Тендер - мониторинг цен в электронной форме на приобретение материалов для восстановления антикоррозионного слоя склада серной кислоты №270034193

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Приложение № 1. Спецификация.xlsx

Приложение_№_1._Спецификация - Посмотреть таблицу с даннымиЗапроса_ТКП - Посмотреть таблицу с данными

Уважаемые господа!

Информирую Вас о том, что у АО «Хиагда» на 2024 год существует запланированная к приобретению потребность в материалах для восстановления антикоррозионного слоя склада серной кислоты (в соответствии с приложенными проектом договора).

На основании этого прошу Вас предоставить в наш адрес технико-коммерческое предложение (ТКП) о возможности удовлетворения вышеуказанной потребности с учетом следующих условий:

Срок поставки: не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения Договора.

Условия поставки: доставка до склада АО «Хиагда» по адресу: Забайкальский край, г. Чита, Дворцовский тракт, 50.

Условия платежей: Покупатель производит оплату за фактически поставленный и принятый Товар в течение 30 (Тридцати) календарных дней, но не ранее 15 (Пятнадцати) календарных дней со дня подписания обеими сторонами товарной накладной по форме № ТОРГ-12 / УПД.

Вариант для субъектов малого и среднего предпринимательства:

Покупатель производит оплату за фактически поставленный и принятый Товар не позднее 30 (Тридцати) календарных дней со дня подписания обеими сторонами товарной накладной по форме № ТОРГ-12 / УПД.

Ответ должен содержать:

подтверждение возможности исполнения договора;

цену единицы товара и общую цену договора на условиях, указанных в запросе;

указание на производителя, марки/модели, каталожный номер и технические характеристики продукции.

Цена предложения должна включать в себя: стоимость поставки с учетом всех налогов, сборов, пошлин и других обязательных платежей, в том числе с четким указанием наличия/отсутствия НДС в составе стоимости предложения, транспортные и экспедиторские расходы, расходы по страхованию, упаковке, маркировке, доставке и разгрузке, а также прочие сопутствующие затраты.

Дополнительно для МТРиО указываются требования к комплектации МТРиО, предусмотренные техническими спецификациями, техническим заданием, исходными техническими требованиями, исходными данными для проектирования, разработки рабочей документацией (с разделением на базовую и дополнительную комплектацию) и т.п.

В предложении должен быть обязательно указан срок действия предлагаемой цены.

При наличии в работе/услуге шефмонтажа и шефналадки, такие затраты должны быть оформлены в виде детализации (калькуляции) трудозатрат с указанием категории шефмонтажного и/или шефналадочного персонала, продолжительности выполняемых работ и ставки возмещения, а также с выделением размера командировочных расходов.

Проведение процедуры сбора ценовой информации не влечет за собой возникновения каких-либо обязательств у заказчика.

ТКП должно отражать возможность исполнения контрагентом всех пунктов проекта договора и технической части настоящего запроса ТКП, а также содержать детализацию цены с указанием единичных расценок по оказываемым услугам.

Предложения прошу направлять не позднее 3 рабочих дней с момента получения данного запроса в сканированном виде с подписью руководителя и печатью организации на электронную почту ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, продублировать на электронную почту ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Надеюсь на скорейший ответ.

- Посмотреть таблицу с даннымиИзвещение

ИЗВЕЩЕНИЕ

- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение № 1 к запросу ТКП для закупки МТРиО. Образец ответа

Приложение № 1

к запросу ТКП

- Посмотреть таблицу с данными

Уважаемый Максим Станиславович!

В ответ на Ваше письмо «О запросе ТКП» предоставляем вам технико-коммерческое предложение и сообщаем о готовности___________ (полное наименование контрагента) поставки продукции согласно запроса ТКП.

Приложения:

Приложение №1 «Технико-коммерческое предложение» на __л. в 1 экз.

Приложение №2 «Заявка на создание нового контрагента через систему SAP» на 1 л в 1 экз.

Приложение №3 «Подтверждение заключения договора».

Должность ФИО

Приложение № 2 к запросу ТКП. Заявка на внесение нового контрагента в ЕОС-Закупки

Приложение № 2

к запросу ТКП

«Заявка на внесение нового контрагента в систему ЕОС-Закупки»

- Посмотреть таблицу с данными

Должность _____________ФИО

М.П.

Приложение № 3 к запросу ТКП для закупки МТРиО. Форма ТКП - Посмотреть таблицу с даннымиПриложение № 4 к_запросу_ТКП._Подтверждение_заключения

Приложение № 2

к запросу ТКП

- Посмотреть таблицу с данными

на №

от

О подтверждении заключения договора

Уважаемый Максим Станиславович!!

В ответ на Ваше письмо «О запросе ТКП» подтверждаю готовность заключить договор между [укажите Вашей наименование организации] и АО «Хиагда» на условиях проекта договора АО «Хиагда» с учетом включения положений предоставленного коммерческого предложения.

Также гарантирую предоставление необходимых для заключения данного договора документов, в том числе учредительных документов, документов, подтверждающих полномочия подписанта, формы предоставления информации, раскрытой до конечных собственников.

