Тендер - Приобретение моющих и дезинфицирующих №316775526

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть26 Извещение

Извещение - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о организаторе - Посмотреть таблицу с даннымиЦифровая спецификация - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о запросе доставки - Посмотреть таблицу с данными Другие документы - Посмотреть таблицу с даннымиДокументы истории - Посмотреть таблицу с даннымиПроект договора поставки:- строительных материалов представлен в приложении №1 Регламента работы биржевой площадки.
- продуктов питания представлен в приложении №2 Регламента работы биржевой площадки.
ПРОЕКТ_МОЮЩИЕ_И_ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ________

ИКЗ :▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0

п. Вазюк ____________ 2025 г

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Колобок » п. Вазюк Опаринского муниципального округа (сокращенное МКДОУ д/с «Колобок»), именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице заведующей Кринициной Татьяны Валерьевны , действующей на основании Устава, с одной стороны

, с другой стороны, , совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь п.4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд» заключили настоящий муниципальный контракт (далее по тексту – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. По настоящему Контракту Поставщик обязуется поставить моющие и дезинфицирующие товары (передать в собствен­ность), а Заказчик - принять и оплатить (далее по тексту – товар, согласно Приложению № 1 (спецификация). Качество и комплектность поставляемого товара должны соответство­вать ГОСТам, Техническим условиям и дополнительно согласованным качественным ха­рактеристикам, указанным в сертификате качества.

1.2. Доставка товара осуществляется по месту нахождения Заказчика.

1.3. Стороны подтверждают, что:

- при исполнении настоящего Контракта Стороны вправе использовать защищённый юридически значимый электронный документооборот (далее – «ЭДО»): обмен документами, получение платежных документов, определенными в настоящем Контракте, будет осуществляться в электронном виде, с использованием специализированных систем;

- документы, подписанные посредством ЭДО, имеют юридическую силу, равнозначную документам, подписанным в бумажном виде;

- согласие на использование ЭДО подтверждается, в том числе фактическими действиями Сторон по подписанию документов посредством ЭДО. При этом Заказчик обязан заблаговременно осуществить все необходимые мероприятия, обеспечивающие возможность надлежащего применения ЭДО со своей стороны;

-взаимодействие со стороны Заказчика в рамках ЭДО осуществляется с помощью оператора ЭДО (ООО «Компания Тензор»);

- взаимодействие со стороны Исполнителя (Поставщика) в рамках ЭДО осуществляется с помощью оператора ЭДО _________________________________

2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта составляет , согласно Приложению №1(спецификация).

2.2. Цена настоящего Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

2.3. В соответствии с требованиями ч.1 ст.95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:

а) цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества товара и иных условий исполнения Контракта.

б) при изменении количества товара цена Контракта изменяется пропорционально изменяемому количеству товара, но не более чем на 10 процентов цены Контракта.

2.4. Оплата производится по безналичному расчету, в течение пятнадцати календарных дней с момента передачи товара и необходимых документов, перечислением на расчетный счет поставщика, денежных средств.

3. Сроки поставки и приемки товара

3.1. Поставщик обязуется поставить и передать товар Заказчику за свой счет в течение 2 (двух) рабочих дней с момента заключения настоящего контракта. Допускается досрочная поставка товара только по согласованию с Заказчиком

3.2. Место поставки товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Кировская область, Опаринский район, п.Вазюк, ул. Новгородская,16

3.3. Заказчик обязан осмотреть принятый им товар, проверить количество и качество с участием Поставщика или его уполномоченного представителя при приёмке товара.

3.4. Осмотр товара Заказчиком, приемка по ассортименту и количеству осуществляется в месте получения товара путем сверки, фактически поставленного товара с данными, указанными в сопроводительных документах (при наличии). Поставщик обязан принять личное участие в осмотре и приемке товара Заказчиком.

3.5. Одновременно с передачей товара Поставщик обязан передать Заказчику товарную накладную и счет-фактуру (счет).

