Тендер - Приобретение материалов для проведения процедур контроля качества нефтепродуктов на объектах АО «НК «Роснефть-Мурманскнефтепродукт» №270176962

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Проект_договора__поставка_.docx
• ТЗ_пасты.docx
• Форма_КП_пасты.xls

Техническое задание

Приобретение материалов для проведения процедур

контроля качества нефтепродуктов

на объектах АО «НК «Роснефть-Мурманскнефтепродукт»

Перечень, технические требования и комплектность:

- Посмотреть таблицу с данными

2. Базис поставки:

Склад, г. Мурманск, ул. Траловая, 15.

3. Срок поставки:

В течение 30 календарных дней с даты подписания спецификации, если иное не предусмотрено спецификацией.

4. Требования к упаковке:

Товар должен быть упакован в соответствующей упаковке завода-изготовителя. Упаковка должна быть целостной и соответствовать указанной фасовке. Упаковка должна защищать товар от повреждений и попадания влаги, а также должна полностью сохранять все свойства поставляемого товара.

5. Стоимость и условия платежа:

• Цена за единицу поставляемого Товара включает в себя: цену товара и сборочных единиц, стоимость упаковки, транспортные расходы (доставку до базиса поставки), расходы по экспедированию, таможенному оформлению и страхованию товара, стоимость полного комплекта технической документации, сборы, налоги (включая НДС) и другие обязательные платежи, то есть является конечной для Покупателя.
• Стоимость продукции не подлежит увеличению в течение срока действия Договора.
• Оплата за поставленный Товар осуществляется не ранее, чем через 30 календарных дней, но не позднее 45 календарных дней с даты исполнения обязательств по поставке Товара.
• Расчеты осуществляются в российских рублях с использованием счетов, открытых контрагентом в банках, зарегистрированных на территории Российской Федерации.

Срок действия договора: с момента подписания Договора по 31.12.2024, а в части финансовых обязательств - до полного их выполнения сторонами.

- Посмотреть таблицу с даннымиТребования к поставщику, предъявляемые при проведении низкостоимостной закупки ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЩИКУ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ НИЗКОСТОИМОСТНОЙ ЗАКУПКИ

Таблица 3

- Посмотреть таблицу с данными

+ Для прохождения проверки в рамках должной осмотрительности справка КНД▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов)

Для вновь зарегистрированных потенциальных Поставщиков допустимо предоставление Декларации о соответствии критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства по форме приложения к постановлению Правительства РФ от 11.12.2014 №1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». ↑

Документом, подтверждающим соответствие требованиям, является Уведомление (копия), выданное Заказчиком или ПАО «НК «Роснефть». ↑

В отношении потенциальных Поставщиков, являющихся публичными акционерными обществами, акции которых котируются на бирже или число акционеров которых превышает 50, сведения будут считаться представленными в полном объеме, если они будут содержать информацию об акционерах, владеющих пакетами акций более 5 %. Подтверждающие документы в отношении акционеров (бенефициаров) такой компании могут быть заменены прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта соответствующая информация. В отношении акционеров (бенефициаров), владеющих пакетами акций менее 5 %, допускается указание общей информации о количестве таких акционеров. ↑

Форма 2. Информация о цепочке собственников Форма 2: Информация о цепочке собственников

Форма представления информации о цепочке собственников, включая конечных бенефициаров

(фирменный бланк Поставщика)

№__________ «__»________202___г.

Информация о собственниках (акционерах) Поставщика ___________

на поставку товаров, работ и услуг [указать наименование — ПАО «НК «Роснефть» /ОГ]

(с указанием всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных))

по состоянию на «___» ___________ 20___ г.

- Посмотреть таблицу с данными

Примечание:

• • • для собственников/бенефициаров/акционеров физических лиц указать ФИО, паспортные данные, гражданство и долю в %;
    • для собственников/акционеров юридических лиц указать:
  • наименование, форму собственности, ИНН, место нахождения (страну регистрации) и долю в % в Поставщике;
• своих собственников (до конечных);
• в случае если акции Поставщика (собственника или бенефициара) находятся в свободной продаже на бирже, представляется информация о держателе Реестра акционеров и/или ссылка на соответствующий адрес в информационно-коммуникационной сети Интернет (на Интернет-ресурс), где можно получить информацию, при этом необходимо указывать информацию о владельце блокирующего пакета акций.

Должность Руководителя Поставщика (подпись) Ф. И. О. _______________________________

Исп. ФИО

Тел.

Форма 3. Согласие ФЛ на обработку персональных данных Форма 3: Согласие физического лица на обработку персональных данных

Форма Подтверждения согласия физического лица на обработку персональных данных

Настоящим _____________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)

Основной документ, удостоверяющий личность ______________________________________,

(серия, номер, кем и когда выдан)

Адрес регистрации: ______________________________________________________________,

Дата рождения: _________________________________________________________________,

ИНН __________________________________________________________________________ .

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон 152-ФЗ), подтверждает свое согласие на передачу и обработку персональных данных в целях прохождения процедур, необходимых для проведения закупок, включения в отчет о проведении процедур закупок в соответствии с Положением Компании «О закупке товаров, работ, услуг».

Оператор, получающий настоящее согласие: [указать наименование – ПАО «НК «Роснефть»/ОГ], зарегистрирован по адресу: [указать адрес ПАО «НК «Роснефть»/ОГ].

Настоящее согласие дано в отношении всех сведений, указанных в передаваемых мною в адрес [указать наименование – ПАО «НК «Роснефть» / ОГ] документах, в том числе (если применимо): фамилия, имя, отчество, дата и место рождения; паспортные данные; сведения об образовании (с указанием учебных заведений); сведения о трудовой деятельности с указанием наименования организации и занимаемой должности (в том числе по совместительству); сведения об участии (членстве) в органах управления иных юридических лиц; биографические данные, фотография, контактная информация, собственноручная подпись, иные персональные данные, упомянутые в любом заполняемом в вышеуказанных целях документе.

Перечень действий с персональными данными, в отношении которых дано согласие, включает: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Законе 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных действующим законодательством, и в случаях, когда [указать наименование – ПАО «НК «Роснефть»/ОГ] выступает для третьих лиц, которым передаются персональные данные, Организатором закупки.

Условием прекращения обработки персональных данных является получение [указать наименование – ПАО «НК «Роснефть»/ОГ] письменного уведомления об отзыве согласия на обработку персональных данных.

Настоящее согласие действует в течение 5 лет со дня его подписания.

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне понятны.

«___» ______________ 201_ г. _________________ (_________)

(подпись) ФИО

Форма 4. Согласие ЮЛ на обработку персональных данных Форма 4: Согласие ИП/юридического лица на обработку персональных данных

ФОРМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ НАЛИЧИЯ СОГЛАСИЙ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ И НАПРАВЛЕНИЯ УВЕДОМЛЕНИЙ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Настоящим _____________________________________________________________________,

(наименование Поставщика)

Адрес места нахождения (юридический адрес): ______________________________________,

Фактический адрес: ______________________________________________________________,

Свидетельство о регистрации/ИНН (для индивидуального предпринимателя): _______________________________________________________________________________ .

(наименование документа, №, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон 152-ФЗ), подтверждает получение им в целях участия в проверке при проведении закупок/проверке в рамках должной осмотрительности, включения в отчет о проведении процедур закупок всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о персональных данных) согласий на передачу и обработку персональных данных субъектов персональных данных, упомянутых в предоставленных материалах (в том числе материалах для участия в проверке в рамках должной осмотрительности /в любой из частей заявки при участии в процедурах закупок), а также направление в адрес таких субъектов персональных данных уведомлений об осуществлении обработки их персональных данных в [указать наименование – ПАО «НК «Роснефть» / ОГ], зарегистрированному по адресу: [указать адрес ПАО «НК «Роснефть»/ОГ], т.е. на совершение действий, предусмотренных п.3. ст.3 Закона 152-ФЗ.

Перечень действий с персональными данными, в отношении которых получено согласие субъекта персональных данных и направлено уведомление об осуществлении [указать наименование – ПАО «НК «Роснефть»/ОГ] обработки их персональных данных, включает: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения; паспортные данные; сведения об образовании (с указанием учебных заведений); сведения о трудовой деятельности с указанием наименования организации и занимаемой должности (в том числе по совместительству); сведения об участии (членстве) в органах управления иных юридических лиц; биографические данные, фотография, контактная информация, собственноручная подпись, иные упомянутые персональные данные.

Перечень действий с персональными данными, в отношении которых получены согласия субъектов персональных данных, включает: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Законе 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам в случаях, установленных действующим законодательством, и в случаях, когда [указать наименование – ПАО «НК «Роснефть»/ОГ] выступает для третьих лиц, которым передаются персональные данные, Организатором закупки.

Условием прекращения обработки персональных данных является получение [указать наименование – ПАО «НК «Роснефть»/ОГ] письменного уведомления об отзыве согласия на обработку персональных данных.

Настоящее подтверждение действует со дня его подписания в течение 5 лет (либо до дня его отзыва субъектом персональных данных способом, указанным выше).

«___» ______________ 20__ г. _________________ (_________)

Форма 5. Форма подтверждения принадлежности поставщика к МСП Форма 5 Форма подтверждения принадлежности поставщика к субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП)

При прохождении проверки поставщикИ, являющиеся резидентами РФ, должны представить информацию о своей принадлежности / отсутствии принадлежности к субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с требованиями Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ».

Предоставляется один из нижеперечисленных документов (только для резидентов РФ):

Форма подтверждения отсутствия принадлежности к субъектам МСП
(форма представлена ниже).

(представляется только поставщиками не являющихся субъектами МСП)

Выписка «Сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства», размещенного на сайте: https:/rmsp.nalog.ru/

(предоставляется только поставщиками являющимися субъектами МСП)

Декларация о соответствии ПОСТАВЩИКА / УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства по форме, установленной Постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352;

(предоставляется только вновь созданными поставщиками являющимися субъектами МСП)

начало формы

Настоящим, __________________________________________________________________,

(полное/краткое наименование организации)

Адрес местонахождения (юридический адрес): ____________________________________,

ИНН/КПП: __________________________________________________________________,

(№, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

ОГРН: ______________________________________________________________________,

подтверждает [«принадлежность/отсутствие принадлежности»] к субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП).

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 24.07.2007
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Руководитель организации (уполномоченное лицо):

___________________ (______________)

(подпись) ФИО МП

«____» ______________ 20___ г.

ДОГОВОР № ________

поставки материально-технических ресурсов

г. Мурманск «___»_________ 202_ года

АО «НК «Роснефть» - Мурманскнефтепродукт», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице _________________________________, действующего на основании ______________________, с одной стороны, и___________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (именуемый в дальнейшем «Договор») о нижеследующем:

Предмет договора

Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя Товар по номенклатуре, качеству, в количестве, по цене и срокам поставки согласно условиям настоящего Договора и Приложений, а Покупатель принять и оплатить Товар.

Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен от любых прав третьих лиц, не заложен, под запретом или арестом не состоит.

В случае поставки Товара иностранного производства Поставщик гарантирует, что передаваемый по настоящему Договору Товар выпущен в свободное обращение на территории Российской Федерации.

Поставщик гарантирует Покупателю, что поставленный им Товар не нарушает интеллектуальных прав третьих лиц (прав на товарные знаки, изобретения и т.д.). В случае, если Покупателю в связи с Товаром Поставщика третьими лицами будут предъявлены какие-либо претензии и/или иски, основанные на нарушении их интеллектуальных прав, Поставщик обязан урегулировать такие претензии и/или иски за свой счет и возместить все расходы и иные убытки, понесенные Покупателем.