- Посмотреть таблицу с даннымиДоговор поставки без аванса без обеспечения.doc ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

ДОГОВОР поставки № 098/ -Д

- Посмотреть таблицу с данными

______________________________________________ (____________________), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________________________, действующего на основании ______________, с одной стороны и

Акционерное общество «Хиагда» (АО «Хиагда»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора Михайлова Анатолия Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны,

совместно далее именуемые «Стороны»,

заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставить Покупателю, а Покупатель принять и оплатить средства защиты и пожаротушения (далее – «Товар») в соответствии с наименованием, технической характеристикой, качеством, количеством, в сроки и по цене, указанными в спецификации, прилагаемой к Договору и являющейся его неотъемлемой частью (далее – «Спецификация»).
1.2. Поставщик гарантирует, что Товар находится в его собственности и поставка Товара в соответствии с Договором не нарушает права и законные интересы третьих лиц, Товар не обременен какими бы то ни было обязательствами перед третьими лицами, не находится под залогом и арестом, а также не нарушает чьих-либо прав на результаты интеллектуальной деятельности, в том числе, патентных прав, лицензионных прав, а также прав на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, прав на секреты производства (ноу-хау), связанных с использованием Товара или любой его части в стране Покупателя.
1.3. Договор заключен по результатам процедуры закупки, проведенной по правилам и в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок (Положение о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», на основании требований, изложенных в документации процедуры закупки и предложения Поставщика – участника процедуры закупки, занявшего первое место, или по результатам процедуры закупки, которая была признана несостоявшейся, вследствие чего Покупатель получил право заключить договор с Поставщиком как её единственным участником. Номер процедуры на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» – ______/____/____.

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА. ПРИЕМКА ТОВАРА

Поставщик обязуется поставить Товар в сроки, указанные в Спецификации (Приложение № 1 к Договору).

Поставка Товара осуществляется в адрес Покупателя (Грузополучателя), по реквизитам, указанным в Спецификации (Приложение № 1 к Договору).

Товар поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок и его длительного хранения. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара.

Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность Товара при хранении и транспортировании в адрес Покупателя.

Доставка Товара осуществляется за счет средств Поставщика, под ответственность Поставщика и силами Поставщика или с привлечением третьих лиц любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки, действующими на данном виде транспорта. Выбор перевозчика и вида (условий) перевозки Товара до места поставки осуществляется Поставщиком.

В день фактической доставки Товара Покупателю (Грузополучателю) Стороны подписывают товарно-транспортную накладную, что свидетельствует только о принятии указанного количества тарных мест и/или веса брутто Товара для прохождения входного контроля.

При положительных результатах приёмки по количеству проведение Покупателем входного контроля Товара и сопроводительной документации должно быть начато в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты подписания товарно-транспортной накладной Покупателем.

Покупатель в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания товарно-транспортной накладной обязан обеспечить условия и провести входной контроль Товара и сопроводительной документации.

При положительном результате проведения входного контроля Покупатель подписывает товарную накладную по форме № ТОРГ-12, утверждённой постановлением Госкомстата РФ № 132 от 25 декабря 1998 года / универсальный передаточный документ (УПД) и передает (направляет) один экземпляр товарной накладной (ТОРГ-12) / УПД Поставщику.

Моментом исполнения обязательств Поставщика по поставке Товара является дата подписания Сторонами товарной накладной по форме № ТОРГ-12 / УПД.

Право собственности и риски случайной гибели или случайного повреждения Товара переходят от Поставщика к Покупателю (Грузополучателю) с даты подписания товарной накладной / УПД уполномоченным представителем Покупателя.

При отрицательном результате входного контроля (при поставке Товара ненадлежащего качества, несоответствии количества и/или комплектности Товара, наличии иных нарушений условий Договора о Товаре, в том числе таре/упаковке) обязательным является составление акта по форме № ТОРГ-2, утвержденной постановлением Госкомстата РФ № 132 от 25 декабря 1998 года. Вызов представителя Поставщика для участия в составлении такого акта является обязательным и направляется не позднее 2 (Двух) рабочих дней с момента выявления недостатков/несоответствий/дефектов в адрес Поставщика по факсу и/или электронной почте по реквизитам, указанным в разделе 13 Договора.

Поставщик обязан не позднее, чем на следующий день после получения вызова сообщить по факсимильной связи, по электронной почте будет ли направлен представитель для участия в проверке несоответствия поступившего Товара условиям Договора. Неполучение ответа на вызов в указанный срок дает право Покупателю осуществить приемку Товара самостоятельно до истечения установленного срока явки представителя Поставщика.

Представитель Поставщика обязан явиться не позднее чем в трехдневный срок (если иной срок не установлен в вызове) после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда. Полномочия представителя Поставщика на участие в определении несоответствия поступившего Товара условиям Договора удостоверяются надлежащим образом оформленной доверенностью.

Акт по форме № ТОРГ-2, в том числе составленный Покупателем в одностороннем порядке, является подтверждением факта несоответствия поступившего Товара условиям Договора и в этом случае все расходы Покупателя, включая, но, не ограничиваясь, связанные с принятием Товара на ответственное хранение, простоем вагонов и/или контейнеров с поступившим Товаром подлежат возмещению Поставщиком. При этом Поставщик обязан возместить расходы не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента получения Поставщиком соответствующего требования Покупателя.

С момента направления вызова представителю Поставщика срок проведения входного контроля прерывается, и время, истекшее до его перерыва, не засчитывается в новый срок.

После устранения Поставщиком недостатков/несоответствий/дефектов, выявленных по результатам входного контроля Товара, Товар подлежит повторному входному контролю. Повторный входной контроль проводится в порядке и срок, установленный Договором для проведения входного контроля, который исчисляется с момента устранения Поставщиком недостатков/несоответствий/дефектов.

