Тендер - Приобретение хозяйственных товаров (порошок чистящий, мыло хозяйственное) №306092424

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть24 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Дальневосточный федеральный округ, Забайкальский крайМесто поставки (адрес):672038, Российская Федерация, Забайкальский край, г. Чита, коханского , Д.7, ОКАТО:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть00
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 08.08.2025 по 11.08.2025Место предоставления документации:Электронная площадка РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальный сайт (http://zakupki.gov.ru)Порядок предоставления документации:В электронной форме на площадке РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальном сайте (http://zakupki.gov.ru)Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокДата начала срока подачи заявок:08.08.2025Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):11.08.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00Порядок подачи заявок:В соответствии с документацией о закупке
Подведение итоговМесто подведения итогов:672038, Российская Федерация, Забайкальский край, г. Чита, коханского , Д.7, ОКАТО:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть00Дата подведения итогов:11.08.2025Порядок подведения итогов:В соответствии с документацией о закупке НМЦ_ - Посмотреть таблицу с даннымиИзвещение_

Утверждаю:

И.о. главного врача ГАУЗ «ЗККБ»

____________

Зверочкина Ю. Н.

ИЗВЕЩЕНИЕ

Закупка в электронном магазине только для субъектов МСП

Приобретение хозяйственных товаров (порошок чистящий, мыло хозяйственное)

г. Чита

2025 г.

Информационная карта

Закупка с использование функционала электронного магазина, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства проводится в соответствии с требованиями Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными юридическими лицами» (далее – Закон о закупках, Федеральный закон № 223-ФЗ), Постановления Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ГАУЗ «ЗККБ» «Закупка в электронном магазине только для субъектов МСП» - способ неконкурентной закупки, не являющийся торгами. Правила, предусмотренные статьями 437,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьГК РФ к таким закупкам не применяются.

- Посмотреть таблицу с данными

Техническое задание

- Посмотреть таблицу с данными

2000

штука

2.

Мыло хозяйственное твердое

- Посмотреть таблицу с данными

1000

штука

Инструкция

«не менее…. и не более…» участником указывается конкретное значение показателя из указанного диапазона значений, в том числе или равное одному из предельных значений;

«70-75%» - участник закупки указывает конкретное значение .

Приложение №1

к техническому заданию

Сведения о месте поставки товара

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1 к извещению

Форма для заполнения

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ

Кому: ГАУЗ «ЗККБ»

Дата: «____»____________2025 г.

- Посмотреть таблицу с данными

Изучив извещение о проведении закупки в электронном магазине только для субъектов МСП

на ____________________________________________________ №__________________________ сообщаем о согласии поставить товар, выполнить работы, оказать услуги в соответствии с требованиями, указанными в извещении, на сумму ____________________ (_____________________________________) рублей.

Таблица №1

- Посмотреть таблицу с данными

Цена Договора включает в себя все затраты, издержки и иные расходы, связанные с исполнением Договора, в том числе страхование, расходы на уплату налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей, т.е. является конечной.

В случае принятия нашего предварительного предложения мы согласны исполнить условия Договора, указанные в извещении о проведении закупки в электронном магазине только для субъектов МСП на _________________________________________________________________.

Руководитель (уполномоченный представитель) _______________/________________________/

Приложение №2 к извещению

Форма для заполнения

Декларация соответствия участника неконкурентной закупки в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства обязательным и дополнительным требованиям, установленным Заказчиком в Извещении

Настоящим декларируем, что участник закупки

_____________________________________________________________________________,

(полное наименование участника закупки (для участников – юридических лиц) или фамилия, имя, отчество (при наличии) (для участников – индивидуальных предпринимателей)

соответствует следующим обязательным и дополнительным требованиям, установленным Заказчиком в Извещении, а именно:

1.Не проводится процедура ликвидации (юридического лица) и отсутствует решение арбитражного суда о признании (юридического лица) или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом).

2. Деятельность не приостановлена в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке.

3. Отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах: и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства не принято;

4. Отсутствует у участника неконкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьУголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

5. Отсутствует факт привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства участника такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

6. Соответствие участника неконкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства указанным в документации о конкурентной закупке требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещены эти информация и документы);

7. Обладание участником неконкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

8. Обладание участником неконкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства правами использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора;

9. Участник закупки не является иностранным агентом, в соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022 № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

___________________/____________________/

М.п.

