплаты расходов, не предусмотренных настоящим Контрактом.

СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость Товара по Контракту составляет ___________ (_____________), в т.ч. НДС ___ %, что составляет _________ (___________) руб. _____ коп. (в случае, если Поставщик имеет право на освобождение от уплаты НДС, то слова «в т.ч. НДС» заменяются на слова «НДС не облагается» и основание освобождения).

3.2. Цена контракт является твердой и определяется на весь срок его исполнения.

3.3. Цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренных Контрактом иных условий его исполнения.

3.4. Оплата по настоящему контракту осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика за фактически поставленный Товар в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке. Оплата производится только после предоставления Поставщиком надлежаще оформленных документов на оплату.

3.5. Цена включает все расходы Поставщика, связанные с исполнением контракта, включая стоимость Товара, расходы на доставку и выгрузку товара, а также уплату всех налогов, сборов и иных обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.6. Источник финансирования – Федеральный бюджет.

3.7. В случае, если настоящий Контракт будет заключен с юридическим лицом или физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, сумма подлежащая уплате заказчиком будет уменьшена на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

4.1. Уведомление о поступлении Товара Поставщику и о готовности Товара к передаче Заказчику сообщается последнему по телефону (3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьили письменным уведомлением.

4.2. Приемка Товара осуществляется Заказчиком по количеству, ассортименту и комплектности (при необходимости) в соответствии с Описанием объекта закупки (Приложение № 1 к Контракту).

4.3. Для проверки поставленного Поставщиком Товара, предусмотренного контрактом, в части его соответствия условиям контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза Товара, предусмотренного контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

4.4. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований контракта, не препятствующие приемке поставленного Товара в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

4.5. Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного Товара в случае выявления несоответствия этого Товара условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке Товара и устранено Поставщиком.

4.6. По решению Заказчика для приемки поставленного Товара может создаваться приемочная комиссия.

4.7. В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке поставленного Товара Заказчик, приемочная комиссия обязаны учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

4.8. При поступлении Товара в неисправной таре (упаковке) составляется Акт о состоянии и недостатках тары (упаковки).

4.9. Осмотр Товара, поступившего в исправной упаковке, производится при вскрытии упаковки.

4.10. Обмен документами о приемке товаров (работ, услуг) производится в электронной форме с использованием Единой Информационной Системе. Документы о приемке товаров (работ, услуг), подписанные электронной подписью в ЕИС, признаются равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью.

4.11. Поставщик в срок, установленный в пункте 1.2 настоящего контракта, формирует с использованием ЕИС, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещает в ЕИС документ о приемке.

4.12. Документы, не размещенные в ЕИС (техническая документация изготовителя, руководство по эксплуатации, документы, подтверждающих качество и соответствие товара требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации и др.) предоставляются Поставщиком в момент передачи товара Заказчику.

4.13. Заказчик в срок не более 10 (десяти) рабочих дней, следующих за датой фактической поставки Товара и при наличии в ЕИС документа о приемке, подписанного Поставщиком, на основании результатов экспертизы, проведенной в соответствии с пунктом 4.3 контракта, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в ЕИС документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

4.14. В случае установления Заказчиком требования об обеспечении гарантийных обязательств оформление документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения контракта) поставленного Товара осуществляется после предоставления Поставщиком такого обеспечения.

4.15. Товар, не соответствующий по качеству условиям настоящего контракта, считается не поставленным.

4.16. Поставщик обязуется своими силами и за свой счет заменить Товар ненадлежащего качества в течение 10 (десяти) дней с момента получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке.

4.17. Расходы, связанные с возвратом Товара ненадлежащего качества, осуществляются за счет средств Поставщика.

4.18. Датой приемки поставленного Товара считается дата размещения в ЕИС документа о приемке, подписанного Заказчиком.

4.19. Заказчик имеет право частично принять поставленный Товар с отражением информации о фактически принятом количестве Товара в документе о приемке в ЕИС.