Замена, устранение производственных дефектов, доукомплектование и восполнение недостающего Товара производятся Поставщиком за свой счет в сроки, согласованные Сторонами при составлении акта по форме № ТОРГ-2, а если такой акт составляется в одностороннем порядке при неявке представителя Поставщика или отсутствия полномочий у представителя Поставщика, то в сроки, которые установлены Покупателем в таком акте.

Восполнение недопоставки Товара или замена Товара не освобождает Поставщика от ответственности за просрочку исполнения обязательств по своевременной поставке Товара.

Несоблюдение порядка приемки Товара по количеству и качеству на основании товарной накладной по форме ТОРГ-12 / УПД не может являться основанием для отказа Поставщика от удовлетворения претензий Покупателя.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Поставщик обязуется:

Произвести поставку Товара в адрес Покупателя в сроки в соответствии с наименованием, технической характеристикой, качеством, количеством и по цене согласно Спецификации к Договору.

Направить Покупателю следующие сопроводительные документы:
оригинал накладной (товарно-транспортной, железнодорожной) следует вместе с Товаром;
уведомление об отгрузке Товара – по факсу или электронной почте в течение двух календарных дней с момента отправки Товара;
счет-фактуру, оформленный в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации / УПД (копия направляется по факсу или электронной почте не позднее пяти календарных дней со дня отгрузки Товара, оригинал – по почте в тот же срок);
товарную накладную по форме № ТОРГ-12, утверждённой Постановлением Госкомстата РФ № 132 от 25 декабря 1998 года / УПД (копия направляется по факсу или электронной почте в течение трех дней с момента отправки Товара, оригинал – по почте в течение трех календарных дней);
копию паспорта (сертификата, декларации) качества Товара и (или) других документов, удостоверяющих качество Товара.

Передать Покупателю Товар свободным от любых прав третьих лиц.

Обеспечить наличие у всего поставляемого Товара соответствующих сертификатов, технических паспортов и других документов, удостоверяющих его качество, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Безвозмездно устранить выявленные недостатки/несоответствия/дефекты Товара или осуществить его замену.

Нести ответственность за соответствие поставляемого Товара условиям Договора, согласовать с Покупателем любые изменения, касающиеся номенклатуры и требований к качеству поставляемого Товара.

Поставщик вправе:

Требовать от Покупателя своевременной оплаты Товара, при условии надлежащего выполнения обязательств, предусмотренных Договором, в полном объеме.

Доставить Товар досрочно по согласованию с Покупателем.

Покупатель обязуется:

При получении Товара от перевозчика проверить фактическое соответствие поставляемого Товара сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах.

Оплатить Товар в размере и в сроки, предусмотренные Договором.

Покупатель вправе:

Требовать от Поставщика поставки Товара в установленный срок, соответствующего по качеству, ассортименту, комплектности, объемам и срокам его поставки, а также иным требованиям, установленным Договором.

Отказаться от оплаты Товара ненадлежащего качества, имеющего недостатки/несоответствия/дефекты, некомплектного Товара, а если такой Товар оплачен, потребовать возврата денежных средств, оплаченных за такой Товар, в соответствии с действующим законодательством РФ, до устранения недостатков, доукомплектования Товара, либо его замены.

Требовать от Поставщика передачи недостающих или замены документов, предусмотренных Договором.

В случае если у Покупателя возникают претензии по качеству поставленного Товара (обнаружение недостатков/несоответствий/дефектов), ему предоставляется право заявить о них в течение гарантийного срока на Товар.

3.5. Стороны обязуются ежеквартально производить сверку по имеющимся задолженностям, взаимным расчётам и обязательствам, возникшим из Договора. В случае отсутствия задолженностей, взаимных расчётов и обязательств в данном периоде сверка не производится.

Покупатель обязуется представлять подписанные акты сверки расчётов (далее – «акт сверки»), составленные на последнее число месяца прошедшего квартала в соответствии с Приложением № 3 к Договору в 2-х экземплярах.

Поставщик в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения акта сверки подписывает акт сверки и возвращает один экземпляр Покупателю либо, при наличии разногласий, направляет в адрес Покупателя подписанный протокол разногласий.

Обмен электронными документами (данный пункт применяется при наличии у сторон технической возможности и только для указанных в пункте электронных документов).

Стороны подтверждают взаимное согласие на выставление и получение счетов-фактур (корректировочных счетов-фактур), документов об отгрузке товаров (выполнении работ, оказании услуг), передаче имущественных прав, в том числе включающих в себя счет-фактуру (корректировочный счет-фактуру), составленных в электронной форме по форматам, утвержденным действующими приказами ФНС России (за исключением электронных документов, составленных по форматам, утвержденным приказами ФНС России от 30.11.2015 N ММВ-7-10/551@ и N ММВ-7-10/552@), а также приложений к электронным документам об отгрузке товаров (выполнении работ, оказании услуг), передаче имущественных прав, в том числе включающих в себя счет-фактуру (корректировочный счет-фактуру).

При отсутствии расхождений по результатам сверки по имеющимся задолженностям, взаимным расчётам и обязательствам, возникшим из Договора, осуществляемой Сторонами в соответствии с пунктом 3.5 Договора, сверка производится путем обмена электронными документами.

Стороны подтверждают, что будут использовать необходимые технические средства, позволяющие принимать и обрабатывать электронные документы, подписанные усиленной квалифицированной подписью, с учетом выполнения требований по безопасности информации.