В период действия договора Поставщик обязуется поставить Товар на основании заявок Покупателя в соответствии с номенклатурой.

Объем, количество, номенклатура, ассортимент, итоговая стоимость товара, а также иные условия поставки оговариваются по каждой партии Товара отдельно и отражаются в Спецификациях к настоящему Договору (в дальнейшем - «Спецификации») по форме Приложения №1 к настоящему Договору, если иное не предусмотрено настоящим договором.

Цена Товара

2.1. Цена Товара за единицу определяется в Спецификациях, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.2. Общая максимальная цена (сумма) Договора определяется, как общая сумма всего поставляемого товара по Спецификациям и товарным накладным за весь период действия договора и не может превышать __________ рублей, включая НДС и транспортные расходы по доставке Товара до объектов Покупателя. При превышении данной суммы договор считается расторгнутым.

2.3. За период действия настоящего Договора Покупатель не обязан полностью осуществить выборку максимального объема товаров, оплате подлежит только фактически поставленный товар по заявкам Покупателя.

2.4. При увеличении отпускной цены производителя, иных лиц и (или) транспортных тарифов, Поставщик обязуется поставить Товар по цене, зафиксированной в Спецификациях.

2.5. Стоимость Товара указана с учетом фактических транспортных расходов по доставке Товара до базиса Поставки Товара, если иное не предусмотрено Спецификациями.

2.6. Базисом поставки Товара является - Склад грузополучателя ________________, если иное не предусмотрено Спецификациями.

3. Качество, количество и упаковка Товара

3.1. Качество товара должно быть подтверждено сертификатом качества (соответствия) производителя. Используемые в Товаре (комплекте) узлы и комплектующие детали должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации. Товар (комплект) и все его узлы и комплектующие детали не должны иметь наработки, не должны быть предметом переработки.

3.2. Товар должен отгружаться в упаковке, обеспечивающей сохранность перевозимого Товара во время транспортировки. Поставщик несет ответственность перед Покупателем за повреждение или порчу Товара вследствие ненадлежащей упаковки.

3.3. Поставщик устанавливает Гарантийный срок на Товар и гарантирует сохранение эксплуатационных качеств Товара в течение всего Гарантийного срока. Гарантийный срок на Товар составляет не менее XX (XXX) месяцев с даты поставки, если иное не предусмотрено Спецификациями. В случае выявления недостатков Товара или несоответствия качества Товара условиям Договора и Приложений к нему, подтвержденного Актом в соответствии с п. 5.2 настоящего Договора, Поставщик в течение 7 календарных дней с момента получения Акта о выявленных недостатках Товара обязан устранить несоответствие или произвести замену Товара на аналогичный Товар, качество которого соответствует условиям настоящего Договора.

3.4 Поставщик самостоятельно несет расходы на доставку (отправку, пересылку) Товара для ремонта и обслуживания в сервисный центр и возврат Товара Покупателю в период действия гарантийных обязательств либо обязуется возместить такие затраты Покупателя на основании подтверждающих документов в течение пяти банковских дней с момента предоставления требования Покупателя.

4. Условия поставки Товара

4.1. Поставка Товара осуществляется в следующем порядке:

- при наличии необходимости Покупатель формирует письменную заявку на поставку Товара с указанием номенклатуры и количества Товара. Заявка может быть подписана любым уполномоченным лицом Покупателя.

- письменная заявка направляется Покупателем в электронном виде (по электронной почте) или факсимильной связью в адрес Поставщика.

- Поставщик в течение 3-х календарных дней после получения заявки формирует Спецификацию по форме Приложения №1 к настоящему договору и направляет ее для подписания в адрес Покупателя.

- после подписания Сторонами Спецификации, Поставщик осуществляет поставку Товара на условиях настоящего договора и подписанной Спецификации.

4.2. Общий срок поставки составляет не более _____________ календарных дней с момента подписания Сторонами Спецификаций, если иное не предусмотрено Спецификациями. Досрочная поставка может производиться только с письменного согласия Покупателя.

4.3. Поставщик обязан незамедлительно уведомлять Покупателя посредством электронной или факсимильной связи о произведенных отгрузках, по координатам указанным в разделе «Реквизиты сторон» настоящего Договора.

4.4. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Покупателю в момент принятия Товара Покупателем, т.е. подписания уполномоченными представителями Сторон товаросопроводительных документов (товарной накладной), если иное не предусмотрено Спецификациями.

4.5. Покупатель по любым основаниям имеет право произвести возврат или обмен Товара, поставленного Поставщиком на основании Спецификации. Покупатель сообщает в письменном виде о своем желании произвести возврат или обмен Товара в порядке, предусмотренном для подачи заявки в соответствии с пунктом 4.1 договора. В случае, если возврат Товара осуществляется не по вине Поставщика (по желанию Покупателя), Покупатель несет все расходы по возврату Товара в адрес Поставщика. Поставщик не может отказаться от приемки возвращенного Товара Покупателем.

5. Условия приемки Товара

5.1. Приемка товара по номенклатуре, качеству и количеству производится Покупателем в одностороннем порядке в течение 3 (трех) рабочих дней с даты поставки на основании данных, указанных в товарных накладных.

5.2. В случае выявления несоответствия Товара условиям Договора и Приложений к нему о качестве и/или количестве и/или комплектности и/или сборке Товара и/или ассортименте, а также выявления несоответствия Товара товаросопроводительным документам, Покупатель (Грузополучатель/Получатель) вправе закончить разгрузку поступившего Товара на отдельную площадку, обеспечив сохранение выявленных недостатков в неизменном виде, а также принять меры по обеспечению сохранности поступившего Товара, в том числе от любых воздействий, ухудшающих его качество, и в течение 3 рабочих дней с момента выявления недостатков обеспечить вызов представителя Поставщика и с его участием обеспечить составление Акта о выявленных недостатках Товара.

Уведомление о вызове представителя Поставщика должно быть направлено (передано) ему посредством электронной почты/факсимильной связи по реквизитам, указанным в разделе 17 настоящего Договора, и должно содержать информацию о выявленных несоответствиях и действиях, предпринятых Покупателем (например, о помещении Товара на ответственное хранение).

Поставщик обязан в течение суток после получения вызова Покупателя (Грузополучателя/Получателя) сообщить посредством электронной почты/факсимильной связи по реквизитам, указанным в разделе 17 настоящего Договора, о направлении им Представителя для участия в составлении Акта о выявленных недостатках Товара.

Представитель Поставщика обязан явиться для участия в составлении Акта о выявленных недостатках Товара в течение 2 рабочих дней с момента направления ему вызова. Представитель Поставщика должен иметь доверенность на право участия в составлении Акта о выявленных недостатках.

Неполучение ответа на вызов в указанный срок дает право Покупателю (Грузополучателю/Получателю) осуществить приемку Товара до истечения установленного срока для явки представителя Поставщика в соответствии с порядком приемки, установленным при неявке Поставщика.

В случае неявки представителя Поставщика в срок, установленный Договором, Акт о выявленных недостатках Товара составляется Покупателем (Грузополучателем/Получателем) в одностороннем порядке с участием двух представителей общественности или с привлечением иных третьих лиц (применимо в условиях автономии и удаленных местностях ввиду отсутствия общественных представителей. Указанный Акт является подтверждением факта несоответствия качества и/или количества и/или комплектности Товара условиям настоящего Договора и Приложений к нему.

В том случае, если одна из Сторон отказывается подписывать акт, в акте делается соответствующая запись и он считается надлежаще составленным.

5.3. В случае несоответствия номенклатуры и/или качества и/или количества Товара условиям Спецификаций к настоящему Договору, подтвержденного Актом о выявленных недостатках Товара, Поставщик в течение 7 (семи) календарных дней с момента получения Акта о выявленных недостатках обязан произвести замену и/или допоставку Товара. До момента замены и/или допоставки Товара обязательства Поставщика по поставке Товара считаются неисполненными и Поставщик несет ответственность за просрочку поставки Товара в соответствии с пунктом 8.1 настоящего Договора до момента поставки Товара, соответствующего условиям Договора.

6. Порядок оплаты

6.1. Расчеты между сторонами производятся в российских рублях с использованием счетов, открытых в банках, зарегистрированных на территории Российской Федерации.

6.2. Оплата по настоящему Договору осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по реквизитам, указанным в разделе «Реквизиты сторон» настоящего Договора.

6.3. Оплата за поставленный Товар осуществляется не ранее, чем через __ календарных дней, но не позднее чем __ календарных дней с даты исполнения обязательств по поставке Товара и получения Покупателем оригиналов документов, указанных в пунктах 7.1 и 7.2 настоящего Договора, если иное не предусмотрено в Спецификациях к Договору.

6.4. В случае досрочной поставки Товара без согласования с Покупателем и приемки Товара Покупателем, оплата за поставленный Товар осуществляется не ранее, чем через __ календарных дней, но не позднее чем __ календарных дней с даты наступления срока поставки в соответствии с графиком поставки, указанным в Спецификации, и получения Покупателем оригиналов документов, указанных в пунктах 7.1 и 7.2 Покупатель оставляет за собой право произвести оплату досрочно.

6.5. В случае предоставления оригиналов документов, указанных в пункте 7.2. настоящего Договора, оформленных с нарушением требований действующего законодательства и настоящего Договора, документы считаются не предоставленными. О предоставлении документов, не соответствующих требованиям действующего законодательства и Договора, Покупатель извещает Поставщика соответствующим уведомлением, направляемым по факсу, указанному в разделе «Реквизиты сторон» настоящего Договора.

В случае просрочки предоставления документов, указанных в пункте 7.1., и оригиналов документов, указанных в пункте 7.2. настоящего Договора, или их ненадлежащего оформления, Покупатель вправе увеличить срок оплаты поставленного Товара соразмерно времени просрочки предоставления всех надлежащим образом оформленных документов. В случае предоставления документов, указанных в п. 7.1 и 7.2 настоящего договора, оформленных с нарушением требований действующего законодательства РФ, все риски, Покупателя возникающие в результате такого нарушения переходят на Поставщика.

6.6. Ежемесячно Стороны, по состоянию на последнее число отчетного периода (либо по требованию одной из Сторон) производят сверку исполнения обязательств по Договору. Результаты сверки оформляются Актом сверки взаимных расчетов, содержащим сведения об оборотах и остатках на начало и конец отчетного периода.

Акт сверки взаимных расчетов оформляет Поставщик и предоставляет Покупателю не позднее 10- го числа месяца, следующего за отчетным. При возникновении разногласий по Акту сверки, Стороны обязуются урегулировать их и подписать Акт не позднее последнего числа месяца, следующего за отчетным.

Покупатель вправе самостоятельно подготовить и направить в адрес Поставщика Акт сверки в порядке, предусмотренном настоящим пунктом Договора.

7. Документы

7.1. Поставщик обязан одновременно с Товаром представить Покупателю следующие документы в электронном виде и на бумажном носителе:

• копию сертификата соответствия на Товар, заверенную держателем (собственником) сертификата, либо органом, выдавшим сертификат, либо заверенную нотариально;
• сертификат качества;
• паспорт на Товар, в случае, если Товар требует паспортизации, скрепленный печатью производителя;
• документ, подтверждающий гарантийные обязательства на Товар (при их наличии);
• упаковочный лист.

