Тендер - Приобретение моющих кислотных (щелочных) средств №270830256

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• НМЦК_Моющее-кислотное-средство-.docx
• Проект контракта.docx
• ТЗ.xlsx

- Посмотреть таблицу с даннымиАукцион_-_617_+126н

Приложение к извещению об осуществлении закупки

Для участия в электронном аукционе заявка на участие в закупке, если иное не предусмотрено ФЗ-44, с учетом статьи 49 ФЗ-44, должна содержать:

- Посмотреть таблицу с данными

Внимание! За нарушение требований антимонопольного законодательства Российской Федерации о запрете участия в ограничивающих конкуренцию соглашениях, осуществления ограничивающих конкуренцию согласованных действий предусмотрена ответственность в соответствии со ст. 14.32 КоАП РФ и ст. 178 УК РФ

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение о проведении электронного аукциона от 16.04.2024 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } .font6 { 6px; } { 9px; } { 10px; } . .customer-qty .customer-qty-table th:nth-child(1), .customer-qty-table td:nth-child(1) { width: 100px; min-width: 100px; max-width: 100px; } .customer-qty-table tr td, .customer-qty-table tr .customer-qty-table .customer-qty-table tr:last .customer-qty-table tr th:last-child, .customer-qty-table tr td:last

Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть001755

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет внебюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

г Кызыл, ул. Дружбы 36 а

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Обеспечение исполнения контракта не требуется

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Объект закупки

Российский рубль

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными Единица измерения Цена за единицу Стоимость позиции Наименование характеристики Значение характеристики Единица измерения характеристики Инструкция по заполнению характеристик в заявке Моющее кислотное средство для моечных машин
Идентификатор: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть 20.41.32.119 - Посмотреть таблицу с данными Литр; кубический дециметр 1658.67 132693.60 Назначение средства Предназначено для использования в посудомоечных машинах и котлах для удаления стойких известковых отложений и скопившейся под ними грязи Значение характеристики не может изменяться участником закупки форма выпуска жидкость Значение характеристики не может изменяться участником закупки Наличие в составе: фосфорная (ортофосфорная) кислоты ≥ 30 и ≤ 50 Процент Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Потребительская упаковка ≥ 4 Литр; кубический дециметр Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Плотность концентрата ≥ 1.18 и ≤ 1.4 Процент Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики pH концентрата средства Процент Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Наличие ПАВ соответствие Значение характеристики не может изменяться участником закупки Моющее щелочное средство для моечных машин
Идентификатор: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть 20.41.32.119 - Посмотреть таблицу с данными Литр; кубический дециметр 2317.33 208559.70 Назначение средства Комбинированное слабощелочное ферментное моющее средство для обработки термостабильных и термолабильных хирургических инструментов и эндоскопов в специальных моюще-дезинфицирующих машинах Средство предназначено для предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения автоматическим способом из термолабильных (латекс, резина, пластмасса) и термостабильных материалов (металлы, стекло), в том числе хирургических и стоматологических инструментов, инструментов для малоинвазивной хирургии и микроинструментов, оборудования для анестезии, жестких и гибких эндоскопов, контейнеров и сеток для хирургических инструментов, изделий из цветного анодированного алюминия и прочих медицинских принадлежностей Значение характеристики не может изменяться участником закупки форма выпуска жидкость Значение характеристики не может изменяться участником закупки Средство удаляет остатки высохшей и свернувшейся крови. соответствие Значение характеристики не может изменяться участником закупки Средство препятствует повторному отложению остатков белка соответствие Значение характеристики не может изменяться участником закупки Средство поддерживает удаление биопленок, оказывает щадящее воздействие на обрабатываемые материалы. соответствие Значение характеристики не может изменяться участником закупки Потребительская упаковка ≥ 4 Литр; кубический дециметр Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Средство содержит в составе комплекс неоногенных и анионные ПАВ, энзимы (ферменты), функциональные и технические компоненты Средство содержит в составе комплекс неоногенных и анионные ПАВ, энзимы (ферменты), функциональные и технические компоненты Значение характеристики не может изменяться участником закупки Отсутствие в составе ЧАС, ПГМГ, альдегиды, кислоты Значение характеристики не может изменяться участником закупки Средство не требует нейтрализации соответствие Значение характеристики не может изменяться участником закупки Показатель активности водородных ионов, рН концентрата 20°С ≥ 10.1 и ≤ 10.8 Процент Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Плотность при 20° С в пределах диапазона ≥ 1.07 и ≤ 1.1 Процент Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Средство обладает низким пенообразованием. соответствие Значение характеристики не может изменяться участником закупки