4.20. Все виды погрузочно-разгрузочных работ, включая работ с применением грузоподъемных механизмов, осуществляются Поставщиком за свой счет.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Размер штрафа устанавливается контрактом в соответствии с п.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьПравил, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042.

5.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

5.4 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, поставщик (подрядчик, исполнитель) уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа составляет 1000,00 рублей.

Под неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, не имеющих стоимостного выражения, понимается:

- невыполнение поставщиком в разумный срок требования заказчика о доукомплектовании/допоставке товара (п. 2 ст. 480 ГК РФ);

- случаи, когда подлежащий затариванию и (или) упаковке товар передается Заказчику без тары и (или) упаковки либо в ненадлежащей таре и (или) упаковке и Поставщик отказывается затарить и (или) упаковать товар либо заменить ненадлежащую тару и (или) упаковку (ст. 482 ГК РФ);

- непредставление, нарушение сроков предоставления каких-либо документов, предусмотренных контрактом, без которых товары (работы, услуги) не могут быть приняты;

- нарушение порядка передачи товаров (работ, услуг), в т.ч. отсутствие представителя поставщика (подрядчика, исполнителя) при передаче, если это было предусмотрено контрактом;

- нарушение срока выполнения или невыполнение претензионных требований Заказчика, касающихся устранения нарушений.

5.5. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.6. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства (срока поставки, срока оказания услуг, срока выполнения работ), и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

5.7. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, штраф устанавливается в размере 1000 рублей.

5.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Заказчик уплачивает Поставщику штраф. Размер штрафа составляет 1000,00 рублей.

5.9. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.10. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

5.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

5.12. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

5.13. Поставщик может оплатить неустойку (штраф, пени) по следующим реквизитам: ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1, КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Наименование получателя в платежном поручении: УФК по Тюменской области (УПРАВЛЕНИЕ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ПО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ,ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМУ И ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНЫМ ОКРУГАМ), Банк: ОКЦ № 4 УГУ Банка России//УФК ПО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, г Тюмень, кр/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, р/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, л/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть50 – лицевой счет администратора доходов бюджета, КБК (штраф)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, КБК (пени)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьОКТМО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

5.14. Оплата по Контракту может быть уменьшена на сумму неустойки (штрафа, пени), при условии перечисления в установленном порядке неустойки (штрафа, пени) в доход федерального бюджета на основании платежного документа, оформленного Заказчиком, с указанием Поставщика (подрядчика, исполнителя), за которого осуществляется перечисление неустойки (штрафа, пени).

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

Стороны принимают все меры к разрешению спорных вопросов и разногласий, которые могут возникнуть в связи с исполнением Контракта, путем переговоров с соблюдением претензионного порядка.

Стороны определяют, что претензии по Контракту должны быть рассмотрены сторонами в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения претензии.

Все вопросы между Сторонами, по которым не было достигнуто согласия, решаются в соответствии с действующим законодательством РФ в Арбитражном суде Тюменской области.

ФОРС-МАЖОР

Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при настоящих условиях обстоятельствах. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

Сторона, исполнению обязательств которой по Контракту препятствуют обстоятельства, указанные в п.7.1 Контракта, обязана письменно известить другую Сторону о наступлении этих обстоятельств не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента их наступления.

Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по Контракту.

Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное п. 7.2 Контракта, то она обязана возместить второй стороне понесенные убытки.

Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 7.1 Контракта, и их последствия продолжают действовать более 2 (двух) месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения Контракта.

ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

8.1. Расторжение Контракта, в соответствии с законодательством Российской Федерации, допускается по соглашению Сторон, по решению арбитражного суда или в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта.

8.2. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств и ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

9.1. Настоящий Контракт заключается только после предоставления участником закупки, с которым заключается Контракт, безотзывной независимой гарантии, выданной банком или внесения денежных средств на счет Заказчика в размере ____________ (________________________).

Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

В случае если участником закупки, с которым заключается контракт, является казенное учреждение, положения об обеспечении исполнения контракта к такому участнику не применяются, включая положения о предоставлении такого обеспечения с учетом положений ст. 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

Участник закупки освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений ст. 37 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, в случае предоставления информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения неустоек (штрафов, пеней). При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки.