7.2. В течение 5-и календарных дней с даты поставки Товара, но не позднее 1-го числа месяца, следующего за месяцем поставки, Поставщик обязан предоставить Покупателю, экспресс - почтой или курьерской службой

на почтовый адрес Покупателя, оригиналы первичных учетных документов, оформленные в соответствии с Законодательством РФ:

• товарной накладной;
• счета-фактуры оформленной в соответствии с Законом № 402-ФЗ от 06.12.2011г. «О бухгалтерском учете», ст. 169 НК РФ (в случае если контрагент работает с НДС и выставляет счет-фактуру);
• счет.

Первичные учетные документы оформляются по формам Приложений к настоящему Договору.

При невозможности предоставления оригиналов документов в указанный срок, Поставщик обязан в указанный срок предоставить копии документов по электронной почте с последующим предоставлением оригиналов в течение 10-ти календарных дней с момента предоставления копий.

Оригиналы первичных учетных документов должны направляться Покупателю по адресу, указанному в разделе «Реквизиты сторон» настоящего Договора, с обязательным указанием контактного лица.

7.3. Первичные учетные документы, составляемые во исполнение обязательств Сторон по настоящему Договору должны скрепляться печатями Сторон и содержать следующие обязательные реквизиты:

-наименование документа; дату составления документа;

-наименование и адрес организации, от имени которой составлен документ; содержание хозяйственной операции;

-измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном выражении;

-ФИО и должность лица, ответственного за совершение хозяйственной операции и правильность ее выполнения;

-личные подписи указанных лиц.

7.4. В течение 5 рабочих дней с момента подписания настоящего Договора Поставщик обязуется направить Покупателю надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих полномочия лиц, уполномоченных подписывать дополнительные соглашения, Спецификации к настоящему Договору, акты, накладные и иную бухгалтерскую документацию (для руководителя - документа о назначении на должность руководителя, для главного бухгалтера - приказа о назначении на должность главного бухгалтера, для иных лиц - приказа (иного распорядительного документа) по организации, доверенности от организации), а также предоставить заверенные организацией образцы подписей вышеуказанных лиц. В случае изменения перечня лиц, имеющих вышеуказанные полномочия, Поставщик обязуется незамедлительно сообщить об этом Покупателю и предоставить указанные в настоящем абзаце документы в отношении указанных лиц.

7.5. Счета-фактуры, составляемые во исполнение обязательств Сторон по настоящему Договору, и подписанные руководителем и главным бухгалтером, должны содержать расшифровки их подписей с указанием фамилий и инициалов.

Счета-фактуры, подписанные лицами, уполномоченными на то приказом (иным распорядительным документом) по организации или доверенностью от имени организации после расшифровки подписи должны содержать реквизиты уполномочивающего документа (наименование, дата, номер).

При подписании счетов-фактур не допускается использование факсимильного воспроизведения подписи, либо иного аналога собственноручной подписи.

В первичных документах должна содержаться ссылка на номер и дату Договора и соответствующей Спецификации к Договору.

НДС в первичных документах должен выделяться отдельной строкой. В случае если Поставщик НДС не уплачивает, в первичных документах должно быть указано основание освобождения от НДС.

В случае нарушения требований по оформлению счетов-фактур или не предоставления оригинала счета-фактуры в установленные Налоговым кодексом РФ сроки, Сторона, осуществляющая оплату товаров (работ, услуг) по настоящему Договору, вправе отсрочить соответствующий платеж на срок просрочки предоставления надлежаще оформленного оригинала счета-фактуры.

В течение 5 дней Сторона, получившая счет-фактуру не соответствующую требованиям настоящего Договора, обязана проинформировать другую Сторону об этом с указанием конкретных допущенных нарушений.

7.6. Покупатель в целях достоверного представления информации о финансовом положении поставщика вправе требовать предоставления бухгалтерской (финансовой) отчётности, а Поставщик обязан предоставить указанную информацию в электронном/бумажном виде по письменному запросу/по запросу по электронной почте Покупателя, направленному по реквизитам, указанным в разделе 17 настоящего Договора, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего запроса. В случае отсутствия на момент получения запроса бухгалтерской (финансовой) отчётности на последнюю отчётную дату предоставляется отчётность на предыдущую отчётную дату с последующим обязательным предоставлением отчётности на последнюю отчётную дату по факту её подготовки и подписания, но не позднее 3 (трёх) рабочих дней с даты её подписания.

Бухгалтерская (финансовая) отчётность предоставляется на последнюю отчетную дату (квартал, год) за подписью руководителя организации, заверенная печатью по формам, установленным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»: Форма▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьпо ОКУД, Форма▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьпо ОКУД, Форма▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьпо ОКУД, Форма▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьпо ОКУД.

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность предоставляется с отметкой налогового органа о принятии. В случае отсутствия на момент получения запроса Покупателя отметки налогового органа о принятии годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности, отчётность предоставляется без указанной отметки с последующим обязательным предоставлением годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности с отметкой налогового органа о её принятии, но не позднее 3 (трёх) рабочих дней с даты получения соответствующей отметки.

В случае непредоставления Поставщиком бухгалтерской (финансовой) отчётности по запросу Покупателя, предоставление которой предусмотрено настоящим пунктом Договора, Поставщик обязан уплатить Покупателю штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(десять тысяч) рублей 00 копеек.

8. Ответственность Сторон

8.1. В случае нарушения сроков подготовки Спецификаций к договору, сроков поставки Товара, предусмотренных в настоящем Договоре и Спецификациях к нему, Поставщик оплачивает Покупателю пеню в размере 0,03% от стоимости не поставленного в срок Товара, Товара с недостатками или ненадлежащего качества (подлежащего замене и/или ремонту) за каждый день просрочки, но не более чем 30% от стоимости не поставленного в срок Товара, Товара с недостатками или ненадлежащего качества (подлежащего замене и/или ремонту).

8.2. В случае нарушения сроков оплаты поставленного Товара, предусмотренных пунктом 6.3 настоящего Договора, либо предусмотренных в Спецификациях к настоящему Договору, Покупатель уплачивает Поставщику пеню в размере 0,03 % от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, но не более чем 30% от неоплаченной в срок суммы.

8.3. В случае поставки Товара ненадлежащего качества, подтвержденной Актом о выявленных недостатках Товара, Поставщик уплачивает штраф в размере 30% от стоимости поставленного Товара ненадлежащего качества. Уплата штрафа не освобождает Поставщика от исполнения обязанности по замене Товара, предусмотренной пунктом 5.3. настоящего Договора.

8.4. В случае направления в адрес Покупателя Поставщиком уведомления об отказе от исполнения обязательств по поставке Товара или его части, в случае неподписания Поставщиком Спецификаций к договору на основании направленных Заявок, Покупатель вправе принять такой отказ, направив соответствующее письменное согласие в течение 3 (трех) дней с момента получения уведомления Поставщика. В случае направления письменного уведомления Покупателя о согласии с предложением Поставщика об отказе от поставки, Поставщик обязан уплатить Покупателю штраф в размере 30% от стоимости предлагаемого к поставке Товара и возместить убытки Покупателя, вызванные отказом от поставки Товара, в течение 3 (трех) дней с даты получения Поставщиком письменного согласия Покупателя. Расторжение Договора не освобождает Поставщика от предусмотренной настоящим пунктом ответственности за отказ от поставки.

Уплата штрафа за отказ от поставки Товара или его части и возмещение убытков не освобождает Поставщика от уплаты пени за нарушение срока поставки Товара, предусмотренной пунктом 8.1. Договора.

В случае несогласия Покупателя принять отказ Поставщика от поставки Товара, Поставщик не освобождается от исполнения своих обязательств по поставке Товара и несет ответственность за нарушение сроков поставки Товара в соответствии с пунктом 8.1. настоящего Договора.

В соответствии с положениями ст. 394 ГК РФ убытки, предусмотренные настоящим пунктом, взыскиваются сверх неустойки за отказ Поставщика от поставки.

8.5. В случае нарушения сроков предоставления документов, указанных в п. 7.2. либо отсутствия в первичных учетных документах одного из реквизитов, указанных в п. 7.3. Покупатель в праве взыскать с Поставщика штраф в размере 0,1 % от стоимости поставленного товара, за каждый день просрочки предоставления документов, указанных в п. 7.2. договора.

Предоставление Поставщиком ненадлежащим образом оформленных первичных документов в срок, приравнивается к несвоевременному предоставлению документов. Дни просрочки рассчитываются с даты, указанной в п. 7.2. договора, либо с момента обнаружения ненадлежащего оформления документов, до даты предоставления надлежаще оформленных документов.

8.6. Если Поставщик является плательщиком НДС и Покупателем принята НДС к вычету, по предоставленным Поставщиком счетам-фактурам, то при возникновении претензий налоговых и иных контролирующих органов ответственность по таким претензиям возлагается на Поставщика в полном объеме.

8.7. Поставщик обязан возместить Покупателю все дополнительные транспортные расходы, возникшие в связи с отправкой Товара не по адресу, а также в связи с досрочной поставкой.

8.8. В случае просрочки поставки Товара более 10 (десяти) рабочих дней сверх срока, указанного в договоре и в Спецификациях, Покупатель в соответствии со ст. 520 ГК РФ имеет право приобрести непоставленный по соответствующей Спецификации Товар у других лиц с отнесением на Поставщика всех необходимых расходов на их приобретение и, уведомив Поставщика, руководствуясь ст. 511 ГК РФ, отказаться от принятия Товара, поставка которого просрочена.

8.9. Установленные меры имущественной ответственности за нарушение договорных обязательств подлежат применению только на основании предъявленного одной Стороной другой Стороне письменного требования (претензии).

Суммы штрафных санкций (неустойка, пени, штрафы), предъявленные одной Стороной другой Стороне за нарушение условий настоящего Договора, считаются признанными (в соответствующей части) с момента полного или частичного письменного признания требования (претензии). В случае отказа от признания заявленного требования (претензии) или оставления его (её) без ответа, суммы предъявленных по требованию (претензии) санкций подлежат взысканию в судебном порядке.

8.10. Уплата неустойки не освобождает Стороны от обязательств по настоящему Договору.

8.11. Стороны договорились, что в отношении сумм платежей по настоящему Договору, проценты на сумму долга по статье 317.1 Гражданского кодекса РФ не начисляются.

8.12. В случае отгрузки Товара, находящегося под инспекционным контролем, без «Разрешения на отгрузку» и/или с не закрытым «Уведомлением о несоответствии» Поставщик обязан возместить Покупателю все убытки в виде расходов, связанных с проведением данной технической инспекции, по фактически понесенным затратам. Покупатель также оставляет за собой право потребовать уплаты штрафа в размере 5 % от стоимости Товара, отгруженного без «Разрешения на отгрузку» и/или с не закрытым «Уведомлением о несоответствии».

8.13 Поставщик заверяет и гарантирует, что является надлежащим образом учрежденным и зарегистрированным юридическим лицом; уплачивает все налоги и сборы в соответствии с действующим законодательством, а также ведет и своевременно подает в налоговые и иные государственные органы налоговую, статистическую и иную государственную отчетность в соответствии с применимым действующим законодательством РФ; все операции Поставщика по реализации товаров, указанных в разделе 1 настоящего договора в адрес Покупателя, полностью отражаются в бухгалтерской, налоговой, статистической и любой иной отчетности, обязанность по ведению которой возлагается действующим законодательством на Поставщика. Поставщик гарантирует и обязуется своевременно отражать в налоговой отчетности налог на добавленную стоимость, предъявленный Покупателю в составе цены (стоимости) товаров, указанных в Разделе 1 настоящего договора.

В случае внесения Поставщиком исправлений в ранее выставленные в адрес Покупателя счета-фактуры (корректировочные счета-фактуры) Поставщик обязуется оперативно уточнять свои налоговые обязательства по НДС.