Обмен документами между Сторонами предполагает соблюдение всех требований, установленных законодательством Российской Федерацией. Оператором сторон является АО «ПФ «СКБ Контур».

Условия настоящего пункта не ограничивают Стороны в возможности выставления и получения указанных документов, составленных на бумажных носителях и подписанных собственноручными подписями представителей сторон, при возникновении такой необходимости.

4. КАЧЕСТВО ТОВАРА. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Поставщик обязан передать Покупателю Товар, качество и упаковка которого соответствует техническим требованиям, установленным Спецификацией, действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, техническими регламентами (условиями). Качество Товара подтверждается технической документацией (сертификатом, паспортом с отметкой ОТК, разрешением на применение технического устройства и т.п.), предоставляемой Поставщиком при поставке Товара.

Одновременно с передачей Товара Поставщик обязуется передать Покупателю относящиеся к нему документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации (в частности, сертификаты соответствия, паспорт качества и другие необходимые документы).

Гарантийный срок на Товар (при его наличии) исчисляется с даты подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12 / УПД и предоставляется на срок, указанный в технической документации, если больший срок не предусмотрен проектной, конструкторской и нормативно-технической документацией.

Поставщик предоставляет Покупателю гарантии изготовителей Товара, оформленные соответствующими гарантийными талонами или иными документами, подтверждающими гарантию на Товар в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Поставщик обязуется за свой счёт, в срок, не превышающий 10 (Десяти) рабочих дней, либо иной срок, согласованный с Покупателем, устранить все выявленные недостатки и (или) дефекты, обнаруженные в течение гарантийного срока, либо заменить Товар и (или) его части ненадлежащего качества на Товар и (или) его части надлежащего качества. В противном случае Покупатель вправе устранить недостатки и (или) дефекты собственными и (или) привлеченными силами с отнесением всех подтвержденных затрат и расходов на Поставщика, а также предъявить штрафные санкции, предусмотренные Договором.

Претензии по качеству Товара в течение гарантийного срока могут предъявляться по усмотрению Покупателя, как в адрес Поставщика, так и в адрес производителя.

При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков и (или) дефектов Товара или несоответствия Товара требованиям Договора полностью или частично, Покупатель извещает об этом Поставщика в письменной форме (в том числе посредством факсимильной связи или электронной почты).

Поставщик обязан не позднее, чем на следующий день после получения извещения, указанного в пункте 4.7 Договора, сообщить по факсимильной связи, по электронной почте будет ли направлен представитель для участия в составлении акта о выявленных недостатках и (или) дефектах (далее – «Акт»).

В случае отказа от явки представителя Поставщика либо в случае неявки представителя Поставщика в установленный Покупателем срок, либо необоснованного отказа от подписания Акта, действительным считается Акт, подписанный Покупателем в одностороннем порядке.

Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого Товар не мог использоваться из-за обнаруженных в нем недостатков, при условии извещения Поставщика о недостатках Товара.

Поставщик обязан своими силами и (или) своими средствами вывезти неисправный или дефектный Товар (часть Товара) или иным способом распорядится им в срок не превышающий 5 (Пять) рабочих дней со дня совершения замены его на Товар (часть Товара) надлежащего качества.

Если Поставщик в это срок не распорядится Товаром, Покупатель вправе по своему усмотрению реализовать, утилизировать или возвратить Товар Поставщику.

При этом вырученное от реализации неисправного или дефектного Товара (части Товара) или утилизации Товара передается Поставщику за вычетом необходимых расходов Покупателя.

5. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Общая стоимость Товара (цена Договора) составляет ___________________ (_____________________________) рублей ___ копеек, в том числе налог на добавленную стоимость по действующей на момент заключения Договора налоговой ставке 20 процентов (далее – «НДС») в сумме (_____________________________) рублей ___ копеек. Стоимость отдельной единицы Товара определена Спецификацией.

5.2. Покупатель производит оплату за фактически поставленный и принятый Товар на основании выставленного Поставщиком счёта путём перечисления денежных средств в порядке, определённом Спецификацией. В счёте указываются номер, дата Договора.

5.3. В случае составления согласно пункту 2.12 Договора Акта по форме № ТОРГ-2 о несоответствии качества и/или количества поступившего Товара условиям Договора оплата Товара производится Покупателем только после принятия соответствующего Товара по товарной накладной по форме № ТОРГ-12 / УПД.

5.4. Обязанность Покупателя по оплате Товара считается исполненной с момента поступления денежных средств на корреспондентский счет банка Поставщика, указанный в Договоре.

5.5. Цена Договора включает в себя стоимость: Товара, тары, упаковки, маркировки, расходов на транспортировку товара до места поставки, расходы страхование на условиях, определенных Договором, все налоги, пошлины, сборы, и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.6. В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 168 и статьи 169 Налогового кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 года № 1137 Поставщик обязуется своевременно выставлять Покупателю надлежащим образом оформленные счета-фактуры / УПД. Если счёт-фактура / УПД подписывается от имени Поставщика не руководителем и главным бухгалтером Поставщика, а иными уполномоченными лицами, то Поставщик обязан передать Покупателю вместе со счётом-фактурой / УПД оригиналы или заверенные Поставщиком копии действующих на дату выставления счёта-фактуры / УПД приказа (иного распорядительного документа) или доверенности Поставщика с прямым указанием на полномочие данных лиц подписывать счета-фактуры / УПД от имени Поставщика, а также документы, удостоверяющие образцы подписей уполномоченных лиц.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств, предусмотренных Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с Договором и гражданским законодательством Российской Федерации.

