Тендер - Приобретение реактива контроля содержания свободного хлора (DPD1) и кислотно-щелочного баланса (Phenol Red) воды плавательных бассейнов №319435712

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Тех.задание.docx

Обоснование_срочной_закупки

Директору

МУ ДО СШ «Лидер» БМО

В.В. Клабукову

юрисконсульта

А.А. Муртазалиевой

ОБОСНОВАНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ СРОЧНОЙ ЗАКУПОЧНОЙ СЕСИИ

Прошу Вас разрешить проведение срочной закупочной сессии на приобретение реактива контроля содержания свободного хлора (DPD1) и кислотно-щелочного баланса (Phenol Red) воды плавательных бассейнов в связи с увеличенным сроком поставки товара в 10 рабочих дней.

Юрисконсульт А.А. Муртазалиева

09.12.2025 г.

- Посмотреть таблицу с данными

Прочие требования к поставке товара

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

МУ ДО «СШ «Лидер» БМО,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Ставропольский край, г. Буденновск, проспект Менделеева, здание 17

Сроки (этапы) поставок товара, выполнения работ, оказания услуг

10 календарных дней с момента подписания договора

Форма, сроки и порядок расчетов (условия оплаты товаров, выполнения работ, оказания услуг)

Оплата в течение 10 дней с момента поставки товара Заказчику

Требование к сроку и объему предоставления гарантий качества

Срок годности товара на момент его поставки заказчику должен быть не менее 1 года.

Требования к поставляемой с товаром, (выполненной работой или оказанной услугой) технической документации (паспорт изделия, сертификат т.д.)

С товаром должна быть передана документация его качества и соответствия (сертификаты, инструкции изготовителя и прочее).

Иное

Доставка товара должна быть выполнена поставщиком заказчику в течение 10 календарных дней с момента заключения контракта по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Буденновск, пр. Менделеева, зд. 17

Проект_контракта

КОНТРАКТ №

на поставку товара

г. Буденновск « » декабря 2025 г.

___________________________, в лице _________________, действующего на основании ________________________, именуемый в дальнейшем Поставщик и муниципальное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа «Лидер» Буденновского муниципального округа в лице директора Клабукова Виталия Владимировича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Заказчик, вместе именуемые Стороны, на основании п. 5 ч. 1. ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий контракт (далее-Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Поставщик обязуется поставить и передать Заказчику, либо по его указанию иному лицу (Получателю) товар по наименованиям, в количестве, ассортименте и качества согласно Спецификации (Приложение № 1) (далее - товар), в срок согласно разделу 4 Контракта, а Заказчик обязуется принять товар и обеспечить его оплату.

1.2. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с требованиями Контракта, а также в соответствии с техническими регламентами, стандартами, санитарно-эпидемиологическими правилами и иными нормативами, являющимися обязательными в отношении данного вида товара в соответствии с законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки товара (каждой партии товара).

1.3. Поставщик гарантирует Заказчику, что товар, поставляемый в рамках Контракта, является новым (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), ранее не использованным, свободен от любых притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге.

1.4. Место Поставки товара: Россия, Ставропольский край, Буденновский район, г. Буденновск, пр. Менделеева, зд. 17.

1.5. Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Контракта является твердой, не может изменяться в ходе заключения и исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Контрактом и (или) предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.2. Цена Контракта составляет ___________ (____________) рублей ____ копеек. Стоимость единицы товара указана в Спецификации (Приложение № 1).

2.3. Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте расчетный счет Поставщика.

2.4. Оплата производится в рублях Российской Федерации.

2.5. Цена Контракта включает общую стоимость всех Товаров (и сопутствующих услуг), уплачиваемую Заказчиком Поставщику за полное выполнение Поставщиком своих обязательств по поставке Товаров (и оказанию сопутствующих услуг) по Контракту. Стоимость упаковки, доставки, погрузочно-разгрузочных работ, транспортные расходы, расходы по таможенному оформлению и страхованию включены в Цену Контракта.

2.6. Оплата по Контракту осуществляется Заказчиком в следующем порядке:

Заказчик оплачивает Товар, поставленный в соответствии с Контрактом, в безналичном порядке путем перечисления Цены Контракта со своего счета на расчетный счет Поставщика, реквизиты которого указаны в пункте 11 Контракта, на основании подписанного с обеих сторон Акта приема-передачи поставленного товара в 2 (двух) экземплярах, с приложением документов, подтверждающих количество товаров. Оплата Товара осуществляется по факту поставки в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания Заказчиком Акта приема-передачи поставленного товара и получения от Поставщика счета на оплату поставленного товара.

Авансовый платеж не предусмотрен.

2.7. Обязательства Заказчика по оплате поставленного товара считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, составляющем стоимость товара, с банковского счета Заказчика.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Заказчик имеет право:

3.1.1. Досрочно принять и оплатить товар (часть товара).

3.1.2. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества поставляемого товара требованиям, установленным Контрактом.

3.1.3. Предъявить требования, связанные с недостатками товара, при обнаружении недостатков в течение 7 (семи) календарных дней после подписания акта приема-передачи товара.