9.2. Независимая гарантия

9.2.1. Условия независимой гарантии, предоставленной поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в качестве обеспечения исполнения своих обязательств по Контракту, должны соответствовать требованиям ст.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Гражданского кодекса РФ, ст. 45, ст. 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

9.2.2. В независимую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета Гаранта, если Гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по независимой гарантии, направленное до окончания срока действия независимой гарантии.

9.2.3. Требование Заказчика к Гаранту может включать в себя все штрафные санкции, пени, неустойки, вытекающие из существа Контракта и понесенные Заказчиком убытки в связи с неисполнением обязательств поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

9.2.4. До подписания Контракта Заказчиком поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан предоставить ему независимую гарантию, в противном случае контракт не заключается (считается не заключенным), а указанное обстоятельство является основанием для признания такого поставщика (подрядчика, исполнителя) уклонившимся от заключения Контракта и рассмотрения вопроса о включении сведений о нем в реестр недобросовестных поставщиков.

9.2.5. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены ч. 7, 7.1, 7.2 и 7.3 ст. 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. За каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного настоящим пунктом Контракта, начисляется пеня в размере, определенном в разделе «Ответственность сторон» настоящего Контракта.

9.3. Внесение денежных средств

9.3.1. Внесение денежных средств в виде способа обеспечения исполнения контракта должно быть перечислено поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в сроки, установленные настоящим Контрактом, и будет находиться у Заказчика до момента исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) всех обязательств перед Заказчиком.

9.3.2. Обеспечение исполнения обязательств по Контракту распространяется на срок исполнения Контракта. Факт внесения денежных средств на счет Заказчика подтверждается копией платежного поручения с отметкой банка об оплате суммы обеспечения исполнения Контракта.

9.3.3. На момент подписания настоящего Контракта Заказчиком денежные средства должны быть зачислены по реквизитам, указанным Заказчиком.

Реквизиты счета для внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта: ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1, КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Наименование получателя в платежном поручении: УФК по Тюменской области (УПРАВЛЕНИЕ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ПО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ,ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМУ И ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНЫМ ОКРУГАМ), Банк: ОКЦ № 4 УГУ Банка России//УФК ПО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, г Тюмень, кр/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, р/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, л/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть50 – лицевой счет во временное распоряжение получателя бюджетных средств; КБК 0; ОКТМО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Обязательно заполнение реквизита 22 «Код средств» – 0002.

Назначение платежа: «обеспечение исполнения контракта» (дополнительно должен быть указан номер извещения). В реквизите «Назначение платежа» платежного поручения, перед текстовым указанием назначения платежа, указать ИКЗ, который отделяется знаком -//

9.3.4. Обеспечение по настоящему Контракту существует в отношении обязательства в полном его объёме до выполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) всех обязательств по Контракту, и частичное исполнение таких обязательств поставщиком (подрядчиком, исполнителем) не прекращает обеспечение ни полностью, ни в части.

9.3.5. В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по Контракту Заказчик имеет право удовлетворить свои требования за счёт внесенной суммы без обращения в суд.

9.3.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по настоящему Контракту Заказчик имеет право получить удовлетворение за счет внесенной суммы в том объеме, какой он имеет к моменту удовлетворения, в частности возмещение убытков, причиненных просрочкой исполнения контракта, неустойку за ненадлежащее исполнение обязательства, и иные согласно разделу «Ответственность сторон», возмещение расходов по их взысканию, а так же понесенные Заказчиком убытки в связи с неисполнением обязательств поставщиком (подрядчиком, исполнителем). Об удовлетворении своих требований за счет внесенной суммы Заказчик обязан в письменной форме уведомить поставщика (подрядчика, исполнителя).

9.3.7. Обеспечение путем внесения денежных средств прекращается в следующих случаях:

• вследствие прекращения, обеспеченного внесенной суммой обязательства по настоящему Контракту, в том числе его исполнением (подписанием актов приема-передачи товара, выполненных работ, оказанных услуг и др.);
• вследствие перехода прав на внесенные денежные средства к Заказчику.