6.2. Сторона Договора, имущественные интересы которой нарушены в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору другой Стороной, вправе требовать полного возмещения причиненных ей этой Стороной документально подтвержденных убытков.

6.3. За нарушение сроков поставки Товара/партии Товара Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты неустойки в размере 0,1 % от стоимости непоставленного (недопоставленного) Товара/партии Товара за каждый календарный день просрочки до фактического исполнения обязательства. При этом Товар, помимо прочего, считается непоставленным (недопоставленным) до момента, когда он передан в полном комплекте и комплектации, с документами, предусмотренными Договором.

6.4. За поставку некачественного или некомплектного Товара Покупатель вправе потребовать от Поставщика дополнительно к иным видам санкций уплаты штрафа в размере 10 % от цены некачественного, некомплектного Товара.

6.5. За просрочку оплаты поставленного Товара/партии Товара Поставщик вправе потребовать от Покупателя уплаты неустойки в размере 0,1 % от несвоевременно уплаченной суммы денежных средств за каждый календарный день просрочки до фактического исполнения обязательства.

6.6. Поставщик обязан возместить Покупателю:

6.6.1. Все расходы Покупателя по хранению, погрузо-разгрузочным работам, а также по возврату некачественного Товара.

6.6.2. Все расходы Покупателя по хранению, погрузо-разгрузочным работам, а также возврату Товара, поставленного Поставщиком сверх количества, указанного в Спецификации.

6.6.3. При поставке Товара железнодорожным транспортом все расходы, понесенные Покупателем, включая штраф за задержку вагонов (контейнеров) свыше нормативного времени оборота вагонов (контейнеров), в случае, если задержка вагонов (контейнеров), принадлежащих перевозчику либо собственнику вагонов, под грузовыми операциями на железнодорожных путях необщего пользования Покупателя сверх нормативного времени произошла по вине Поставщика, в том числе вследствие поставки Товара в ненадлежащем количестве и/или ненадлежащего качества.

6.7. Покупатель при согласии Поставщика может удержать из суммы, причитающейся Поставщику за поставленный по Договору Товар, сумму фактических расходов, понесенных Покупателем в соответствии с пунктом 6.6 Договора. Покупатель направляет Поставщику соответствующее письменное обоснование суммы понесенных Покупателем расходов.

6.8. Поставщик несёт ответственность за качество поставляемого Товара вне зависимости от того, кто является его производителем.

6.9. В случае нарушения сроков выполнения гарантийных обязательств, предусмотренных пунктом 4.5 Договора Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты неустойки в размере 1 % от стоимости Товара за каждый день просрочки выполнения обязательств.

6.10. Взыскание неустойки не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств, предусмотренных Договором.

6.11. Стороны вправе не взыскивать неустойку, а также причиненные убытки, предусмотренные условиями Договора. Учёт указанных сумм производится любой из Сторон со дня получения другой Стороной соответствующего требования.

6.12. Поставщик уведомлен, что в случае нарушения условий Договора в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», ведение которой осуществляется на официальном сайте по закупкам атомной отрасли www.rdr.rosatom.ru в соответствии с утвержденными Госкорпорацией «Росатом» Едиными отраслевыми методическими указаниями по оценке деловой репутации, могут быть внесены сведения и документы о таких нарушениях.

Основанием для внесения сведений в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков» могут являться:

выставленные Покупателем и принятые Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств по Договору и (или) убытки, причиненные таким нарушением;

выставленные Покупателем и принятые Поставщиком претензии (требования) к качеству Товара по Договору и (или) убытки, причиненные ненадлежащим качеством продукции;

судебные решения (включая решения третейских судов) о выплате Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения договорных обязательств и (или) возмещении убытков, причиненных указанным нарушением;

судебные решения (включая решения третейских судов) об удовлетворении Поставщиком претензии (требования) Покупателя к качеству Товара по Договору и (или) возмещении убытков, причиненных ненадлежащим качеством Товара;

подтвержденные судебными актами факты передачи Покупателю Поставщиком Товара по Договору, нарушающего права третьих лиц;

подтвержденные судебными актами факты фальсификации Поставщиком документов на этапе заключения или исполнения Договора.

6.13. Поставщик предупрежден, что сведения, включенные в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», могут быть использованы Покупателем при оценке его деловой репутации в последующих закупочных процедурах и (или) в процессе принятия решения о заключении договора с ним.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение или частичное неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

7.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли на территории Российской Федерации после заключения Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но, не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, экономические и политические санкции, введенные в отношении Российской Федерации и (или) ее резидентов, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами, вступившими в силу нормативными актами органов власти.

7.3. Сторона, исполнению обязательств которой препятствует обстоятельство непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах. Возникновение, длительность и (или) прекращение действия обстоятельства непреодолимой силы должно подтверждаться сертификатом (свидетельством), выданным компетентным органом государственной власти или Торгово-промышленной палатой Российской Федерации или субъекта Российской Федерации. Сторона, не уведомившая вторую сторону о возникновении обстоятельства непреодолимой силы в установленный срок, лишается права ссылаться на такое обстоятельство в дальнейшем.

7.4. Если по прекращении действия обстоятельства непреодолимой силы, по мнению Сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

7.5. В случае если обстоятельства непреодолимой силы действуют непрерывно в течение 3 (трех) месяцев, любая из Сторон вправе потребовать расторжения Договора.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении Договора, Стороны будут стремиться разрешать в претензионном порядке.