Поставщик обязан предоставлять по запросу Покупателя информацию о включении им в налоговую отчетность по НДС операций по реализации в адрес Покупателя товаров, указанных в разделе 1 настоящего договора, в том числе выписку из книги продаж за период реализации товаров в течение 14 календарных дней со дня получения такого запроса по форме/в формате, указанной (ом) в запросе.

9. Разрешение споров

9.1. При возникновении споров, требований и (или) претензий по вопросам, предусмотренным настоящим Договором или в связи с ним, Стороны обязуются предпринять все возможные меры для урегулирования их путем переговоров, соблюдение претензионного (досудебного) порядка рассмотрения спора является обязательным для Сторон. Срок ответа на претензию – 15 календарных дней.

9.2. Все неразрешенные споры, требования и (или) претензии, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, включая разногласия в отношении его существования, действительности, исполнения или прекращения, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения Покупателя.

10. Порядок проведения технических аудитов и инспекций.

10.1 В целях контроля за функционированием системы обеспечения качества Поставщика (производственных мощностей Поставщика) и его поставщиков – Производителей Товара, Покупатель оставляет за собой право проводить собственными силами и/или с привлечением сторонних организаций технические аудиты производственных процессов на предприятиях Поставщика и/или его поставщиков – Производителей Товара. Расходы на проведение технического аудита несет Покупатель.

Для проведения технического аудита Покупатель направляет Поставщику уведомление о проведении аудита с указанием в уведомлении графика, объема технического аудита, ФИО направляемых специалистов - Представителей Покупателя (далее - аудиторы) не позднее, чем за 7 (семь) рабочих дней до даты начала аудита. Поставщик в течение 3 (трех) рабочих дней письменно сообщает о готовности принятия аудиторов и обеспечивает возможность проведения технического аудита, как на собственном предприятии, так и на предприятии Производителя Товара или субподрядчиков, вовлеченных в изготовление Товара.

В случае выявления недостатков системы обеспечения качества Поставщика и/или его поставщиков – Производителей Товара, в том числе производителей комплектующих Товара, недостатков производственных процессов и/или их несоответствия условиям Договора по результатам проведенного технического аудита Поставщик должен разработать и согласовать с Покупателем в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Поставщиком от Покупателя отчета по результатам аудита План корректирующих мероприятий, который должен содержать обязательства Поставщика обеспечить устранение выявленных недостатков, перечень конкретных мероприятий и сроки их реализации. Согласованный, подписанный уполномоченными представителями Сторон и оформленный в качестве дополнительного соглашения к Договору План корректирующих мероприятий становится неотъемлемой частью Договора. Поставщик обязуется выполнить либо обеспечить выполнение Производителем Товара все мероприятия, предусмотренные в Плане корректирующих мероприятий в установленные сроки. О ходе реализации и статусе завершения Плана корректирующих мероприятий Поставщик должен информировать Покупателя.

10.1.1 Стороны договорились, что выявление недостатков при проведении технического аудита приравнивается к поставке Товара ненадлежащего качества, а подписание Плана корректирующих мероприятий является установлением обязанности Поставщика устранить выявленные недостатки в приемлемый для Покупателя срок. Невыполнение Поставщиком или необеспечение Поставщиком выполнения Производителем Товара Плана корректирующих мероприятий, равно как и отказ от принятия аудита или подписания Плана корректирующих мероприятий является существенным нарушением Договора Поставщиком и основанием для одностороннего отказа Покупателя от Договора.

10.2. В целях обеспечения контроля качества производимого Товара на соответствие требованиям, указанным в Договоре, Покупатель вправе проводить собственными силами и/или с привлечением сторонних организаций на заводе Поставщика и/или его субподрядчиков техническую инспекцию в процессе производства, испытаний и отгрузки Товара.

Необходимость проведения технической инспекции Товара может быть предусмотрена в соответствующем Приложении (Спецификации) либо инициирована Покупателем путем направления уведомления Поставщику о проведении технической инспекции, с указанием наименования Товара, в отношении которого планируется проведение инспекционного контроля, дат его проведения, ФИО направляемых представителей.

С момента получения от Покупателя уведомления о проведении технической инспекции Поставщик обязуется исполнить требования пункта 10.2.2 Договора. Покупатель размещает техническую инспекцию в процессе производства, испытаний и отгрузки Товара в соответствии с разработанной собственными силами программой (объемом) инспекционного контроля, которая направляется Покупателем приложением к уведомлению об инспекции.

В случае необходимости, по требованию Покупателя, Поставщик не позднее, чем за 14 (четырнадцать) рабочих дней до начала производства Товара, исходя из производственных процессов изготовления Товара разрабатывает и согласовывает с Покупателем План проверок и инспекций (ППИ). Согласованный Сторонами ППИ определяет объем технической инспекции, подписывается представителями обеих Сторон и является обязательным документом при изготовлении Товара. В ППИ должен быть определен объем технической инспекции, который согласовывается Сторонами при согласовании ППИ.

В ППИ должен быть указан представитель Поставщика (ФИО, должность, контакты), уполномоченный на получение и подписание со стороны Поставщика «Разрешений об отгрузке» и «Уведомлений о несоответствии», выпущенных по результатам проведения технической инспекции. Уполномоченный представитель указывается по каждому заводу Поставщика и/или его субподрядчиков, на котором осуществляется производство Товара. Если в ППИ не было возможности указать такую информацию, Поставщик обязуется сообщить ее Покупателю официальным письмом не позднее 1-го рабочего дня до начала инспекции.

Поставщик обязуется принять техническую инспекцию в процессе производства, испытаний и отгрузки Товара в соответствии с ППИ и объемом технической инспекции, определенным Покупателем, а также обеспечить работу инспекторов на производстве, предоставив рабочие места, оборудованные телефонией и доступом в интернет. Непринятие инспекции, равно как и отказ от подписания ППИ является существенным нарушением Договора Поставщиком и основанием для одностороннего отказа Покупателя от Договора. В случае если Покупатель воспользуется данным правом, Поставщик обязан уплатить Покупателю штраф в размере 10% от стоимости Товара, подлежащего технической инспекции, в которой Покупателю было отказано. Расходы на проведение технических инспекций несет Покупатель, кроме случаев, когда решение о проведении технической инспекции было принято в результате превышения максимального уровня критичного брака, установленного Приложением В к Договору. В этом случае расходы на проведение технической инспекции несет Поставщик в соответствии с Приложением В к Договору.

10.2.1 Представитель Покупателя имеет право:

- Присутствовать при изготовлении Товара, поставляемого по настоящему Договору на любом технологическом этапе, а также при испытаниях Товара;

- Осуществлять оперативный контроль за производством, упаковкой и отгрузкой Товара Поставщиком (Грузоотправителем) и контроль соблюдения сроков производства и поставки;

- Проверять наличие договоров на поставку комплектующих и контролировать ход поставки комплектующих;

- Согласовывать с Поставщиком (Грузоотправителем) график периодического выборочного контроля качества Товара на предмет соответствия требованиям настоящего Договора, организовывать и проводить отбор образцов Товара для их последующего анализа, испытания под нагрузкой в соответствии с применяемыми методиками и ГОСТ;

- Осуществлять взаимодействие с производственными и техническими службами Поставщика (Производителя) с целью решения оперативных вопросов по качеству Товара, участвовать в совещаниях технических служб Поставщика (Производителя) по вопросам повышения качества Товара, поставляемого по настоящему Договору;

- Участвовать в испытаниях новых и модернизированных образцов Товара, предназначенного для поставки Покупателю;

- Совместно с Поставщиком (Производителем) изучать причины возникновения брака и дефектов Товара в процессе производства, участвовать и контролировать выполнение мероприятий по повышению качества Товара;

- Принимать участие в работе комиссий Поставщика (Производителя), осуществляющих проверку соблюдения условий настоящего Договора в части качества поставляемого Товара и осуществлять контроль исполнения корректирующих действий, выработанных в процессе работы комиссий;

- При необходимости информировать руководителей Поставщика (Производителя) о проблемах, возникающих в процессе работы Представителя;

- Подписывать «Разрешение на отгрузку» и «Уведомление о несоответствии».

10.2.2 В целях обеспечения возможности своевременного прибытия Представителя Покупателя к началу производства Товара для проведения технической инспекции, Поставщик обязуется не менее чем за 14 календарных дней до даты начала производства Товара (в случае, если проведение технической инспекции предусмотрено в соответствующем Приложении (Спецификации) или в течение 14 календарных дней с даты получения уведомления о проведении технической инспекции (в случае, если ее проведение инициировано Покупателем путем направления соответствующего уведомления Поставщику) направить Покупателю на электронный адрес ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть уведомление со ссылкой на номер договора и указанием следующей информации:

- дата начала производства Товара;

- календарный график производства Товара актуальный на дату предоставления информации, в том числе отражающий фактическую степень готовности Товара;

- адрес места нахождения производственной/(ных) площадки/(док), контактных данные лиц/(а) (ФИО, должность, номер телефона, адрес электронной почты), ответственных за организацию приема представителя Покупателя для проведения технической инспекции.

В случае не предоставления или нарушения сроков предоставления вышеуказанной информации, Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты штрафа в размере 5 % от стоимости Товара, подлежащего технической инспекции, но не боле▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей. Поставщик обязан обеспечить предоставление Представителю Покупателя помещения, обеспечить доступ к технической документации, регламентирующей технологические процессы производства, контроля качества и транспортировки Товара, поставляемого Покупателю. Уполномоченный Представитель Покупателя в своей работе должен выполнять правила внутреннего распорядка Производителя, требования правил и инструкций по технике безопасности труда, действующих на предприятии Поставщика (Производителя).

Поставщик обязуется уведомить Покупателя об изменении даты начала производства Товара не позднее, чем за 10 (десяти) календарных дней до ранее сообщенной даты начала производства Товара. В случае не соблюдения данного срока для уведомления, Поставщик обязуется возместить Покупателю все убытки, понесенные в связи с необходимостью переноса сроков инспекции (включая уплату штрафов и расходы на оплату услуг сторонним организациям, привлеченным для проведения инспекции).

В случае если Представитель Покупателя прибыл в указанный Поставщиком срок, а производство Товара, подлежащего инспекции:

1. не было начато в данный срок – Поставщик возмещает Покупателю все убытки, понесенные Покупателем в связи с изменением сроков инспекции (включая уплату штрафов и расходы на оплату услуг сторонним организациям, привлеченным для проведения инспекции);

2. было начато раньше срока или было уже закончено - Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 2 % от максимальной запланированной стоимости инспекции соответствующего объема Товара. Максимальная запланированная стоимость инспекции определяется исходя из цены услуг и запланированного количества человеко-дней, зафиксированных в договоре со сторонней организацией, привлеченной Покупателем для проведения инспекции соответствующего объёма Товара.

3. было начато в срок, но затем было остановлено, в связи с чем осуществление инспекции было временно невозможно (если такая остановка производства Товара не была произведена по указанию Покупателя) – Поставщик возмещает все убытки Покупателя, понесенные в результате остановки производства Товара, понесенные с даты остановки производства Товара и до даты возобновления производства Товара (включая уплату штрафов и расходы на оплату услуг сторонним организациям, привлеченным для проведения инспекции).

Поставщик обязуется возместить указанные выше документально подтвержденные убытки Покупателя и/или оплатить штраф в течение 30 календарных дней с даты получения соответствующего требования от Покупателя, в безналичном порядке путем перечисления на расчетный счет Покупателя

10.2.3 В целях обеспечения возможности своевременного прибытия Представителя Покупателя к началу отгрузки Товара для проведения технической инспекции, Поставщик обязуется не менее чем за 10 календарных дней письменно уведомить Покупателя о дате готовности Товара к отгрузке.