Итого:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.30 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н - 15.0%

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Ограничения

1 Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Дополнительная информация к ограничению отсутствует

- Посмотреть таблицу с данными

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1

Проект контракта

1

Описание объекта закупки

1

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1 Аукцион▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть+126н

Дополнительная информация и документы

Документы не прикреплены

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта,

цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

- Посмотреть таблицу с данными

Расчет НМЦК

Расчет НМЦК (рын) произведен по формуле:

V - количество (объем) закупаемого товара;

n - количество значений, используемых в расчете;

i - номер источника ценовой информации;

Цi - цена единицы товара

- Посмотреть таблицу с даннымиПроект_контракта

Контракт № ____

Поставка моющих средств

ИКЗ:

г. Кызыл «__»_______2024 г

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Тыва «Республиканский консультативно-диагностический центр» (далее - ГБУЗ РТ «РКДЦ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Калбак Долаан Давааевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______, действующей на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «стороны», в порядке _______ Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), по результатам электронного аукциона, объявленного Извещением от «__» __ 2024 г. № ____, на основании протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от ___ №___, заключили настоящий государственный контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Поставщик обязуется поставить моющие средства для (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к Контракту), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в соответствии с условиями Контракта.

1.2. Наименование, количество и иные характеристики поставляемого Товара указаны в Спецификации (приложение № 1 к Контракту).

1.3. Страна происхождения товара: ______

2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта составляет _______ руб. __ коп., в том числе НДС ___процентов – ____руб. __ коп./НДС не облагается.

Сумма, подлежащая уплате юридическому и физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы РФ, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы РФ заказчиком.

2.2. Цена Контракта включает в себя: стоимость Товара, расходы, связанные с доставкой, разгрузкой-погрузкой, размещением в местах хранения Заказчика, стоимость упаковки (тары), маркировки, страхования, таможенные платежи (пошлины), НДС, другие установленные налоги, сборы и иные расходы, связанные с исполнением Контракта.

Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных законодательством РФ.

2.3. Источник финансирования настоящего Контракта – ТФОМС Республики Тыва.

2.4. Оплата по настоящему Контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Контракте, в течение 7 (семи) рабочих дней со дня поставки Товара и подписания Заказчиком документа о приемке, предусмотренного частью 3.3 настоящего Контракта.

2.5. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Поставщика, несет Поставщик.

2.6. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения Контракта вправе изменить не более чем на 10 процентов предусмотренное Контрактом количество Товаров при изменении потребности в Товарах, на поставку которых заключен Контракт. При поставке дополнительного количества таких Товаров Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену Контракта пропорционально количеству таких Товаров, но не более чем на 10 процентов такой цены Контракта, а при внесении соответствующих изменений в Контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких Товаров Заказчик обязан изменить цену Контракта указанным образом.

3. Порядок, сроки и условия поставки и приемки Товара

3.1. Поставщик самостоятельно доставляет Товар на склад Заказчика по адресу: Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Дружбы, д. 36 «А».

3.2. Маркировка упаковки и (или) Товара должна содержать: наименование Товара,
наименование фирмы-изготовителя (при необходимости), юридический адрес изготовителя, а также иную информацию, предусмотренную для маркировки данного вида Товара законодательными и подзаконными актами, действующими на территории России на дату поставки и приемки Товара (каждой партии Товара).