8.2. Заинтересованная Сторона направляет другой Стороне письменную претензию, подписанную уполномоченным лицом. Претензия должна быть направлена заказным письмом с описью вложений или уведомлением о вручении, либо вручена другой Стороне под расписку.

К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию. Указанные документы представляются в форме копий, заверенных печатью Стороны и подписью лица, уполномоченного действовать от имени Стороны.

8.3. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и в письменной форме уведомить заинтересованную Сторону о результатах ее рассмотрения в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения претензии с приложением обосновывающих документов, а также документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего ответ на претензию. Ответ на претензию направляется адресату заказным письмом с уведомлением о вручении посредством почтовой связи либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления, либо вручается под расписку.

8.4. В случае неудовлетворения Поставщиком обоснованных претензионных требований Покупателя либо не предоставления Поставщиком мотивированного документально подтвержденного отзыва на предъявленную претензию, Покупатель вправе удержать сумму претензионных требований из суммы, причитающейся Поставщику за поставленный по Договору Товар.

Вариант для предприятий Госкорпорации «Росатом»

8.5. При невозможности урегулирования споров, разногласий и требований, возникающих из Договора или в связи с ним, в том числе касающихся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, в претензионном порядке они подлежат разрешению путем арбитража, администрируемого Российским арбитражным центром при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» в соответствии с Правилами Отделения Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли.

Стороны соглашаются, что для целей направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов будут использоваться следующие адреса электронной почты:

Поставщика: [адрес электронной почты]

Покупателя: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

В случае изменения указанного выше адреса электронной почты Сторона обязуется незамедлительно сообщить о таком изменении другой Стороне, а в случае, если арбитраж уже начат, также Отделению Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли. В ином случае Сторона несет все негативные последствия направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов по неактуальному адресу электронной почты.

Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение.

Стороны прямо соглашаются, что в случае, если заявление об отводе арбитра не было удовлетворено Президиумом Российского арбитражного центра в соответствии с Правилами Отделения Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли, Сторона, заявляющая отвод, не вправе подавать в компетентный суд заявление об удовлетворении отвода.

Стороны прямо соглашаются, что в случае, если Состав арбитража выносит постановление о наличии у него компетенции в качестве вопроса предварительного характера, Стороны не вправе подавать в компетентный суд заявление об отсутствии у Состава арбитража компетенции.

Стороны прямо соглашаются, что арбитражное решение является окончательным для Сторон и отмене не подлежит.

В случаях, предусмотренных статьёй 25 Правил Отделения Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли, Сторонами может быть заключено соглашение о рассмотрении спора в рамках ускоренной процедуры арбитража.

Вариант для договоров между предприятием и внешним контрагентом – резидентом Российской Федерации при цене Договора менее 10 млн. рублей, а также для договоров, в рамках, исполнения которых осуществляется обмен информацией, составляющей государственную тайну:

8.5. При невозможности урегулирования споров, разногласий и требований, возникающих из Договора или в связи с ним, в том числе касающихся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, в претензионном порядке они могут быть переданы заинтересованной Стороной в Арбитражный суд Забайкальского края.

Вариант для договоров между предприятием и внешним контрагентом – резидентом Российской Федерации при цене Договора 10 млн. рублей и более:

8.5. При невозможности урегулирования споров, разногласий и требований, возникающих из Договора или в связи с ним, в том числе касающихся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, в претензионном порядке они подлежат разрешению по выбору истца:

путем арбитража, администрируемого Российским арбитражным центром при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» в соответствии с положениями Арбитражного регламента.

Стороны соглашаются, что для целей направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов будут использоваться следующие адреса электронной почты:

Поставщика: [адрес электронной почты]

Покупателя: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

В случае изменения указанного выше адреса электронной почты Сторона обязуется незамедлительно сообщить о таком изменении другой Стороне, а в случае, если арбитраж уже начат, также Российскому арбитражному центру при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража». В ином случае Сторона несет все негативные последствия направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов по неактуальному адресу электронной почты.

Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение.

Решение, вынесенное по итогам арбитража, является окончательным для Сторон и отмене не подлежит.

В случаях, предусмотренных главой 7 Регламента Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража», Сторонами может быть заключено соглашение о рассмотрении спора в рамках ускоренной процедуры арбитража.

либо

2) в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в соответствии с Правилами арбитража внутренних споров в городе Иркутске. Арбитражное решение является для Сторон окончательным.

либо

3) в порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Вынесенное третейским судом решение будет окончательным, обязательным для Сторон и не подлежит оспариванию.

Вариант для договоров между предприятием и внешним контрагентом – нерезидентом Российской Федерации:

8.5. При невозможности урегулирования споров, разногласий и требований, возникающих из Договора или в связи с ним, в том числе касающихся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, в претензионном порядке они подлежат разрешению по выбору истца:

путем арбитража, администрируемого Российским арбитражным центром при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» в соответствии с положениями Арбитражного регламента.

Стороны соглашаются, что для целей направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов будут использоваться следующие адреса электронной почты:

Поставщика: [адрес электронной почты]

Покупателя: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

В случае изменения указанного выше адреса электронной почты Сторона обязуется незамедлительно сообщить о таком изменении другой Стороне, а в случае, если арбитраж уже начат, также Российскому арбитражному центру при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража». В ином случае Сторона несет все негативные последствия направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов по неактуальному адресу электронной почты.

Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение.

Решение, вынесенное по итогам арбитража, является окончательным для Сторон и отмене не подлежит.