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Договор на поставку

товара

№

- Посмотреть таблицу с данными

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Забайкальская краевая клиническая больница», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице и.о. главного врача Зверочкиной Юлии Николаевны, действующего на основании Приказа № 48 КЛ от 07.02.2025 г, с одной стороны, и ___________________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________________________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с законодательством Российской Федерации и Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" от 18.07.2011 №223-ФЗ, и по результатам проведения _______________ на основании ______________________________________________ заключили настоящий договор, о нижеследующем:

• ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
• Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязательства в сроки, установленные настоящим Договором, поставить товар согласно Спецификации (Приложение №1 к Договору), и надлежащим образом оказать услуги по доставке, разгрузке, а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Договором, принять и оплатить поставленный Товар.
• Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (Приложение № 1 к Договору).

ЦЕНА ДОГОВОРА, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Договора составляет _________ в том числе НДС__% / без НДС (указать основание, если НДС не облагается).

Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.2. Цена Договора включает общую стоимость всего товара, включая все расходы Поставщика, в том числе, транспортные расходы, погрузочно-разгрузочные работы, расходы на доставку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также иные расходы, связанные с исполнением настоящего Договора.

2.3. Цена Договора является твердой, определяется на весь срок исполнения Договора и не может изменяться в процессе его исполнения.

2.4. Расчет с Поставщиком за поставленный товар осуществляется Заказчиком в рублях Российской Федерации.

2.5 Оплата поставленного товара осуществляется в течение 7 дней в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика по факту поставки товара на основании счета, счета-фактуры и товарной накладной или универсальный передаточный документ (УПД), акт приема передачи товара.

2.6. В случае изменения реквизитов расчетного счета Поставщика, Поставщик обязан незамедлительно в течение 1 (одного) рабочего дня со дня его изменения в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчика денежных средств на указанный в настоящем Договоре расчетный счет Поставщика, несет Поставщик.

2.7. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.8. Право собственности на товар переходит к Заказчику с момента подписания товарной накладной.

2.9. Источник финансирования – Средства ОМС.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Заказчик обязан:

3.1.1. Принять и оплатить товар согласно условиям настоящего Договора.

3.1.2. Осуществить в установленные настоящим Договором сроки приемку товара.

3.1.3. После приемки товара подписать товарную накладную форма и передать один экземпляр представителю Поставщика.

3.1.4. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором.

3.2. Заказчик вправе:

3.2.1. Требовать передачи товара в соответствии с условиями настоящего Договора в установленный договором срок.

3.2.2. Для проверки соответствия качества поставляемого товара требованиям, установленным Договором, привлекать независимых экспертов. По решению заказчика для приемки результатов договора (его отдельных этапов) может создаваться приемочная комиссия. Приемочная комиссия состоит не менее чем из трех членов. Председателем приемочной комиссии является руководитель структурного подразделения заказчика, являющегося инициатором закупки, или уполномоченный им работник.

3.2.3. Письменно уведомлять Поставщика о выявленных недостатках при приёмке товара либо при наступлении гарантийных случаев.

3.2.4. Требовать оплаты штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего Договора.

3.2.5. Запрашивать у Поставщика любую относящуюся к предмету Договора документацию и информацию.

3.3. Поставщик обязан:

3.3.1. Поставить Заказчику товар надлежащего качества, на условиях настоящего Договора.

3.3.2. В письменной форме, факсом или по телефону известить Заказчика о готовности поставки товара не позднее чем за 2 дня до предполагаемого дня поставки.

3.3.3. Обеспечить участие своего представителя в приемке товара.

3.3.4. Передать Заказчику товар свободным от прав третьих лиц.

3.3.5. Извещать Заказчика обо всех обстоятельствах, затрудняющих или делающих невозможным исполнение своих обязательств по настоящему Договору в течение 5 дней с момента их возникновения.

3.3.6. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором.

3.4. Поставщик вправе:

3.4.1. Требовать обеспечения своевременной приемки поставленного товара и подписания документов в установленные сроки.

3.4.2. Требовать оплаты штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего Договора.

ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМА ТОВАРА

Поставка, разгрузка Товара осуществляется силами и средствами Поставщику по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Коханского,7. Доставка и разгрузка в склады Заказчика с 08.00 до 15.00 кроме субботы и воскресенья (время местное).

4.2. Поставка товара осуществляется двумя равными партиями.

1-я партия с 01.09.2025 по 10.09.2025

2-я партия с 01.11.2025 по 10.11.2025.