3.2.1. При поставке немаркированных или ненадлежаще маркированных Товаров Заказчик вправе (если иное не предусмотрено Контрактом) замаркировать их (изменить маркировку) за счет Поставщика или потребовать, чтобы маркировку (изменение маркировки) произвел Поставщик, либо отказаться от принятия Товаров.

3.3. Поставщик при поставке Товара должен передать Заказчику следующие документы на русском языке:

а) товарную накладную – 2 экземпляра;

б) акт приема-передачи товара – 2 экземпляра;

в) счета и (или) счета-фактуры – 1 экземпляр;

При поставке Товара Поставщик формирует и подписывает документ о приемке в единой информационной системе в сфере закупок (далее – структурированный документ о приемке) и направляет Заказчику в единой информационной системе в сфере закупок.

3.3.1. Поставщик формирует и подписывает документ о приемке в единой информационной системе в сфере закупок и направляет Заказчику в срок не менее чем за два рабочих дня до поставки товара по контракту.

3.4. Датой приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного заказчиком.

3.5. Приемка Товара осуществляется представителем Заказчика в присутствии представителя Поставщика в соответствии с наименованием, количеством и иными характеристиками поставляемого Товара, указанными в Спецификации (приложение № 1 к Контракту), а также другими условиями Контракта. Представитель Заказчика проводит проверку соответствия наименования, количества и иных характеристик поставляемого Товара, указанных в Спецификации (приложение № 1 к Контракту), сведениям, содержащимся в сопроводительных документах Поставщика.

3.6. Право собственности и риск случайной гибели или порчи Товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента приемки Товара Заказчиком и подписания Сторонами товарных накладных.

3.7. Во всех случаях, влекущих возврат Товара Поставщику, Заказчик обязан обеспечить сохранность этого Товара до момента фактического его возврата. Возврат (замена) Товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Расходы, понесенные Заказчиком в связи с принятием Товара на ответственное хранение и (или) его возвратом (заменой), подлежат возмещению Поставщиком.

3.8. Заказчик вправе провести экспертизу поставленных Товаров для проверки их соответствия условиям Контракта своими силами или привлеченными экспертами, экспертными организациями, выбор которых осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.9. Заказчик в срок не более 20 рабочих дней со дня получения от Поставщика документов, предусмотренных пунктом 3.3 Контракта, и на основании результатов экспертизы, проведенной в соответствии с пунктом 3.8. Контракта, подписывает структурированный документ о приемке в единой информационной системе в сфере закупок или мотивированный отказ от приемки, в котором указываются недостатки и сроки их устранения.

Заказчик имеет право частично принять поставленный Товар с отражением информации о фактически принятом количестве Товара в структурированном документе о приемке в единой информационной системе в сфере закупок.

3.10. После устранения недостатков, послуживших основанием для неподписания структурированного документа о приемке, Поставщик и Заказчик подписывают структурированный документ о приемке в единой информационной системе в сфере закупок в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 3.9. Контракта.

3.11. Со дня подписания структурированного документа о приемке в единой информационной системе в сфере закупок Заказчиком риск случайной гибели, утраты или повреждения Товара переходит к Заказчику.

3.12. Структурированный документ о приемке считается подписанным с момента подписания его Заказчиком и Поставщиком усиленной электронной подписью лиц, имеющих право действовать от имени Заказчика и Поставщика, в единой информационной системе в сфере закупок.

3.13. Обязательства Поставщика по поставке Товара по Контракту считаются выполненными Поставщиком после подписания Сторонами структурированного документа о приемке.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Поставщик обязуется:

4.1.1. Своевременно и надлежащим образом поставить Заказчику Товар с наименованием, в количестве, комплектности и с иными техническими характеристиками поставляемого Товара, указанными в Спецификации, и представить Заказчику документы, предусмотренные Контрактом.

4.1.2. Обеспечить передачу Товара в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

4.1.3. Передать Заказчику Товар соответствующего качества согласно разделу 5 Контракта.