В случаях, предусмотренных главой 7 Регламента Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража», Сторонами может быть заключено соглашение о рассмотрении спора в рамках ускоренной процедуры арбитража.

либо

2) в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в соответствии с Правилами арбитража международных коммерческих споров. Арбитражное решение является для Сторон окончательным.

либо

3) в порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Вынесенное третейским судом решение будет окончательным, обязательным для Сторон и не подлежит оспариванию.

8.6. Обращение Стороны в суд допускается только после предварительного направления претензии (второй) другой Стороне и получения ответа (или пропуска срока, установленного на ответ) этой Стороны.

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ СВЕДЕНИЙ

9.1. Любая информация о финансовой, хозяйственной или иной деятельности одной из Сторон, предоставленная ею другой Стороне или ставшая известной той в связи с подготовкой или исполнением Договора, если иное не предусмотрено Договором, считается конфиденциальной (далее – «конфиденциальная информация») и не подлежит разглашению или передаче третьим лицам.

9.2. Стороны выражают понимание того, что содержание Договора является конфиденциальной информацией и не подлежит разглашению или передаче любой из Сторон третьим лицам. При неисполнении или ненадлежащем исполнении любой из Сторон своих обязанностей по неразглашению конфиденциальной информации виновная Сторона обязана возместить другой Стороне ее полные убытки, вызванные разглашением или передачей конфиденциальной информации, если в судебном порядке будет доказано, что именно данные действия виновной Стороны повлекли такие убытки.

9.3. Ограничения на раскрытие конфиденциальной информации не будут применяться в том случае, если такое раскрытие необходимо во исполнение требований законодательства Российской Федерации.

10. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

10.1. Поставщик гарантирует, что сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Поставщика, указанные в приложении № 2 к Договору, (далее - Сведения), являются полными, точными и достоверными.

10.2. При изменении Сведений Поставщик обязан не позднее 3 (Трёх) календарных дней с момента совершения таких изменений направить Покупателю соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, а также информацию (с учетом произошедших изменений) в виде подписанного уполномоченным представителем Поставщика документа по форме приложения № 2 к Договору.

10.3. Поставщик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Покупателем, а также на раскрытие Покупателем Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее - Раскрытие).

10.4. Поставщик освобождает Покупателя от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Покупателю убытки, понесенные в связи с предъявлением Покупателю претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

10.5. В случае нарушения Поставщиком условий настоящего раздела Договора, включая непредставление, неполное или несвоевременное представление информации, представление недостоверной информации, Покупатель вправе в одностороннем порядке в любое время до истечения срока действия Договора отказаться от исполнения Договора и потребовать от Поставщика возвращения того, что было исполнено им по обязательству до момента расторжения Договора.

10.6. Стороны подтверждают, что условия Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями Договора в соответствии со статьёй 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

11. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

11.1. При исполнении Договора Стороны соблюдают и будут соблюдать в дальнейшем все применимые законы и нормативные акты, включая любые законы о противодействии взяточничеству и коррупции.

11.2. Стороны и любые их должностные лица, работники, акционеры, представители, агенты или любые лица, действующие от имени или в интересах или по просьбе какой-либо из Сторон в связи с Договором, не будут прямо или косвенно, в рамках деловых отношений в сфере предпринимательской деятельности или в рамках деловых отношений с государственным сектором, предлагать, вручать или осуществлять, а также соглашаться на предложение, вручение или осуществление (самостоятельно или в согласии с другими лицами) какого-либо платежа, подарка или иной привилегии с целью исполнения (воздержания от исполнения) каких-либо условий Договора, если указанные действия нарушают применимые законы или нормативные акты о противодействии взяточничеству и коррупции.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента заключения, определяемого в соответствии с пунктом 1 статьи 433 Гражданского кодекса Российской Федерации. Договор заключён сроком до « »______________ 20____ года включительно. Возникшие из условий Договора обязательства действуют до момента их прекращения надлежащим исполнением или по другому основанию, предусмотренному законом.

12.2. Календарные даты, приведённые на титульной странице Договора при его составлении или нанесённые собственноручно представителями Сторон при подписании Договора, означают, соответственно, день составления Договора, день подписания Договора представителем соответствующей Стороны, и могут считаться моментом заключения Договора, если это не противоречит условию, предусмотренному пунктом 12.1 Договора.

Календарная дата на титульной странице Договора, приведённая при его составлении или нанесённая по согласованию Сторон после заключения Договора, используется как учётная дата при составлении Сторонами документов, предусмотренных Договором, и при ведении Сторонами переписки со ссылкой на Договор.

12.3. Условия Договора могут быть изменены по взаимному согласию Сторон. Соглашение Сторон об изменении Договора совершается в письменной форме путём составления документа, выражающего содержание соглашения, подписанного уполномоченными представителями Сторон. Несоблюдение данного требования в соответствии с пунктом 2 статьи 162 Гражданского кодекса Российской Федерации влечёт недействительность указанного соглашения.

12.4. Покупатель вправе досрочно в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путём направления письменного уведомления без обращения в суд и без возмещения убытков Поставщику в случае:

12.4.1. неоднократного нарушения Поставщиком сроков поставки Товара (два и более раза) или нарушения сроков поставки Товара на срок более 30 календарных дней;

12.4.2. при поставке Товара с существенными нарушениями требований к качеству;

12.4.3. при просрочке Поставщиком установленного срока устранения недостатков/ несоответствий/дефектов, а равно, если замененный Товар повторно не соответствует условиям Договора, нормативной документации:

12.4.4. если Поставщик не соответствует установленным документацией размещения заказа требованиям к участникам размещения заказа или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии указанным требованиям, что позволило ему стать участником размещения заказа;

12.4.5. в случае, если Покупателю в течение срока действия Договора стало известно о том, что сведения о Поставщике были включены в реестр недобросовестных поставщиков Госкорпорации «Росатом» и организаций Госкорпорации «Росатом».