3.1.4. Требовать возмещения неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, причиненных по вине Поставщика.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Обеспечить приемку поставляемого по Контракту товара в соответствии с условиями Контракта.

3.2.2. Оплатить поставленный и принятый товар в порядке, предусмотренном Контрактом.

3.3. Поставщик обязан:

3.3.1. Поставить товар и выполнить работы по монтажу и наладке товара (в случае, если это предусмотрено технической документацией на товар).

3.3.2. Передать Заказчику (Получателю) товары надлежащего качества, в количестве, ассортименте и комплектации согласно Спецификации (Приложение № 1). По требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком (Получателем), произвести замену товара ненадлежащего качества, количества, ассортимента или комплектации.

3.3. Поставщик вправе:

3.4.1. Требовать приемки и оплаты товара в объеме, порядке, сроки и на условиях, предусмотренных Контрактом.

3.4.2. По согласованию с Заказчиком (Получателем) досрочно поставить товары. Заказчик вправе досрочно принять и оплатить товары (часть товаров) в соответствии с условиями Контракта.

4. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА

4.1. Поставка (отгрузка) товара должна быть осуществлена в течение 10 (десяти) календарных дней, с момента подписания Сторонами настоящего Контракта.

4.2. Датой поставки товара является дата подписания Заказчиком (Получателем) соответствующей товарной накладной (Акта сдачи-приемки товара).

4.3. Досрочная поставка допускается только по согласованию с Заказчиком.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМА ТОВАРА. ГАРАНТИИ.

5.1. Поставщик в срок, указанный в разделе 4 Контракта, при поставке товара должен передать Заказчику следующие документы на русском языке:

- товарные накладные;

- акты сдачи-приемки товара и счет.

5.2. Приемка товара, монтаж и наладка товара (в случае, если это предусмотрено технической документацией на товар, осуществляется в месте поставки (отгрузки) товара.

5.3. Приемка осуществляется уполномоченным представителем Заказчика (Получателя). Представители Поставщика вправе присутствовать при проведении приемки. Заказчик вправе создать приемочную комиссию.

5.4. Проверка соответствия товара требованиям, установленным Контрактом, осуществляется в следующем порядке:

5.4.1. В присутствии представителей Заказчика (Получателя), приемочной комиссии (в случае создания приемочной комиссии), экспертов, экспертных организаций (в случае привлечения к приемке экспертов, экспертных организаций) (Заказчик обязан привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного Товара, выполненной работы или оказанной услуги в случае, если закупка осуществляется у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случаев, предусмотренных пунктами 1, 4–6, 8, 15, 17, 18, 22, 23, 26 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ. Правительство Российской Федерации вправе определить иные случаи обязательного проведения экспертами, экспертными организациями экспертизы поставленных Товаров, выполненных работ, оказанных услуг, предусмотренных контрактом.) и Поставщика (если Поставщик направил своих представителей для участия в приемке) осуществляется проверка наличия сопроводительных документов на товар (п. 5.1), а также проверка целостности упаковки, вскрытие упаковки (в случае, если товар поставляется в упаковке), осмотр товара на наличие сколов, трещин, внешних повреждений.

Маркировка Товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, места нахождения изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок службы. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара.

Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации.

5.4.2. После внешнего осмотра товара (п. 5.4.1) осуществляется проверка товара по количеству путем пересчета единиц товара и сопоставления полученного количества с количеством товара, указанным в Спецификации (Приложение № 1). Количество поступившего товара при его приемке определяется в тех же единицах измерения, которые указаны в Спецификации (Приложение № 1). Одновременно проверяется соответствие наименования, ассортимента и комплектности товара, указанного в Спецификации (Приложение № 1), с фактическим наименованием, ассортиментом и комплектностью товара и с содержащимся в сопроводительных документах на товар (п. 5.1).

5.4.3. Товар должен быть поставлен полностью. Заказчик (Получатель) вправе отказаться от приемки части Товара.

5.5. Обо всех нарушениях условий Контракта о количестве, об ассортименте, о качестве, комплектности, таре и (или) об упаковке товара Заказчик (Получатель) извещает Поставщика не позднее трех рабочих дней с даты обнаружения указанных нарушений. Извещение о невыполнении или ненадлежащем выполнении Поставщиком обязательств по Контракту составляется Заказчиком (Получателем) в письменной форме с указанием сроков по устранению допущенных Поставщиком нарушений, вручается Поставщику под расписку. В случае отсутствия уполномоченного представителя Поставщика уведомление о недопоставке или некачественной поставке направляется Поставщику по почте, факсу, электронной почте либо нарочным.

5.6. Поставщик в установленный Заказчиком срок обязан устранить все допущенные нарушения. Если Поставщик в установленный срок не устранит нарушения, Заказчик вправе предъявить Поставщику требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков товара и (или) направить Поставщику требование о расторжении Контракта по соглашению сторон (и (или) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта), в случае, если устранение нарушений потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик (Получатель) утрачивает интерес к Контракту.