4.3. Товар, поставляемый Поставщиком Заказчику соответствует техническим характеристикам, указанным в Приложении № 1 к настоящему Договору, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

4.4. Одновременно с поставкой товара передается Заказчику необходимую документацию: товарную накладную, счет на оплату, регистрационное удостоверение на медицинское изделие, и иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.5. В день поставки товара Поставщик обязан передать Заказчику оригиналы товарных накладных в двух экземплярах и счета на оплату, подписанные Поставщиком, всю техническую документацию обязательную для данного вида товара, и иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.6. Заказчик осуществляет приемку в течение 2-х рабочих дней. При получении товара проверяет целостность товара, соответствие требованиям технических характеристик, указанным в Приложении № 1 к настоящему Договору, и при отсутствии нарушений и претензий, подписывает документы о поставке товара и передает один экземпляр Поставщику.

4.7. В случае выявления несоответствия техническим характеристикам поставленного товара условиям данного Договора, или поставки товара ненадлежащего качества Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Поставщика:

- безвозмездного устранения недостатков товара в течение 10 (десяти) дней с момента заявления о них;

- замены некачественного товара товаром надлежащего качества, соответствующим условиям Договора;

- возмещения своих расходов по устранению недостатков товара.

4.8. При исполнении договора по согласованию Заказчика с Поставщиком (исполнителем, подрядчиком) допускается поставка (использование) товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого не хуже по сравнению с качеством и характеристиками товара, указанными в договоре, без изменения цены Договора.

4.9. Для проведения экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Поставщика (исполнителя, подрядчика) дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения договора и отдельным этапам его исполнения. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований договора, не препятствующие приемке поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, в заключение могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

4.10. Заказчик, приемочная комиссия отказывают в приемке результатов договора в случае несоответствия представленных результатов условиям договора, за исключением случая несущественного отклонения результатов договора от его требований, которое было устранено исполнителем договора.

4.11. Дефектный или некомплектный товар считается не поставленным.

4.12. Приемка товара оформляется Актом приемки товаров, работ, услуг, подписанным сторонами через ЭДО (Диадок, Контур). В случае отсутствия у поставщика (подрядчика, исполнителя) системы ЭДО (Диадок, Контур), Акт подписывается на бумажном носителе и направляется Заказчику на электронную почту: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Интересы Заказчика в части приемки Товара по настоящему Контракту представляет(ют):

- Посмотреть таблицу с данными

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5.1 Поставщик гарантирует качество и безопасность Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид Товара, документов подтверждающих соответствие качества Товаров, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5.2. Поставщик предоставляет на поставляемый Товар гарантию качества в течение всего срока годности (гарантийного срока) с момента передачи Товара Заказчику.

Остаточный срок годности товаров на момент поставки должен быть не менее 12 месяцев от общего срока установленного изготовителем.

5.3. При обнаружении существенных нарушений по качеству Товара в процессе использования в течение срока годности Товаров Заказчик извещает Поставщика о выявленном несоответствии. Поставщик обязан в течение 10 рабочих дней произвести замену товара на соответствующий требованиям настоящего Договора, а так же принять решение о дальнейшем изъятии у Заказчика Товаров ненадлежащего качества (возврат, уничтожение и др.).

5.4. Все расходы, связанные с возвратом Товара ненадлежащего качества, осуществляются за счет Поставщика.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, которые возникли после заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также, которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

6.2. При наступлении таких обстоятельств, срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Договора в срок.

6.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств, уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

6.4. Если обстоятельства, указанные в п.6.1 настоящего Договора, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор по соглашению Сторон без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с условиями настоящего Договора и действующим законодательством РФ.

7.2. В случае просрочки исполнения, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательства, предусмотренного договором, заказчик направляет требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер неустойки (штрафа, пени) устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты неустойки (штрафа, пени) ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных поставщиком (исполнителем, подрядчиком).

7.3. В случае просрочки исполнения, неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, поставщик (исполнитель, подрядчик) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер неустойки (штрафа, пени) устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты неустойки (штрафа, пени) ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения договора.

7.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Поставщиком (исполнителем, подрядчиком), предусмотренных договором, Заказчик вправе производить удержание неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком Поставщику (исполнителю, подрядчику) из суммы, подлежащей оплате поставщику (подрядчику, исполнителю).

7.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение договора произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

8.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

8.2. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Забайкальского края Стороны принимают меры к его урегулированию в претензионном порядке.

8.3. Претензия должна быть направлена в письменном виде посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

8.4. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия.

8.5. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

8.6. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

8.7. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде Забайкальского края.

ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА

9.1. Заказчик по согласованию с участником при заключении и исполнении Договора вправе изменить:

9.1.1. предусмотренный договором объем закупаемых товаров не более чем на тридцать процентов цены договора. При этом по соглашению сторон допускается изменение цены договора пропорционально дополнительному количеству товара (работ, услуг) исходя из установленной в договоре цены единицы товара (работы, услуги), но не более чем на тридцать процентов цены договора. При уменьшении предусмотренного договором количества товара (работы, услуг) стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы товара (работы, услуги). Цена единицы дополнительно поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги или цена единицы товара, работы, услуги при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги не должна превышать цену единицы товара, работы, услуги, указанную в договоре;

9.1.2. сроки исполнения Договора в случае, если необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы или просрочкой выполнения заказчиком договора, либо в случае возникновения обстоятельств, предвидеть которые на дату подписания договора было невозможно;

9.1.3. цену Договора путем ее уменьшения без изменения, предусмотренных Договором количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий Договора.

9.2. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, решению суда или в случае одностороннего отказа стороны Договора от его исполнения в соответствии с гражданским законодательством при условии наличия в договоре права заказчика отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке.

9.3. Отказ от исполнения договора в одностороннем порядке допускается в случае существенного нарушения условий договора, которые влекут для заказчика такой ущерб, что Заказчик лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении договора, и (или) влечет невозможность дальнейшего исполнения Договора, в том числе:

9.3.1. выявления факта несоответствия Поставщика (исполнителя, подрядчика) требованиям, установленным документацией и (или) извещением о закупке или предоставления недостоверной информации о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем в закупке;

9.3.2. если Поставщиком (исполнителем, подрядчиком) осуществлена поставка товара (выполнение работы, оказание услуги) с характеристиками, которые отличаются от характеристик товара, указанных в заявке, ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для заказчика срок, либо существенного или неоднократного нарушения сроков поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), предоставления документов, которые являются обязательными в соответствии с договором;

9.3.3. осуществления поставок некомплектных товаров;

9.3.4. если подрядчик не приступает к исполнению Договора в срок, установленный договором, нарушает график выполнения работ, предусмотренный договором, или выполняет работу так, что окончание ее к сроку, предусмотренному договором, становится явно невозможно, либо в ходе выполнения работы (оказания услуги) стало очевидно, что работа (услуга) не будет выполнена (оказана) надлежащим образом в установленный договором срок;

9.3.5. отступления от условий Договора или если иные недостатки результата работы (услуги) в установленный заказчиком разумный срок не были устранены, либо являются существенными и неустранимыми;

9.3.6. если по результатам экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в заключение эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий договора;

9.3.7. иных оснований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

9.4. Решение об отказе от исполнения Договора в одностороннем порядке оформляется уведомлением о расторжение договора в одностороннем порядке, которое подписывается стороной, принявшей решение отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке, и должно содержать:

9.4.1. реквизиты сторон по договору, наименование, место нахождения, почтовый адрес (фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства для физического лица, почтовый адрес), номер контактного телефона и факса, адрес электронный почты;

9.4.2. указание на предмет договора;

9.4.3. указание на действия (бездействие) заказчика либо поставщика (исполнителя, подрядчика), связанные с исполнением договора, иные сведения, которые послужили основанием для отказа от исполнения договора в одностороннем порядке с обоснованием принятого решения. К уведомлению прикладываются копии документов, подтверждающих обоснованность принятого решения об одностороннем отказе от исполнения договора (при их наличии), которые являются неотъемлемой частью уведомления.

9.5. Уведомление о расторжении Договора в одностороннем порядке, направляется поставщику (исполнителю, подрядчику) в течение трех дней со дня его подписания по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному в договоре, по адресу электронной почты, либо посредством факсимильной связи, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (исполнителю, подрядчику).

9.6. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу, и Договор считается расторгнутым по истечении десяти дней с даты надлежащего уведомления поставщика (исполнителя, подрядчика) об одностороннем отказе от исполнения Договора.

9.7. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если:

в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика (исполнителя, подрядчика) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранено нарушение условий Договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, и заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий Договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения Договора.

9.8. В случае принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Договора заказчик вправе заключить Договор с участником закупки, предложение которого (в случае его согласия) следует после предложения победителя закупки, на условиях, указанных в поданной им заявке на участие в закупке и в документации о закупке. При этом цена Договора уменьшается на сумму исполненных обязательств по Договору.

9.9. Сведения об участниках закупки, уклонившихся от заключения договоров, а также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми договоры по решению суда расторгнуты в связи с существенным нарушением ими договоров включаются в реестр недобросовестных поставщиков.