Покупатель вправе также в этом случае потребовать от Поставщика возмещения убытков.

12.5. В случае, расторжения Договора по решению суда, по соглашению Сторон или в одностороннем порядке в связи с существенным нарушением Поставщиком условий Договора, информация о Поставщике заносится в публичный реестр недобросовестных поставщиков Госкорпорации «Росатом» и организаций Госкорпорации «Росатом» сроком на 2 года.

12.6. Каждая Сторона гарантирует другой Стороне, что:

12.6.1. сторона вправе заключать и исполнять Договор;

12.6.2. заключение и/или исполнение Стороной Договора не противоречит прямо или косвенно никаким законам, постановлениям, указам, прочим нормативным актам, актам органов государственной власти и/или местного самоуправления, локальным нормативным актам Стороны, судебным решениям;

12.6.3. стороной получены все и любые разрешения, одобрения и согласования, необходимые ей для заключения и/или исполнения Договора (в том числе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или учредительными документами Стороны, включая одобрение сделки с заинтересованностью, одобрение крупной сделки).

12.7. Поставщик настоящим гарантирует, что он не контролируется лицами, включенными в перечень лиц, указанный в постановлении Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 № 1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22.10.2018 № 592», а также что ни он сам, ни лицо, подписавшее настоящий договор, не включены в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с указанным постановлением Правительства Российской Федерации или в соответствии с любыми иными актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации.

В случае включения Поставщика, его единоличных исполнительных органов, иных лиц, действующих от его имени, или лиц, которые его контролируют, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, Поставщик незамедлительно информирует об этом Покупателя.

Поставщик и Покупатель подтверждают, что условия настоящего пункта признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, не предоставление Поставщиком указанной в настоящем пункте/подпункте информации, а равно получение Покупателем соответствующей информации о включении Поставщика, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте, в указанные перечни лиц любым иным способом, является основанием для одностороннего внесудебного отказа Покупателя от исполнения Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

Факт включения Поставщика, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента или Правительства Российской Федерации, не является обстоятельством непреодолимой силы для Поставщика.

12.8. Поставщик дает свое согласие Покупателю на передачу информации и документации (в том числе первичных учетных документов), полученной Покупателем в связи с исполнением Договора, а также копии Договора, в Многофункциональный общий центр обслуживания (МФ ОЦО) АО «Гринатом», который на профессиональной и долгосрочной основе оказывает Покупателю услуги по ведению бухгалтерского и налогового учета.

Стороны согласовали условие о том, что оформления дополнительных письменных согласований и разрешений для передачи Покупателем информации и документации (в том числе, первичных учетных документов) в АО «Гринатом» не требуется.

12.9. Договор, подписанный полномочными представителями, имеет юридическую силу и в случае передачи его по факсимильной связи или электронной почте до обмена оригиналами. При этом Сторона, от которой исходит оферта, обязана подписать и выслать оригинал Договора другой Стороне для подписания, а другая Сторона в течение десяти дней с момента получения оригинала Договора обязана его подписать и направить соответствующие экземпляры Договора в адрес Стороны, от которой исходит оферта.

12.10. Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, и подписан уполномоченными представителями Сторон. Последняя из подписавших Договор Сторон обязана передать другой Стороне 1 (Один) экземпляр Договора.

12.11. Все документы к Договору, передаваемые посредством электронной и/или факсимильной связи, имеют юридическую силу. Обмен оригиналами документов обязателен. Стороны предпринимают все меры, чтобы экземпляры документов, передаваемые посредством электронной и/или факсимильной связи, были читаемы, разбираемы и со временем сохраняли содержание переданного текста. Риск искажения информации несёт Сторона, направившая информацию.

12.12. Любое уведомление по Договору дается в письменной форме в виде факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом получателю по его адресу, указанному в соответствующем разделе Договора.

Уведомление считается полученным адресатом в день направления факсимильного сообщения, письма по электронной почте, или на десятый день после отправления заказного письма.

12.13. Во всем, что не урегулировано Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

12.14. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по Договору третьей стороне без согласия другой Стороны, оформленному в письменной форме.

12.15. К Договору прилагаются и являются его неотъемлемыми частями:

Приложение № 1 – Спецификация.

Приложение № 2 – Форма представления информации.

Приложение № 3 – Форма акта сверки взаиморасчётов.

13. РЕКВИЗИТЫ и подписи СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с даннымиПриложение № 2. Форма представления информации - Посмотреть таблицу с даннымиПриложение № 3. Форма акта сверки взаиморасчетов

Приложение № 3 к Договору

АКТ СВЕРКИ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ №_______

- Посмотреть таблицу с данными

Между _______________________________ и _______________________________,

(наименование и реквизиты Стороны 1) (наименование и реквизиты Стороны 2)

далее совместно именуемые «Стороны», составили настоящий акт сверки взаимных расчетов о нижеследующем.

Сторонами проверено состояние взаиморасчетов по состоянию на «__» _____ 20__ г. По результатам сверки установлено:

- Посмотреть таблицу с данными