5.7. Поставщик за свой счет и своими силами должен произвести уборку упаковки и прочего мусора, образовавшегося в ходе приемки товара, монтажа и наладки товара.

5.8. Риск случайной гибели или случайного повреждения товаров до их приемки (до подписания Акта сдачи-приемки товара) Заказчиком несет Поставщик.

5.9. Поставщик обеспечивает хранение товара до момента его сдачи – приемки.

5.10. Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара в соответствии с требованиями Контракта.

5.11. Гарантийный срок товара устанавливается сроком на 12 месяцев. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки товара или если в адрес Заказчика поступит письменная претензия, связанная с нарушением прав третьих лиц, в т.ч. исключительных прав, при поставке товара по Контракту, то Поставщик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте, выявленные недостатки, и разрешить спор за свой счет и собственными силами. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков.

При обнаружении в гарантийный срок дефектов/недостатков/недоработок в оказанных услугах, материалах, оборудовании, Поставщик обязан устранить их за свой счет в сроки согласованные с Заказчиком в Акте о недостатках с перечнем выявленных дефектов/недостатков, необходимых доработок и сроков их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения выявленных дефектов/недостатков/недоработок.

При отказе Поставщика от составления или подписания Акта о недостатках, обнаруженных в гарантийный срок, Заказчик проводит за счет Поставщика квалифицированную экспертизу с привлечением экспертов (специалистов), по итогам которой составляется соответствующий Акт, фиксирующий затраты по устранению недостатков, для обращения в суд.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством, а также подзаконными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

Размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.3. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, Поставщик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере 2,5 процента от Цены Контракта, в случае, если Цена Контракта не превышает 3 млн. рублей, определенном в порядке, установленном Постановление № 1042 от 30.08.2017 года, в следующих случаях:

- неоднократный (от двух и более раз) необоснованный отказ от приемки товаров, работ, услуг.

6.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации от Цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком, и определяется по формуле П = (Ц – В) × С (где Ц – цена Контракта; В – стоимость фактически исполненного в установленный срок Поставщиком обязательств по Контракту, определяемая на основании документа о приемке результатов поставленных товаров; С – размер ставки).

Размер ставки определяется по формуле С = Сцб × ДП (где Сцб – размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К; ДП – количество дней просрочки)

Коэффициент К определяется по формуле К = ДП/ДК × 100 % (где ДП – количество дней просрочки; ДК – срок исполнения обязательств по Контракту (количество дней).

При К, равном 0–50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ключевой ставки, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50–100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ключевой ставки, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ключевой ставки, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

6.6. За ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере 10 процентов от Цены Контракта, в случае, если Цена Контракта не превышает 3 млн. рублей), определенном в порядке, установленном Постановление № 1042 от 30.08.2017 года.

Под ненадлежащим исполнением обязательств понимается результат поставки товаров, не соответствующий требованиям, установленным Спецификацией.

6.7. Штрафы и пени, начисляемые в соответствии с Контрактом, Поставщик обязуется оплатить в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня направления Заказчиком уведомления об уплате соответствующего штрафа или пени.

6.8. Сторона освобождается от уплаты штрафа и пени, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.9. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представленных документах, несет Поставщик.

6.10. Уплата Поставщиком штрафа или пени не освобождает его от исполнения обязательств по Контракту.

6.11. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов поставки товаров не в полном количестве и/или завышения их стоимости Поставщик осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств.

6.12. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7. ФОРС-МАЖОР (ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ)

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, запрещающих (либо ограничивающих) актов властей, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по Контракту, обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает, соответствующую сторону права ссылается на них в будущем.

7.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Контракта, не выполнившей свои обязательства по Контракту.

7.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то стороны расторгают Контракт. В этом случае ни одна из сторон не имеет права потребовать от другой стороны возмещения убытков.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

8.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений к Контракту, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

8.3. Любые споры, разногласия и требования, возникающие из Контракта, подлежат разрешению в Арбитражном суде по месту нахождения истца.

8.4. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

9.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 31.12.2025 г, до полного исполнения обязательств.

9.2. Истечение срока действия контракта влечет прекращение обязательств по Контракту (за исключением предусмотренных контрактом гарантийных обязательств и обязательств заказчика по оплате товаров (работ, услуг), поставленных (выполненных, оказанных) в течение срока действия контракта.

9.3. Контракт может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- в судебном порядке;

- в результате одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения обязательств по настоящему Контракту по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Контракт составлен в письменной форме на 5 (пяти) листах в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Поставщика.

10.2. Все приложения к Контракту являются его неотъемной частью.

10.3. Приложения: Спецификация на 1 (одном) листе.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к контракту

№ от « » декабря 2025 г.

С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я

1. Наименование и количество товара, стоимость единицы товара:

- Посмотреть таблицу с данными

ИТОГО (: __________________) рублей ____ копеек.

2. Требования к качеству, техническим характеристикам товара, требования к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика:

В соответствии с пунктами 1.2.-1.4. настоящего Контракта.

- Посмотреть таблицу с данными