4. Форс-мажорные обстоятельства

4.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы: пожара, стихийного бедствия, аварии, эпидемии, воен­ных действий, блокады, изменения законодательства или иных обстоятельств чрезвычайного характера, возникших после заключения настоящего Контракта, наступление которых Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

4.2. Сторона, для которой создалась форс-мажорная ситуация, должна письменно, в те­чение 5 (пять) календарных дней, уведомить другую сторону о невозможности исполне­ния своих обязательств по настоящему Контракту с указанием причин и предоставлением подтверждающих документов. В противном случае она не имеет право ссылаться на дан­ные обстоятельства, как основание для освобождения от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту.

4.3. Срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

4.4. В случае если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться более 10 (Десять) календарных дней, настоящий Контракт считается расторгнутым по соглашению сторон по истечении указанного срока. При этом заинтересованная сторона обязана на­править другой стороне проект дополнительного соглашения о расторжении настоящего Контракта для подписания.

5. Ответственность сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим российским за­конодательством и условиями настоящего Контракта.

5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере 1/300 действующей ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости просроченного обязательства за каждый день просрочки, начиная со дня, сле­дующего за днем истечения установленного срока исполнения обязательства.

5.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Заказчик вправе производить оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера пени. При этом неоплаченная сумма начисленной неустойки (пени, штрафа) перечисляется Заказчиком в соответствующий бюджет (в данном случае списание (отсрочка) неустойки (пени, штрафа) Заказчиком не осуществляется).

5.4. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки, начисленной в соответствии с условиями муниципального контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик вправе удерживать сумму неустойки из суммы, подлежащей оплате Поставщиком за выполненные работы, которые приняты Заказчиком, или с момента возникновения права требования оплаты неустойки направить в Арбитражный суд Кировской области исковое заявление с требованием оплаты неустойки, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями настоящего контракта за весь период просрочки исполнения.

6. Срок действия Контракта

6.1. Настоящий Контракт вступает в силу со дня его подписания и действует до полно­го исполнения сторонами своих обязательств по нему.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным действующим гражданским законодательством.

7.2. Все споры и разногласия по настоящему Контракту разрешаются в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена по почте с уведомлением и рассмотрена в течение 10 (Десять) календарных дней со дня ее вручения.

7.3. В случае нарушения срока рассмотрения претензии либо невозможности разреше­ния спора в досудебном порядке, заинтересованная сторона имеет право обратиться в суд.

7.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, стороны руково­дствуются действующим российским законодательством.

7.5. Настоящий Контракт составлен на 2-х страницах в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру хранится у каждой из сто­рон.

7.6. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными квалифицированными электронными подписями Сторон. Юридически значимый электронный документооборот между Сторонами осуществляется с помощью системы оператора электронного документооборота (ЭДО). Оператор ЭДО должен соответствовать требованиям, утвержденным Приказом ФНС России от 08.06.2021 № ЕД-7-26/546@. (для случаев если контракт заключается в электронном виде на биржевой площадке или в СБИС)

Настоящий Контракт составлен на 2-х страницах в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру хранится у каждой из сторон. (для случая если контракт заключается с оригинальными (живыми) подписями)

7.7. Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.

8. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

Спецификация к муниципальному контракту № ______ от _______________ 2025 г

- Посмотреть таблицу с даннымиПротокол_проведения_торгов_BP▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Протокол подведения итогов запроса доставки в электронной форме №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

h2 { 12px; }

Протокол № BP▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьTR подведения итогов запроса доставки в электронной форме 1. Сведения о запросе доставки в электронной форме - Посмотреть таблицу с данными2. Цифровая спецификация - Посмотреть таблицу с данными3. Сведения о продавцах запроса доставки в электронной форме - Посмотреть таблицу с данными4. Сведения о результате запроса доставки в электронной форме - Посмотреть таблицу с данными