9.3.8. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Контракта, в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с ч. 7, 7.1, 7.2 ст. 96 Федерального закона от 05.04.213 № 44-ФЗ, возвращаются Исполнителю в течение 15 (пятнадцати) дней с даты исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом.

В случае смены реквизитов поставщик (подрядчик, исполнитель) предоставляет Заказчику обращения о возврате денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта. Обращение должно быть выполнено на бумажном носителе, подписано уполномоченным представителем поставщика (подрядчика, исполнителя) с проставлением печати (при наличии), либо выполнено в электронной форме и подписано электронной подписью. В обращении должно быть указано: реестровый номер контракта из ЕИС или номер извещения о закупке; сумма (размер) денежных средств, подлежащих возврату; реквизиты банка поставщика (подрядчика, исполнителя), на которые осуществляется возврат денежных средств.

9.3.9. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Контракта, возвращаются поставщику (подрядчику, исполнителю) после подписания Заказчиком документов подтверждающих исполнение условий Контракта.

9.4. В случае неисполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по Контракту:

• если поставщиком (подрядчиком, исполнителем) был выбран способ обеспечения исполнения Контракта в виде перечисления в качестве обеспечения на счет Заказчика денежных средств, то указанные средства поставщику (подрядчику, исполнителю) не возвращаются;
• если поставщиком (подрядчиком, исполнителем) был выбран способ обеспечения исполнения Контракта в виде независимой гарантии, то Заказчик обращается в банк-гарант за выплатой денежных средств в размере обеспечения исполнения Контракта;

9.5. Любой из способов обеспечения исполнения обязательств по Контракту, представленный поставщиком (подрядчиком, исполнителем) должен предусматривать, что в случаях неисполнения/ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) принятых на себя в соответствии с настоящим Контрактом обязательств ответственность за такое неисполнение/ненадлежащее исполнение в той форме, которая предписана в обеспечении исполнения обязательств, несет поручитель, гарант, либо подлежит взысканию Заказчиком в одностороннем уведомительном порядке в денежном эквиваленте из суммы перечисленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в целях обеспечения исполнения настоящего Контракта денежных средств.

9.6. В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены ч. 7.2 и 7.3 ст. 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

Контракт вступает в силу с момента его заключения в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ и действует по 31.12.2025.

Контракт заключается в электронной форме и подписывается усиленными электронными подписями Сторон.

Изменение существенных условий контракта предусмотрено в соответствии с законодательством РФ и ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

Все изменения, дополнения к Контракту действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами с двух сторон.

Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по Контракту третьей Стороне без письменного на то согласия другой Стороны.

Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Государственному Контракту

от «____» _________________ 2025 г. № ________

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

на приобретение хозяйственных товаров

- Посмотреть таблицу с данными

1. Требования по приемке, сроку и месту поставки товара:

Товар поставляется Поставщиком в количестве, установленном в настоящем описании объекта закупки.

Срок поставки: в течение 10 рабочих дней с момента заключения контракта.

В стоимость включены общая стоимость поставки товара, стоимость сопутствующих расходов, налоги, сборы и иные обязательные платежи.

Доставка товара осуществляется транспортом Поставщика в рабочие дни с 08.00 до 16.00 часов (понедельник-четверг) и с 08.00 до 15.00 (пятница). Обед с 12.00 до 13.00.

Место поставки товара: г. Тюмень, ул. Льва Толстого, 35

Поставщик уведомляет Заказчика о поставке товара не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты поставки товара.

Замена бракованного или не соответствующего требованиям, установленным контрактом товара должна осуществляться Поставщиком, без дополнительных расходов Заказчика.

2. Требования к упаковке, транспортированию, хранению:

Товар должен поставляться в заводской упаковке, обеспечивающей сохранность поставляемого товара при его хранении, погрузочно-разгрузочных работах и транспортировании. Упаковка товара должна исключать возможность механических повреждений. Упаковка должна быть сухой и чистой, обладать механической прочностью, защищающей от внешних воздействий.