4.1.4. Обеспечить устранение выявленных недостатков Товара или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

4.2. Поставщик вправе:

4.2.1. Требовать от Заказчика произвести приемку Товара в порядке и в сроки, предусмотренные Контрактом.

4.2.2. Требовать от Заказчика полной и своевременной оплаты поставленного Товара согласно разделу 2 Контракта.

4.3. Заказчик обязуется:

4.3.1. Обеспечить своевременную приемку поставленных Товаров в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом.

4.3.2. Провести экспертизу поставленных Товаров для проверки их соответствия условиям Контракта своими силами или привлеченными экспертами, экспертными организациями, выбор которых осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4.3.3. Произвести оплату Товара в порядке и в сроки, предусмотренные разделом 2 Контракта.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. Требовать от Поставщика полного и своевременного исполнения обязательств по Контракту.

4.4.2. Отказаться от приемки и оплаты Товара, не соответствующего условиям Контракта.

5. Качество Товара

5.1. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар является качественным, новым (не был в употреблении) и соответствует требованиям, установленным настоящим Контрактом.

На Товаре не должно быть механических повреждений.

Поставляемый Товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации ГОСТам, техническим регламентам, санитарным нормам.

5.2. Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности и другим требованиям, предъявленным законодательством РФ и Контрактом.

5.3. Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей защиту Товара от повреждения, загрязнения или порчи во время транспортировки.

5.4. Товар должен иметь регистрационное удостоверение.

6. Ответственность Сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

6.2. Размер штрафа устанавливается контрактом в соответствии с пунктами▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьнастоящего раздела, за исключением случая, предусмотренного пунктом 13 настоящего раздела, в том числе рассчитываемой как процент цены контракта, или в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта, как процент этапа исполнения контракта (далее - цена контракта (этапа)).

6.3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗАКАЗЧИКА. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства заказчика, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.5. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом.

6.6. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе начислить штраф в размере, определяемом в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее - постановлением № 1042):

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

6.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ). В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) уплачивает неустойку (штрафы, пени).

6.9. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

6.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, устанавливается штраф в размере, определенном постановлением № 1042, составляющий (за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов и случаев, предусмотренных пунктами 11 – 12 настоящего раздела контракта):

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

6.11. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

6.12. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, устанавливается штраф в размере, определенном постановлением № 1042, составляющий:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

- 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

- 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

- 1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

- 10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

- 5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

- 1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

6.13. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

6.14. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.15. В случае если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Контракту, поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан возместить такие убытки независимо от уплаты неустойки.

6.16. Оплата Стороной неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков не освобождает ее от исполнения обязательств по Контракту.

6.17. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло по вине другой Стороны или вследствие непреодолимой силы.

6.18. В случае расторжения контракта в связи с ненадлежащим исполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств (в том числе по соглашению Сторон) последний в течение 10 рабочих дней с даты расторжения Контракта или подписания соглашения о расторжении Контракта уплачивает Заказчику штраф, предусмотренный настоящим Контрактом.

6.19. Сторона, допустившая нарушение обязательств по Контракту, обязана произвести уплату

неустойки (штрафа, пени), предусмотренных настоящей статьей, в течение 10 рабочих дней с момента получения письменного требования об этом другой Стороны.

6.20. В случае если контракт будет заключен с физическим лицом, сумма, подлежащая уплате такому физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

7. Обеспечение исполнения Контракта

Не предусмотрено

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение предусмотренных настоящим Контрактом обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Контракту вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 30 дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

8.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть настоящий Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

8.4. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство уполномоченных органов и организаций.

9. Рассмотрение и разрешение споров

9.1. Споры и разногласия, возникающие по настоящему Контракту, подлежат досудебному урегулированию, разрешению в претензионном порядке. Срок ответа на претензию – 10 (десять) рабочих дней с даты получения.