По результатам проведения технической инспекции и/или заводских испытаний в отношении Товара, подлежащего инспекции в соответствии с ППИ, Покупателем или привлеченной для инспекции компанией должно быть выпущено:

- «Разрешение на отгрузку» - в случае соответствия Товара и/или процесса его изготовления и/или процесса его испытания требованиям Договора; или

- «Уведомление о несоответствии» - в случае несоответствия Товара и/или процесса его изготовления и/или процесса его испытания требованиям Договора. В «Уведомлении о несоответствии» указываются конкретные несоответствия, допущенные при изготовлении/испытании Товара. Поставщик в течение 3 рабочих дней предоставляет в письменном виде информацию о факте устранения или о сроках устранения выявленных несоответствий в процессе инспекционного контроля. «Разрешение на отгрузку» или «Уведомление о несоответствии» подписывается Покупателем или сотрудником привлеченной для инспекции компании в 2-х экземплярах и передается уполномоченному представителю Поставщика для подписания. Уполномоченный представитель Поставщика в тот же день обязан подписать и вернуть 1 экземпляр «Разрешения на отгрузку» или «Уведомления о несоответствии» представителю Покупателя или сотруднику привлеченной для инспекции компании.

В случае получения «Уведомления о несоответствии» Поставщик обязан произвести устранение недостатков, отраженных в «Уведомлении о несоответствии» или осуществить замену Товаром, в отношении которого получено «Разрешение на отгрузку».

После завершения производства оборудования, но не позднее, чем за 2 недели до планируемой даты отгрузки, Поставщик обязуется предоставить отчет об устранении всех выявленных несоответствий в процессе инспекционного контроля.

При отгрузке Товара Поставщик обязан приложить копию «Разрешения на отгрузку» к каждой части Товара, отгруженной единицей транспортного средства.

Отгрузка Поставщиком Товара, подлежащего инспекции в соответствии с ППИ, без «Разрешения на отгрузку» или с выпущенным в отношении такого Товара «Уведомлением о несоответствии» не допускается, и будет являться нарушением договорных обязательств. В случае прибытия такого Товара Покупатель имеет право не осуществлять приемку Товара и потребовать от Поставщика уплаты штрафа в соответствии с п. 8.12 Договора, и возмещения убытков в виде расходов Покупателя в размере 10000,00 рублей, а также потребовать замены Товара аналогичным, в отношении которого было получено «Разрешение на отгрузку». Все расходы, связанные с заменой Товара, несет Поставщик. В этом случае применяется процедура фиксации нарушений, предусмотренная пунктом 5.2. Договора, и в Акте о выявленных недостатках отражается наличие «Уведомления о несоответствии» или отсутствие «Разрешения на отгрузку. Невыдача «Разрешения на отгрузку» не является просрочкой кредитора (Покупателя) и не освобождает Поставщика от ответственности за просрочку поставки. Выдача «Разрешения на отгрузку» не лишает Покупателя права осуществлять приемку по количеству и качеству после поставки Товара в соответствии с Договором и не лишает права предъявлять в дальнейшем претензии в отношении количества и качества поставленного Товара.

10.3 С целью перспективного развития производства Поставщика (Производителя), координации действий производителей и потребителей Товара, Покупатель имеет право по своей инициативе проводить технические совещания с участием представителей Поставщика и Производителя, предварительно письменно согласовав с Поставщиком время и продолжительность технических совещаний. Результаты технических совещаний оформляются протоколом совещаний и подписываются уполномоченными представителями Покупателя и Поставщика. Решения технических совещаний обязательны к выполнению обеими Сторонами.

10.4 Стороны признают, что выполнение Поставщиком обязательств, установленных настоящим разделом, является существенным условием Договора и их невыполнение может являться основанием для расторжения Договора.

10.5 Проведенные технический аудит и/или инспекция не лишают Покупателя права предъявления претензий Поставщику по количеству и качеству Товара.

10.6 Принимая во внимание, что Покупатель и/или его представители во время проведения технического аудита и/или инспекции могут получить конфиденциальную информацию от Поставщика (Производителя), Стороны договорились и берут на себя обязательства о нижеследующем:

• Поставщик (Производитель) может раскрывать Покупателю определенную информацию технологического характера в письменной, устной и в других формах. Если информация, доступ к которой может быть получен Представителем Покупателя на предприятии Поставщика, является конфиденциальной, она должна быть должным образом идентифицирована Поставщиком и на нее будут распространяться следующие требования:
• Любая конфиденциальная информация используется Покупателем только в рамках выполнения настоящего Договора и не подлежит разглашению третьей стороне;
• Покупатель не вправе раскрывать конфиденциальную информацию в течение пяти лет со дня её получения, или, по конкретной информации, получить на то разрешение от Поставщика в письменной форме;

Покупатель до начала работы Представителя Покупателя обязан ознакомить его с данным Договором под личную подпись с составлением расписки об ознакомлении с договором в 2-х экземплярах, при этом один оригинальный экземпляр указанной расписки передаётся Поставщику, а второй экземпляр Покупатель хранит у себя.

11. Форс-мажорные обстоятельства

11.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение любого из своих обязательств, если докажут, что такое неисполнение было вызвано форс-мажорными обстоятельствами, т.е. событиями или обстоятельствами, носящими непредвиденный и непредотвратимый характер. К форс-мажорным обстоятельствам относятся природные катаклизмы, забастовки, пожары, наводнения, взрывы, обледенения, войны (как объявленные, так и не объявленные), мятежи, эмбарго, ограничения, налагаемые государственными органами (включая распределения, приоритеты, официальные требования, квоты и ценовой контроль), если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнения настоящего Договора.

Время, которое требуется Сторонам для исполнения своих обязательств по настоящему Договору будет продлено на любой срок, в течение которого было отложено исполнение по причине перечисленных обстоятельств.

В случае, если продолжительность обстоятельств форс-мажора превышает 30 дней, настоящий Договор может быть расторгнут по письменному заявлению любой из Сторон.

Несмотря на наступление форс-мажора, перед прекращением настоящего Договора вследствие форс-мажорных обстоятельств Стороны осуществляют окончательные взаиморасчеты.

Сторона, для которой стало невозможным исполнение обязательств по настоящему Договору по причине наступления форс-мажорных обстоятельств, должна незамедлительно информировать другую Сторону в письменном виде о возникновении вышеуказанных обстоятельств, а также в течение 30 дней предоставить другой стороне подтверждение форс-мажорных обстоятельств. Таким подтверждением будет являться справка, сертификат или иной соответствующий документ, выданный уполномоченным государственным органом, расположенным по месту возникновения форс-мажорных обстоятельств.

12. Срок действия договора

12.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует по ___________г. включительно.

12.2. В случае, если Покупателем будет выбран Товар стоимостью равной или превышающей ориентировочную максимальную цену в соответствии с п.2.2 договора, настоящий договор считается расторгнутым с указанного момента.

13. Порядок и основания изменения и расторжения договора

13.1. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по письменному соглашению Сторон, а также в случаях, предусмотренных настоящим договором.

13.2. В случае отказа Поставщика от поставки Товара, просрочки поставки Товара более 10 (десяти) рабочих дней сверх срока, указанного в договоре и Спецификациях, Покупатель имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор. Нарушение нового срока поставки в соответствии со ст. 523 ГК РФ будет являться основанием для расторжения или изменения Договора в одностороннем порядке по инициативе Покупателя.

Определение нового срока поставки не освобождает Поставщика от ответственности за нарушение сроков поставки Товара, установленных в Спецификациях к настоящему Договору.

13.3. В случае невозможности исправления замечаний, указанных в Акте о недостатках Товара, указанном в пункте 5.2. настоящего Договора, либо фактическом неисполнении Поставщиком обязательств по замене Товара на аналогичный Товар, качество которого соответствует условиям настоящего Договора, в срок, установленный в пункте 5.3. настоящего Договора, Покупатель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы.

13.4. При изменении или расторжении Договора по соглашению Сторон Договор считается измененным или расторгнутым с даты подписания соответствующего соглашения.

13.5. Настоящий договор может быть расторгнут Покупателем в одностороннем порядке, при этом Покупатель обязан предупредить Поставщика об одностороннем расторжении договора за 20 календарных дней до даты расторжения договора.

14. Условия конфиденциальности

• Для целей настоящей статьи термин

«Раскрывающая сторона» означает для целей каждого случая обмена Конфиденциальной Информацией в соответствии с настоящим Договором Сторону, предоставляющую (аффилированные лица, члены органа управления, работники, консультанты, инвесторы, представители (далее – Представители Раскрывающей Стороны) которой предоставляют) Конфиденциальную Информацию другой Стороне;

«Получающая Сторона» означает для целей каждого случая обмена Конфиденциальной Информацией в соответствии с настоящим Соглашением Сторону, которая получает (аффилированные лица, члены органа управления, работники, консультанты, инвесторы, представители (далее – Представители Получающей Стороны), которой получают) Конфиденциальную Информацию от другой Стороны;

«Виртуальная комната данных (ВКД)» означает логически выделенное хранилище электронных документов в информационной системе «Система виртуальных комнат данных» ПАО «НК «Роснефть», предназначенное для обмена информацией, в том числе Конфиденциальной Информацией, между ПАО «НК «Роснефть», его Аффилированными лицами и пользователями Системы;

«Съемные носители информации» означают малогабаритные технические и электронные средства, предназначенные или имеющие возможность для переноса информации с одного компьютера на другой без использования каналов связи, предоставляемых локальной вычислительной сетью, устройство для длительного хранения данных, конструктивно выполненное отдельно;

«Конфиденциальность информации» означает обязательное для выполнения лицом, получившим доступ к определенной информации, требование не передавать такую информацию третьим лицам без согласия ее обладателя [Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»];

«Конфиденциальная Информация» означает любую информацию, предоставляемую в рамках настоящего Договора в любой форме (в том числе, но не ограничиваясь, письменно, устно, посредством использования телефонной связи, факса, электронной почты, съемных носителей информации, виртуальной комнаты данных) Раскрывающей Стороной и Представителями Раскрывающей Стороны Получающей Стороне и Представителям Получающей Стороны, за исключением информации, ставшей общедоступной по решению Раскрывающей Стороны либо в силу применимого к ней законодательства;

«Разглашение Конфиденциальной Информации» (либо в зависимости от контекста «разглашать Конфиденциальную информацию») означает действие или бездействие, в результате которых Конфиденциальная Информация в любой возможной форме (устной, письменной, иной форме, в том числе с использованием технических средств) становится известной третьим лицам в нарушение настоящего Договора;

«Режим Конфиденциальности» означает правовые, организационные, технические и иные принимаемые меры по охране информации, отнесенной к конфиденциальной.

14.2. Получающая Сторона обязуется не разглашать Конфиденциальную Информацию, использовать Конфиденциальную Информацию исключительно в рамках предмета настоящего Договора, в целях исполнения обязательств по настоящему Договору, не использовать Конфиденциальную Информацию в каких-либо иных целях и/или во вред Раскрывающей Стороне и обеспечить, чтобы Представители Получающей Стороны не использовали Конфиденциальную Информацию в таких целях.

