Вы не можете просматривать результаты тендеров. Свяжитесь с вашим персональным менеджером, чтобы получить возможность просматривать результаты тендеров
Индивидуальный предприниматель Антонов Владимир Владимирович, (ИП Антонов В.В.) действующий на основании Свидетельства 33 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьот 27.01.2014 г, именуемый в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны, и
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Канал имени Москвы» (ФГБУ «Канал имени Москвы»), в лице начальника Рязанского района гидротехнических сооружений – филиала ФГБУ «Канал имени Москвы» Филимонова Сергея Николаевича, действующего на основании доверенности № 41/25 от 06.02.2025 г., именуемое в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,
в соответствии с п.п. 4 п. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий договор о нижеследующем:
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Поставщик обязуется по заявкам Покупателя передавать в собственность Покупателя товар (далее - «Товар») в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать указанный Товар.
Наименование, ассортимент, количество и цена Товара определяются в спецификации № 1, которая является неотъемлемой частью настоящего договора.
ПОРЯДОК И СРОКИ ПОСТАВКИ
Датой поставки Товара считается дата передачи Товара уполномоченному представителю Покупателя, подтвержденная подписью уполномоченного представителя Покупателя.
Товар поставляется в таре (упаковке), соответствующей типу поставляемого Товара, обеспечивающей сохранность Товара при его транспортировке. Стоимость тары (упаковки) включена в стоимость Товара.
Право собственности на Товар, а также риск его случайной гибели или случайного повреждения, переходят к Покупателю с момента фактической передачи Товара уполномоченному представителю Покупателя. Одновременно с Товаром Поставщик передает Покупателю все относящиеся к Товару документы (сертификат качества, паспорт, и др.). Стоимость сертификации включена в стоимость Товара.
Требования к документации со стороны Покупателя оговариваются заранее до момента поставки.
ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ПРОДУКЦИИ.
Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям ГОСТа, техническим условиям, сертификатам качества и технической документации, предусмотренной для конкретного вида поставляемого Товара.
Покупатель имеет право предъявлять претензии к Поставщику по качеству Товара в течение сроков, установленных Гражданским кодексом РФ.
В случае заявления рекламации по качеству Товара по причине его несоответствия условиям Договора или техническим требованиям, Поставщик обязан заменить дефектную партию Товара, на партию, качество которой соответствует условиям настоящего Договора.
При возникновении разногласий по вопросам качества и количества Товара Покупатель обязан составить соответствующие акты и рекламации и незамедлительно передать их Поставщику.
СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
Покупатель оплачивает поставляемый ему товар на основании выставленного счета и товарной накладной Торг 12.
Общая стоимость договора составляет 7200 (семь тысяч двести) руб. 00 коп. НДС не облагается.
В соответствии с п.2 ст.34 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. стоимость договора является твердой на весь срок действия договора.
Срок оплаты товара составляет 7 (семь) рабочих дней с момента выставления счета и товарной накладной Торг 12.
Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный Поставщиком расчетный счет. Обязательства Покупателя по оплате считаются исполненными на дату зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Поставщика.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим гражданским законодательством Российской Федерации.
В случае просрочки исполнения Покупателем обязательства, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по Договору. Размер такой пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.
За каждый факт неисполнения Покупателем обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа определяется в виде фиксированной суммы, определяемой в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Договором, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063», и составляет 1000 (одна тысяча) руб. 00 коп.
Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Покупателем обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
Покупатель освобождается от уплаты пени и (или) штрафа, если докажет, что просрочка исполнения (ненадлежащего исполнения) указанного обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине Поставщика.
В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Покупатель направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042, в размере 10 (десять) процентов от цены Договора и составляет 720 (семьсот двадцать) руб. 00 коп.
Уплата штрафа по Договору не освобождает Поставщика от исполнения обязательств, предусмотренных Договором.
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательств, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.
Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в договоре таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042, в размере 1000 (одна тысяча) руб. 00 коп.
Поставщик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанных обязательств произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине Покупателя.
Уплата пени не освобождает Поставщика от обязанности выплатить предусмотренный Договором штраф за ненадлежащее исполнение своих обязательств.
Уплата пени не освобождает Поставщика от надлежащего исполнения обязательств по Договору.
Меры ответственности сторон, не предусмотренные в Договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории РФ.
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ (ФОРС-МАЖОР).
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), возникших после заключения Договора и возникновение которых Сторона не могла предвидеть в момент заключения Договора, при условии, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора.
Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, обязана о наступлении и прекращении указанных обстоятельств немедленно, однако не позднее трех дней с момента их наступления (прекращения) в письменной форме известить другую Сторону. Несвоевременное, сверх 3-х дней, извещение об обстоятельствах непреодолимой силы, лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.
Надлежащим доказательством указанных выше обстоятельств и их продолжительности будет служить заключение Торгово-Промышленной палаты по месту возникновения события.
АРБИТРАЖ.
Споры, возникающие в связи и по поводу исполнения настоящего договора, Стороны будут стремиться разрешить путем ведения переговоров с целью достижения взаимовыгодного соглашения.
Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим договором, регулируются действующим законодательством путем выставления претензии со сроком рассмотрения не более 20 (двадцати) дней.
В случае невозможности заключения Сторонами мирового соглашения, они вправе передать возникшие разногласия на рассмотрение Арбитражного суда РФ.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
В соответствии с п. 3 ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ Покупатель проводит экспертизу результатов работы, предусмотренной Договором, в части соответствия условиям Договора
Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными лицами и действует до 30.10.2025 г.
Основания расторжения и прекращения настоящего Договора определяются в соответствии с действующим законодательством РФ.
Ни одна из Сторон не имеет право передавать свои обязательства по данному Договору третьей Стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны.
Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
- Посмотреть таблицу с даннымипроект_договора