3. Требование безопасности:

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, свободен от любых притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге, не имеет дефектов.

ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение_№_2_к_извещ._№_62-25-ЗК

№ 2304-в

31.10.2025

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

на приобретение хозяйственных товаров.

Затраты на приобретение хозяйственных товаров (далее – Товар) предусмотрены п. 2.9.5 приказа Федеральной службы по

ветеринарному и фитосанитарному надзору от 09.10.2015 № 686 «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций

территориальных управлений Россельхознадзора» (далее – Приказ № 686).

Начальная (максимальная) цена контракта (далее также – НМЦК) закупки Товара определена методом сопоставимых рыночных цен

(анализ рынка) в соответствии со ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», приказом Министерства экономического развития РФ от 02.10.2013 № 567

«Об утверждении методических рекомендация по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены

контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)».

Для определения НМЦК использованы ценовые предложения со следующей информацией:

Информация из коммерческих предложений (ценовых предложений), полученных на запрос Заказчика на предоставление

ценовой информации от 29.10.2025 (номер запроса в ЕИС №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000147), содержится в столбцах 3, 4, 5 в Таблице № 1

«Информация о ценовых предложениях».

В ответ на вышеуказанный запрос на предоставление ценовой информации поступило 3 (три) предложения о цене (коммерческих

предложения), которые использованы для расчета НМЦК.

Требуемое количество Товара содержится в столбце 9 в Таблице № 1 «Информация о ценовых предложениях».

В начальную (максимальную) цену контракта включены все расходы Поставщика, связанные с исполнением контракта, в том числе

стоимость товара, расходы на его доставку, а также уплату всех налогов, сборов и иных обязательных платежей в соответствии с

законодательством Российской Федерации.

2

Таблица № 1

Информация о ценовых предложениях

№

п/п

Наименование

Товара

1

2

1

2

3

4

Мыло туалетное

жидкое

Средство моющее для

туалетов и ванных

комнат

Средство для мытья

полов

Средства для

дезодорирования

воздуха в помещениях

Предложение по единице цены Товара,

руб.

Среднее

Норматив

Стоимость Товара с

Поставщик Поставщик

Поставщик

значение

цены по

Норматив

КоэфКолиучетом количества

№1

№2

№3

предложений приказу

количества по

фициент

чество

(произведение

исх. №125 от исх. №И-269 исх. №143

по единице

№ 686, приказу № 686, не

вариации,

товара

столбцов

6 (или 7) и 9),

29.10.2025 от 30.10.2025 от 30.10.2025

цены Товара, не более

более шт.

%

руб.

вх. 336-КП вх.338-КП от вх.337-КП

руб.

руб.

от 31.10.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.10.2025

от

31.10.2025

3

4

5

6

7

8

9

10

11

151,00

139,00

160,00

150,00

Не более

457,67

Не более 5 л на 1

сотрудника в год

40

литр

7,03

6 000,00

205,00

246,00

161,00

204,00

Не более

215,00

Не более 0,08 л

на 1кв.м в год

20

литр

20,84

4 080,00

159,00

171,00

192,00

174,00

Не более

180,00

Не более 0,08 л

на 1кв.м в год

40

литр

9,60

6 960,00

176,00

198,00

220,00

198,00

Не более

320,00

Не более 8шт на

санузел в год

20шт

11,11

3 960,00

Расчет НМЦК (сумма значений стоимости Товара с учетом количества), руб.

21 000,00

Средние значение предложений по единице цены Товара, которые предусмотрены в столбце 6 Таблицы № 1 «Информация о ценовых предложениях», рассчитаны по формуле:

n

НМЦК

рын

=

∑

v

Ц

n * i=1 i

где: НМЦКрын – начальная (максимальная) цена единицы Товара, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);

v –количество (объем) закупаемого Товара;

n – количество значений, используемых в расчете;

i – номер источника ценовой информации;

Цi - цена единицы Товара, представленная в источнике с номером i, скорректированная с учетом коэффициентов (индексов), применяемых для пересчета цен товаров, работ, услуг

с учетом различий в характеристиках товаров, коммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг, определяемых в соответствии с пунктом

3.17 Рекомендаций, утвержденных приказом Министерства экономического развития РФ от 02.10.2013 № 567 «Об утверждении методических рекомендаций по применению методов

определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)».