14.3. Получающая Сторона обязуется обеспечить сохранение конфиденциальности всей Конфиденциальной Информации и без письменного согласия Раскрывающей Стороны не раскрывать её любым другим лицам, за исключением случаев, когда обязанность такого раскрытия для Получающей Стороны установлена законодательством, вступившим в законную силу судебным решением, применимыми к Получающей Стороне правилами биржи или по запросу уполномоченных государственных органов, а также в случае судебного либо арбитражного (третейского) спора с Раскрывающей Стороной. Информация, запрошенная по мотивированному требованию уполномоченных государственных органов в пределах их компетенции, может быть предоставлена им только в случае, когда обязанность по ее предоставлению прямо установлена действующим законодательством.

14.4. При этом до предоставления Конфиденциальной Информации, требующей раскрытия, Получающая Сторона предварительно в письменном виде уведомит Раскрывающую Сторону о необходимости раскрытия, если это не запрещено соответствующим законодательством, с указанием положений законодательства, в силу которых Получающая Сторона обязана предоставить Конфиденциальную Информацию, а также об условиях и сроках такого раскрытия.

В любом случае Получающая Сторона раскроет только ту часть Конфиденциальной Информации, раскрытие которой необходимо для соблюдения требований законодательства, вступивших в законную силу решений судов соответствующей юрисдикции либо законных требований уполномоченных государственных органов. При этом Получающая Сторона должна принять разумные усилия для согласования объема раскрытия с Раскрывающей Стороной, если это не запрещено соответствующим законодательством.

14.5. Получающая Сторона соглашается, что если в соответствии с законодательством Российской Федерации или иной юрисдикции, информация, относящаяся к Конфиденциальной Информации в соответствии с настоящим Договором, не подлежит защите или подлежит защите в меньшей степени, чем предусмотрено настоящим Договором, это не отменяет и не уменьшает обязательств Получающей Стороны по настоящему Договору.

14.6. Получающая Сторона имеет право предоставлять Конфиденциальную Информацию Представителям Получающей Стороны без предварительного письменного согласия Раскрывающей Стороны в той мере, в которой это необходимо в рамках исполнения обязательств по настоящему Договору, и при условии обеспечения Получающей Стороной Режима конфиденциальности в отношении Конфиденциальной Информации. Получающая Сторона несёт ответственность за действия либо бездействие своих работников, а также всех Представителей Получающей Стороны и иных лиц, которым Конфиденциальная Информация раскрыта Получающей Стороной, действия которых привели к Разглашению Конфиденциальной Информации.

14.7. Передача Конфиденциальной Информации оформляется Актом приёма-передачи (Приложение № Е к настоящему соглашению), который подписывается уполномоченными лицами Сторон. В случае предоставления Конфиденциальной Информации с применением информационных систем, факт предоставления фиксируется в журнале информационной системы в соответствии с проектной документацией на неё. Отсутствие Акта приёма-передачи либо фиксации в журнале информационной системы не освобождает Получающую Сторону от ответственности за невыполнение обязательств в отношении сохранения конфиденциальности Конфиденциальной Информации, полученной в рамках настоящего Договора.

14.8. В случае Разглашения Конфиденциальной Информации Получающей Стороной, иных нарушений настоящего Договора Получающая Сторона обязана возместить Раскрывающей Стороне в полном объеме все убытки, причиненные таким Разглашением.

14.9. Обязательства Получающей Стороны применительно к конкретной Конфиденциальной Информации, предоставляемой по настоящему Договору, действуют до наступления наиболее поздней из следующих дат:

(1) 5 лет с даты предоставления соответствующей Конфиденциальной Информации Получающей Стороне (её Представителям);

(2) 5 лет с даты подписания настоящего Договора, если в течение данного срока Стороны по результатам переговоров не заключили юридически обязывающее соглашение о реализации направлений планируемого сотрудничества или проекта, в рамках которых планируется Раскрытие Конфиденциальной Информации;

(3) 5 лет с даты прекращения участия Получающей Стороны в проекте, в случае, если по результатам переговоров Стороны заключили юридически обязывающее соглашение о реализации проекта.

15. Антикоррупционные условия

15.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

Поставщик подтверждает, что ознакомился с содержанием и обязуется придерживаться принципов Политики Компании «В области противодействия корпоративному мошенничеству и вовлечению в коррупционную деятельность», размещенной в открытом доступе на официальном сайте ПАО «НК «Роснефть» в сети Интернет.

15.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

15.3. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются:

предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;

предоставление каких-либо гарантий; ускорение существующих процедур;

иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.

15.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

15.5. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

15.6. Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.

15.7. В целях проведения антикоррупционных проверок Поставщик обязуется в течение (5) пяти рабочих дней с момента заключения настоящего Договора, а также в любое время в течение действия настоящего Договора по письменному запросу Покупателя предоставить Покупателю информацию о цепочке собственников Поставщика, включая бенефициаров (в том числе, конечных) по форме согласно Приложению «А» к настоящему Договору с приложением подтверждающих документов (далее – Информация).

В случае изменений в цепочке собственников Поставщика, включая бенефициаров (в том числе, конечных), и (или) в исполнительных органах Поставщик обязуется в течение (5) пяти рабочих дней с даты внесения таких изменений предоставить соответствующую информацию Покупателю.

Информация предоставляется на бумажном носителе, заверенная подписью должностного лица, являющегося единоличным исполнительным органом Поставщика, или уполномоченным на основании доверенности лицом и направляется в адрес Покупателя путем почтового отправления. Датой предоставления Информации является дата получения Покупателем почтового отправления. Дополнительно Информация предоставляется на электронном носителе.

Указанное в настоящем пункте условие является существенным условием настоящего Договора в соответствии с ч. 1 ст. 432 ГК РФ.

15.8. Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение антикоррупционных условий настоящего Договора могут повлечь за собой неблагоприятные последствия – от понижения рейтинга надежности контрагента до существенных ограничений по взаимодействию с контрагентом, вплоть до расторжения настоящего Договора.

15.9. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным в рамках исполнения настоящего Договора фактам с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций.

15.10. Стороны гарантируют полную конфиденциальность по вопросам исполнения антикоррупционных условий настоящего Договора, а также отсутствие негативных последствий как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений.

15.11. Одновременно с предоставлением Информации о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных), Поставщик обязан предоставить Покупателю подтверждение наличия согласия на обработку персональных данных и направления уведомлений об осуществлении обработки персональных данных, получаемых в составе информации о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных), по форме согласно приложению «Б» к настоящему соглашению.

15.12. Поставщик подтверждает, что согласие субъектов персональных данных на обработку их персональных данных оформлено в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 №152- ФЗ.

15.13. В случае если Покупатель будет привлечен к ответственности в виде штрафов, наложенных государственными органами за нарушение Федерального закона РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 №152- ФЗ в связи отсутствием согласия субъекта на обработку его персональных данных, предусмотренного пунктом 15.11 настоящего договора, либо Покупатель понесет расходы в виде сумм возмещения морального и/или имущественного вреда, подлежащих возмещению субъекту персональных данных за нарушение Федерального закона РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 №152- ФЗ в связи отсутствием согласия такого субъекта на обработку его персональных данных, предусмотренного пунктом 15.11 настоящего договора, Поставщик обязан возместить Покупателю суммы таких штрафов и/или расходов, на основании вступивших в законную силу решения (постановления) уполномоченного государственного органа и/или решения суда о возмещении морального и/или имущественного вреда, причиненного субъекту персональных данных.

15.14. В случае отказа Поставщика от предоставления Информации, согласно п. 15.7. настоящего Договора, фактического непредставления такой Информации, предоставления Информации с нарушением сроков, установленных в настоящем Договоре, или предоставления недостоверной Информации Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем направления письменного уведомления о прекращении Договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления уведомления.

15.15. В случае предоставления Информации не в полном объеме (т.е. непредставление какой-либо информации, указанной в Приложении «А» к настоящему Договору) Покупатель направляет повторный запрос о предоставлении Информации по форме, указанной в п. 15.7. настоящего Договора, дополненной отсутствующей информацией с указанием сроков ее предоставления. В случае непредставления такой информации, нарушения сроков ее предоставления, а также предоставления недостоверной информации Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем направления письменного уведомления о прекращении Договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления уведомления.

16. Прочие условия

16.1. Уступка Поставщиком права требования, уступка денежного требования по договору факторинга, передача в залог права требования из настоящего Договора осуществляется только с письменного согласия Покупателя, оформляемого путем подписания трехстороннего уведомления между Поставщиком, Покупателем и третьей стороной.

В случае невыполнения Поставщиком обязанности по получению письменного согласия Покупателя на уступку права требования, уступку денежного требования по договору факторинга, передачу в залог права требования из настоящего Договора, Поставщик выплачивает Покупателю штраф в размере 5% от суммы уступки, залога, но не менее 200 тыс. рублей за каждый такой факт несогласованной уступки, залога.

Условие в п. 1 выше о необходимости получения письменного согласия Покупателя на уступку права требования, уступку денежного требования по договору факторинга, передачу в залог права требования является существенным условием настоящего Договора. В случае невыполнения Поставщиком обязательства по получению письменного согласия на уступку права требования, уступку денежного требования по договору факторинга, передачу в залог права требования, Покупатель имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора без возмещения убытков Поставщику, причиненных прекращением Договора.

16.2. Настоящий Договор составлен в письменной форме в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика.

16.3. Настоящий Договор является действительным при наличии подписей уполномоченных лиц и печатей Сторон.

16.4. Любые приложения, спецификации, изменения и дополнения к настоящему Договору действительны и являются неотъемлемой частью настоящего Договора при условии, если они совершены в письменной форме, подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон и скреплены печатями Сторон.

16.5. Условия настоящего Договора действуют применительно к каждой Спецификации, подписанному Сторонами. В случае расхождений между условиями Договора и Спецификации приоритет имеют условия, согласованные в Спецификации.

16.6. Стороны обязаны сообщить друг другу об изменении своих реквизитов в течении 5-ти календарных дней с даты их изменения.

16.7. Поставщик обязан обеспечивать исполнение требований:

- Стандартной оговорки о соблюдении требований локальных нормативных документов (далее – ЛНД) (Приложение Г).

- ЛНД Компании/ АО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт», переданных по Акту приёма – передачи ЛНД (Приложение А к Приложению Г к настоящему договору).

16.8. Оговорка по мониторингу поставки:

16.8.1. В рамках контроля исполнения обязательств по настоящему Договору со стороны Поставщика Покупатель/уполномоченное Покупателем лицо вправе направлять Поставщику информационные запросы о статусе подготовки к производству, производства и отгрузки Товара, а также прочей, сопутствующей указанным этапам информации (далее – Информационный запрос).

16.8.2 . Информационный запрос направляется в адрес Поставщика в виде письма с формой (или в электронном виде в формате файла Exсel) для заполнения Поставщиком. Информационный запрос направляется с учетом выполнения требований по охране сведений конфиденциального характера в соответствии с разделом Договора или заключенным между Сторонами Соглашением о конфиденциальности.

16.8.3. Информационный запрос может содержать запрос следующей информации, включая, но не ограничиваясь:

- Плановая / фактическая дата начала / окончания подготовки к производству;

- Плановая / фактическая дата начала / окончания производства;

- Плановая / фактическая дата отгрузки Товара;

- прочее.

-16.8.4. Поставщик обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения запроса предоставить ответ на Информационный запрос Покупателю/уполномоченному Покупателем лицу, направить заполненную форму (файл Excel).

16.8.5. Информационный запрос в адрес Поставщика и ответ на Информационный запрос в адрес Покупателя/уполномоченного Покупателем лица направляются способом, обеспечивающим сохранность сведений конфиденциального характера с учетом пункта 16.8.2 настоящей Оговорки.

16.8.6. В случае нарушения срока предоставления информации, указанного в пункте 16.8.4 выше, Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Пять тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается) за каждый факт несвоевременного предоставления информации.