9.10. Поставщик (исполнитель, подрядчик) вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в договоре было предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора.

9.11. Решение Поставщика (исполнителя, подрядчика) об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения направляется заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Поставщиком (исполнителем, подрядчиком) подтверждения о его вручении заказчику. Датой надлежащего уведомления признается дата получения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) подтверждения о вручении заказчику указанного уведомления.

9.12. Решение Поставщика (исполнителя, подрядчика) об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу, и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Поставщиком (исполнителем, подрядчиком) заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

9.13. Поставщик (исполнитель, подрядчик) обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления заказчика о принятом решении, об одностороннем отказе от исполнения договора устранены нарушения условий договора, послужившие основанием для принятия указанного решения.

9.14. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора другая сторона договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

9.15. Расторжение Договора производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Стороны соглашаются и подтверждают, что документы, которыми Стороны обмениваются в рамках исполнения настоящего Договора, в том числе, но не ограничиваясь этим: уведомления, требования, претензии, спецификации, счета, доверенности, переданные посредством факсимильной связи и/или электронной почты имеют полную юридическую силу и могут быть использованы в качестве письменных доказательств в суде. Также Стороны признают документы, подписанные посредством факсимильного воспроизведения подписи, равными по силе с документами, подписанными собственноручно.

10.2. Стороны установили, что документы, которыми Стороны обмениваются в рамках настоящего Договора должны направляться на адреса, указанные в разделе 12 Реквизиты и подписи сторон настоящего Договора, или на иные адреса, о которых Стороны письменно уведомят друг друга. При этом надлежащим уведомлением о новом адресе является его направление в письме, направленном с адреса, указанного Стороной в настоящем Договоре или в уведомлении, подписанном уполномоченным представителем Стороны и скрепленном печатью. Отправленные на указанные адреса документы считаются переданными в день их отправки другой Стороне. Каждая из Сторон несет риски неполучения корреспонденции, направляемой указанным в настоящем разделе договора способом.

10.3. Стороны подтверждают, что указанные адреса электронной почты принадлежат Сторонам, Стороны являются единственным лицом, имеющим доступ к указанным электронным почтовым ящикам, и у Сторон имеется возможность регулярно получать документы, направляемые по указанным адресам.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует по 31.12.2025 г.

11.2. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

11.3. Все споры и разногласия в связи с исполнением Договора, разрешаются путем переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на рассмотрение в Арбитражный суд Забайкальского края.

11.4. Договор заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 06.04.2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», статьей 434 "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019).

(Договор составлен в форме электронного документа. После заключения Договора Стороны вправе изготовить копию Договора на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Поставщика).

11.5. Перечисленные ниже документы являются неотъемлемой частью Договора:

Приложение № 1 – Спецификация

Приложение №2 – Акт приема передачи товара

12. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к Договору №__

от «__»______2025 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Сведения о месте поставки товара

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к договору№ _____

от «__»_______20__г.

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРОВ

г. Чита «___»__________20__г.

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Забайкальская краевая клиническая больница», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________, действующего на основании ______________, с одной стороны, и _______________(наименование организации), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице_________________(должность, ФИО), действующего на основании______________________________(устава, положения, доверенности), с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял нижеследующий товар (работу, услугу), согласно товарной накладной (счет-фактуре или УПД) №_____от «___»__________20___г., по Договору №_____ от «____»___________20___г.

- Посмотреть таблицу с данными

Сумма, подлежащая оплате «Поставщику» в соответствии с условиями договора_______________________________________________________________

Качество товара (работ, услуг) соответствует (не соответствует) требованиям договора ______________________________________________________________

Количество товара (работ, услуг) соответствует (не соответствует) товарной накладной_____________________________________________________________

Срок поставки товара согласно договора «___»__________20__г.

Фактически товар поставлен «___»__________20__г.

Произведена экспертная оценка соответствия требованиям договора к поставленному товару (работам, услугам):

7.1 Наличие сопроводительных документов________________________________________

7.2 Соответствие спецификации договора _________________________________________

7.3 Соответствие упаковки, маркировки___________________________________________

7.4 Наличие внешних дефектов товара_____________________________________________

7.5 Регистрационное удостоверение_______________________________________________

7.6 Сертификат, декларация качества товара________________________________________

7.7 Температурный режим_______________________________________________________

7.8 Срок годности______________________________________________________________

Заключение эксперта_____________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Настоящий Акт составлен в ___ экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу для каждой из сторон.

Сдал Принял

- Посмотреть таблицу с данными