9.2. В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Поставщиком или Заказчиком условий контракта в отношении контракта, заключенного по результатам электронных процедур, закрытых электронных процедур, такой обмен осуществляется с использованием ЕИС путем направления электронных уведомлений в соответствии с частью 16 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ. Уведомления формируются с использованием ЕИС, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в ЕИС без размещения на официальном сайте.

Сторона, получившая уведомление, должна дать ответ в срок не позднее 10 (десять) рабочих дней со дня его получения.

9.3. При недостижении Сторонами согласия споры, возникающие в связи с настоящим Контрактом, подлежат рассмотрению Арбитражным судом Республики Тыва.

10. Срок действия и порядок расторжения Контракта

10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до 29 декабря 2024 года. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

10.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством РФ.

10.3. Порядок одностороннего отказа от исполнения контракта регламентирован частями 12.1-23 статьи 95 Закона № 44-ФЗ.

11. Заключительные положения

11.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством РФ.

11.2. В случае изменения у одной из Сторон адреса местонахождения, почтового адреса, банковских реквизитов такая Сторона обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента внесения вышеуказанных изменений письменно известить об этом другую Сторону.

11.3. Внесение изменений и дополнений, не противоречащих законодательству РФ, в условия Контракта осуществляется путем заключения Сторонами в письменной форме дополнительных соглашений к Контракту, которые являются его неотъемлемой частью.

11.4. Изменение условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

11.5. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, когда новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния, присоединения.

11.6. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету Контракта и ставших им известными в ходе исполнения Контракта.

12. Перечень приложений

Неотъемлемой частью настоящего Контракта являются следующие приложения:

- Приложение 1 – Спецификация;

- Приложение 2 - Акт приема-передачи товара;

- Приложения 3 – Календарный план.

13. Местонахождение и банковские реквизиты Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Подписи Сторон:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к контракту

от «___» ___________ 2024 г. № ____

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

ИТОГО: ________ рублей (____________ копеек), НДС ___%, НДС не облагается.

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ______

________________/Д.Д. Калбак/ _____________/__________

М.П. М.П. (при наличии)

Приложение № 2 к контракту

от «___» ___________ 2024 г. № ____

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА

ПО КОНТРАКТУ

от «__» __________ 20__ № ____

"Поставщик" _________________ (полностью наименование (для юридического

лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица) в лице

____________________, действующего на основании __________________, с одной

стороны, и "Заказчик" ("Получатель ") _________ (полностью наименование

Заказчика/наименование Получателя (для юридического лица), фамилия,

имя, отчество (при наличии) (для физического лица)) в лице _______________,

действующего на основании _______________ (устав, положение, доверенность),

с другой стороны, составили настоящий Акт о следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик (Получатель) принял следующий Товар

в соответствии со Спецификацией (приложение N 1 к Контракту)

в установленные сроки:

1. Наименование Товара:

2. Единица измерения:

3. Количество в единицах измерения:

4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.

В том числе НДС __% _______ (сумма прописью) руб. __ коп. (если

облагается НДС),

- оптовая надбавка _____ (сумма прописью) руб. __ коп. (если применяется)

5. Серия Товара ______________

6. Срок годности Товара: _____

Представленные документы подтверждают соответствие Товара установленным

законодательством Российской Федерации требованиям и остаточному сроку

годности.

К настоящему Акту прилагаются следующие документы, подтверждающие

поставку Товара:

1. Товарная накладная от «__» _________ 20__ г. № ______

2. Счет-фактура от «__» ______ 20__ г. № ______

3. Копия регистрационного удостоверения медицинского изделия

от «__» __________ 20__ г. № _____

4. Копии документов, подтверждающих соответствие Товара,

от «__» _________ 20__ г. № ____

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ _________

________________/Д.Д. Калбак/ _____________/__________/

М.П. М.П. (при наличии)

Приложение № 3 к контракту

от «___» ___________ 2024 г. № ____

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН [1]

- Посмотреть таблицу с данными

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ _______

________________/Д.Д. Калбак/ _____________/___________/

М.П. М.П. (при наличии)

↑