Перечень приложений к Договору:

Приложение №1 – Форма Спецификации на поставку товара;

Приложение А – Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров;

Приложение Б – Согласие на обработку персональных данных;

Приложение В – Максимальный уровень брака;

Приложение Г – Стандартная оговорка о соблюдении требований локальных нормативных документов;

Приложение Д - Стандартная оговорка о возмещении убытков от налоговых претензий, связанных с недобросовестностью контрагента;

Приложение Е – форма акта приема-передачи документов, содержащих сведения конфиденциального характера;

Приложение Ж – Техническое задание (при необходимости).

17. Реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к Договору

№_______________________

от «__» ___________ 202_г.

НАЧАЛО ФОРМЫ

СПЕЦИФИКАЦИЯ №_____ от ___.___.___

к Договору поставки материально-технических ресурсов

№ ______________ от ___.___.202_г.

г. Мурманск «___» __________ 202_г.

__________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице _______________, действующей на основании ________, с одной стороны, и АО «НК «Роснефть»- Мурманскнефтепродукт», именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице ___________________ действующего на основании _________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Поставщик передает в собственность Покупателя, а Покупатель принимает и оплачивает Товар согласно настоящему Приложению

- Посмотреть таблицу с данными

КОНЕЦ ФОРМЫ:

СОГЛАСОВАНО:

Подписи сторон:

Покупатель_____________ /_______________/ Поставщик_____________ /_______________/

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение Б к Договору

№_____________________

от "__"___________ 202_г.

ФОРМА

подтверждения контрагентом наличия согласия на обработку персональных данных

и направления уведомлений об осуществлении обработки персональных данных

_______________________________________________________________________________

начало формы

(фирменный бланк контрагента)

Подтверждение контрагента наличия согласия на обработку персональных данных и направления уведомлений об осуществлении обработки персональных данных

Настоящим,__________________________________________________________________________,

(наименование контрагента)

Адрес местонахождения (юридический адрес): ____________________________________________,

Фактический адрес:___________________________________________________________________,

Свидетельство о регистрации:___________________________________________________________

(наименование документ, №, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

в соответствии с Федеральным законом РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее - Закон 152-ФЗ), подтверждает получение им в целях предоставления в соответствии с условиями заключенного с АО «НК «Роснефть» - Мурманскнефтепродукт» договора от _______ № ______ всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о персональных данных) согласий на передачу и обработку персональных данных субъектов персональных данных, упомянутых в Информации о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных), по состоянию на «___»_______20___г., а также направление в адрес таких субъектов персональных данных уведомлений об осуществлении обработки их персональных данных АО «НК «Роснефть» - Мурманскнефтепродукт», находящемуся по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Мурманск, ул. К.Маркса-27, в целях обеспечения прозрачности финансово-хозяйственной деятельности ПАО «НК «Роснефть» и Обществ, прямо или косвенно контролируемых ПАО «НК «Роснефть», в том числе исключения случаев конфликта интересов и злоупотреблений, связанных с выполнением менеджментом ПАО «НК «Роснефть» и Обществ, прямо или косвенно контролируемых ПАО «НК «Роснефть», своих должностных обязанностей, и недопущения его вовлечения в коррупционную деятельность, т.е. на совершение действий, предусмотренных п. 3. ст. 3. Закона 152-ФЗ.

Перечень сведений, составляющих персональные данные, в отношении которых получено согласие субъекта персональных данных и направлено уведомление об осуществлении АО «НК «Роснефть» - Мурманскнефтепродукт» обработки их персональных данных, включает: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения; паспортные данные; сведения об образовании (с указанием учебных заведений); сведения о трудовой- деятельности с указанием наименования организации и занимаемой должности (в том числе по совместительству); сведения об участии (членстве) в органах управления иных юридических лиц; биографические данные, фотография, контактная информация, собственноручная подпись, иные персональные данные, указанные в Информации о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных).

Перечень действий с персональными данными, в отношении которых получены согласия субъектов персональных данных, упомянутых в Информации о цепочке собственников контрагента, включает: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Законе 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных действующим законодательством.

Условием прекращения обработки персональных данных является получение АО «НК «Роснефть» - Мурманскнефтепродукт» письменного уведомления об отзыве согласия на обработку персональных данных.

Настоящее подтверждение действует со дня его подписания в течение 5 лет (либо до дня его отзыва субъектом персональных данных в письменной форме).

«___»_________________20__г. ____________ (______________________________________ )

М.П. (подпись) Должность, ФИО

конец формы

_____________________________________________________________________________________

Согласовано в качестве формы Согласовано в качестве формы

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение В к Договору

№_____________________

от "__"___________ 202_г.

г. Мурманск «___» ____________202_г.

АО «НК «Роснефть»- Мурманскнефтепродукт», именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице Генерального директора _____________________________________________________, действующего на основании ____________________, с одной стороны, и _____________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________, действующего на основании ______________ от __________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее Приложение В (далее – Приложение) к Договору № ________ от ________ (далее - Договор) о нижеследующем:

1. В целях распределения расходов на проведение технических инспекций Стороны договорились, что максимальный уровень критичного брака при поставке Товара Поставщиком составляет 1 % от общего количества Товара поставленного за один календарный квартал (т.е. критичный брак выявлен в Товаре, количество которого составляет 1% от общего количества Товара поставленного за один календарный квартал).

К критичному браку относятся следующие недостатки Товара:

Некомплектность;

Несоответствие техническим требованиям, предусмотренным Договором;

Невозможность Товара функционировать в соответствии с эксплуатационными параметрами, указанными в ДОГОВОРЕ, а при их отсутствии в соответствии с расчетными параметрами производителя для такого Товара;

Дефекты и повреждения, недопустимые в соответствии с нормативными документами, устанавливающими технические требования к Товару;

Недостатки упаковки, которые могут привести к повреждению Товара во время его транспортировки и хранения, а также недостатки оформления и содержания паспортов на Товар и иных эксплуатационных документов, некомплектность запасных частей, инструментов и принадлежностей (ЗИП), относятся к критичному браку в случае их не устранения Поставщиком в течение срока, предусмотренного Договором

2. Фактический уровень допущенного Поставщиком критичного брака рассчитывается за календарный квартал на основании Актов о выявленных недостатках Товара, оформленных в отношении Товара с учетом фактических сроков и объемов поставки Товара за анализируемый квартал. Уровень критичного брака рассчитывается отдельно по каждому виду Товара.

3. В случае если фактический уровень критичного брака Товара за один календарный квартал (по любому виду Товара) превышает максимальный уровень, техническая инспекция на заводе-изготовителе размещается за счет Поставщика и осуществляется в порядке, предусмотренном разделом 10 Договора.

4. Объем технической инспекции и количество инспекторов определяется Покупателем исходя из выявленных за отчетный период недостатков Товара, количества производственных площадок, вовлеченных в изготовление Товара и сменности работы на производственных площадках.

5. Техническая инспекция, проводимая за счет Поставщика, назначается на срок не менее одного календарного месяца.

При этом, если в квартале, следующем за кварталом, в котором было выявлено превышение максимального уровня критичного брака (который стал основанием для проведения инспекции за счет Поставщика), такого превышения выявлено не было, техническая инспекция, проводимая за счет Поставщика, не может длиться более 1 квартала.

Таким образом, если в квартале, в котором проводилась техническая инспекция за счет Поставщика Поставщиком не было допущено превышение максимального уровня критичного брака продолжение технической инспекции возможно за счет Покупателя и расходы Покупателя на продолжение инспекции не подлежат возмещению Поставщиком.

6. Поставщик обязуется возместить Покупателю полную стоимость проведенных технических инспекций, которые в соответствии с условиями настоящего Приложения осуществляются за счет Поставщика, в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента выставления счета-фактуры, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Покупателя.

7. Стоимость технических инспекций определяется как сумма всех затрат Покупателя, связанных с подготовкой и проведением технических инспекций и подтверждается копиями счетов-фактур, выставленных в адрес Покупателя сторонними организациями, привлекаемыми для проведения технических инспекций на производственных мощностях Поставщика, а так же другими документами, подтверждающими расходы Покупателя.

8. Датой возмещения затрат Покупателя является дата списания денежных средств с расчетного счета Поставщика.

9. В случае нарушения сроков возмещения затрат Покупателя Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,3 % от неоплаченной в срок суммы, за каждый день просрочки.

10. Настоящее Приложение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до исполнения сторонами своих обязательств.

11. Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Договора, составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

12. Во всем остальном, что не оговорено в настоящем Приложении, действуют условия Договора.

Подписи Сторон:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение Г к Договору

№_____________________

от "__"___________ 202_г.

СТАНДАРТНАЯ ОГОВОРКА О СОБЛЮДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ
ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

О СОБЛЮДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ
ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

АО «НК «Роснефть» - Мурманскнефтепродукт», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице__________, действующего на основании_________, с одной стороны, и _______________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, в дальнейшем при совместном упоминании именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящее Приложение к Договору №______________ от __________ (далее – Договор) о нижеследующем:

При исполнении обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик обязуется соблюдать требования локальных нормативных документов Покупателя (далее - ЛНД), переданных в соответствии с настоящим Приложением.

Передача ЛНД оформляется Актом приема-передачи ЛНД (Приложение А к приложению Г к настоящему договору), который подписывается Сторонами в 2 (двух) экземплярах (по одному экземпляру для каждой из Сторон).

Стороны признают, что скан-копии Актов приемки-передачи ЛНД, подписанных уполномоченным представителем одной из Сторон, могут быть направлены другой Стороне посредством электронной почты. Стороны признают, что скан-копия Акта приемки-передачи ЛНД имеет равную юридическую силу с документами, оформленными на бумажном носителе с оригинальными подписями уполномоченных лиц Сторон. В случае неполучения документов на бумажном носителе, скан-копии сохраняют свою юридическую силу наравне с документами, оформленными на бумажном носителе. Для целей исполнения обязательств по настоящему Приложению надлежащим уведомлением при направлении писем, извещений и иных юридически значимых сообщений посредством электронной почты Стороны признают отправку со следующих корпоративных электронных адресов работников: - со стороны Покупателя; - со стороны Поставщика.

Стороны соглашаются, что Покупатель оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить дополнения и изменения в ЛНД, признавать их утратившими силу, утверждать новые ЛНД. Новые версии ЛНД, изменения в ЛНД, а также дополнительные ЛНД, необходимость в соблюдении которых возникла после заключения Договора, передаются Поставщику по Акту приема-передачи ЛНД без заключения дополнительного соглашения к Договору.

В случае дополнения/изменения перечня ЛНД и (или) внесения изменений (актуализации) ЛНД, не содержащих сведения конфиденциального характера, подлежащих соблюдению Поставщиком, Покупатель вправе уведомить об этом Поставщика письмом, составленным по форме Приложения Б к настоящему Приложению. Письмо должно быть направлено заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении или иным способом, позволяющим подтвердить доставку письма. С даты получения письма (уведомления) данные ЛНД становятся обязательными для соблюдения Поставщиком. Подписание Акта приема-передачи ЛНД в таких случаях не требуется.

Передаче в соответствии с настоящим Приложением подлежат копии ЛНД: электронные копии или копии на бумажном носителе – по выбору Покупателя.