3

Таблица № 2

№

п/п

1

Наименование

Товара

2

Основные условия

исполнения контракта

1

Мыло туалетное

жидкое

Сведения о Товаре

Характеристики, технические и функциональные параметры, конкретные показатели и требования к поставляемым Товарам (место,

сроки, периодичность поставки Товара)

3

Требования по приемке,сроку и месту поставки:

Товар поставляется Поставщиком в количестве, установленном в настоящем описании объекта закупки.

Срок поставки : в течении 10 рабочих дней с момента заключения контракта.

В стоимость включены общая стоимость поставки товара, стоимость сопутствующих расходов, налоги, сборы и

иные обязательные платежи.

Доставка товара осуществляется транспортом Поставщика в рабочие дни с 08.00 до 16.00 часов (понедельник-четверг)

и с 08.00 до 15.00 (пятница). Обед с 12.00 до 13.00.

Место поставки товара: г. Тюмень , ул. Льва Толстого, 35

Поставщик уведомляет Заказчика о поставке товара не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты поставки товара.

Замена бракованного или не соответствующего требованиям, установленным контрактом товара должна осуществляться

Поставщиком, без дополнительных расходов Заказчика.

Требования к упаковке, транспортированию, хранению:

Товар должен поставляться в заводской упаковке, обеспечивающей сохранность поставляемого товара при его хранении,

погрузочно-разгрузочных работах и транспортировании. Упаковка товара должна исключать возможность механических

повреждений. Упаковка должна быть сухой и чистой, обладать механической прочностью, защищающей от внешних

воздействий.

Требование безопасности:

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, свободен от любых притязаний третьих лиц, не находится под

запретом (арестом), в залоге, не имеет дефектов. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям

сертификации, безопасности, государственным стандартам, санитарным нормам и правилам.

Наличие антибактериального компонента: нет

Наличие ароматической отдушки: нет

Объем тары: ≥ 5000 мл ≤ 6000 мл

(характеристика обусловлена удобством в использовании, а также экономичным расходом товара)

Вид: крем-мыло

Содержит глицерин: да

Нейтральный PH: да

Дополнительные характеристики обусловлены качественными веществами в составе товара, а также экономичным

расходом товара

КТРУ: 20.41.31.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

4

2

Средство моющее

для туалетов и

ванных комнат

Наличие антибактериального компонента: да

Средство спиртосодержащее: нет

Средство хлорсодержащее: да

Форма выпуска: гель

Насадка на флакон: наличие

(дополнительная характеристика обусловлена удобством в использовании, а также

экономичным расходом товара)

Объем тары: ≥ 750 мл ≤ 1500мл (характеристика обусловлена удобством в использовании, а также экономичным

расходом товара)

КТРУ: 20.41.32.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

3

Средство для

Состав продукта: преимущественно растительные компоненты

мытья полов

Биоразлагаемость: да

Антибактериальное: да

Гипоаллергенное: да

Требует смывания: нет

Объем тары: ≥ 5000 мл ≤ 6000 мл

ОКПД2: 20.41.31.210

4

Средства для

Вид товара: освежитель воздуха

дезодорирования и Форма выпуска: аэрозоль

ароматизации

Объем: ≥ 285 мл

воздуха в

Дополнительная характеристика указана с целью рационального использования

помещениях

КТРУ: 20.41.41.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Учитывая вышеизложенное, размер начальной (максимальной) цены контракта составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 (Двадцать одна тысяча) руб. 00 коп.

Работник контрактной службы,

Заместитель начальника отдела

финансов и обеспечения деятельности

Бабичева Я.А. (3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Д.А.Кульша