Покупатель оставляет за собой право определения способа передачи копий ЛНД из следующих возможных:

передача копий ЛНД на бумажном носителе – каждая копия передаваемого ЛНД должна быть прошита, пронумерована и скреплена печатью;

передача электронного носителя [1] , содержащего электронные копии ЛНД, защищённые от изменения;

направление электронных копий ЛНД по электронной почте – направляются защищённые от изменения электронные копии ЛНД в порядке, установленном пунктом 3 настоящего Приложения;

предоставление временного доступа работникам Поставщика к информационному ресурсу (информационной системе), в котором опубликованы электронные копии ЛНД – доступ предоставляется на основании письменных Поставщика, оформленных в соответствии с регламентами предоставления доступа к указанным информационным системам/ресурсам; Поставщик несёт ответственность за оперативное оформление и передачу на исполнение в установленном порядке заявок на подключение своих представителей (работников) к информационным системам/ресурсам, необходимым для ознакомления с ЛНД.

Направление ЛНД, а также дополнений и изменений к ЛНД, содержащих сведения конфиденциального характера, осуществляется только на основании Акта приема-передачи ЛНД, способами, указанными в п. 7.1, 7.2 настоящего Приложения. На копию ЛНД, электронную копию ЛНД и на носитель с ЛНД, содержащего конфиденциальную информацию, должен быть нанесён гриф «Коммерческая тайна».

Поставщик осведомлён, что ЛНД, к которым Поставщик получит доступ, являются объектом авторских прав Покупателя, и могут быть использованы исключительно в целях исполнения настоящего Договора, без права передачи третьим лицам (за исключением допущений, описанных в пункте 16 настоящего Приложения), а также работникам Поставщика, в чьи должностные обязанности не входит исполнение обязанностей по настоящему Договору.

Поставщик обязуется не копировать, не тиражировать полученные ЛНД без письменного разрешения Покупателя, обязуется не предоставлять копии ЛНД или выписки из них для просмотра или использования третьим лицам (за исключением допущений, описанных в пункте 16 настоящего Приложения) или своим работникам, не задействованным в исполнении обязательств по Договору, обязуется не воспроизводить полностью или частично, не публиковать копии ЛНД или выписки из них в средствах массовой информации, в том числе в электронных, информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен работниками Поставщика, задействованными в исполнении Договора.

Поставщик обязуется ознакомить своих работников, задействованных в исполнении Договора, с требованиями переданных ЛНД до момента привлечения работников к исполнению Договора.

Поставщик обязуется оформить и подписать со своими работниками, задействованными в исполнении Договора, обязательства о неразглашении ЛНД Покупателя и иной информации, ставшей работникам известной при исполнении обязательств по настоящему Договору, до предоставления им доступа к содержанию ЛНД Покупателя.

Соблюдение требований ЛНД, Стороны признают существенным условием Договора, и в случае нарушения Поставщиком требований любого из переданных ЛНД, Покупатель имеет право требовать от Поставщика уплаты штрафа в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Пять тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается) за каждый случай нарушения требований ЛНД, если иной размер ответственности и порядок ее применения не предусмотрен условиями Договора в отношении соблюдения требований конкретных ЛНД, а также если иной размер ответственности и порядок ее применения не установлен в ЛНД, требования которого нарушены.

В случае неоднократного нарушения Поставщиком требований любого из переданных ЛНД, Покупатель вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться (полностью или частично) от исполнения настоящего Договора без возмещения любых убытков Поставщика, причиненных прекращением Договора, письменно уведомив об этом Поставщика не менее чем за 14 календарных дня до предполагаемой даты прекращения Договора.

Поставщик обязуется возместить в полном объеме имущественные потери, возникшие у Покупателя в связи с неисполнением и (или) ненадлежащим исполнением Поставщиком и/или субподрядчиками (субисполнителями, субпоставщиками) требований переданных ЛНД, а также в связи с нарушением обязательств, предусмотренных пунктом 10 настоящего Приложения.

Поставщик в случае привлечения в порядке, предусмотренном Договором, для исполнения обязательств по Договору субподрядчиков (субисполнителей, субпоставщиков) обязан включить в заключаемые с ними договоры условия, предусмотренные настоящим Приложением, в том числе о необходимости соблюдения требований ЛНД Покупателем и обеспечении защиты ЛНД от несанкционированного копирования, тиражирования, разглашения, воспроизведения и распространения, а также осуществлять контроль исполнения таких обязательств субподрядчиками (субисполнителями, субпоставщиками).

В случае противоречия условий ЛНД условиям настоящего Договора, приоритетными являются условия Договора.

ПОДПИСИ СТОРОН:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение А

к приложению Г к Договору

№_____________________

от "__"___________ 202_г.

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ

ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

"__" ________ 202_г.

АО «НК «Роснефть»- Мурманскнефтепродукт», именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице ________, действующего на основании __________., с одной стороны, и _______________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, в дальнейшем при совместном упоминании, именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», составили настоящий акт о нижеследующем:

Покупатель передает, а Поставщик принимает в целях ознакомления и последующего соблюдения при исполнении обязательств по договору № __________ от ___________г. (далее – Договор) копии следующих локальных нормативных документов Покупателя (далее – ЛНД):

- Посмотреть таблицу с данными

Копии перечисленных ЛНД переданы Поставщику путем направления по электронной почте, с электронного адреса Покупателя _______ на электронный адрес _________ Поставщика, задействованного в исполнении договора.

Поставщик подтверждает, что получил вышеуказанные ЛНД и ознакомлен с ними.

Поставщик обязуется при исполнении обязательств, предусмотренных Договором, соблюдать требования вышеуказанных ЛНД.

Поставщик осведомлен, что ЛНД являются объектом авторских прав Покупателя и передаются исключительно для использования в рамках исполнения Договора без права передачи третьим лицам и (или) работникам Поставщика, не задействованных в исполнении Договора.

Поставщик осведомлен, что получает доступ к ЛНД, отнесенных к конфиденциальной информации Покупателя и обязуется обеспечить режим конфиденциальности в соответствии с требованиями законодательства и настоящего Договора. (Указывается при передаче ЛНД, содержащего конфиденциальную информацию)

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон Договора.

ПОДПИСИ СТОРОН:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение Б

к Приложению Г к Договору

№_____________________

от "__"___________ 202_г.

(БЛАНК)

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Уважаемый (-ая) Имя, Отчество!

Настоящим информирую об изменении локальных нормативных документов (далее – ЛНД), подлежащих соблюдению при исполнении обязательств, предусмотренных договором ______ от __.__._____ № __________ (далее – Договор).

Утверждены новые ЛНД/ новые версии ЛНД:

- Посмотреть таблицу с данными

Внесены изменения в следующие ЛНД:

- Посмотреть таблицу с данными

Утратили силу следующие ЛНД (с даты утраты силы требования об их соблюдении отменяются):

- Посмотреть таблицу с данными

Актуальные версии ЛНД (указывается способ передачи ЛНД) прилагаются к настоящему письму или записаны на электронный носитель и прилагаются к настоящему письму или опубликованы в информационном ресурсе «название» или направлены с электронного адреса на электронный адрес ).

Прошу Вас обеспечить ознакомление работников, задействованных в исполнении Договора, с требованиями новых и актуализированных ЛНД согласно представленной в настоящем письме информации.

Обращаю внимание, что ЛНД передаются Вам исключительно для служебного использования в рамках исполнения Договора без права передачи третьим лицам и (или) вашим работникам, в чьи служебные обязанности не входит исполнение работ (услуг), предусмотренных Договором.

Прошу считать данное письмо неотъемлемой частью Договора.

- Посмотреть таблицу с данными

Отметка об исполнителе

ОБРАЗЕЦ СОГЛАСОВАН.

ПОДПИСИ СТОРОН:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение Д к Договору

№_____________________

от "__"___________ 202_г.

Стандартная оговорка

о возмещении убытков от налоговых претензий, связанных с недобросовестностью контрагента

Настоящим, Поставщик в порядке ст. 431.2 ГК РФ заверяет Покупателя, что при заключении и исполнении настоящего Договора не преследует цель неуплаты (неполной уплаты) и (или) зачета (возврата) суммы налога, обязательства по настоящему Договору исполняются и будут исполняться лицом, являющимся стороной настоящего Договора и (или) лицом, которому обязательство по исполнению Договора передано в соответствии с условиями настоящего Договора или закона и гарантирует достоверность следующих обстоятельств:

1) Поставщик не осуществляет и не будет осуществлять в ходе исполнения настоящего Договора уменьшение налоговой базы и (или) суммы подлежащего уплате налога в результате искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов), об объектах налогообложения, подлежащих отражению в налоговом и (или) бухгалтерском учете/ налоговой отчетности, любыми способами.

2) Отсутствуют какие-либо ограничения полномочий лиц, подписывающих настоящий Договор со стороны Поставщика в соответствии с законодательством и внутренними документами Поставщика.

3) Документы, подлежащие подписанию со стороны Поставщика в ходе исполнения настоящего Договора (счета-фактуры, товарные накладные и любые иные финансовые и/или первичные бухгалтерские документы), собственноручно подписываются уполномоченными лицами.

4) Поставщик является изготовителем товаров/продукции в соответствии с Договором, либо уполномоченным представителем (дистрибьютором, дилером, импортером и т.п.) такого изготовителя, либо закупает (импортирует) товары/продукцию в соответствии с Договором, преследуя законную деловую цель совершения сделки приобретения для дальнейшей продажи.

Все предусмотренные настоящим Договором заверения об обстоятельствах Поставщика имеют существенное значение для Покупателя. При недостоверности данных заверений об обстоятельствах, а равно при ненадлежащем исполнении Поставщиком требований действующего законодательства РФ, в том числе в части своевременного декларирования и уплаты налогов, предоставления достоверной налоговой отчетности, совершения иных предусмотренных налоговым законодательством обязанностей, Поставщик обязан в полном объеме возместить Покупателю причиненные убытки, в том числе возникшие в результате отказа налоговыми органами Покупателя в возмещении причитающихся ему сумм налогов, доначисления налоговыми органами налогов, начисления пеней, наложения штрафов, включая, но не ограничиваясь:

- суммы налогов, пеней и штрафов, подлежащие уплате Покупателем в бюджетную систему РФ на основании вступивших в силу решений налоговых органов;

- суммы НДС, неполученные Покупателем на основании вступивших в силу решений налоговых органов об отказе в возмещении НДС из бюджета;

- суммы налогов, пеней и штрафов по требованиям, предъявленным налоговым органом Покупателю в судебном порядке, при условии наличия вступившего в законную силу судебного акта, на основании которого на Покупателя возлагается обязанность уплаты соответствующих сумм.

Убытки подлежат возмещению Поставщиком в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты получения Поставщиком соответствующего требования Покупателя.

Подписи Сторон:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение Е к Договору

№_____________________

от "__"___________ 202_г.

начало формы

А К Т
приема-передачи документов,
содержащих сведения конфиденциального характера

Мы, нижеподписавшиеся с одной стороны       в лице      , действующего (-ей) на основании      , с другой стороны       в лице      , действующего (-ей) на основании      , составили настоящий Акт в том, что сторона       передала другой стороне       Конфиденциальную Информацию, в соответствии с заключенным Договором/Соглашением от       №      .

Перечень передаваемой Конфиденциальной Информации:

1.      

2.      

Данная информация передана на бумажных носителях, а также на магнитных носителях (при необходимости). На носители информации нанесен гриф конфиденциальности.

Настоящий акт составлен в двух экземплярах.

конец формы

Согласовано в качестве формы.

ПОДПИСИ СТОРОН:

- Посмотреть таблицу с данными

Электронный носитель – материальный носитель, используемый для записи, хранения и воспроизведения информации, обрабатываемый с помощью средств вычислительной техники. [ГОСТ 2.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, статья 3.1.9]. ↑